大厦外立面改造项目设计合同实用版

合集下载

大厦外墙装修合同模板

大厦外墙装修合同模板

大厦外墙装修合同模板甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)鉴于甲方拥有位于(大厦地址)的大厦,现欲对其外墙进行装修,为保障双方合法权益,特订立本合同。

第一条工程范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对大厦外墙进行装修工程,具体包括但不限于外墙涂料更换、外墙瓦片更换、外墙保温等工程。

1.2 装修材料的选择应符合国家相关标准和规定,保证装修质量,确保装修效果与甲方的要求相符。

第二条工程进度2.1 乙方应按照合同约定的工期完成装修工程,确保工程质量和工程进度。

2.2 如因特殊原因导致工程进度延误,乙方应提前通知甲方,并与甲方协商确定合理的解决方案。

第三条施工安全3.1 乙方应制定施工方案并向甲方提交,确保施工过程中的安全。

3.2 施工过程中,乙方应严格遵守国家相关安全规定,做好安全防护工作,减少事故发生的可能性。

第四条施工质量4.1 乙方应确保施工质量符合国家相关标准和规定,保证装修工程的长久使用。

4.2 施工完成后,乙方应与甲方一同验收工程,确保装修效果符合甲方要求。

第五条保修责任5.1 自装修工程竣工之日起,乙方承担外墙装修一年的保修责任,包括在保修期内对因装修质量问题引起的质量问题进行修复。

5.2 在保修期内,如乙方所提供的装修质量问题修复后,质量问题再次出现,乙方应及时进行处理,直至问题完全解决。

第六条价格及付款方式6.1 本次外墙装修工程的总价为(具体金额),分为工程款和材料款两部分,其中工程款(具体金额),材料款(具体金额)。

6.2 甲方应在双方签订本合同后即刻支付工程款的50%作为预付款,余款在工程竣工验收合格后支付。

材料款由甲方自行支付。

第七条违约责任7.1 任何一方未按合同约定履行义务,应当承担违约责任,并支付对方因此所造成的损失。

7.2 如因不可抗力导致无法履行合同义务,一方应立即通知对方,并在事故解除后尽快恢复履行合同义务。

第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。

外立面改造设计合同6篇

外立面改造设计合同6篇

外立面改造设计合同6篇篇1甲方:XXX(以下简称甲方)乙方:XXX(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行外立面改造设计事宜,达成如下协议:一、设计项目概况项目名称:XXX外立面改造设计设计范围:XXX的外立面改造设计,包括但不限于墙面、窗户、阳台等的设计。

二、设计内容及要求1. 设计内容:根据甲方需求,乙方需完成以下设计内容,包括但不限于:- 外立面整体风格设计;- 墙面设计,包括材料、颜色等;- 窗户设计,包括形状、大小、开启方式等;- 阳台设计,包括栏杆、挡板等。

2. 设计要求:乙方需确保设计符合以下要求:- 安全性:设计应符合相关建筑安全标准;- 美观性:设计应美观大方,与周边环境协调;- 实用性:设计应考虑实际使用功能,如通风、采光等;- 创新性:设计应具有创新性和独特性,体现甲方需求。

三、设计周期及进度1. 设计周期:本合同签订之日起,乙方需在XX个工作日内完成初步设计方案,并提交甲方审核。

2. 设计进度:乙方需按照甲方要求,及时调整设计方案,确保按时完成设计任务。

四、费用及支付方式1. 设计费用:经双方协商,本合同的设计费用为人民币XX元。

2. 支付方式:甲方需在合同签订之日起XX个工作日内,将设计费用全额支付至乙方指定账户。

五、违约责任及纠纷解决1. 违约责任:如一方违反本合同约定,需承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

2. 纠纷解决:如双方在履行本合同过程中发生纠纷,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项1. 不可抗力:因不可抗力因素(如自然灾害、政府政策等)导致合同不能履行的,双方均不承担违约责任。

2. 合同生效及终止:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期满或双方协商一致的,可以终止合同。

