建设工程施工合同范本的工程款支付与保函要求
建筑工程施工工程款支付担保函

建筑工程施工工程款支付担保函尊敬的施工单位:您好!根据双方签订的《建筑工程施工合同》,我方作为甲方,特向贵方发出本担保函。
在本担保函中,为确保工程款支付的安全和顺利进行,我方将向贵方提供必要的担保。
一、担保金额及支付条件根据合同约定,工程款总金额为xxx万人民币(以下简称:工程款)。
我方在此向贵方确认,我方将支付工程款的各个阶段所需的担保金额,确保贵方按时获得付款。
具体的支付条件和金额如下:1.第一阶段工程款担保金额为xxx万人民币,担保期限自本担保函签署之日起,直至贵方完成第一阶段工程并向我方提出支付申请;2.第二阶段工程款担保金额为xxx万人民币,担保期限自贵方获得第一阶段工程款支付之日起,直至贵方完成第二阶段工程并向我方提出支付申请;3.依此类推,直至工程款的最后一阶段。
二、担保责任1.本担保函保证贵方履行合同约定的义务,包括但不限于按时完成相应工程阶段,确保工程质量符合合同标准等;2.贵方如未按合同约定的阶段完成工程,并向我方提出支付申请,我方有权拒绝支付相应的担保金额。
同时,我方有权要求贵方返还已支付的担保金额;3.如贵方在履行合同义务的过程中发生违约情况,我方有权依法解除合同,并追究贵方的法律责任;4.在本担保函有效期内,我方不得擅自解除本担保,否则我方将承担相应的违约责任。
三、担保函的生效和解除1.本担保函自双方签署之日起生效,有效期至工程款支付完毕;2.双方一致同意,在工程款支付完毕后,本担保函即自动解除。
四、其他条款1.本担保函的任何变更、补充需经双方书面协议,未经双方同意,不得擅自变更;2.本担保函的有效性、解释和执行均受中华人民共和国法律的约束;3.如发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意将争议提交至担保人所在地人民法院解决。
特此担保!甲方:日期:乙方:日期:。
工程款支付保函(格式)

工程款支付保函(格式)工程款支付保函编号:(字)第号尊敬的承包人:鉴于您与发包人签订的建设工程施工合同(以下简称主合同)中,发包人需要履行工程款支付义务,我们愿意以保证的方式向您提供如下担保:一、保证的范围及保证金额我们保证的范围是主合同约定的工程款,即除工程质量保修金以外的合同价款。
我们保证的金额是主合同约定的工程款的%(人民币元大写:),这是我们累计承担保证责任的最高限额。
二、保证的方式及保证期间我们的保证方式是连带责任保证,保证期间为自我们向您出具工程款支付保函生效之日起至工程款支付完毕之日后30个工作日。
如果您与发包人协议变更工程款支付日期,我们需要书面同意后,才能相应调整保证期间。
三、承担保证责任的形式我们的保证责任承担方式是代为支付。
如果发包人未按主合同约定向您支付工程款,我们在保证金额及保证期间内代为支付。
四、代偿的安排如果您需要我们承担保证责任,需要向我们发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达您的帐号。
如果因工程质量发生争议,发包人拒绝向您支付工程款,您需要提供项目XXX工程师、监理单位及符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
我们收到您的书面索赔通知及相应证明材料后,核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除1、在保证期间内,发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务,自保证期间届满次日起,我们保证责任解除。
2、如果您未书面向我们主张保证责任,自保证期间届满次日起,我们保证责任解除。
3、我们向您履行保证责任所支付金额达到本保函金额时,自我们向您支付之日起,保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我们保证责任的其他情形的,我们在本保函项下的保证责任亦解除。
我们解除保证责任后,您应自我们保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还给我们。
六、免责条款如果因您违约致使发包人不能履行义务,我们不承担保证责任。
工程款支付保函

