工程款支付担保函
工程项目工程款
支付担保函
（承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与我方于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方现就履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的100%。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：使用我方银行存款和固定资产保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后60日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是银行存款扣付及以固定资产抵债。我方未按主合同约定向你方支付工程款的，由你方申请我方
开户银行直接划转我方的银行存款或申请法院执行以资抵债。
四、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第2种方式解决：
（1）向当地仲裁委员会申请仲裁；
（2）向当地人民法院起诉。
五、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
传真：
年月日
工程款支付担保制度
工程款支付担保制度 担保是促使债务人履行债务，保障债权人实现债权的法律措施。担保分为人的担保、物的担保和金钱担保。人的担保即为保证，债务人不履行债务，由保证人履行债务或者承担责任的担保方式；物的担保是债务人不履行债务，债权人就担保物优先受偿的担保方式；金钱担保是债务人是否履行债务与金钱的得丧变更相联系，从而保障债权实现的担保方式。 《物权法》、《合同法》、《担保法》已经构筑了一套完整的担保制度体系。在建设工程领域，为规范建设工程承发包交易行为，保证工程质量和施工安全，遏制拖欠工程款和农民工工资行为，建设部又先后制定了《关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定（试行）》、《工程担保合同示范文本》和《关于在建设工程项目中进一步推行工程担保制度的意见》，深入推行工程担保制度。 一、业主工程款支付担保 建设部所述的担保包括投标担保、业主工程款支付担保、承包商履约担保和承包商付款担保。投标担保可采用投标保证金或保证的方式，业主工程款支付担保，承包商履约担保和承包商支付担保应采用保证的方式，工程担形式主要是保证。 业主工程款支付担保是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务，由担保人为业主向承包商提供的，保证业主支付工程款的担保。提供工程担保的保证人可以是在中华人民共和国境内注册的有资格的银行、专业担保公司、保险公司。保证分为一般保证与连带责任保证，根据《担保法》第19条，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。保证人提供连带责任保证的，当业主不按期支付预付款、进度款、结算款时，由保证人代为履行或承担代偿责任。 工程建设合同造价在1000万元以上的房地产开发项目（包括新建、改建、扩建的项目），施工单位应当提供以建设单位为受益人的承包商履约担保，建设单位应当提供以施工单位为受益人的业主工程款支付担保。不按照规定提供担保的，地方建设行政主管部门应当要求其改正，并作为不良行为记录记入建设行业信用信息系统。 目前，工程担保尚不是强制性制度，但是要求业主提供工程款支付担保已经有充分法律依据，承包人应当尽力争取。为获取工程款支付担保，承包人应当通过多种途径呼吁政府运用行政权力实行强制性工程款支付担保制度，国家力量干预可以有效弥补当事人自我调节机制的局限性，从而逐步建立和谐正义的建筑市场秩序。 二、承包人优先受偿权 承包人优先受偿权规定于《合同法》286条，内容为“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”。最高人民法院2002年6月20日发布了《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，对《合同法》第286条理解与适用进行答复，该批复第一条规定：“人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。”
支付担保文书格式
支付担保 （承包人）： 鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。 2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。 3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。 二、保证的方式及保证期间 1. 我方保证的方式为：连带责任保证。 2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。 3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排 1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。 2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。 3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。 五、保证责任的解除 1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。 4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起
工程款担保制度
