电梯井道改造合同协议书

电梯井道改造合同协议

书

文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

电梯井道改造合同

项目名称：江西草珊瑚生态产业有限公司

甲方乙方

单位名称：江西草珊瑚生态产业有限公司单位名称：江西友芝电梯有限公司

地址：江西桑海经济技术开发区工业园地址：南昌东湖区表山南路258号石化佳苑11栋2单元205

传真：传真：

邮编：邮编：

开户银行：南昌市农业银行高新开发区支行开户银行：中国工商银行宜春宜丰支行营业部

银行账号：14-9831 0104 0006 915 银行账号：6222 0815 0800 1673 704

开户名称：开户名称：赖小军

甲方盖章乙方盖章

甲方法定代表人或乙方法定代表人或

委托代理人签字：委托代理人签字：年月日年月日

电梯井道整改协议

兹因甲方电梯井道土建施工未按电梯标准图修建，造成电梯井道无法按设计尺寸进行安装，现委托乙方对电梯井道进行前期整改，以达到安装条件。经双方友好协商对以下合同所规定的各条款均达成一致，并共同遵守。

一、电梯安装整改工作内容

1、井道按电梯安装标准整改；

2、井道整改由乙方包工包料；

3、井道整改数量为2台，一台为三吨井道，一台为两吨井道；

4、整改费用为两台共计￥8000.00元整（大写人民币：捌仟元整），整改费用说明：因井道空间过大，井道内部改造需要加16#国标槽，两个井道共计：10条，每条计人民币460元，槽钢总计：4600元；铁板：20平方米，25元每平米。铁板总计：500元，车费：500元。人工改造工资：2人*5天*240元＝2400元；总价计：8000元整。

5、本报价不含税费。

二、付款方式

1、在本合同签订之日起3天内，甲方向乙方支付合同总金额的80%，计人民币￥6400.00 （大写人民币）陆仟肆佰元

整，直接付给乙方。甲方逾期付款的，则合同施工日期予以顺延。

2、井道整改完成，甲方向乙方支付合同总金额的20%，计人民

币￥1600.00 （大写人民币）壹仟陆佰元整，直接付给乙方

三、井道整改工期

工人进场之日起 5 天完成以上各项整改（在电梯设备到货前完成），并达到安装条件。

四、甲方责任和权力

1、责任

1.1甲方在现场施工管理、安装质量控制等方面对乙方提供指导

和相关技术支持。

1.2协助乙方解决施工过程中的协调工作和存在的问题。

2、权力

2.1甲方有权监督、检查乙方施工现场的文明施工管理、安全施

工管理、质量控制管理、进度控制管理等其它环节的管理。

2.2根据相关制度和验收标准，甲方有权提出整改意见，乙方无

条件执行。

2.3乙方在施工现场安全、文明、质量、进度等管理达不到甲方

要求，甲方有权拒付乙方安装费。

2.4因乙方原因造成施工现场管理不到位，施工人员数量及技术

能力或乙方整体综合施工能力不能满足现场要求且经甲方提示后仍达不到要求，甲方有权与乙方解除合同。

2.5乙方不得转包本合同，否则甲方有权终止本合同并追究乙方

责任。

五、乙方责任和权力

1、责任

1.1接受并执行甲方的相关制度和安装标准。

1.2执行施工现场建设单位及总包单位的相关管理制度。

1.3服从甲方管理并对甲方提出的合理整改意见乙方无条件执行。

1.4严格执行甲方安全管理制度及现场相关管理条例，因乙方原因造成的安全事故由乙方负全责，甲方不承担任何责任。

2、权力

2.1有权提出合理化整改建议但必须经甲方确认同意后方可实施。

2.2有权向甲方寻求安装技术支持和安装指导。

2.3施工过程中有权拒绝甲方的违章指挥。

六、违约责任

1、由乙方原因造成的设备安装质量达不到甲方要求及相关国标和

规范，乙方应无偿整改和返工。

2、按甲方制定的进度计划，因乙方原因造成工期拖延，每天按安

装合同额1%罚款，由此造成用户对甲方的罚款均由乙方承担。

3、施工过程中因乙方原因未达到进度计划要求，除每天按安装合

同额1%罚款外，施工过程累计拖延工期超过五天，甲方解除乙方的安装合同，乙方归还应属甲方的所有物品。

七、合同纠分解决方式

凡有关本合同或执行本合同所发生的一切争执和纠分双方协商解决，如不能解决提交人民法院或仲裁机构仲裁。

八、合同生效、终止

1、本合同双方法定代理人或委托代理人签字盖章后生效。

2、本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

3、本合同的附件《施工现场安全保证书》与本合同具有同等法律效力。

4、本合同各条款双方执行完毕后自行终止。

电梯施工合同(带井道及玻璃幕墙-为观光电梯)