工程款支付保函标题要求的协议书范本鉴于甲方(以下简称“甲方”)拟支付工程款给乙方(以下简称“乙方”),为确保乙方的合法权益并推动项目顺利进行,双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,经友好协商,达成如下协议:第一条适用范围本协议适用于甲方支付工程款的相关事项,包括但不限于工程款支付保函的要求、保函的申请和提供等。
第二条行为人资格甲方和乙方均具有完全的民事行为能力,有权并有能力履行本协议项下的义务。
第三条保函要求1. 甲方要求乙方提供真实有效的工程款支付保函,保函金额应与工程款金额一致;2. 保函应明确标明甲方、乙方的基本信息以及支付款项的目的和期限;3. 保函应具备足够的期限,并在有效期内保持有效。
第四条合法合规性要求本协议要求双方在履行合同的过程中不得违反中华人民共和国的相关法律法规,不得从事任何违法违规的行为,包括但不限于贿赂行为、偷税漏税、偷工减料等。
第五条公序良俗1. 甲方和乙方应遵守社会公共道德和行业准则,不得从事任何损害公共利益、社会公序良俗的行为;2. 甲方和乙方在履行本协议过程中应互相尊重、和睦相处,维护良好的商业合作关系。
第六条保密条款双方在本协议履行过程中,对于接触到的商业秘密、技术资料等应予以保密,不得泄露给第三方。
第七条纠纷解决如发生与本协议有关的争议或纠纷,双方应友好协商解决。
若协商不成,应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定1. 本协议经甲方和乙方双方签字、盖章后生效,并成为双方的共同约束力;2. 本协议的修改和补充,应采用书面形式,并经双方协商一致后生效;3. 本协议的传真件、复印件、扫描件等与原件具有同等法律效力。
甲方(签名):乙方(签名):法定代表人/授权代表人:法定代表人/授权代表人:日期:日期:。
建设工程施工合同保函范本

建设工程施工合同保函范本
---
建设工程施工合同保函
致:[业主公司名称]
根据贵公司与我方签订的《建设工程施工合同》(编号:[合同编号]),我方作为承包方,现向贵公司提供以下保函:
1. 履约保证:我方承诺按照合同约定的时间、质量标准完成施工任务。
如因我方原因导致
工程延期或质量不合格,我方将承担相应的违约责任。
2. 资金保证:我方承诺有足够的资金支付工程款项,包括工人工资、材料费、机械租赁费
等与工程相关的所有费用。
如因资金问题导致工程无法正常进行,我方将承担相应的违约
责任。
3. 安全保证:我方承诺严格遵守国家和地方的安全生产法规,确保施工现场的安全。
如因
我方原因导致安全事故,我方将承担相应的法律责任。
4. 环保保证:我方承诺严格遵守国家和地方的环境保护法规,确保施工现场的环境不受污染。
如因我方原因导致环境污染,我方将承担相应的法律责任。
5. 其他保证:除上述保证外,我方还承诺遵守合同约定的其他条款和条件。
此保函自签署之日起生效,至工程竣工验收合格并结清所有款项后失效。
在此期间,如有
任何违约行为发生,贵公司有权根据此保函向我方索赔。
特此保函!
承包方(盖章):
法定代表人(签字):
日期:[填写日期]
---。
建设工程支付保函合同

建设工程支付保函合同合同编号:【合同编号】合同名称:建设工程支付保函合同签订日期:【签订日期】甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】法定代表人:【甲方法定代表人】联系电话:【甲方联系电话】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】法定代表人:【乙方法定代表人】联系电话:【乙方联系电话】鉴于甲方与乙方就建设工程支付保函事宜达成一致意见,特订立本合同,共同遵守以下条款:第一条合同目的与范围1.1 本合同的目的是为了保障甲方在建设工程过程中支付款项的安全性,确保乙方按照合同约定的工程进度和质量要求进行施工。
第二条保函金额与支付方式2.1 乙方应向甲方提供支付保函,保函金额为【保函金额】(大写:【保函金额大写】)人民币。
2.2 保函的支付方式为【支付方式】,具体支付时间和方式由双方协商确定。
第三条保函期限与延期3.1 保函的期限为【保函期限】,自保函发出之日起计算。
3.2 如乙方需要延长保函期限,应提前【延期天数】天书面通知甲方,并经双方协商一致后办理延期手续。
第四条保函索赔与追偿4.1 如乙方未按照合同约定的工程进度和质量要求进行施工,甲方有权向保函发行银行索赔。
4.2 甲方索赔时应提供相关证据,并按照保函约定的程序和期限向保函发行银行提出索赔申请。
4.3 保函发行银行在接到甲方索赔申请后,应按照保函约定的金额进行支付,并有权向乙方追偿。
第五条合同解除与违约责任5.1 如乙方严重违反合同约定,致使甲方无法正常进行工程施工,甲方有权解除本合同,并要求乙方承担违约责任。
5.2 乙方违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。
第六条争议解决6.1 本合同的解释与争议均适用中华人民共和国法律。
6.2 如双方就本合同的解释或履行发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,应提交至【仲裁机构名称】仲裁解决。
第七条合同生效与变更7.1 本合同自双方盖章之日起生效。
7.2 本合同的任何变更、补充协议应经双方书面同意,并附于本合同。
工程款支付保函