一、工程款支付担保 (1)支付担保的形式 支付担保有如下形式： 1)银行保函； 2)履约保证金； 3)担保公司担保； 4)抵押或者质押。 发包人支付担保应是金额担保。实行履约金分段滚动担保。担保额度为工程总额的20%～25%。本段清算后进入下段。已完成担保额度，发包人未能按时支付，承包人可依据担保合同暂停施工，并要求担保人承担支付责任和相应的经济损失。 (2)支付担保的作用 支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施，确保工程费用及时支付到位；一旦发包人违约，付款担保人将代为履约。 上述对工程款支付担保的规定，对解决我国建筑市场上工程款拖欠现象具有特殊重要的意义。 (3)支付担保有关规定 1)《建设工程合同(示范文本)》第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容： 发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：发包人向承包人提供履约担保， 按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义
务；承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。 ●一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。 ●提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》关于发包人工程款支付担保的内容招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当提交。招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。 二、民工工资保证金 农民工工资保证金概念 农民工工资保证金，是指在工程开工之前，由建设工程项目审批行政部门负责通知，并监督建设单位按照工程合同价款的3%向银行专户存储的工资专项资金。保证金根据省、市、县各级项目审批权限实行层级监管，并实行专户存储、专项支取，任何单位和个人不得挪用。 四种情况下可支取保证金 有下列四种情形之一时，经劳动保障部门查证属实后可以支取保证金：建设企业未依法及时结算农民工工资，拖欠农民工工资的;建设单位或建设企业非法转包、分包建设工程，导致用工主体不具有法人资格而发生拖欠农民工
工程担保合同
编号：_________________ 工程担保合同 甲方：____________________________ 乙方：____________________________ 签订日期：_______年______月______日
工程担保合同 总承包商付款（供货）委托保证合同（试行） 编号：（工字）第号 委托保证人（总承包商，以下称甲方） 住所： 法定代表人： 电话：传真： 保证人（以下称乙方） 住所： 法定代表人： 电话：传真： 鉴于甲方与（以下简称供货商）于年月日签订编号为《》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方向供货商提供付款保证，甲乙双方经协商一致订立本合同。 第一条定义 1.1本合同所称总承包商付款保证是指，乙方向供货商保证，当甲方未按照主合同的约定支付货款时，由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。 1.2本合同所称货款是指。 第二条保证的范围及保证金额 2.1乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。 2.2乙方保证的金额是甲方应支付货款的%，数额最高不超过人民币___元（大写：） 第三条保证的方式及保证期间 3.1乙方保证的方式为：连带责任保证。 3.2乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的甲方应履行付款义务期限届满之日后日。 3.3如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间，经乙方书面同
意后，保证期间按变更后的时间做相应调整。 第四条承担保证责任的形式 乙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定向供货商支付货款时，由乙方向供货商支付。 第五条担保费及支付方式 5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。 5.2双方确定的担保费率为： . 5.3本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元（大写：） 第六条反担保 甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。 第七条乙方的追偿权 乙方按照合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。 第八条双方的其他权利义务 8.1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起日内，向供货商出具《总承包商付款（供货）保函》。 8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。 8.3未经乙方同意，甲方不得擅自与供货商修改、变更主合同；未经乙方书面同意，甲方不得将其主合同的权利、义务转让给第三人。 8.4甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，并积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。 第九条争议的解决 本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决：
建筑工程支付担保协议(最新)