电梯工程合同合同编号：SXMT2009-008 项目名称：xxxxxx宾馆电梯工程需方：陕西省xxxxxxx 供方：陕西xx电梯有限公司

经需方议标，确定我单位为xxx宾馆电梯的施工单位。双方经友好洽谈，在平等、自愿的基础上，按照诚实信用、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》总则和分则的有关规定，就需方玉华山庄安装电梯一揽子工程之事宜，为明确供、需双方各自权利、义务，经协商达成如下一致合同条款，并共同遵守履行：一工程内容： 1、供方向需方提供上海现代电梯制造有限公司生产的“HYUNDAI”商标技术规格为“STVF-WP(GL)800-CO60-4/4”的无机房观光乘客电梯壹台及运输、电缆、安装、调试；具体规格型号见附件一； 2、电梯钢结构井道及幕墙的设计、材料购置及施工；需由有资质的单位施工。具体方案见附件二； 3、钢结构井道基础设施的施工；具体方案见附件三； 4、x x市技术监督局及原土建设计单位的验收沟通工作及费用。 5、供方施工人员费用（住宿等）。二工程分项造价： 1.电梯设备、运输、安装、调试、电缆总费用为RMB 260,000 元整,大写即贰拾陆万元整； 2.电梯钢结构及幕墙井道的设计、材料购置及施工总费用为RMB 168.000 元整,大写即拾陆万捌仟元整； 3.井道基础设施的施工（包括地坑、防水、挡水墙改道、开山、电梯相关女儿墙拆除及修复等）总费用为RMB 30.000 元整,大写即叁万元整； 4、xxxxx技术监督局及原土建设计单位的验收沟通工作及费用为 RMB10.000 元整，大写即壹万元整三工程总价：本合同总金额为（RMB）468.000元计人民币（大写）肆拾陆万捌仟元整。本工程为交钥匙工程。四付款方式： 1.自本合同签订之日始的10天内，需方按上述合同金额的25%一次性支付给供方，即RMB117.000元，计人民币（大写）壹拾壹万柒仟元整。。 2.井道基础施工完毕10天内，需方按上述合同金额的20%一次性支付给供方，即RMB93.600元，计人民币（大写）玖万叁仟陆佰元整。作为合

钢结构电梯井道合同模板

合同编号：钢结构电梯 | 井道合同

钢结构电梯井道合同! · 合同签订地点：合同签订日期：年月日

[ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲乙双方经友好协商，双方达成如下协议,共同遵照执行。第一条标的价格及付款方式（一）、价格（人民币：元）（二）、付款方式 1、双方签订合同时,甲方向乙方支付合同总款的40%，作为定金； 2、进场施工时, 甲方向乙方支付合同总款的40% ； 3、玻璃安装完毕时, 甲方向乙方支付合同总款的20% 。

第二条主要材料规格（其它见设计图）

第三条质量及验收、以甲乙双方认可后的设计图纸、作法说明、设计变更和《钢结构加工合同》中约定的条款为评定验收标准。、由于乙方提供的材料、附件质量不合格而影响钢结构质量，其返工费用由乙方承担，工期顺延。如材料到现场甲方在规定时间（二十四小时）内不进行验收，视为乙方材料合格。、钢结构竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到完工通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，则视为甲方默认合格。、若甲方需要申请专职机构验收,乙方不承担一切相关费用,但有责任对验收不合格部分进行整改,本钢结构外挂井道以电梯验收合格为最终合格。、本电梯外挂井道在甲方未按时付清本合同规定的款项时，乙方有权对其作出处理。第四条甲方工作、开工前五天，甲方向乙方提供经确认的设计图纸或作法说明，否则乙方有权按照自己设计方案加工，但最终必须满足电梯的安装。、甲方指派为现场代表，负责合同履行。对钢结构质量、进度进行监督检查、变更和其他事宜。、监督乙方严格按照国家标准、规范和甲方要求进行加工。、对材料及安装质量进行监督把关。乙方在加工过程中未满足有关质量，甲方有权向乙方提出整改，若乙方每项加工完工后甲方才提出异议，则视为乙方该项合格。、协调与其他施工单位的配合关系。、甲方无偿提供安全方便的临时库房、临时宿舍、现场加工中用水用电（安装至现场）。、甲方按时付给乙方款项，因付款不及时而发生的一切损失由甲方负责且乙方有权停工或终止本合同。、甲方负责申报增加观光电梯所需的当地主管部门的全套手续并承担其费用。、甲方负责钢结构外挂井道施工范围内障碍物（如：水管或天燃气管、混泥土圈梁、下水道、光缆等）的免费拆除。、甲方无偿为钢结构外挂井道修好后的土建部分的修复和装饰。、甲方购买的电梯需要安装安全锁，否则电梯厅门验收距离超标（按照电梯验收标准规定尺寸）的整改费用由甲方承担。第五条乙方工作、按照设计图纸要求组织施工、保质、保量、按期完成任务。、乙方所购材料需经甲方确认后加工，否则由此引起的损失由乙方承担。、遵守甲方及现场的安全要求。、钢结构在施工期间，乙方负责钢结构的保护工作，保护期间发生材料丢失或损坏由乙方自

加装电梯项目协议书范本

编号：_____________ 加装电梯项目协议书业主：___________________________ 负责人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

根据国家有关法律法规，本梯间全体业主经过友好协商，就本梯间加装电梯项目达成如下协议：一、本梯间的业主一致同意在本梯间（XX号楼梯）加装8人载客电梯一部，电梯加建位置为楼梯间正前方，通过廊桥方式与楼梯相连，对原有楼梯间的格局不产生任何影响。加装电梯的建设效果将与XX号的电梯大致相同。二、业主民主推选出为本梯间加装电梯项目负责人，同时也是本次电梯加装项目在设计、申请以及对规划局、电力局、物业管理、维保服务等有关部门相关事务的业主代表。三、电梯项目负责人主要职责 1、组织业主签订加装电梯书面协议； 2、委托有关部门进行设计和项目报建工作； 3、负责建设资金的筹措；监督资金收支情况，并定期公布； 4、参与该项目的招投标工作和有关经济合同的签订； 5、协助办理该项目的勘测、设计、施工、监理和竣工验收等事务； 6、协调处理业主关于加装电梯的意见。四、电梯项目的建设资金和日常维护保养及管理费用按下列办法分摊 1、电梯建设费用初步预算为55万，明细如下（参照9号楼）：

补：（1）一、二、三层住户无需支付电梯建设费，如使用电梯需支付电梯使用电费及维护费用；（2）四层及四层以上住户按如下分摊原则支付电梯建设费：加装电梯费用分摊表（估算）

2. 总费用预算为55万； 3.各单位面积数据有待确认。若出现暂不参加加装电梯的住户，去除此住户对应的系数，将费用按相应系数分摊到其他住户。 3、电梯电费运行费用的分摊办法

电梯井道施工合同0001

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载电梯井道施工合同0001 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