3. 争议解决:本合同的争议解决方式适用中华人民共和国法律。

外立面改造设计合同范本

外立面改造设计合同范本

外立面改造设计合同范本《外立面改造设计合同》甲方(委托方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系电话:________________乙方(受托方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系电话:________________鉴于甲方拟对其建筑物的外立面进行改造,乙方具备相应的设计能力和资质,双方经友好协商,就甲方委托乙方承担外立面改造设计事宜达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:______________________2. 项目地点:____________________3. 项目规模:____________________二、设计内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求和相关法律法规、规范标准,完成外立面改造的方案设计、初步设计和施工图设计。

2. 设计内容包括但不限于建筑外立面的造型、色彩、材质、灯光等方面的设计。

3. 设计要求应满足甲方的功能需求、美观要求,并符合当地的规划和建设要求。

三、设计进度1. 乙方应在本合同签订后的______个工作日内,向甲方提交方案设计初稿。

2. 甲方在收到方案设计初稿后的______个工作日内提出修改意见,乙方应在______个工作日内完成修改并提交方案设计终稿。

3. 方案设计经甲方确认后,乙方应在______个工作日内完成初步设计并提交给甲方。

4. 初步设计经甲方确认后,乙方应在______个工作日内完成施工图设计并提交给甲方。

四、设计费用及支付方式1. 本项目的设计费用为人民币______元(大写______元整)。

(1)合同签订后______个工作日内,支付设计费用的______%作为预付款,计人民币______元(大写______元整);(2)方案设计经甲方确认后______个工作日内,支付设计费用的______%,计人民币______元(大写______元整);(3)初步设计经甲方确认后______个工作日内,支付设计费用的______%,计人民币______元(大写______元整);(4)施工图设计经甲方确认后______个工作日内,支付设计费用的______%,计人民币______元(大写______元整)。

大厦改造合同范本

大厦改造合同范本

大厦改造合同范本1. 合同简介本合同由甲方(业主)和乙方(承包商)签署,用于规范大厦改造项目的合作关系和双方的权利和义务。

2. 合同背景甲方为一座老旧大厦的业主,拟对大厦进行全面改造以提升其市场价值和使用效益。

乙方是一家专业从事大厦改造的承包商,具备丰富的经验和技术实力。

双方经过友好协商,达成合作意向,签订本合同。

3. 改造范围1.外墙改造:包括清理和修补外墙,重新涂刷或翻新外墙。

2.室内空间改造:包括拆除和新建隔墙、修复或更换地板、天花板和墙面等。

3.电气设施改造:包括更新电线、插座、开关等设备,以确保电气安全。

4.水暖设施改造:包括更换老化管道、修复或更换水龙头、下水道等。

5.空调系统改造:包括更换老化或不符合要求的空调设备,并进行系统优化。

6.楼梯和电梯改造:包括修复楼梯、更换电梯设备等,以保证安全和便捷。

4. 期限和费用1.改造工期:双方约定改造工期为X个月,在该期限内完成全部改造工程。

2.改造费用:乙方将根据改造范围提供详细的改造费用清单,并在双方签署本合同后,甲方按照合同约定支付合理的工程款项。

3.增减项:如甲方需要对改造范围进行变更或增减,必须经过双方书面协商一致,进行相应的费用调整。

5. 质量和保修1.施工质量:乙方承诺按照相关法规和规范要求进行施工,确保改造工程的质量和安全标准。

2.保修期:乙方提供X年质量保修期,在保修期内,乙方将负责免费修复由于施工质量问题所引起的故障和损坏。

3.保修范围:保修范围包括本合同约定的改造项目及相关设备、材料等。

6. 工程款支付方式1.预付款:甲方在合同签署后X日内支付总工程款的X%作为预付款,作为乙方动工的费用。

2.进度款:根据工程进度,甲方按照约定的进度款支付乙方工程款的相应比例。

3.完工款:乙方完成全部改造工程后,甲方应支付剩余工程款的X%。

7. 违约责任1.如一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,并赔偿因违约带来的损失。

2.如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方将免除相应的责任。

大厦外立面改造项目设计合同协议书范本6篇

大厦外立面改造项目设计合同协议书范本6篇

大厦外立面改造项目设计合同协议书范本6篇篇1甲方:XXXXXX有限公司乙方:XXXXXX设计有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为明确双方在项目设计过程中的权利和义务,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经协商一致,签订本合同,以资双方共同遵守。