建筑工程支付担保协议 合同范本
合同编号：_________ 甲方（担保人）：_____公司 法定代表人：_____________ 住址：___________________ 邮编：___________________ 联系电话：_______________ 乙方（被担保人）：_______ 法定代表人：_____________ 住址：___________________ 邮编：___________________ 联系电话：_______________ 本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 鉴于： 甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下： 第一条为了确保乙方与_________（下称承包商）签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法
规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第二条按照《中华人民共和国担保法》的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。 第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须：1．向甲方提供下列一项或数项反担保： （1）经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。 （2）以财产抵押（质）押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵（质）押合同”。其中抵（质）押物的有关内容见合同附件。 （3）经甲方认可的其他方式反担保措施。 2．同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵（质）押物。 第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权，不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。 第五条甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代偿金额的_________‰／天（_________‰）乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的
担保函内容与格式
担保函内容与格式 担保人： 住所： 邮政编码： 法定代表人： 电话： 开户银行； 帐号： 鉴于： 一'债券发行人 根据《企业 债券管理条例》之规定，经国家发展和改革委员会批准（发 改 财金［200 x ］号），发行面额总计为人民币 万元 的企业债券； 二、 担保人是根据中华人民共和国法律而合法存在的法 人，根据《中华人民共和国担保法》等法律及有关法规的规 定，具有提供保证担保的法律资格； 三、 担保人在出具本担保函时，已就其财务状况及涉及 的 仲裁、诉讼等情况进行了充分披露，具有代表债券发行人 清偿债务的能力。 本担保人出于真实意思，在此承诺对发行人此次所发行 的 债券的到期兑付提供无条件的不可撤消的担保。具体担保 事宜如下： 第一条被担保的债券种类、数额 被担保的债券为年期企业债券，发行面额总计为人民 第二条债券的到期日 本担保函项下的债券到期日为 年 月 日。 债券发行人应 于 年 月 日至 年 月 日清偿全部债券本金和利息。 第三条保证的方式 担保人承担保证的方式为连带责任保证。 附件五: 职务:
第四条保证责任的承担 在本担保函项下债券到期时，如发行人不能全部兑付债券本息，担保人应主动承担担保责任，将兑付资金划入债券登记托管机构或主承销人指定的帐户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。承销商有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。 如债券到期后，债券持有人对担保人负有同种类、品质的到期债券的，可依法将该债务与其在本担保函项下对担保人的债券相抵销。 第五条保证范围 担保人保证的范围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。 第六条保证的期间 担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。 第七条财务信息披露 国家发展和改革委员会及有关省级发展改革部门或债券持有人及其代理人有权对担保人的财务状况进行监督，并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。 第八条债券的转让或出质 债券认购人或持有人依法将债权转让或出质给第三人的，担保人在本担保函第五条规定的范围内继续承担保证责任。 第九条主债权的变更 经国家发展和改革委员会批准，本期债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，不需另行经过担保人同意，担保人 2
工程款支付委托担保合同协议书范本.doc
编号：_________________ 工程款支付委托担保合同 甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 签订日期：____ 年_____ 月_____ 日甲方（委托方）：乙方（受托方）：