电梯井道施工合同（以下简称甲方）（以下简称乙方）根据〈〈中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、白愿、公平、诚信的原则，双方就世纪百货南昌店电梯井改造工程协商一致，订立本合同 1、项目名称：世纪百货南昌店电梯井道移动改造工程 __________________________ 2、工程地址：深圳市宝安区西乡固戌南昌综贸广场 ____________________________ 3、承包性质：包工、包料、包制作、保证电梯安装后井道及其他部分正常投入使用 4、承包范围：电梯井道一制作改浩工程 __________________________________ 5、材料说明：详见报:价清单（由乙方提供） ___________________________ 工程期限：签订合同后天之内，材料进场，个工作日完成所有井道工作，若因发包人方面因素而导致工程无法顺利完成的，工期顺延。三、工程造价及核算方法: 1、造价：工程为一次性定价，总价合计为人民币：小写：￥（含税）本价格包含电梯井道所有费用。 2、付款方式：（1）签订合同后预付订金元；（2）完成工程量50履付元；（4）井道完成后由电梯公司专人验收并进行安装，正常运后支付余款。四、工程质最：满足电梯安装及验收。五、甲方负责： 1、甲方提供电梯厂家所提供的土建图纸给乙方，乙方按照图纸设计要求进行施工。 2、甲方提供场地水、电给乙方。 3、甲方若变更原定方案，必须在乙方施工前通知，在施工期间甲方提出变更，所造成的损失由甲方承担。发包单位: 承包单位: 工程概况:

电梯井道施工合同

电梯井道施工合同发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就世纪百货南昌店电梯井改造工程协商一致，订立本合同。一、工程概况： 1、项目名称：世纪百货南昌店电梯井道移动改造工程 2、工程地址：深圳市宝安区西乡固戌南昌综贸广场 3、承包性质：包工、包料、包制作、保证电梯安装后井道及其他部分正常投入使用 4、承包范围: 电梯井道制作改造工程 5、材料说明：详见报价清单（由乙方提供）二、工程期限：签订合同后天之内，材料进场，个工作日完成所有井道工作，若因发包人方面因素而导致工程无法顺利完成的，工期顺延。三、工程造价及核算方法： 1、造价：工程为一次性定价，总价合计为人民币: 小写：￥（含税）本价格包含电梯井道所有费用。 2、付款方式：（1）签订合同后预付订金元；（2）完成工程量50%支付元；（4）井道完成后由电梯公司专人验收并进行安装，正常运后支付余款。四、工程质量：满足电梯安装及验收。五、甲方负责： 1、甲方提供电梯厂家所提供的土建图纸给乙方，乙方按照图纸设计要求进行施工。 2、甲方提供场地水、电给乙方。 3、甲方若变更原定方案，必须在乙方施工前通知，在施工期间甲方提出变更，所造成的损失由甲方承担。

4、甲方负责在各施工单位间协调，让工程顺利进行。 5、若其他由甲方原因造成的损失由甲方负责。 6、.施工过程甲方有监督按照图纸施工的权力。六、乙方负责： 1、乙方按照配套图纸要求，进行井道施工制作。 2、乙方施工期间由自身原因造成安全事故，由乙方自行负责。 3、乙方施工的井道满足甲方电梯安装与外观的技术要求。 4、所产生的建筑垃圾由乙方自行清理（费用自理）。 4、井道整体工程在壹年内因自身质量问题，乙方将免费维修（因人为及自然灾害造成质量问题不在免费维修之内）。七、施工安全： 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担与甲方无关八、双方违约责任： 1、双方任何一方无故解除合同，则应赔偿对方工程总造价百分之十的违约金 2、甲方如未按第三条约定时间和数目付款，则应向乙方赔偿工程总造价千分之五的违约金 3、乙方应按照进度完工不得影响电梯的安装九、其它： 1、本合同未尽事宜，经双方协商解决。 2、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章生效。甲方：乙方：日期：日期：

电梯井道施工合同

工程合同

工程合同发包方：陕西雅景电梯有限公司（以下简称甲方）承包方：陕西双马建筑装饰工程有限公司（以下简称乙方）甲方将曲江中环银泰电梯井道工程委托乙方承担施工，双方根据国家合同法条款和本工程实际情况，商定以下条款共同遵守：一、工程名称：电梯井道二、工程地点：曲江三、工程内容：钢结构四、工程总价：五、承包方式：包工包料六、工程工期：本工程从年月日开始到年月日工程竣工，共计35天。凡发生以下情况之一者工期顺延。 1、遇不可抗拒的自然灾害。 2、现场施工条件不具备，工人无法进场施工。 3、施工过程中停水、停电以及交通中断。 4、合同规定的进度款不能按时支付。七、工程结算：以发包方与甲方签订合同付款方式结算，验收合格后其余款项一次付清（扣除质保金5%）。

八、工程质量：乙方必须保证工程质量，工程验收以国家工程验收有关标准进行验收。九、甲方责任： 1、甲方在施工前办妥建设相关手续，如发生建设手续纠纷，由甲方及时解决。 2、施工前甲方负责接通电源，水源、并保证道路畅通。 3、甲方应按时支付工程款，如若不能按时支付工程款，由此造成的停工等损失由甲方全部承担。十、乙方责任： 1、乙方施工前办妥建设相关手续，如发生建设手续纠纷，由乙方及时解决。 2、乙方施工人员必须按照双方确定的图纸进行施工，遵照操作规程，精心施工，保证质量。 3、乙方必须严格遵守甲方施工现场的各种规章制度。 4、乙方在保证质量的前提下，应如期完成施工任务，施工中出现问题，应及时与甲方协商解决。 5、乙方应保证安全施工，因安全措施不当造成的人身安全及其他伤害与损失由乙方承担。十一、保修：甲方预留工程总价款的5%作为质保金，一年后无质量问题退还。钢构保修十年。十二、补充条款： 1、根据甲方认可图纸，双方按图纸要求施工、验收。

