钢结构劳务承包合同10篇
合同范本钢结构劳务合同7篇
合同范本钢结构劳务合同7篇篇1甲方（雇主）：_________________________乙方（劳务方）：_______________________鉴于甲方需要雇佣乙方从事钢结构制作与安装的工作，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确各方权益，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在钢结构劳务方面的合作关系，规定双方的权利和义务，确保工程顺利进行。
二、工作内容1. 乙方应按照甲方的要求，从事钢结构制作与安装工作。
2. 具体工作内容包括但不限于：钢结构的切割、焊接、打磨、防腐处理、安装及调试等。
3. 乙方应根据施工图纸、技术要求和施工进度进行合理调整，确保工程质量和进度。
三、工作时间与地点1. 工作时间：自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
2. 工作地点：甲方指定的工程项目现场。
四、劳务费用及支付方式1. 劳务费用：甲方应按照约定向乙方支付劳务费用，具体金额根据工程进展和完成情况确定。
2. 支付方式：甲方应按月向乙方支付劳务费用，工程竣工验收合格后结清尾款。
3. 乙方应提供合法税务发票，甲方以转账方式支付劳务费用。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸、技术要求和国家标准进行钢结构制作与安装。
2. 工程验收标准按照国家标准、行业规范及甲方要求进行。
3. 乙方应对工程质量负责，如出现质量问题，应及时进行整改。
六、安全责任1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应按规定配备安全设施，对施工现场进行安全检查。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应法律责任。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付劳务费用，应支付逾期违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工作内容或未达到质量要求，应支付违约金并承担整改费用。
3. 若因乙方原因导致工程延误，应承担相应的违约责任。
八、保密条款1. 双方应对涉及商业机密、技术秘密等信息予以保密。
钢结构合同范本(通用8篇)
钢结构合同范本(通用8篇)钢结构合同范本篇1发包人：______身份证号码：____________身份证号码：______承包人：______身份证号码：_________依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
钢结构合同范本篇21、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监度检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工后安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
钢结构合同范本篇3钢结构合同范本篇4甲方：_____________________乙方：_____________________经甲乙双方充分协商，甲方将一批钢结构构件委托乙方进行运输，并就具体事项达成如下协议：一、货物名称：钢结构构件，具体见附表;二、起止地点：起运地为_____________ ;止地为_____________内;甲方不规定乙方运输路线，由乙方自行决定。
三、运价：见附件表;四、付款：在起运后首次付款预留_____________元保证金，后期运输按_____________支付。
五、义务责任：1、甲方义务责任：①甲方在发运构件前两天通知乙方何时派车，并告诉乙方此次运输何种构件，便于乙方安排相应运输的车辆。
②甲方应组织人员和吊车积极协助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车，装车后的构件捆扎由乙方自己负责。
③按约定支付乙方的运费。
④甲方提供乙方办理超限所需图纸资料。
⑤乙方不按合同约定履行甲方可中止运输合同。
2、乙方义务责任：①乙方所派车辆应为合法、合规车辆，并提供本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。
乙方对车辆进行保养，保证车辆运输状态良好、顺畅，确保运输途中自身及构件的安全。
②乙方在接到甲方派车通知后(电话、短信)，应在规定时间内派相应车辆到禹城装货地点。
③乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具，乙方指挥甲方构件的吊放位置，确保从禹城金鼎钢结构厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过程中构件安全，甲方只在电厂工地验收卸车，一旦造成运载的构件变形、损毁乙方应承担该构件直接材料及生产所需费用并扣除运费_____________元。
钢结构安装劳务合同范本5篇