鉴于甲方与（以下简称承包商）就项目于年 月 日签订编号的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意 为甲方向承包商提供工程款支付担保。双方经协商一致，订立本合同。 第一条定义 1.1 本合同所称业主支付担保是指，乙方向承包商保证，当甲方未按照主合同的约定支付工程款 时，由乙方代为支付的行为。 1.2 本合同所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。 第二条保证的范围及保证金额 2.1 乙方保证的范围是主合同约定的工程款。 2.2 乙方保证的金额是主合同约定的工程款的写: % ,金额最高不超过RMB 元（大 第三条保证的方式及保证期间 3.1 乙方保证的方式为：连带责任保证。 3.2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后 日内 3.3 甲方与承包商协议变更工程款支付日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的支付 日期做相应调整。 第四条承担保证责任的形式 4.1 乙方承担保证责任的形式是代为支付。 4.2 甲方未按主合同约定向承包商支付工程款的，由乙方在保证金额内代为支付。 第五条担保费及支付方式 5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。 5.2 双方确定的担保费率为：。 5.3 本合同签订之日起日内，甲方一次性支付乙方担保费共计RMB 元（大 写：）。
工程保函担保的办理知识说明
工程保函担保的办理知识说明 （一）、工程投标保证担保（投标保函） 一、相关法律规定：《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》（以下简称《条例》）规定：投标人应当在提交投标文件的同时向招标人提交由银行、保险公司或者专业担保公司提供的投标担保。 二、概念：保证担保人在投标人投标之前，对投标人进行严格的资格审查，向招标人出具投标保函，保证中标人将与招标人签订合同并将提供招标人所要求的履约、预付款等保函。如果中标人违约，则保证担保人将在保额内赔付招标人的损失。投标保证担保可用于设计招投标、施工招投标、监理招投标、材料采购招投标等各种招投标活动。 三、担保金额：一般不得超过投标总价的2%，最高不得超过80万元人民币。 四、担保费：根据实际情况 五、投标担保的基本要求及所需资料： ★ 投标人的营业执照 ★ 投标人的资质证书 ★ 资格预审合格通知书 ★经办人身份证、通讯地址、电话 ★经办人的担保承诺书 ★本公司相关人员实地考察投标人工作单位及联系人 ★收取每单项目押金：1000元。 六、基本程序要求： ★行会签审批制 ★程序简化、提高效率 ★出具投标保函及相关手续 ★经办人担保承诺书及押金待投标保函退回给我公司后返还给经办人 七、风险控制： ★要求被担保人、单位提供反担保。 ★或经办人提供个人无限责任反担保。 ★对新客户要求1000元以上的押金。 八、投标保证担保的业务拓展： ★培育老客户的忠诚度，通过老客户发展新客户 ★向深圳市大小施工单位派发公司业务宣传资料，建立业务网络 ★加强与施工单位沟通，并与施工单位经营部负责人建立良好的关系，积极拓展业务 ★利用市、区各交易中心、深圳市建设网等渠道宣传推广该项业务。 (二)履约保证担保（履约保函） 一、含义：保证担保人向招标人出具履约保函，保证建设工程承包合同中规定的一切条款将在规定的日期内，以不超过双方议定的价格，按照约定的质量标准完成该项目。一旦承包商在施工过程中违约或因
保函担保的合同范本
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 保函担保的合同范本 保证人名称: 合同编号: 年字第号 住所: 法定代表人: 开户金融机构: 帐号: 德律风: 邮政编码: 传真: 贷款人名称: 住所: 法定代表人: 德律风: 邮政编码: 传真: 借款人名称: 住所: 法定代表人: 开户金融机构: 帐号: 德律风: 邮政编码: 传真: 签订合同日期: 年月日 签订合同地点: 省(市) 市县(区) 借款人(以下称甲方): 贷款人(以下称乙方): 1/ 6
保证人(以下称丙方): 因甲方的请求,丙方乐意为甲、乙签订的年字第号合同提供担保。乙方经审查,同意丙方作为甲方还款的保证人。甲、乙、丙三方经协商一致,按下列条款订立本合同。 第一条丙方保证金额为甲方凭据年字第号合同(以下称主合同)向乙方借用的 (币种)资金本金(大写) 整及其相应的利息、费用。 第二条丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。如甲方不按主合同的约定偿 第五条本合同生效后,甲方和乙方如需要延伸主合同项下借款限期大概变更主合同其他条款,应征得丙方同意,由甲、乙、丙三方达成书面协议。 付借款本息和相应费用,乙方有权直接向丙方追偿。丙方保证在接到乙方书面索款 关照后个业务日内清偿上述款项。 第三条丙方的保证责任不因甲方上级单位的任何指令、甲方地位及财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议或文件及本保证合同所担保的主合同的无效或排除而免去。 第四条丙方机构若发生变更、打消,丙方应提前天书面关照乙方和甲方,本保证合同项下的全部义务由变更后的机构承担;或由甲方和丙方落实为乙方所接受的新的保证人承担。 第五条本合同生效后,甲方和乙方如需要延伸主合同项下借款限期大概变更主合同其他条款,应征得丙方同意,由甲、乙、丙三方达成
业主工程款支付保函
业主工程款支付保函 担保服务合同 合同编号:( 年华信工保字第号) 签约地点:贵阳市 甲方: 住所: 乙方: 住所: 丙方: 住所: 身份证号码: 电话: 签约事由: 1、甲方因投标 (下称该工程项目)需要向提供银行 (以下称出保银行)出具的相应工程业主工程款支付保函 (担保金额人民币万元人民币); 2、 (以下称出保银行)与甲方签署《开立保函合同》(编 号:____________________)，为其出具上述保函; 3、乙方就上述2事由为甲方向出保银行提供保证担保并丙方为甲方向乙方提供反担保。甲、乙、丙三方为明确各自的权利义务，在诚实信用、等价有偿原则下，经友好协商达成一致，自愿签订本合同。 第一条保证方式 乙方为甲方向出保银行提供的上述保证方式为连带责任保证, 丙方亦为甲方向乙方提供的上述保证方式为连带责任保证。 第二条保证范围
