项目合同管理
工程项目建设合同管理办法
第一章总则第一条为规范工程项目建设合同管理，保障工程项目的顺利进行，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合工程项目建设实际，制定本办法。
第二条本办法适用于工程项目建设过程中涉及的各类合同，包括但不限于施工合同、设计合同、监理合同、咨询合同、采购合同等。
第三条工程项目建设合同管理应当遵循以下原则：（一）合法合规：合同内容符合国家法律法规、政策规定，符合工程项目建设实际。
（二）公平公正：合同双方在合同签订、履行过程中，享有平等地位，协商解决争议。
（三）诚实信用：合同双方在合同签订、履行过程中，诚实守信，履行合同义务。
（四）风险可控：合同双方在合同签订、履行过程中，合理预见和防范风险。
第二章合同签订第四条合同签订前，合同双方应当充分了解对方的基本情况，包括资质、业绩、信誉等。
第五条合同签订应当符合以下要求：（一）合同内容完整、明确，包括工程范围、建设规模、建设标准、质量要求、工期要求、工程造价、付款方式、违约责任等。
（二）合同双方在合同上签字盖章，合同生效。
（三）合同签订后，合同双方应当将合同文本存档备查。
第三章合同履行第六条合同履行过程中，合同双方应当按照合同约定，履行各自义务。
第七条合同履行应当符合以下要求：（一）工程进度：合同双方应当按照合同约定的工期要求，确保工程进度。
（二）工程质量：合同双方应当严格按照合同约定的质量标准，确保工程质量。
（三）工程造价：合同双方应当按照合同约定的工程造价，控制工程成本。
（四）合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，合同双方应当协商一致，签订变更协议。
第四章合同争议解决第八条合同履行过程中，如发生争议，合同双方应当协商解决。
第九条协商不成的，合同双方可以依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第五章附则第十条本办法由工程项目建设管理部门负责解释。
第十一条本办法自发布之日起施行。
以上是关于工程项目建设合同管理办法的简要概述，具体实施过程中还需根据工程项目的实际情况进行细化和调整。
工程项目合同管理要求(3篇)
第1篇一、前言工程项目合同管理是工程项目实施过程中的重要环节，是确保工程项目顺利进行、实现预期目标的关键。
合同管理要求旨在规范工程项目合同签订、履行、变更和终止等环节，保障合同各方权益，提高工程项目管理水平。
本文将从以下几个方面对工程项目合同管理要求进行阐述。
二、工程项目合同管理的基本原则1. 合同主体合法原则工程项目合同当事人应当具备相应的民事权利能力和民事行为能力，签订的合同必须符合法律法规的要求。
2. 合同内容合法原则工程项目合同内容应当合法、明确、具体，不得违反法律法规的规定。
3. 合同签订自愿原则工程项目合同各方在签订合同时，应当自愿、平等，不得强迫、欺诈。
4. 合同履行诚实信用原则工程项目合同各方在履行合同时，应当诚实守信，遵守合同约定，不得采取欺诈、隐瞒等不正当手段。
5. 合同变更和解除合法原则工程项目合同变更和解除应当符合法律法规的规定，并经合同各方协商一致。
三、工程项目合同管理的主要内容1. 合同签订管理（1）合同审查：在签订合同前，对合同文本进行审查，确保合同内容合法、完整、准确。
（2）合同谈判：与对方进行充分沟通，协商合同条款，达成一致意见。
（3）合同签订：按照法律法规和合同谈判结果，签订正式合同。
2. 合同履行管理（1）合同履行情况跟踪：定期跟踪合同履行情况，确保合同各方按照约定履行义务。
（2）合同变更管理：在合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同，应及时协商一致，签订变更协议。
（3）合同争议解决：在合同履行过程中，如发生争议，应按照合同约定或法律法规的规定，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
3. 合同终止管理（1）合同解除：在合同履行过程中，如遇特殊情况需要解除合同，应及时协商一致，签订解除协议。
（2）合同终止：在合同履行期满或合同解除后，及时办理合同终止手续，确保合同各方权益。
四、工程项目合同管理的要求1. 加强合同管理人员队伍建设（1）提高合同管理人员的业务素质：通过培训、学习等方式，提高合同管理人员的业务水平。
建设工程项目的合同管理(3篇)
第1篇一、引言建设工程项目合同管理是工程项目管理的重要组成部分，对于保障工程项目顺利进行、维护各方合法权益具有重要意义。