旧楼加装电梯安装合同范本

旧楼加装电梯安装合同范本金旺新苑8栋加装电梯及钢结构安装合同甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经双方友好协商，本着平等、互利、诚实信用的原则，就惠州市金旺新苑8栋加装电梯的安装工程达成协议如下：甲方：乙方：惠州市**电梯工程有限公司地址：惠州市惠城区河南岸白泥路**新苑8栋2单元地址：惠州市***国际中心1610室代表：代表：签订日期：20XX年月日签订日期：20XX年月日一、安装工程费序号名称型号规格层站门数量（台）安装单价（元） 1 “**牌”无机房客梯LCA-825-CO90 LCA-825-CO90 8/4/4 1 40000 2 井道钢结构安装费按图纸施工 1 70000 3 基坑及连廊部分安装费 1 45000 总计人民币大写：壹拾伍万伍仟圆整155000 1、上述总价包含：电梯三相电源报装及线缆费、入户大门及对讲系统迁移安装、各层钢结构连廊制作安装、各层电梯厅改

造、桩基础工程、井道基坑土建工程等及各部门的相关手续办理。 2、包含电梯井道土建及后续修复工程、吊装安装及垃圾清运费用。 3、包含电梯安装、调试及验收费用。 4、含人行道、雨篷、改门（原门改为侧面）地面、护栏等按长湖苑1期5栋1单元的用料标准，具体所用材料应与甲方确认后再施工。 5、含安装费按简易征收税率增值税普通发票。二、付款方式： 1.1 报建手续经政府相关部门审批通过获得施工许可证后3天内，甲方支付乙方人民币****元（大写：*万圆整）安装进度款，乙方收到此款后5天内安排人员进场施工。 1.2 电梯经技术监督部门验收合格后3天内，甲方支付乙方人民币***.00元（大写：*万伍仟圆整）验收款，乙方收到此款后移交电梯设备。 1.3 电梯验收合格期满12个月后七天内支付10,000.00元（大写：壹万圆整）质保金。（质保期，电梯：1年；井道土建等：2年。） 2 规划审批说明： 2.1 自甲方提供完整申报资料2日起，4个月内若因建筑方案设计原因未能通过相关报批手续，乙方将适当扣除图纸设计及审

电梯井道验收移交单

电梯井道验收移交单工程名称：佛冈云星·钱隆御景一期A3、A5、A6、A7、A8栋商铺2-1# 移交单位广西金利建设有限责任公司广州领凯建筑劳务有限公司使用单位（安装单位）广州广船国际电梯有限公司验收移交项目电梯井防护门，井道施工验收移交日期年月日具体内容： 1、经(总包方、分包方、监理、安装)四方共同验收，此项目按设计图纸已完成，电梯井防护门安装、电梯机房、井道、基坑并符合设计及施工规范要求；井道基础清理干净，无积水、井道上下已清理干净。 2、安装单位的人员在使用移交单位设备设施时应服从移交单位安全管理，按时参加项目部大小会议，如发现违章、违规及冒险作业，现场管理人员有权采取相关措施或书面通知安装单位整改及处罚。 3、安装单位施工前必须先安装好电梯门才能拆除电梯井的防护设施，以防人员误入发生事故；井道内施工前必须保证每层电梯门口防护到位。 4、安装单位必须配备专职安全员在施工现场负责电梯安装的全面安全工作。 5、安装单位应保证机房内予留洞口的防护盖板齐全、稳固、有效，作业后及时封闭。 6、安装单位必须及时清理现场杂物，做到每天工完场清。 7.施工用电严格按JGJ46—2005规范要求配置，动火作业应符合消防规定。备注：电梯井防护门及井道经验收移交四方签字后，由安装单位负责全面安全事宜，若有意外安装单位负全责，做好安装人员的安全教育、交底工作，及时上报总包、监理单位备案。总包及分包单位负责人（签字）：安装单位负责人（签字）：监理单位负责人（签字）：工作联系单

工程名称：晋江市湖光西路暨石鼓路片区安置房J地块编号：安全-001 致：泉州市丰泽区华银机电设备有限公司事由：关于电梯安装事宜内容：根据工程安全生产管理条例，特种设备安装监察条例及JGJ215-2010建筑施工升降机安全技术规程等相关规定，你单位未与承建单位办理各种分包单位进场手续及未提供针对性施工方案，安全技术措施等相关资料的情况下已擅自进行安装施工，并在施工中发现以下问题： 1、临电使用不符规范要求 2、井道防护门未及时封闭，无专人巡查 3、未按规定使用劳保用品 4、登高作业无相应安全防护措施为了明确双方责任，你单位在未经总包单位许可情况下，施工过程中如发生安全事故由你方负全部责任。发文单位：龙元建设集团股份有限公司经办人：日期：签收栏：备注：主送：泉州市丰泽区华银机电设备有限公司抄送：建设单位、监理单位通知单工程名称：晋江市湖光西路暨石鼓路片区安置房J地块编号：安全-001

旧楼加装电梯安装合同范本(18年成功案例)

***8栋加装电梯及钢结构安装合同

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经双方友好协商，本着平等、互利、诚实信用的原则，就惠州市***8栋加装电梯的安装工程达成协议如下：甲方：乙方：惠州市**电梯工程有限公司地址：惠州市惠城区河南岸白泥地址：惠州市***国际中心1610室路**新苑8栋2单元代表：代表：签订日期：2017年月日签订日期：2017年月日