第一条工程概况一、工程名称:XXXX大厦外立面改造项目二、工程地点:XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号三、项目内容:对大厦外立面进行改造设计第二条合同当事人甲方:XXXXXX有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号法定代表人:XXX联系方式:XXXX-XXXX-XXXX乙方:XXXXXX设计有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号法定代表人:XXX联系方式:XXXX-XXXX-XXXX第三条设计要求一、乙方根据甲方需求,对大厦外立面进行改造设计,确保设计方案符合甲方要求。

二、设计方案应包括但不限于:外立面材料选择、颜色搭配、造型设计等。

三、乙方需确保设计方案的创新性和实用性,同时考虑环保因素。

第四条设计周期一、本合同签订之日起,乙方应在XX个工作日内完成初步设计方案,并提交甲方审核。

二、甲方审核通过后,乙方应在XX个工作日内完成详细设计方案,并提交甲方确认。

三、如因甲方原因导致设计进度受到影响,乙方需及时向甲方说明情况,并协商调整设计周期。

第五条费用及支付方式一、本合同总金额为人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。

二、费用支付方式如下:1. 甲方在合同签订后XX个工作日内,向乙方支付合同总金额的XX%,即人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。

2. 乙方提交初步设计方案并通过甲方审核后,甲方在XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%,即人民币XXXX元(大写:XXXX 元整)。

3. 乙方提交详细设计方案并通过甲方确认后,甲方在XX个工作日内向乙方支付合同总金额的剩余XX%,即人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。

房屋外立面改造合同5篇

房屋外立面改造合同5篇

房屋外立面改造合同5篇篇1甲方(业主/物业管理公司):__________乙方(施工单位):__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行房屋外立面改造事宜达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:房屋外立面改造工程2. 项目地点:__________(具体地址)3. 工程内容:包括但不限于外墙涂料、门窗、装饰线条、广告牌等的改造和更新。

二、工程期限1. 工程开工日期:______年____月____日2. 工程竣工日期:______年____月____日三、工程价款及支付方式1. 工程总价款:人民币______元(大写:______元整)。

具体金额根据工程实际完成情况确定。

2. 支付方式:合同签订后,甲方按以下比例向乙方支付工程款项。

(1)工程开始前支付总工程款的______%作为预付款;(2)工程完成进度达到______%时,支付总工程款的______%;(3)工程竣工验收合格后,支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行规范、标准进行施工,确保工程质量。

2. 乙方在工程竣工后,应按照本合同约定的验收标准进行自验,并向甲方提交验收申请。

3. 甲方在收到乙方的验收申请后,应在______个工作日内组织验收。

验收合格后,双方签署验收合格证书。

五、工程保修1. 工程保修期为本工程竣工验收合格之日起______年。

2. 在保修期内,因施工原因造成的质量问题,乙方应负责免费维修。

3. 保修期内,甲方发现工程存在质量问题,应及时通知乙方,乙方应在接到通知后______小时内到场维修。

六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项的,应按日向乙方支付逾期付款违约金,违约金计算方式为未付款项的______%。

2. 乙方未按合同约定完成工程的,应按日向甲方支付延误工期违约金,违约金计算方式为延误工期所涉工程款项的______%。

外立面改造设计合同范本

外立面改造设计合同范本

外立面改造设计合同范本《外立面改造设计合同》甲方(委托方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(受托方):法定代表人:地址:联系方式:一、项目名称及地点1. 项目名称:[具体建筑名称]外立面改造设计项目2. 项目地点:[具体地址]二、设计范围及内容1. 设计范围:包括但不限于建筑外立面的整体风格、色彩搭配、材料选择、门窗改造、招牌标识等方面的设计。