合同管理贯穿于工程项目建设的全过程，包括合同签订、履行、变更、解除和终止等环节。
本文将从建设工程项目合同管理的概念、原则、流程、风险控制等方面进行阐述。
二、建设工程项目合同管理的概念建设工程项目合同管理是指工程项目实施过程中，对合同进行策划、签订、履行、变更、解除和终止等一系列活动的总和。
它包括合同谈判、合同起草、合同签订、合同履行、合同变更、合同解除和合同终止等环节。
三、建设工程项目合同管理的原则1. 合法性原则：合同管理必须遵循国家法律法规和政策，确保合同的合法性。
2. 公平性原则：合同各方在合同签订、履行过程中应遵循公平原则，不得损害他人合法权益。
3. 诚信原则：合同各方应遵循诚信原则，遵守合同约定，履行合同义务。
4. 实事求是原则：合同管理应遵循实事求是原则，根据工程项目实际情况，合理确定合同条款。
5. 效率原则：合同管理应注重效率，确保合同顺利履行，提高工程项目实施效率。
四、建设工程项目合同管理的流程1. 合同策划：在工程项目实施前，对合同进行策划，明确合同类型、内容、签订主体等。
2. 合同起草：根据合同策划，起草合同文本，明确合同各方权利义务。
3. 合同签订：合同各方就合同内容达成一致意见后，签订合同。
4. 合同履行：合同签订后，各方按照合同约定履行义务，确保工程项目顺利进行。
5. 合同变更：在工程项目实施过程中，如遇特殊情况，可对合同进行变更，但需经合同各方同意。
6. 合同解除：在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同。
7. 合同终止：合同履行完毕或达到合同终止条件，合同终止。
五、建设工程项目合同管理的风险控制1. 合同风险识别：在合同管理过程中，对可能出现的风险进行识别，包括法律风险、市场风险、技术风险等。
2. 合同风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险等级和影响程度。
工程项目管理合同范本6篇
工程项目管理合同范本6篇篇1甲方（业主方）：____________________乙方（项目管理方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程项目管理事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方关于工程项目管理的权利与义务，确保工程项目按照合同约定顺利进行，实现工程目标。
二、项目概况项目名称：____________________项目地点：____________________项目内容：____________________项目规模：____________________三、委托事项甲方委托乙方进行本工程项目的全过程管理，包括但不限于项目规划、设计、施工、验收等阶段的管理工作。
乙方应提供专业化、高效的项目管理服务，确保工程安全、质量、进度和成本等方面的控制。
四、服务内容1. 乙方负责组建项目管理团队，进行项目整体规划与设计。
2. 乙方负责项目的进度管理，确保工程按计划进行。
3. 乙方负责项目的质量管理，确保施工质量符合相关标准。
4. 乙方负责项目的成本管理，控制工程成本，防止成本超支。
5. 乙方负责项目的安全管理，确保施工现场安全。
6. 乙方负责组织项目验收，确保项目顺利通过验收。
7. 乙方负责协调甲方与施工方、设计方等各方之间的关系，确保项目顺利进行。
五、双方责任与义务1. 甲方应提供项目相关的基础资料，协助乙方开展项目管理工作。
2. 乙方应根据甲方的需求及项目实际情况，制定详细的项目管理计划，并严格执行。
3. 乙方应组建专业的项目管理团队，确保项目管理工作的顺利进行。
4. 乙方应定期向甲方报告项目进度、质量、成本等方面的管理情况。
5. 双方应共同遵守合同条款，确保项目的顺利进行。
六、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元（大写：______元整）。
工程项目合同管理措施6篇
工程项目合同管理措施6篇篇1一、合同双方的权利和义务1. 甲方的主要权利和义务甲方应提供必要的工程资料，包括但不限于工程图纸、技术要求、设计说明等，以确保乙方能够准确了解工程内容和要求。
甲方应按照合同约定支付工程款项，确保乙方的合法权益得到保障。
甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，提供必要的支持和协调。
2. 乙方的主要权利和义务乙方应严格按照合同约定完成工程项目，确保工程质量符合甲方要求。