5、含安装费按简易征收税率增值税普通发票。二、付款方式： 1.1 报建手续经政府相关部门审批通过获得施工许可证后3天内，甲方支付乙方人民币****元（大写：*万圆整）安装进度款，乙方收到此款后5天内安排人员进场施工。 1.2 电梯经技术监督部门验收合格后3天内，甲方支付乙方人民币***.00元（大写：*万*仟圆整）验收款，乙方收到此款后移交电梯设备。 1.3 电梯验收合格期满12个月后七天内支付1***.00元（大写：壹万圆整）质保金。（质保期，电梯：1年；井道土建等：2年。） 2 规划审批说明： 2.1 自甲方提供完整申报资料2日起，4个月内若因建筑方案设计原因未能通过相关报批手续，乙方将适当扣除图纸设计及审图费（具体以相关单位的收据为准，但总价不得超过10000元人民币）外，无息退还甲方已支付的其它定金，本合同同时终止。 2.2 乙方在申报审批中通过建筑方案设计批准，但因公示期间加装电梯项目受到第三方投诉，甲方负责协调处理。二、质量保证 1、电梯钢结构井道质量符合电梯安装验收质量要求。 2、电梯安装质量符合国家标准GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求。 3、电梯安装质量还应通过广东省特种设备检测研究院惠州检测院对电梯整机质量的监督检测与验收，并向甲方出具《电梯监督检验合格报告》，同时乙方承担电梯安装质量责任。三、安装条件及周期 1、安装条件 1.2、甲方联系人：电话： . 1.3、道路畅通，保证运送设备的车辆及吊车能到达施工地点10米内。

电梯施工安全协议书

电梯施工安全协议书标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

长庆.陇东佳园--日欣园、月华轩24#、25#、26#楼电梯安装安全、文明施工协议书甲方：重庆恒滨建设（集团）有限公司乙方：为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全事故发生，为明确双方责任，经甲、乙双方协定，特签订本协议书：重庆恒滨长庆陇东佳园四标段项目部一、安全目标：杜绝一切安全事故发生，确保电梯安装工作顺利完成。二、甲方责任： 1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。 3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组。 4.不违章指挥，不强令冒险作业。 5.乙方违章作业，甲方发现后有权令其停工整顿。 6.乙方向甲方提出安全等方面的合理化建议，甲方认真接受，并尽快采取措施。三、乙方责任：

1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例，严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。 2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。 3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。 4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全、施工用电安全、施工防火安全及施工环境安全由乙方负全部责任。 5.电梯井道移交乙方后，井道的安全管理由乙方负全部责任，乙方必须安排安全管理人员对井道防护，作业环境进行全面跟踪巡查。 6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是其他人员，由乙方负全部责任。 7.因乙方原因造成甲方施工人员或其他人员伤亡事故，由乙方负责全部责任。 8.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。四、协议书有效期：自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。甲方负责人签字：乙方负责人签字：签订日期：年月日

电梯安装工程承包合同范本

电梯安装工程承包合同范本委托方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。第一条、工程概况 1.1本工程是指：项目电梯安装工程。 1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。 1.3工程地点：项目内。第二条、承包方式及承包范围： 2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。 2.2具体的承包范围如下：本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证) 及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。第三条、质量标准及乙方的质量保证 3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。 3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。第四条、工期 4.1按以下第种方式确定工期： a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。 4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。 4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。第五条、合同大包干总价款 5.1本工程的大包干总价(含税)为：

xx电梯井道钢结构合同电梯

工程施工合同合同号：合同签署地点：河北省xx市合同签署日期：二零xx年x月甲方：xx公司乙方：xx公司依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商并一致同意，签订本合同。 1．工程项目名称、施工内容、合同总价： 1.1工程项目名称xx楼新加电梯井道工程 1.2施工内容：电梯井道基础处理，屋面处理及加固，井道制作、运输与安装，防火涂料的粉刷等工程。同时要求乙方按照经甲方认可的施工图纸进行施工。 1.3合同暂定总价：RMB￥xx 元（xx万x仟x佰x拾x元整），详见报价单。最终价按照单价以最终工程量为准。 2．工期及施工地点： 2.1有效日历工期：合同签定并生效后30 天内完工。 2.2施工地点：xx公司 3、付款 3.1付款方式： 3.1.1合同双方签字盖章后，甲方七天内向乙方支付合同总价的20%作为预付款； 3.1.2乙方主钢架材料全部进场并开始安装七天内甲方支付合同总价的40%给乙方； 3.1.3 本合同范围内的施工内容经双方验收后，乙方办理结算，甲方审定完成后，甲方即支付至最终结算价格的95%给乙方，同时乙方开具全额建安发票；； 3.1.4 验收满一年后，在甲乙双方无异议的前提下一次性支付剩余的5％质保金。 4、保修与维护 4.1 工程的主体保修期为一年，自双方共同签署《工程验收合格单》次日起计算。 4.2保修期内乙方自备材料及乙方施工质量出现任何缺陷，乙方应在接到甲方通知之日起 24 小时内派技术人员到达现场进行维修或根据情况进行免费更换。

4.3 如在保修期内出现多次故障使甲方足以对乙方工程质量产生不信任，甲方可以提出赔偿要求。 5、质量保证 5.1乙方应保证所提供的材料是全新的、在交付时没有缺陷且符合甲方提出的技术标准及规范；乙方应严格执行现行施工规范及甲方的技术要求，确保工程质量达到甲方使用要求；主体结构工程质量保证期应符合设计文件规定的该工程合同使用年限。 5.2如果由于工艺的复杂性或交付数量巨大，使得在交付时甲方无法对主材进行全面及时检验或由于主材缺陷的隐蔽性导致在交付时甲方未能查验出主材的质量瑕疵，那么，只要在交付后的保修期内甲方发现乙方提供的工程主材与前述标准或规范不符，甲方仍有权要求乙方修理或更换，修理、更换的费用以及由此引起的其他拆除、搬移及修复费用均由乙方承担。质量保证期自修理或更换符合合同约定之设备的次日起算。 5.3竣工工程验收，以国家有关部门制定的竣工工程验收规定及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据;该工程如具有隐蔽验收签证、绝缘等记录，甲方乙方须及时办理签证手续。 6、双方责任： 6.1甲方提供施工现场临时水电（费用乙方自理）、临建搭设的场地，施工现场应能满足施工要求。 6.2施工过程中甲方项目负责人应到现场对安装施工进行监督。 6.3由乙方提供的主要原材料、构配件，必须按有关规定检验合格并经甲方确认后方可用于施工； 6.4材料改变或代用必须经原设计单位同意，并发正式书面通知和甲方签证后方可用于施工； 6.5乙方应按质量验评准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并将评定结果送甲方； 6.6乙方在施工过程中发生质量事故，应及时通知甲方。一般质量事故的处理结果应送甲方备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、甲方共同研究，并经设计、甲方签证后实施。 6.7乙方负责合同工程安装过程中合同规定的全部材料的及时采购, 不得影响工期。如甲方未按本合同相应条款履行影响乙方施工，工期相应顺延。 6.8乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故，乙方负全部责任。 6.9甲方负责在施工前向乙方提供正式设计图纸2套。