当出保银行就该工程项目在上述担保金额内承担保证责任时，甲方应当向出保银行承担上述工程履约保函的本金、利息、违约金、实现债权的费用等。 当乙方就上述担保发生经济损失时，丙方应当就其反担保责任向乙方承担包括但不限于上述工程履约保函的本金、利息、违约金、实现债权的费用等。 第三条保证期间 乙方的保证期间自乙方与出保银行签订担保合同或乙方为甲方向出保银行出具担保函之日起两年,丙方的反担保保证期间在该保证期间基础上增加两年。 第四条担保费及收取方式 甲方应按上述工程业主工程款支付保函担保总金额的 %向乙方计municipal requirements and operational needs, the district sent 4 Steering Group, hoped that comrades of the Steering Group to carry forward the fine tradition of good style, ctivelynvolved in the work, dedication, andOur mission, accomplish the task assigned by the organization. The township (Street), and the Working Committee to active 付担保费(即人民币元(大写: (不含银行手续费)，并应于乙方与出保银行签订担保合同之前(如乙方与出保银行无需签订担保合同的,则应为甲方向出保银行出具担保函之前)一次性向乙方付清。 第五条反担保 甲方、丙方同意以下列方式向乙方提供反担保，反担保保证范围为乙方因上述担保而所受到的一切损失，包括但不限于:本合同约定的工程履约担保的本金、利息、罚息、担保费、违约金、实现债权的费用等。 1、下列保证人为甲方向乙方提供连带责任保证反担保保证人反担保保证人名称身份证号/执照号反担保人地址
担保函(模板)
附件一：担保函 债权人： 保证人： 鉴于： 为确保债务人全面、及时履行其在主合同项下各项义务，保障债权人债权的实现，上述所列保证人(以下统称为“保证人”)自愿承担担保责任，并立约如下。 第一条保证责任 1.1 保证方式：保证方式为连带责任保证。保证人确认，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债 权人对主合同项下的债权 是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，债权人均有权先 要求保证人在约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任。 1.2 保证范围 保证范围除了所述之主债权，还及于由此产生的利息(本担保函所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。 1.3 保证期间保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。主合同约定分期还款的，保证人对主合同 项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证 期间为至最后一期还款期限届满之日后两年止。
本担保函所称“到“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。 债权人宣布主债权提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期届满日。 债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的主债 务履行期届满之日后两年止。 1.4 主合同变更 保证人在此确认，债权人给予债务人的任何宽限或债权人与债务人对主合同的任何条款 的修改或变更等情形，如未加重保证人责任的，无需经保证人同意，债权人的权利和权益 将不受该等变更的影响，保证人的担保责任不因此而减免。 尽管有上述规定，但对于债权人向债务人提供开立信用证、保函或备用信用证业务的， 债权人与债务人对主合同(包括所开立信用证、保函或备用信用证)的任何修改，无需征 得保证人的同意或另行通知保证人，该等修改视为已征得保证人的事先同意，保证人 的担保责任不因此而减免。 第二条 陈述与保证 2.1 保证人陈述与保证 保证人向债权人作出如下陈述与保证： (1) 其系具有完全民事权利能力和民事行为能力的民事主体，有权签署本担保函，并已取得签 署本担保函及履行其在本担保函项下的义务所需的一切授权及批准。 (2) 本担保函的签署和履行不违反保证人所应遵守的法律、章程、有权机关的相关文件、判决、 裁决，也不违反保证人已签署的任何合同、协议或承担的任何其他义务。 (3) 其提供的全部资料和信息均符合所应适用的相关法律规定，且系真实、有效、准确、完 整 而无任何隐瞒的。 (4) 其提供的财务资料应真实、完整、公正地反映了保证人的财务状况。自最近一份经审计 的财务报表出具以来，保证人的经营状况、财务状况没有发生重大不利变化。 (5) 其将完成为本担保函所需的备案、登记或其他手续。 (6) 不存在对保证人的履约能力造成或可能造成重大不利影响的情况或事件。 第三条 约定事项
建筑工程支付担保协议书范本
建筑工程支付担保协议书范本 合同编号：_________ 甲方（担保人）：_____公司 法定代表人：_____________ 住址：___________________ 邮编：___________________ 联系电话：_______________ 乙方（被担保人）：_______ 法定代表人：_____________ 住址：___________________ 邮编：___________________ 联系电话：_______________ 本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月 _________日在_________市订立。 鉴于： 甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下： 第一条为了确保乙方与_________（下称承包商）签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法规规