2. 设计内容:外立面改造方案设计,包括效果图、平面图、剖面图等。

外立面改造施工图设计,包括建筑结构、水电、暖通等相关专业的施工图。

提供外立面改造所需的材料清单及技术参数。

三、设计周期1. 方案设计阶段:自本合同签订之日起[X]个工作日内,乙方完成方案设计并提交甲方审核。

2. 方案修改阶段:甲方在收到方案设计后[X]个工作日内提出修改意见,乙方应在[X]个工作日内完成修改并再次提交甲方审核。

3. 施工图设计阶段:方案设计经甲方确认后[X]个工作日内,乙方完成施工图设计并提交甲方审核。

4. 施工图修改阶段:甲方在收到施工图设计后[X]个工作日内提出修改意见,乙方应在[X]个工作日内完成修改并提交甲方确认。

四、设计费用及支付方式1. 设计费用:本项目设计费用总额为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。

2. 支付方式:合同签订后[X]个工作日内,甲方向乙方支付设计费用总额的[百分比]作为预付款,即人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。

方案设计经甲方确认后[X]个工作日内,甲方向乙方支付设计费用总额的[百分比],即人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。

施工图设计经甲方确认后[X]个工作日内,甲方向乙方支付设计费用总额的[百分比],即人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。

剩余设计费用总额的[百分比]作为质保金,在项目竣工验收合格后[X]个工作日内支付给乙方。

五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务甲方应按照本合同约定按时支付设计费用。

甲方应及时向乙方提供设计所需的基础资料和相关文件,并对其真实性、准确性和完整性负责。

外立面改造设计合同范本

外立面改造设计合同范本

外立面改造设计合同范本第一篇范文:合同编号:__________一、合同主体甲方(委托方):________________乙方(受托方):________________二、合同依据三、合同内容1. 设计任务(1)外立面改造方案设计;(2)外立面改造施工图设计;(3)外立面改造工程预算编制;(4)外立面改造工程监理。

2. 设计要求乙方应按照甲方提供的设计任务书、设计规范及有关法律法规要求,进行外立面改造设计,确保设计质量。

3. 设计期限乙方应在合同签订后____个工作日内,完成外立面改造设计任务。

4. 设计费用(1)甲方应支付乙方设计费用共计人民币(大写):____元整(小写):¥____元;(2)乙方开具正规发票,甲方按约定时间支付设计费用。

5. 设计成果交付(1)外立面改造方案设计文本;(2)外立面改造施工图设计文本;(3)外立面改造工程预算书;(4)外立面改造工程监理报告。

6. 设计成果验收甲方应在收到乙方提交的设计成果后____个工作日内,组织专家进行验收。

验收合格后,甲方应在验收合格后____个工作日内支付乙方剩余设计费用。

四、保密条款1. 保密范围(1)甲方商业秘密;(2)甲方技术秘密;(3)甲方市场秘密;(4)与合同履行相关的其他保密信息。

2. 保密期限乙方的保密义务自合同签订之日起生效,至合同履行完毕之日止。

3. 保密措施(1)乙方应制定严格的保密制度,确保保密信息不被泄露;(2)乙方应对接触保密信息的员工进行保密教育,明确保密义务;(3)乙方应对保密信息采取物理、技术等防护措施。

五、违约责任1. 乙方未按约定完成设计任务,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总金额的____%;2. 乙方泄露甲方保密信息,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总金额的____%。

六、争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决。

协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

大厦外立面改造项目设计合同工程名称:工程地点:设计证书等级:甲方(发包人):法定代表人:乙方(设计人):法定代表人:上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。

第1条本合同依据下列文件签订1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第2条本合同设计项目的内容名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

第3条发包人应向设计人提交的有关资料及文件第4条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:第5条费用及收费方式本合同设计收费为人民币(大写)(¥元)。

发包人于设计人交付施工图之日一次性支付。

设计人应于发包人支付费用前向发包人开具合法有效的等额发票。

第6条各方责任6.1 发包人责任:6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方需另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确设计费等有关条款。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作方便条件。

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。

未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任:6.2.1 设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按本合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是:现行国家标准、行业标准、地方标准。

6.2.3 设计合理使用年限为年。

6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5 设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本合同签订后一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

在本合同签订后一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

第7条违约责任7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量占应完成的全部工作量的比例支付设计费,并按本工程设计费的10%向设计人支付违约金。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。

逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。

发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。

损失严重的根据损失程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为按设计费占预算造价的比例乘以直接损失计算。

7.4 由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5 在本合同履行期间,设计人要求终止或解除合同的,应向发包人返还已收费用,并按本工程设计费的10%向发包人支付违约金。

第8条其他8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。

本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。

发包人需要设计人的设计人员配合加工订货时,所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。

出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。

也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,向本合同履行地有管辖权的人民法院起诉解决。

8.8 本合同一式四份,发包人二份,设计人二份。

8.9 本合同经双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

8.10 本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案,备案工作由设计人负责,发包人提供必要的配合与协助;双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请签证。

双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

8.11 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议及经双方书面确认应作为本合同附件的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

8.12 其他约定事项:建设行政主管部门备案:鉴证意见:(盖章)(盖章)备案号:经办人:备案日期:鉴证日期:签署时间:年月日甲方(盖章):法定代表人或授权代表(签字):乙方(盖章):法定代表人或授权代表(签字):我国合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。

第一、注意合同名称与合同内容是否一致有些公司使用合同统一文本,这本是好事,但由于对合同性质了解不细,会出现张冠李戴的事情。

例如本是加工承揽合同,却使用买卖合同文本,为合同以后的履行和适用法律条款增添了争议。

第二、注意列明每项商品的单价有些公司在买卖合同中,标的是多类商品,但却只在合同中明确各类商品的总价款,而不确定具体每种商品的单价,一旦合同部分履行后发生争议,就难以确定尚未履行的部分商品的价款。

第三、在合同中明确违约金和赔偿金计算方法《合同法》虽然规定一方违约,另一方可以向其追索违约金或赔偿金,但如果合同中没有明确数额或计算方法,法院就会视为双方当时放弃违约金权利,而不予支持。

增加赔偿实际损失的举证难度。

第四、确定管辖法院合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地法院管辖,但不得违反对级别管辖和专属管辖的规定。

如果直接约定有难度,也可以约定:“如发生争议,双方均可向各自经营所在地法院提起诉讼。

”第五、注意用词严谨例如合同中常见的约定:“合同在双方签字盖章后生效。

”但是一方只签字没有盖章,在法院对方就可能会提出由于合同只签字没有盖章,因此合同还未生效的主张。

因此此处应当约定:“合同在双方法定代表人或授权人签字或单位盖章后生效。

”第六、签约对象的主体资格当前,经营单位的性质、种类、背景比较复杂,有关部门的管理不到位现象比较普遍。

在此情况下,为防范欺诈行为,减少交易风险,非常有必要考虑交易对方的主体资格、履行合同能力、信用情况等。

主体资格方面应当查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。

不能仅凭其名片、介绍信、工作证、公章、授权书、营业执照复印件等证件。

因为有的企业因连续两年不参加年检很有可能已被工商部门吊销营业执照。

第七、合同条款必须对等性合同条款的对等性是公平原则的重要内容。

不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同,例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方违约如何处理的内容。

同样,也不要签订权利多、义务少的、责任轻的合同,否则另一方可能以该合同违背公平原则对合同的有效性提出抗辩。

第八、注意定金与“订金”的区别定金是债的一种担保方式。

债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。

给付定金的一方不履行约定债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定债务的,应当双倍返还定金。

实践中如把定金写成订金,因订金在法律上被认定为预付款,不具有担保功能。

第九、注意项目分包合同的特殊要求公司承揽的有些项目是从其他承包商那里分包而来,此类合同涉及一个重要的问题是发包方是否允许承包商对项目进行分包。

根据合同法的规定,分包要经过发包方的同意,否则分包行为无效。

因此一定要注意原合同的约定,应当向承包商提出此问题并要求其征得发包方同意将工程分包给我方。

第十、仲裁机构名称要写具体、明确合同中也可以约定由仲裁委处理双方的争议,仲裁的优点是速度快、效率较高,费用也比法院为节省。

约定仲裁机构应当明确。

仲裁为一裁终审制,不再允许向法院提起诉讼。

相关文档
最新文档