钢结构安装劳务合同范本5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（劳务方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方钢结构安装工程项目劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________钢结构安装项目。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：__________钢结构安装作业。
二、承包方式及要求1. 乙方采用包工不包料的方式承包钢结构安装工程的劳务部分。
即乙方负责提供劳务及施工所需的辅助耗材（如铁丝、扎丝等），甲方负责提供工程所需的主要材料（如钢材、紧固件等）。
2. 乙方应确保施工质量和施工进度，按照甲方的施工要求和进度计划完成施工任务。
三、工期要求1. 工程开工日期：具体开工时间按照甲方通知为准。
2. 工程竣工日期：自开工之日起XX天内完成安装工作。
3. 乙方应严格按照约定的工期完成施工任务，如因特殊原因需要延期，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延期。
四、质量标准及验收1. 乙方应按照国家和地方现行的钢结构安装工程施工质量验收规范及相关标准进行施工，确保施工质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检并整理相关技术资料，提交甲方验收。
3. 甲方应在收到乙方验收申请后XX日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：根据工程实际发生量及双方约定的单价进行结算。
2. 支付方式：工程完工并通过验收后，甲方应按照合同约定向乙方支付劳务费用。
具体支付时间为验收合格后的XX日内支付XX%，余款XX%作为质保金，自验收合格之日起XX个月后无质量问题一次性付清。
六、安全施工1. 乙方应制定安全施工措施，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。
2. 乙方施工人员应遵守甲方的安全规定，接受甲方的安全教育和监督。
3. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任和损失。
钢结构劳务合同范本(实用6篇)
钢结构劳务合同范本（实用6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!钢结构劳务合同范本（实用6篇）随着合同制度的不断完善,合同越来越受到人们的重视,合同的订立越来越频繁,合同的签订更能体现契约双方的身份平等。
钢结构合同范本(内容格式7篇)
钢结构合同范本（内容格式7篇）钢结构合同范本篇1发包人：______身份证号码：____________身份证号码：______承包人：______身份证号码：_________依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况现甲方预算钢结构厂房约m2承包给乙方，包工包料，按竣工后厂房内实际面积每平方米人民币叁佰捌拾元承包给乙方。
大体结构材料标准要求如下：1、H型钢立柱：251mm，厚度5mm2、大梁：251mm，厚度5mm3、檩子：C型钢镀锌140mm，厚度1.8mm4、屋面钢瓦：产地宝钢，厚度0.429mm5、墙瓦：产地宝钢，厚度0.2mm以上准以实际尺寸、隔热层、风轮、铝合金窗标准承包单价以内。
第二条：厂房长m，宽m，高m，甲方负责基础，地面、砖墙为1.2m高。
第三条：合同工期1、经双方协商确定，工程期为30天，暂订于自年开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用电、用水、场地。
第五条：乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监度检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工后安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
第六条：施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
第七条：验收工程竣工验收以双方约定的材料标准，做工精致，如验收不合格依照《质量验收标准》为依据，乙方应负责无偿返工。
第八条：甲方预付工程款肆万元整，乙方进入施工场地后分批付款给乙方。
本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字后生效。
甲方：______乙方：____________年______月______日钢结构合同范本篇2甲方(定作方)：乙方(承揽方)：根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。
钢结构承包人工费合同5篇
钢结构承包人工费合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实守信的原则，就甲方的钢结构工程人工费用承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 承包范围：钢结构制作与安装的人工费用二、合同工期1. 开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 竣工日期：按甲方进度要求完成。
三、承包金额及付款方式1. 承包金额：大写____________________（人民币），小写￥________元。