定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第二条按照《中华人民共和国担保法》的有关规定，甲方在对建筑合同的 条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。 第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须： 1．向甲方提供下列一项或数项反担保： （1）经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。 （2）以财产抵押（质）押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵（质）押合同”。其中抵（质）押物的有关内容见合同附件。 （3）经甲方认可的其他方式反担保措施。 2．同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵（质）押物。 第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据 或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权，不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。 第五条甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代 偿金额的_________‰／天（_________‰）乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内，无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。 第六条担保条款的修改
出国担保函范文4篇
出国担保函范文4篇 目前,欲出国留学的学生常遇到的拒签情况,一是被疑出国留学后不再回国,再就是经济担保不够。中信实业银行有一项针对自费出国留学的保函业务,化个人信用为银行信用, 大大提高了签证者的信用等级,从而使经济担保不够有力的问题迎刃而解。本文是出国的担保函范文，仅供参考。 出国担保函范文一： 赴申根国家担保函样本 Dear Sirs, Ms./ Mr. *** (name) works in *** (company) from ***(d/m/y). She/He plans to go to Europe for travelling in ***(d/m/y). All the expenses include air tickets, transportation, accommodation and health insurance will be covered by herself / himself. She / He will come back on the schedule and then still work in our unit after the visit in Europe. Your kind approval of this application will be highly appreciated. Name Date of Birth Passport-No. Position Salary Best Regards,
中文释义： 敬启者： ***女士/先生 自***(入职时间)在***(单位名称)工作。她/他计划于***(出国时间)赴欧洲旅游，所有费用包括：机票费，运输费，住宿费和医疗保险等均由她/他本人承担。她/他将会按时回国并继续在我单位工作。 姓名出生日期护照号职位薪水 此致 敬礼 出国担保函范文二： 致： 自： 应德国法兰克福展览有限公司邀请，我公司——贵公司中文全称①，将参加20xx年5月08日至13日在法兰克福举办的国际肉类食品加工设备展览会。我公司摊位号是6.1 A28。(观众请删除最后一句话) 兹证明王明先生1970年5月1日、G123456、总经理，刘芳女士1973年8月12日、1101010、销售经理②是我公司正式职员，受我公司委派于5月05日至5月17日(展商允许在外停留时间，不得
支付工程款的函之欧阳家百创编
关于支付五号厂房、配套服务综合楼装修工程首付款的申请函 欧阳家百（2021.03.07） 致xxxxxxx有限公司： 贵我双方于2017年09月28日签订《五号厂房、配套服务综合楼装饰装修工程施工合同》，合同总价：448万元（含设计费12万元）。贵司对我司的信任和支持，我司表示衷心感谢。我司自2017年09月22日开工至今，我司积极履行合同约定的各项义务，已完成配套服务综合楼吊顶施工、内墙第一遍腻子施工、卫生间防水施工、楼梯栏杆安装、墙地砖进场准备铺设施工；完成五号厂房轻质隔墙施工、大面积内墙第一遍腻子施工、卫生间防水施工、楼梯栏杆安装、墙地砖进场准备铺设施工；项目垫资已达到工程总价的50%，但目前由于首付款支付问题，我项目部面临极大困难，万般无奈下，特发函寻求贵司领导帮助。 根据合同条款第24款约定，合同签订后施工人员及材料进场后10天内付合同总价的20%的预付款，由于我司原因未提供预付款增值税发票，导致预付款不能按时支付，我司深表歉意！现我司根据合同约定已提供预付款增值税发票至贵司申请付款，但贵司至今未按合同约定以现金方式支付我司工程款，我司心急如焚。 在此情况下，我司已无法按时按量支付工人工资，工人士气涣散，消极怠工严重；材料供应商的材料款也不能按约支付，材料迟迟无法到位，对施工及工程进度造成极大的影响，我司深表忧虑。 由于前期垫资款数额太大，加上目前市场行情波动较大，国家环保管控较严，导致大部分材料大幅上涨的同时市场无法提供所需的工程量，必须采用现金方式调拨提货，导致目前我司的资金极为紧张，现金流周转出现困难。