电梯移交协议

电梯代管三方协议甲方（建设单位）: 乙方（电梯公司）: 丙方（使用单位）：现场电梯工程已安装完工,经三方协商达成如下使用协议: 1、为方便丁方现场工作，甲方将电梯（具体数量位置详见附表）交由丙方管理，并同意在丙方保证电梯内外观完好和电梯各部件完好的情况下使用电梯。 2、乙方确保电梯已取得特种设备检验机构发的安全检验合格证，在质量技术监督局已备案登记。 3、代管期间，乙方应增大电梯的安全使用系数，将电梯最大荷载值、限速适当调低，代管结束后调回正常使用。 4、代管期间，乙方安排一名维保人员驻现场，检查并排除电梯正常使用过程中出现的故障及问题，定期对电梯进行维保。 5、丙方受甲方委托，负责电梯的管理，并安排专人看护，并看管轿厢内相关设备、构件、材料等不丢失。 6、电梯在正常使用过程中出现的故障、损坏，由乙方进行维修，维修产生的费用由乙方承担。 7、电梯使用时，丙方应注意轿厢内部防护，对电梯内部防护造成损坏的，由丙方承担。 8、丙方在电梯使用过程中应严格按照规定执行，不得运载超高、超

重、超宽的物体，灰土要用编织袋装好方可运输。 9、电梯运行由丙方安排专人负责，除电梯维保、维修外，其他任何人不得操作。 10、丙方电梯管理人员有权拒绝任何不符合要求的物品上梯。 11、丙方在电梯使用过程中注意保护轿厢、厅门、层显等一切电梯设备，如有损坏或造成的损失，均由丁方负责赔偿。 12、丙方电梯管理人员应记录每次使用情况，详细记录使用时间、使用人、运送货物及数量、有无故障等情况。 13、丙方在使用电梯前,必须开具经专职领导批准的工作单,经丙方查验无误后方可使用。 14、丙方在运输物品过程中,一定要轻拿轻放。 15、代管期间电梯公司的服务费、前期和后期称量调整费、易损件费及二次整改费用等费用共计（）元，该费用由丙方承担，丙方不得拒绝其他分包单位用梯，分包单位使用电梯前，丙方可以与之签订协议（外配施工单位除外）。 16、电梯由于电源不稳、进水、磕碰等原因造成电梯损坏，由丁方承担。 17、丙方负责电梯机房及除轿厢以外的电梯材料设备的看护，并防止电梯及井道进水。 18、电梯在运行过程中，因电梯使用不当造成的一切后果由丙方承担。

合同范本之电梯井施工合同

电梯井施工合同【篇一：电梯井道施工合同】电梯井道施工合同发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就世纪百货南昌店电梯井改造工程协商一致，订立本合同。一、工程概况： 1、项目名称： 2、工程地址： 3投入使用 4、承包范围: 5、材料说明：二、工程期限：签订合同后天之内，材料进场，个工作日完成所有井道工作，若因发包人方面因素而导致工程无法顺利完成的，工期顺延。三、工程造价及核算方法： 1、造价：工程为一次性定价，总价合计为人民币写：￥（含税）本价格包含电梯井道所有费用。 2、付款方式：（1）签订合同后预付订金元；（2）完成工程量50%支付元；四、工程质量：满足电梯安装及验收。五、甲方负责： 1、甲方提供电梯厂家所提供的土建图纸给乙方，乙方按照图纸设计要求进行施工。 2、甲方提供场地水、电给乙方。 3、甲方若变更原定方案，必须在乙方施工前通知，在施工期间甲方提出变更，所造成的损失由甲方承担。（4）井道完成后由电梯公司专人验收并进行安装，正常运后支付余款。

4、甲方负责在各施工单位间协调，让工程顺利进行。 5、若其他由甲方原因造成的损失由甲方负责。 6、.施工过程甲方有监督按照图纸施工的权力。六、乙方负责： 1、乙方按照配套图纸要求，进行井道施工制作。 2、乙方施工期间由自身原因造成安全事故，由乙方自行负责。 3、乙方施工的井道满足甲方电梯安装与外观的技术要求。 4、所产生的建筑垃圾由乙方自行清理（费用自理）。 4、井道整体工程在壹年内因自身质量问题，乙方将免费维修（因人为然灾害造成质量问题不在免费维修之内）。七、施工安全： 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担与甲方无关八、双方违约责任： 1、双方任何一方无故解除合同，则应赔偿对方工程总造价百分之十的违约金 2、甲方如未按第三条约定时间和数目付款，则应向乙方赔偿工程总造价千分之五的违约金 3、乙方应按照进度完工不得影响电梯的安装九、其它： 1、本合同未尽事宜，经双方协商解决。 2、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章生效。甲方：乙方：日期：日期：【篇二：电梯井道合同】电梯井道工程合同甲方：乙方：一、甲方将工程承包给乙方。承包方式：包工包料。二、工程总金额元（大写元整）。