具体金额根据工程实际量结算。
2. 付款方式：（1）工程完工后，经甲方验收合格，支付总工程款的XX%作为进度款。
（2）工程竣工并经过相关部门验收合格后，支付至总工程款的XX%。
（3）剩余XX%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件及国家相关规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工验收资料。
3. 验收标准：按国家现行钢结构验收规范执行。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术交底及现场指导。
2. 甲方负责提供施工所需的主要原材料。
3. 甲方负责协调处理施工现场的有关问题。
六、乙方责任1. 乙方必须按照甲方的进度要求组织施工，确保工期。
2. 乙方必须保证施工质量，如因乙方原因造成的质量问题，乙方负责无偿返工。
3. 乙方应遵守现场管理规定，做到安全生产，文明施工。
4. 乙方应对现场工人进行安全教育，并承担因乙方原因造成的安全事故责任。
七、违约责任1. 若因甲方原因未能按照合同约定支付工程款，甲方应按同期银行贷款利率支付违约金。
2. 若因乙方原因未能按照合同约定工期完成施工，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的损失。
钢结构劳务分包合同7篇
钢结构劳务分包合同7篇篇1发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本钢结构劳务分包事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]二、分包范围及内容1. 分包范围：[分包范围]2. 分包内容：[分包内容]三、分包方式1. 本工程采用[分包方式] 方式进行分包。
2. 乙方应自行承担分包范围内的全部工作，包括但不限于人员、材料、设备、安全等方面的费用。
四、合同工期1. 本合同的工期为[工期] 天。
2. 乙方应在合同工期内完成全部工作，并达到甲方要求的质量标准。
五、质量标准和要求1. 乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，对不符合质量标准的部分提出整改要求。
六、合同价款及支付方式1. 本合同的价款为人民币[合同价款] 元。
2. 甲方应在合同签订后[支付节点] 向乙方支付合同价款的[支付比例]%，即人民币[支付金额] 元。
剩余款项应在工程验收合格后[支付节点] 内支付完毕。
3. 乙方在收到甲方支付的款项后，应向甲方提供合法的发票。
七、安全生产和文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产和文明施工的相关规定，确保施工过程中的安全。
2. 甲方有权对乙方的安全生产和文明施工情况进行检查，对不符合要求的部分提出整改意见。
八、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 甲方未能按照合同约定支付合同价款，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
九、争议解决方式1. 本合同的解释权归甲方所有。
2. 双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
钢结构安装劳务合同范本最新整理版6篇
钢结构安装劳务合同范本最新整理版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1钢结构安装劳务合同范本甲方（委托人）：（单位名称）（法定代表人：）（联系人：）电话：（传真：）地址：乙方（承包商）：（单位名称）（法定代表人：）（联系人：）电话：（传真：）地址：根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，甲乙双方经友好协商，签订本安装劳务合同。
为了维护双方的合法权益，特约定如下：一、项目名称：（填写项目名称）二、项目地点：（填写项目地点）三、合同总金额：人民币（大写）（小写）四、服务内容及要求：1.乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成钢结构安装工程，并确保工程安全、质量。
2.甲方负责向乙方提供工程图纸、设计方案等所需资料，同时提供必要的技术支持。
3.乙方应保证施工过程中的安全生产，合理使用材料和设备，维护建设工地环境整洁。
4.乙方应配备具备相应资质的安装队伍，并保证施工人员持有效证件上岗。
五、施工周期：自XX年XX月XX日起，至XX年XX月XX日止。
六、支付方式：甲方向乙方支付方式是（一次性或分期支付），具体支付时间及金额详见附件。
七、违约责任：1.若乙方未按照合同规定时间和质量完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，并按日扣除合同款项。
2.如乙方严重违约，导致工程延误或质量不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。
八、争议解决：本合同一旦发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应向双方管辖法院提起诉讼解决。