望贵司能充分体谅我司目前的处境及困难，及时以现金方式支付本工程预付工程款（我司不接受承兑方式支付），我司将不胜感激！ 对于贵方的支持和关注，我司再次感谢！ 此致！ 敬礼！ xxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2017年11月16日
关于工程建设保证担保的若干规定(20201004085857)
关于工程建设保证担保的若干规定 第一章总则 第一条为了进一步规范本市工程建设保证担保行为，保障建设工程的顺利实施，维护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规，以及《国务院办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》（国办发[2003]94 号）、《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》（国办发[2004]78 号），结合本市实际，制定本规定。 第二条本市行政区域内工程建设保证担保及其监督管理，适用本规定。 本规定所称保证担保是指在建设工程施工发包承包及建设过程中，根据法律法规规定或担保合同约定，由保证人向债权人提供的，保证债务人不履行债务时，由保证人代为履行或承担责任的法律行为。 第三条本规定所称保证担保包括投标保证担保、承包履约保证担保、工程款支付保证担保、劳务分包付款保证担保、劳务分包履约保证担保、预付款保证担保和保修金保证担保。 保证人提供的保证方式应当为连带责任保证。 第四条本市在工程建设中推行保证担保。房地产开发项目应当实行工程
款支付保证担保、承包履约保证担保、劳务分包付款保证担保和劳务分包履约保证担保。 保证担保活动应当遵循平等、公平和诚实信用原则。 第五条保证担保费用可计入工程造价。房地产开发项目发包人保证担保费用应当计入工程造价，承包人、分包人保证担保费用应当计入投标价格。 第六条市和区县建设行政主管部门依据本规定对工程建设保证担保实施监督管理。 第二章保证人和保函 第七条保证担保的保证人应当是中华人民共和国境内注册的有资格的银行业金融机构或者专业担保公司。 本规定所称有资格的银行业金融机构是指具有法人资格或法人授权的分支机构，不包括银行储蓄所、分理处。 第八条本规定所称专业担保公司是指银行业金融机构根据中国银行业监督管理委员会的规定，可以与其开展授信业务的专业担保公司。 专业担保公司应当有规范的操作流程和风险管理制度，能够承担工程风险预控和对债务人履约情况进行监管的责任；专业担保公司担保余额的总额不得超过其净资产的10 倍，单笔承包履约保证担保金额不得超过其净资产的50% ，单笔工程款支付保证担保金额不得超过其净资产的20% 。 第九条同一银行业金融机构或专业担保公司不得同时为同一工程建设项目提供下列保证担保：
担保函范本
XXXXXXXX公司 最高额担保函 编号：XXXXX融-X-XXXX-XXX-X号担保人：XXXXX 住所地： XXXXX 法定代表人：XXX 联系人：XXX 电话：XXXXXXXXXXX 鉴于： 一、转让人XXXXXXX拟在XX金融资产交易所（以下简称金交所）转让小贷资产收益权，转让规模总计为人民币XX元的小贷资产收益权； 二、担保人是根据中华人民共和国法律而依法设立、合法存续的法人，根据《中华人民共和国担保法》等法律及有关法规的规定，具有提供保证担保的法律资格； 三、担保人在出具本担保函时，已就其财务状况及涉及的仲裁、诉讼等情况进行了充分披露，具有代表转让人清偿债务的能力。 本担保人出于真实意思，在此承诺对转让人于金交所转让的小贷资产收益权兑付给予担保授信，即对转让人到期兑付提供无条件的不可撤销的担保。具体担保事项为： （一）转让人授信额度即本担保函最高本金额度为人民币10000万元。 （二）担保授信期限15个月，担保授信期限内可循环使用授信额度，单笔产品转让期限3-12个月，最后一笔到期日不得超过首笔发行后15个月。 （三）单笔产品发行时，担保人另行出具《担保函》，对该笔产品担保的具体事宜进行确认。前述单笔产品发行时所出具的《担保函》作为本《最
高额担保函》项下子担保函，担保人担保的本金以各子担保函累计载明的本金为准。 （四）担保人承担保证的方式为连带责任保证。 （五）如转让人未按照《转让说明书》的规定在本担保函所担保的任一笔小贷资产收益权项下债务到期日前4个交易日足额支付相应的本金及收益，则金交所向担保人出具代偿通知书后，担保人于该笔小贷资产收益权到期日前1个交易日将代偿款足额划入其在金交所开立的资金专户。小贷资产收益权持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。 的收益权到期兑付的本金、 本金以本《最高额担保函》项下各子担保函累计载明的本金为准。 （七）担保人承担保证责任的期间为每笔收益权存续期及收益权到期之日起二年。收益权持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。 （八）在本担保函项下的每笔小贷资产收益权到期之前，担保人发生停产、停业等足以影响小贷资产收益权持有人利益的重大事项时，转让人应在一定期限内（该事项发生之日7日内）提供新的担保。转让人不提供新的担保，小贷资产收益权持有人有权要求转让人、担保人提前兑付该笔小贷资产收益权的本金和截止于兑付之日的收益。 （九）本担保函自签发之日生效。 担保人：XXXXXXXXX（公章） 法定代表人：（签章） 年月日
担保有限公司工程项目担保风险管理及操作流程