电梯井道移交协议

甲方：中国建筑第四工程局第六建筑有限公司乙方：上海永大电梯设备有限公司由甲方承建的大连海航YOHO湾工程，经甲乙双方代表现场确定，1-6#楼室内电梯井道已达到电梯安装条件。甲方于2014年月日将室内24部电梯井移交给乙方施工。双方约定，从移交之日起： 1、乙方人员进入施工现场，服从甲方管理，自身安全由乙方自己负责。每周五下午两点负责人参加工地例会。 2、室内24部电梯各层电梯井门洞的防护交由乙方负责，因电梯洞口引起的一切安全事故均由乙方自行负责。 2、乙方应妥善保管自己的物资，甲方不对乙方的财产安全负责。 3、甲、乙双方未经对方许可，均不得擅自使用对方的设备、工具及材料等。 4、乙方作业人员要加强成品保护意识，不得随意损坏甲方的成品及半成品，否则，甲方将要求经济赔偿。 5、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度，进入施工现场必须戴安全帽，施工现场不准打架斗殴，不准喝酒，不准随地大小便；夜间在甲方规定的关门时间后，不准进入现场。 6、其余未尽事宜，双方协商解决。此协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签字之日生效。甲方（签章）：乙方（签章）：日期：年月日日期：年月日

甲方：中国建筑第四工程局第六建筑有限公司乙方：上海永大电梯设备有限公司由甲方承建的大连海航YOHO湾工程，经甲乙双方代表现场确定，6#楼室内电梯井道已达到电梯安装条件。甲方于2014年月日将室内4部电梯井移交给乙方施工。双方约定，从移交之日起： 3、乙方人员进入施工现场，服从甲方管理，自身安全由乙方自己负责。每周五下午两点负责人参加工地例会。 4、室内4部电梯各层电梯井门洞的防护交由乙方负责，因电梯洞口引起的一切安全事故均由乙方自行负责。 2、乙方应妥善保管自己的物资，甲方不对乙方的财产安全负责。 3、甲、乙双方未经对方许可，均不得擅自使用对方的设备、工具及材料等。 4、乙方作业人员要加强成品保护意识，不得随意损坏甲方的成品及半成品，否则，甲方将要求经济赔偿。 5、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度，进入施工现场必须戴安全帽，施工现场不准打架斗殴，不准喝酒，不准随地大小便；夜间在甲方规定的关门时间后，不准进入现场。 6、其余未尽事宜，双方协商解决。此协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签字之日生效。甲方（签章）：乙方（签章）：日期：年月日日期：年月日

电梯改造工程合同

正本 *****工程 ***电梯改造工程合同发包方：承包方：***建筑工程总公司工程名称：**工程工程地点：广州市*** 签约地点:广州市签约时间:

发包方：（下称甲方）承包方：（下称乙方）按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况 1.1 工程名称：****电梯改造工程 1.2 工程地点：********** 1.3 承包范围：将原有电梯拆除、井道改造、安装预埋件并安装新电梯等。 1.4 承包方式：根据甲方提供的工程及设备图纸资料，由乙方在招标文件约定的工程及设备范围内对所有工程设备采用固定总价合同的方式承包：包工包料、包质量、包工期、包安全，包税金，包措施费，包报装，包竣工验收，总价包干。 1.5 工期：本合同承包期为50日历天，自2012年2月1日至2012年3月20 日止。 1.6 工程质量：根据国家电梯安装验收规范和乙方质量标准进行质量自检验收。 1.7 合同价款：人民币******元（大写：）第二条甲方工作 2.1 开工前 5 天，向乙方提供经确认的施工图纸壹份或做法说明，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。 2.4 如确实需要拆改原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作，并承担相应费用。 2.6机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制)，在安装开工前，甲方在乙方安装人员的指导下将电源提供至电梯机房内乙方电源箱进线端。 2.7 免费提供安装施工期间所需的水、电消耗。 2.8在申请政府验收前，由甲方负责提供电梯机房到监控室等区域的通信电缆，并完成敷设工作。

电梯使用协议(最终版)

电梯移交使用协议甲方：深圳鹏达物业管理有限公司乙方：甲方现将座编号为的电梯于年月日至年月日移交给乙方使用。经双方友好协商，对电梯使用的相关事宜达成如下协议：一、移交电梯相关物品、设备状态二、移交后的管理 1、配备电梯操作员 ●电梯必须配备操作员。 ●电梯操作员要经过特种作业人员安全技术培训和考核合格后持证上岗。 2、电梯轿厢保护

●使用前对电梯轿厢内、门眉做好木板防护。 3、钥匙管理 ●操作箱钥匙不能外借，须由操作员管理及使用。 4、电梯运载管理 ●每天开始运行前，须进行一次空载运行。检查有无故障和不正常现象； ●一旦发现异常现象，立即向甲方报告； ●严禁超长、超重、易燃、易爆物品进电梯，须由消防楼梯出入； ●乙方应监督乘梯人员，不得随地吐痰、吸烟、乱扔杂物和刻画； ●电梯操作员如须离开时须将厅门关闭； ●不得将电梯交给施工人员操作； ●严禁在轿门和层门之间逗留、严禁倚靠在电梯的轿门或层门上。 ●严禁撞击、踢打、撬动或以其它方式企图打开电梯的轿门和层门。 ●在电梯关门时，请不要直接用手或身体阻碍门的关闭，应按轿厢内开门按键； ●在电梯运行过程中请勿在电梯内蹦跳； ●电梯在运载货物时应注意重心，将货物放在轿厢中间，不要放在轿厢一边或某一角落； ●严禁用纸、木板等物镶入电梯门缝、门坎内； ●严禁用施工材料顶住电梯门。 5、在暴雨时操作员须注意天气变化，在暴雨时必须将电梯停在不会被雨浸的安全楼层。 6、保证电梯的正常运行 ●乙方必须每天按时开梯，确保上、下楼人员的正常使用。 7、电梯例行保养