九、其他事项：本合同的附件视同本文具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日签订日期：年月日附：合同支付计划表本支付计划是本合同的组成部分，经双方协商一致，详细列明了工程款项的支付金额以及支付时间，双方应按照支付计划执行。
合同总金额：人民币（大写）（小写）付款期数付款日期付款金额备注第一期第二期第三期……第（n）期备注：支付金额不得低于计划金额的10%。
以上为【钢结构安装劳务合同范本】，甲方与乙方应严格按照合同条款执行，确保合同的履行顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
钢结构劳务承包合同10篇钢结构劳务承包合同1甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为明确责任，分工协作，经协商同意签订以下合同条款，以照遵守。
一、工程概况及材质要求(详见图纸及预算清单)。
用料：立柱248H 钢，横梁248H钢，檩条140x50x20x标号2.0C钢型镀锌，顶板泡沫7.5cm 墙板板厚度7.5cm,阻燃，塑钢窗，消声卷帘门。
二、工程总价约元，大写：约整(含税)。
三、责任分工：3.甲、乙各派一名代表联系施工期间的事宜，确保工程顺利进行。
4.乙方进入工地之前，甲方应保证安装工地“三通一平”。
5.甲方及时按合同规定付工程款。
6.乙方施工人员饮食自理，水电由甲方负责。
7.乙方须按照合同规定的材质采购材料。
8.严格按着规范施工，确保工程质量。
9.乙方应加强文明施工，安全生产管理，施工中乙方出现，请保留此信息。
)任何伤亡事故由乙方承担。
(土建除外)四、承包方式及工程结算10.承包方式：包工包料11.合同签订后，甲方交付乙方钢结构主料进入工地后，甲方付给乙方工程总造价的工程款;钢结构上完钢梁、檩条后再付工程总造价的.;剩余款项到整个工程完工后除5%质保金外一次付清。
至竣工一年后如无质量问题，甲方返还乙方5%的质保金。
五、违约责任：12.合同签订后，如单方终止合同，由终止合同一方向对方赔偿已发生费用的全部损失。
如单方违约，违约方向对方交纳违约金为总价的5%。
13.纠纷解决办法:如发生纠纷应协商解决，协商不成，可向合同签署地人民法院起诉。
六、其它：14.本合同自签订之日起生效。
15.本合同一式两份，甲、乙各执一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：负责人(签名)：负责人(签名)：电话：电话：月日钢结构劳务承包合同2甲方：以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程施工协商一致、订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：工程。
2、工程地点：。
二、承包范围及承包方式：1、承包范围：本工程四层钢结构的来料到工厂制作加工、现场安装。
①、甲方材料进乙方加工厂→乙方负责卸车→制作加工(含焊条、焊丝、气体、一道防锈漆)→防锈、运输到甲方工地→卸车→吊装→安装螺栓、高强螺栓→验收。
(其余三次油漆及本工程所需各种螺栓由甲方提供)②、甲方材料进甲方施工现场→乙方负责卸车→裁切下料→吊装→安装螺栓、高强螺栓→手工除锈→一次防锈漆→验收。
2、承包方式：包人工和辅材，即包人工、质量、工期。
安全施工、文明施工和包焊条、焊丝、一道防锈漆的承包方式。
并由乙方承担施工所用工具、机具。
三、工期要求：1、本工程钢结构制安装工期为70天。
工期自甲方材料送到乙方厂内第三日起计。
2、乙方应按工程进度的要求，合理安排施工工序。
确保施工进度。
3、工期顺延：①、停电(连续4小时及以上)、下雨或政府原因。
②、甲方其他原因，如未能按时提供安装所需工作面等等。
四、工程质量：乙方按照工程的设计图纸要求、甲方的技术交底及国家标准工艺要求施工，如达不到钢结构工程施工质量验收规范等要求，乙方必须按照甲方要求时间立即整改并承担由此发生的一切费用，造成的工期延误由乙方负责。
五、双方责任1、甲方责任：①、负责现场的协调管理，保障入城道路畅通施工现场进出口及施工面的材料畅通。
②、负责向乙方提供临时用电(提供二级配电箱、以下由乙方负责)、用水。
③、负责向乙方提供施工图纸一套及组织有关单位进行图纸会审、④、负责向乙方进行技术、安全交底。
⑤、负责按协议要求及时向乙方支付工程款。
⑥、负责本工程的检验、检测项目及相关费用。
⑦、负责脚手架等安全施工的防护措施(乙方自备合格的安全帽、安全带等)。
⑧、对于乙方施工的过程，甲方工地代表负责进行监督，不合格的工程甲方有权责令其停工并返工，若乙方无能力保证工程质量或进度时，或者乙方在现场施工不听从甲方监督时，甲方有权终止甲乙双方签订的合同，另行选派施工队伍，由此产生的一切经济损失和法律责任由乙方负责承担，且甲方移交给乙方到乙方加工厂的材料无条件按原数返送到甲方的仓库。
2、乙方责任：①、自合同签订之日起两个工作日内向甲方提供施工进度计划及专项施工方案给甲方。
②、在施工期间严格按照《建筑安装安全技术规程》和其他有关法律、法规要求执行，做好安全防护工作(高空作业安全防护、现场防火、防盗和人身安全)，因乙方原因引起的一切安全事故和质量事故所造成的一切责任和经济损失由乙方负责。
③、搞好现场文明施工做到材料堆放整齐有序，保持现场的清洁、卫生，做到工完场清。
由于乙方原因造成对违反政府相关法规被处罚，此所有费用由乙方负责承担。
④、甲方将材料送至乙方加工场的数量由甲乙双方确认并由乙方签收加盖乙方单位公章。
工程在未交付甲方之前，负责对本工程的半成品、成品的保护工作。