工程款支付保函尊敬的合作单位:为保障双方利益,确保工程款支付的安全和及时性,我们决定采用工程款支付保函的方式进行支付。
本保函包含了支付保证的具体条款,并由我方全权签发,以确保您的权益得到充分保障。
一、保函金额及支付方式本次工程款支付保函金额为人民币XXX元整,支付方式为XXXXX。
根据双方约定,在工程进展到一定阶段时,我方将按约定金额进行支付。
详细的支付安排将在后续事项中进行确认。
二、保函期限本工程款支付保函自签发之日起生效,并持续有效至合同履行完毕,合同约定的支付事项全部完成。
三、支付条件在合同生效后,工程进展到约定的支付节点时,根据双方约定的支付条件,我方将按时支付相应工程款项。
同时,我们将要求您提供相应的支付凭证,以确保支付款项正确到账。
四、保函兑付如果您在规定的支付节点完成相应工程进度后,我方未能按时支付工程款项,您有权向我方提出支付要求。
在我方收到支付要求后,将按照保函金额迅速支付相应款项至您指定的账户。
五、支付保证我方保证遵守合同约定的工程款支付条件,并按时支付相应款项。
同时,我方承诺在保函有效期内不撤销或修改保函,保证您的合法权益。
六、解除保函在合同履行完毕后,工程款支付保函自动失效。
如双方在履行合同过程中发生纠纷或争议,应依法解决,并不影响本保函的有效性。
七、保函相关费用本工程款支付保函的费用由我方承担。
如发生额外的费用,由费用产生方承担。
八、其他事项本工程款支付保函仅涉及工程款支付事项,对于其他合同条款或工程进展并不具备相关约束力。
如有其他事宜,应在合同中另行约定。
无论工程进展如何,我方将始终遵循合同约定并按时支付工程款项,确保您的利益得到保障。
请在签字确认前仔细阅读本保函,并确认您对相关条款的理解和接受。
谢谢您对我方的信任与支持!此致敬礼(贵公司名称)地址:联系人:联系电话:。
工程款支付保函委托合同

工程款支付保函委托合同---工程款支付保函委托合同甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________鉴于甲乙双方就________________项目达成合作关系,为保障工程款项的及时支付,特签订本工程款支付保函委托合同(以下简称“本合同”)。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程款项支付方面的权利义务,确保工程款项的及时支付,维护双方合法权益。
二、合同内容1. 甲方同意向乙方提供工程款支付保函,以担保乙方按照合同约定履行工程款项支付义务。
2. 乙方应按照合同约定,按时足额支付工程款项。
如乙方未能按时足额支付工程款项,甲方有权根据保函条款要求乙方承担违约责任。
3. 甲方应在收到乙方支付的工程款项后,及时向乙方出具相应的收据或发票。
4. 乙方应按照国家法律法规和合同约定,保证工程质量、安全、环保等方面的要求,确保工程顺利进行。
5. 双方应加强沟通协作,共同解决工程款项支付过程中可能出现的问题,确保工程款项支付工作的顺利进行。
6. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效,至工程款项支付完毕之日止。
7. 本合同未尽事宜,可由甲乙双方协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
8. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
9. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。
三、争议解决在本合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他约定1. 本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效,合同文本及附件均应以书面形式为准。
3. 本合同签订地点为:_________。
甲方(发包方):_________(盖章)乙方(承包方):_________(盖章)。
施工中的工程款支付与保函要求