●如电梯公司需要对电梯进行例行保养，乙方必须立即交回电梯，直到保养完毕。 8、可能发生危险的注意事项 ●电梯运行中遇突然停电或故障时，做好乘梯人员安抚工作并及时呼救； ●发生电梯井道、底坑进水，必须立即停用并通知甲方； ●搬运物品掉落电梯井道内应停梯及时向甲方报告，检查无误后方可运行； ●当发生其它异常情况时，电梯应立即停用，并报甲方进行检修。 9、电梯卫生 ●乙方须每天定时对电梯外门、沟槽、轿厢内进行清洁，使其保持干净、整洁； ●乙方须对电梯底坑进行清理确保清洁。 10、乙方通知甲方事项 ●乙方在使用过程中如需甲方协助配合处理相关事宜，请书面通知甲方电梯管理专员。三、物业权利及义务 1、甲方会安排人员不定期对电梯使用情况进行巡查，如发现乙方不遵守上述协议，将做好记录，并通知乙方负责人进行整改。如不整改甲方有权暂停乙方的使用。 2、积极配合协助处理乙方提出的相关事宜。 3、甲方电梯管理专员联系电话：四、事故责任如出现人为损坏或使用不当以及其它原因造成电梯的任何损坏、事故以及人员伤害，由乙方承担全部责任并赔偿由此导致的一切损失。

电梯井道施工合同

电梯井道施工合同发包单位： ____________________________________ （以下简称甲方）承包单位： ____________________________________ （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就世纪百货南昌店电梯井改造工程协商一致，订立本合同。一、工程概况： 1、项目名称：世纪百货南昌店电梯井道移动改造工程_____________________________ 2、工程地址：深圳市宝安区西乡固戌南昌综贸广场 _____________________ 3、承包性质：包工、包料、包制作、保证电梯安装后井道及其他部分正常投入使用 4、承包范围：电梯井道制作改造工程 ______________________________________ 5、材料说明：详见报价清单（由乙方提供） ________________________________ 二、工程期限：签订合同后 ___ 天之内，材料进场，—个工作日完成所有井道工作，若因发包人方面因素而导致工程无法顺利完成的，工期顺延。三、工程造价及核算方法： 1、造价：工程为一次性定价，总价合计为人民币：_________________ 小写：￥____________ （含税）本价格包含电梯井道所有费用。 2、付款方式：（1）签订合同后预付订金 __________ 元；（2）完成工程量50做付______________ 元;

（4）井道完成后由电梯公司专人验收并进行安装，正常运后支付余款。四、工程质量：满足电梯安装及验收。五、甲方负责： 1、甲方提供电梯厂家所提供的土建图纸给乙方，乙方按照图纸设计要求进行施工。 2、甲方提供场地水、电给乙方。 3、甲方若变更原定方案，必须在乙方施工前通知，在施工期间甲方提出变更, 所造成的损失由甲方承担。 4、甲方负责在各施工单位间协调，让工程顺利进行。 5、若其他由甲方原因造成的损失由甲方负责。 6 .施工过程甲方有监督按照图纸施工的权力。六、乙方负责： 1、乙方按照配套图纸要求，进行井道施工制作。 2、乙方施工期间由自身原因造成安全事故，由乙方自行负责。 3、乙方施工的井道满足甲方电梯安装与外观的技术要求。 4、所产生的建筑垃圾由乙方自行清理（费用自理）。 4、井道整体工程在壹年内因自身质量问题，乙方将免费维修（因人为及自然灾害造成质量问题不在免费维修之内）。七、施工安全： 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工, 采取必要

电梯井道承包合同

电梯井道承包合同甲方负责人：。联系电话：。乙方负责人：。联系电话：。甲方将坐在的电梯井道土建工程承包给乙方施工队基础上，经双方协商制定以下条款。供双方共同遵守。第一条工程内容电梯井道为土建结构包含水泥、红砖、钢筋（主钢为16厘，付钢为12厘，护筋为8厘，楼面钢筋为8厘）含罗纹钢，井道外墙及机房内墙水泥粉刷（烂面）。尺寸：6层电梯井道带机房及底坑（详细尺寸见工图）第二条工程造价

工程造价为:捌万伍仟元整：（85000元）第三条工程款支付方式甲方与乙方签订合同之日预付定金总工程款的30%乙方进材料到现场付60%，余下的完工后一星期内付清。第四条工期本工程自甲方签订合同之日起开始计算工期，工期为30天，如甲方原因而造成乙方延误工期或停工的工期除外。如果在规定的工期内没有完成的按300元一天做为处罚。第五条施工组织管理 1. 甲方委派为本工程管理负责人，委派为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场管理，二人共同负责工程的验收签证，工程量的签证，工程图纸变更的签证，工程量增减低签证，未经上述二人共同签字，所以签证无效。 2. 1. 乙方委派为项目经理，委派为本工程现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理，并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字，乙方未经甲方同意不得擅自换施工员，乙方施工员不服从甲方指挥的，甲方可以要求乙方换施工员，乙方不得拒绝。第六条工程质量监督

一、乙方必须严格按设计要求施工，甲方指派现场管理代表对工程质量进行监督。二、出现下列情形之一的甲方有权责令乙方停工和终止合同，并作违约处理： 1.拒绝或干忧甲方进行质量抽样检测。 2.隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒绝不返工或返工以后仍然不合格的。 3.未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的。 4.不服从甲方整体工程协调施工过程中不接受甲方指挥的。 5.乙方因违反上述4条而被终此合同后乙方已经完成的工程量按本合同计算后应付工程款的5%作为弥补甲方损失。第七条施工现场管理责任乙方对现场的管理，安全生产，保卫工作负全部责任，在施工期间所有的安全事故责任乙方自负，如果违章施工，甲方有权制止，制止不服从的可以解除本合同。并赔偿违章施工范围内的一切费用。第八条合同违约处罚合同签订：1.乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题，且不采纳甲方建议又不积极采取措施的甲方有权终止执行合同。 2.如甲方原因而造成乙方延误工期或停工，甲方应支付乙方