因乙方保护措施不当造成的损失由乙方负责，另在施工期间对邻近建筑物有损坏或污染的，乙方应自费修复或清洁。
⑤、由乙方负责编制施工竣工资料(由甲方提供相关资料)及图纸。
竣工验收后7天内提供两套完整的竣工资料及竣工图。
⑥、确定施工组织机构和人员，提供乙方驻工地代表技术人员职务及劳务公司资质等报甲方备案。
⑦、施工队组夜间不可在施工现场住宿，但乙方应做好施工人员的安全施工及治安教育工作，向甲方提供施工人员花名册、身份证复印件。
属特种作业人员必须提供有效证件原件，施工人员必须是身体健康且年纪在18～48周岁内，并为工人办理人身意外伤害保险。
确定做好安全施工措施，确保对周围的建筑物、人员安全，因乙方原因造成的责任由乙方负全责。
⑧、如果乙方在施工期间不能按本合同条款履行而自动退场，乙方不得向甲方要求结算工程款，所余工程款留作甲方变更施工队伍造成损失的补偿金及另外无条件赔偿因乙方违约而造成甲方在本工程的'一切损失费用给甲方。
⑨、根据甲方的技术、安全交底和现场安全情况严格按相关的施工及验收规范施工，并服从甲方的统一协调、管理。
六、工程造价本合同采取固定单价，按实际安装完成以后的工程量结算。
1、本工程所有乙方所承担的工程范围内容并在乙方加工厂制作加工的钢柱、钢梁的制作加工、安装的单价为1730元/T(含连接钢柱钢梁的连接板、柱脚备注说明：(工厂部分制作加工费为：1100元/T、安装费为630元/T)2、在本工程现场直接裁切安装的楼层花纹钢板、型材的安装固定包干单价为：630元/T(含手工三级除锈，一道防锈漆材料、人工费，不含抛丸除锈)。
3、预埋件安装造价为100元/组4、甲方材料到乙方加工厂和施工现场后至竣工验收合格前的所有工作和费用由乙方负责承担(包括工厂制作加工费、运输费，工地现场安装费、吊车费等)，甲方不予补任何费用(因甲方原因除外)。
5、甲方提供材料以实际过磅重量移交给乙方，乙方加工制作材料损耗应控制在3%以内，加工制作完成后以实际过磅重量移交给甲方(包括成品钢结构及加工剩余的不能利用的材料);成品出厂过磅费由甲方负责支付。
加工制作材料的损耗超过总重量3%的价值由乙方承担支付给甲方，签订合同三日内乙方根据图纸和市场采购规格绘制下料排版图，甲方根据下料采购符合排版图规格的板材(乙方应负责保证采购排版图的正确性)。
七、工程款的支付1、甲方材料到乙方加工厂开始加工且运至施工现场开始安装，甲方根据乙方的施工进度分段付款，分为4次。
①、构件进场安装完一、二层付款一次(本次实际安装完成量×单价×80%);②、构件进场安装完三、四层付款一次﹙本次实际安装完成量×单价×80%﹚;③、安装完楼承板等所有工序，付款一次﹙总实际安装完成量×单价×90%，含①②次付款﹚;④、验收完毕后，付款至总价款的97%，剩余的3%作为本项目的工程质量保修金。
2、由甲方向乙方提供代扣代缴凭据给乙方，同时由乙方提供劳务发票给甲方，若甲方提供给乙方的代缴凭据不能抵扣税金，则乙方无需向甲方提供发票。
3、工程款以现金形式支付或转账支付于乙方账户上。
八、工程竣工验收及质量保修期：1、工程制作安装完毕后，由乙方按照甲方要求，整理竣工资料，交甲方进行初检。
本工程完工后，甲方组织进行专项竣工验收，办理结算。
2、本工程保修期2年，保修期以竣工验收合格并交付甲方之日起计算。
3、保修期内若出现质量问题，乙方接收到甲方维修通知时保证在24小时内到现场修复，若不按时到场维修的，甲方可以另请人维修，修理费在保修金中扣除，保修金不足以支付的，由乙方另行支付。
4、保修期内本工程没有质量问题，保修金在保修期满后7日内甲方付清给乙方。
逾期按万分之五/每天支付滞纳金给乙方。
九、违约责任：1、乙方若不按本合同约定工期，制作安装完毕并交付甲方验收和使用，则甲方在工程款中扣除以200元/天款项作为违约金﹙因甲方原因除外﹚扣除。
若甲方未按合同要求及时支付工程款，逾期支付即按200元/天计费付给乙方。
(若付款期遇上银行休息日，则顺延付款期限。
)2、若经甲方初检或验收不合格的，乙方则无条件返工至验收合格为止，返工整改工期不顺延且发生的一切费用由乙方负责承担。
十、乙方必须按每月支付在本工程施工﹙乙方自己的﹚工人工资，如出现不按时支付工资，引起劳资纠纷，甲方有权从应付乙方的工程余款中扣除而代支付给工人工资，而由此引起的法律纠纷由乙方负责承担。
十一、合同期限1、合同在执行中如有争议，双方协商解决。
协商不成，可向当地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
2、本合同涂改无效。
3、本合同一式肆份(每份4页)，甲乙双方各执贰份。
4、本合同自签章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日钢结构劳务承包合同3发包方： (下称甲方)承包方： (下称乙方)为了紧跟国家的改革形势，加快工程进度，确定工程质量，切实落实好生产责任制，并采取互惠互利的原则，经甲、乙共同协商，甲方将徐州唯特航天科技有限公司1#厂房、办公楼楼钢结构工程承包给乙方(劳务承包)，具体细则如下：1、工程名称：2、承包范围：厂房的钢结构屋面、柱间支撑、吊车梁、屋面板、油漆、涂料(含预埋、安装).3、车间行车的吊装，屋面工程的保修，所有的屋面工程(除防水工程)，办公楼雨棚的.预埋件4、承包形式：(包工包料)5、承包价格：650000元，一次性包死价包括钢结构工程中所发生的一切费用，如税金、材料检测试验费等(材料价格按甲方与建设单位所签订的建设工程施工合同步进行调整)。
6、工程质量等级：合格7、合同工期：至10月15日全部完工。