ⅩⅩ担保有限公司工程项目担保（履约、支付保证担保）风险管理及操作流程 一、含义 工程保函也称工程保证担保，指担保人根据委托人的申请向受益人（建设单位或施工单位）提供保证担保，保证工程项目建设得以顺利进行。 二、工程保函风险管理 （一）我司开展工程保函业务风险管理的主要目标是： 1、管理工程项目的风险 我司必须深入调查研究，了解工程项目的真相和实情，识别、估计、评价工程项目担保风险，制定工程项目担保风险规避、转移、缓解、自留、利用的应对措施，加强工程项目担保期间施工工期、质量及资金的监控和管理，将工程保函风险降到最低，减少工程保函索赔损失。 2、保障工程合同的履约 我司必须严格审查工程合同的真实性、合法性、合规性及工程索赔的条件，尽最大努力协调建设单位、施工单位、监理单位、设计单位及政府相关部门履行工程合同，保障工程项目建设得以顺利进行。一旦委托人违约或因故无法完成工程合同，我司将在工程保函金额范围内履行赔付责任和义务。 3、减少工程建设的损失 工程保函金额仅占工程项目造价极小的比例，工程合同未能履行，将造成工程项目建设的重大损失，对委托人和受益人的危害极大。我司开展工程保函业务必须加强对工程项目建设工期、质量及资金的监控和管理，保障工程合同的履行，减少工程建设的损失，维护委托人和受益人的利益。 （二）我司开展工程保函业务风险管理的基本原则是： 1、调查、审核工程项目的真实性和工程合同的合法性 我司从事工程保函业务的项目经理及相关人员必须认真收集、核对工程项目的基本资料和相关手续，并通过网上查询和实地考察，充分了解工程项目的真实性。 我司从事工程保函业务的项目经理及相关人员必须严格审核工程合同的基本条款和索赔方式，分析合同内容和索赔规定是否公平、合理，不与国家有关法
建筑工程支付担保协议范本
编号：FS-HT-05018 建筑工程支付担保协议Construction Engineering Payment Guarantee Agreement 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
建筑工程支付担保协议 合同编号：______ 甲方（担保人）：_____公司 法定代表人：_______ 住址：_______ 邮编：_______ 联系电话：______ 乙方（被担保人）：_______ 法定代表人：_______ 住址：_______ 邮编：_______ 联系电话：______ 本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于______年______月______日在______市订立。 鉴于：
甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下： 第一条为了确保乙方与______（下称承包商）签署合同编号为______年______字第______号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第二条按照《中华人民共和国担保法》的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。 第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须： 1．向甲方提供下列一项或数项反担保： （1）经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带
工程款支付担保制度
工程款支付担保制度
工程款支付担保制度 第一条为切实保障公司范围内项目农民工合法权益，维护用工秩序和社会稳定，有效遏制工程款和农民工工资拖欠问题，从源头上根治欠薪，根据《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发〔2016〕49号)、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)、《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》(国办发〔2019〕11号)《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》〔建市2019〕68号）《自治区住房城乡建设厅关于进一步推行房屋建筑和市政基础设施工程担保工作的通知》(桂建管〔2018〕65号)等法律法规及规范性文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条工程款支付担保指保证人为保证发包人履行合同约定的工程款支付义务，向公司提供的担保。公司为工程款支付担保的债权人，发包人为工程款支付担保的债务人。 第三条发包人要求公司提供工程履约担保的，应向公司提供等额的工程款支付担保，担保金额不得超过合同总价款的10%。 第四条工程款支付担保可以采用银行保函、专业担保公司担保、保证保险等方式。 第五条同一保证人不得在同一房建市政工程项目中同时为公司和发包人提供担保。 第六条工程款支付担保活动应当遵循平等、公平、诚实信用原则。 第七条房建市政工程合同约定在公司履行合同义务前，发包人先行支
付相应工程款的，发包人可不对该部分工程款提供支付担保。 第八条工程款支付担保的有效期应当在担保文件中明确约定。一般可约定工程款支付担保有效期的截止时间为发包人完成除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日起30天至180天。 第九条公司范围内项目施工合同中应明确要求建设单位提供工程款支付担保，并要约定人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用。 第十条公司与发包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用。人工费用拨付周期不得超过1个月。 第十一条除在施工合同专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同。建设单位违约后，公司可以要求提供担保的第三人承担相应责任。 第十二条项目经理部落实好工程款拔付分账制度，应当统筹考虑工程进度及人工费申请拨付时间节点，以满足《条例》关于“按照保障农民工工资按时足额支付”的要求。 第十三条本制度自下发之日起施行。