施工中的工程款支付与保函要求在施工项目进行的过程中,工程款支付和保函要求是一项非常重要的环节。
正确执行工程款支付和保函要求将直接影响到项目的顺利进行和各方的权益保障。
为了确保项目的进展和双方之间的合作和谐,本文将详细介绍施工中的工程款支付和保函要求,并对其进行分析和解读。
一、工程款支付工程款支付是指在施工过程中,甲方按照约定向乙方支付工程款项的一种方式。
工程款支付具有一定的规定和流程,下面将对其进行详细介绍。
1. 工程款支付的方式工程款支付的方式一般分为两种,即按照阶段性支付和按照进度支付。
阶段性支付是指按照工程的不同阶段,甲方向乙方支付相应的款项。
进度支付是指根据实际施工的进度和完成情况,按照约定比例向乙方支付相应的款项。
2. 工程款支付的流程工程款支付的流程一般包括以下几个步骤:(1)支付申请:乙方在完成相应工作后,向甲方提交工程款支付申请,申请中应包括已完成的工作量和相应的款项。
(2)审核确认:甲方根据乙方提交的支付申请,进行审核确认,对乙方的工作量和款项进行核对和确认。
(3)支付凭证:甲方根据审核确认的结果,向乙方出具支付凭证,作为支付的依据和凭证。
(4)款项支付:甲方根据支付凭证,按照约定的方式和时间向乙方支付相应的款项。
3. 工程款支付的注意事项在进行工程款支付时,需要注意以下几点:(1)支付时限:工程款支付的时间要严格按照合同的约定进行,避免超期支付或延迟支付给对方造成不必要的困扰和损失。
(2)付款方式:工程款支付一般采用电汇、现金、承兑汇票等方式,支付方式应与乙方协商一致,并在合同中明确规定。
(3)支付证明:甲方在支付款项后,应及时向乙方出具支付证明,以确保付款的准确性和合法性。
二、保函要求保函是双方在工程中为了确保权益和履行合同项下的责任而签署的一种担保方式。
保函具有一定的要求和规定,下面将详细介绍保函要求。
1. 保函的种类保函根据工程的不同情况和需要,分为不同的种类,包括履约保函、支付保函、预付款保函、质量保函等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同范本的工程款支付与保函
要求
【正文】
建设工程施工合同范本
---
甲方:(全称)
统一社会信用代码(或营业执照注册号):
法定代表人:
地址:
邮政编码:
乙方:(全称)
统一社会信用代码(或营业执照注册号):
法定代表人:
地址:
邮政编码:
项目名称:
项目地址:
总包合同金额:
合同工期:
一、工程款支付
---
1. 根据工程进度和质量验收情况,甲方按以下款项支付给乙方:
(1)合同签订后,乙方需提供发包方所要求的保函,并按合同
约定提供合格的工程材料和设备。
甲方支付合同总额30%作为预付款。
(2)工程进度达到合同规定的阶段,乙方提交符合验收标准的
工作报告和工程验收申请。
甲方支付合同总额的30%作为中期款。
(3)工程竣工后,乙方按照合同约定提交相关资料,并组织甲
方进行验收。
甲方验收合格后支付合同总额的30%作为竣工款。
(4)乙方在工程竣工验收后,按照合同约定的保修期进行售后
服务。
保修期结束后,甲方支付合同总额的10%作为最终款。
2. 乙方应按照合同约定的质量要求和工期要求,按时交付工程成果,并提供相应的质保期服务。
如乙方未按约定交付工程成果或未提供质
保期服务,则甲方有权拒绝支付相应款项或要求乙方返还已支付的款项。
3. 工程款支付方式为银行转账,双方应在合同中明确提供相关银行
信息。
二、保函要求
---
1. 甲方要求乙方在合同签订后三十日内,向甲方提供符合国家法律法规和合同要求的履约保函。
保函金额为合同总额的10%,有效期与合同期限相同。
2. 保函应由合格的保险公司或银行开具,并在保险公司或银行的信用范围内有效。
3. 保函的受益人为甲方,甲方有权在乙方违约或未履约情况下向保险公司或银行索赔。
4. 保函的开具、交付、变更和解除等事项由甲方和乙方双方协商,并签署书面协议。
三、其他条款
---
1. 在履约过程中,如发生任何争议或纠纷,双方应通过友好协商解决。
协商不成的,可提交相关争议解决机构进行仲裁或诉讼。
2. 双方在履行合同过程中,应遵守相关法律、法规和政策,保障安全施工,保护环境,确保建设工程的质量和进度。
3. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
【结束语】
本文以建设工程施工合同范本的工程款支付与保函要求为题,按照合同的格式进行了描述。
支付款项和保函要求清晰明了,以确保双方
权益的落实。
同时,文章排版整洁美观,语句通顺,表达流畅,无影响阅读体验的问题,并且没有出现无关的内容和网址链接。