乙方应合理安排施工进度，确保工程按时完成。
乙方应做好施工过程中的安全防护措施，确保施工人员的安全。
二、合同履行过程中的管理措施1. 制定详细的项目计划双方应共同制定详细的项目计划，明确工程目标、任务分工、时间节点等，以确保项目顺利进行。
2. 加强沟通与协调双方应保持密切的沟通与协调，及时解决合同履行过程中遇到的问题。
甲方应定期组织项目例会，听取乙方的汇报，并提出指导意见。
3. 做好施工记录与验收乙方应做好施工记录，包括施工进度、质量问题、变更情况等，以便甲方进行监督和验收。
甲方应按照合同约定进行验收，确保工程质量符合要求。
4. 加强安全管理与监督双方应高度重视施工安全，加强安全管理与监督。
乙方应制定安全操作规程，并定期进行安全培训。
甲方应定期进行安全检查，确保施工人员的安全。
5. 做好资料整理与归档乙方应做好相关资料整理与归档工作，包括施工记录、验收报告、变更单等，以便甲方进行查阅和审核。
甲方应建立完善的资料管理制度，确保资料的完整性和安全性。
三、违约责任与纠纷解决1. 违约责任如果一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
具体违约责任应根据合同条款进行明确约定。
2. 纠纷解决双方在合同履行过程中如发生纠纷，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。
四、合同的生效、变更与终止1. 合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同生效后，双方应严格遵守合同约定，履行各自的权利和义务。
项目合同管控流程
项目合同管控流程项目合同是项目管理中至关重要的一环，它规定了项目的范围、时间、成本和质量等方面的约定，对于项目的顺利实施起着至关重要的作用。
为了保证项目合同的有效执行和管控，需要建立一套完善的项目合同管控流程。
本文将介绍项目合同管控流程的具体内容和步骤。
1. 合同签订阶段。
在项目启动阶段，项目经理和合同管理团队需要对合同进行全面审查，并与供应商进行充分的沟通和协商，以确保合同条款的清晰和合理。
在签订合同之前，需要明确合同的各项约定和责任，包括项目范围、交付时间、成本预算、质量要求等内容。
同时，还需要对合同条款进行风险评估，确保合同的可执行性和稳定性。
2. 合同执行阶段。
一旦合同签订完成，项目合同管控流程就进入了执行阶段。
在这个阶段，项目管理团队需要对合同的执行情况进行全面监控和管控，确保合同的各项约定得到严格执行。
具体的管控措施包括：监控供应商的交付进度和质量，及时发现和解决可能影响项目进度和质量的问题；控制项目成本，确保在合同约定的成本范围内完成项目；确保合同的变更管理得到有效执行，避免因为合同变更而影响项目的进度和成本。
3. 合同验收阶段。
在项目完成后，需要对合同的执行情况进行全面的验收。
验收的主要内容包括：对项目交付成果进行验收，确保其符合合同约定的质量和要求；对项目的成本进行核算，确保在合同约定的成本范围内完成项目；对项目的交付时间进行确认，确保符合合同的交付要求。
4. 合同结算阶段。
在合同验收完成后，需要对合同的结算进行处理。
具体的结算内容包括：核算项目的最终成本，与合同约定的成本进行比对；核算项目的最终交付时间，与合同约定的交付时间进行比对；核算项目的最终质量，与合同约定的质量要求进行比对。
5. 合同总结与归档。
最后，需要对项目合同的执行情况进行总结和归档。
总结的内容包括项目合同的执行情况、存在的问题和解决措施等。
归档的内容包括合同文件、执行记录、结算文件等。
通过总结与归档，可以为今后类似项目的合同管理提供经验和参考。
工程项目加强合同管理(3篇)
第1篇一、引言工程项目是国民经济发展的重要支柱，合同管理作为工程项目实施过程中的核心环节，对于保证工程项目的顺利进行、降低风险、提高效益具有重要意义。
随着我国市场经济体制的不断完善，工程项目合同管理的重要性日益凸显。
本文将从工程项目合同管理的现状、存在的问题以及加强合同管理的措施等方面进行探讨。
二、工程项目合同管理的现状1. 合同管理制度逐步完善近年来，我国政府高度重视工程项目合同管理，制定了一系列法律法规和标准，如《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》等，为工程项目合同管理提供了法律依据。
2. 合同签订规范化工程项目合同签订过程中，各方主体遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，合同内容逐渐规范化，合同签订程序趋于完善。
3. 合同履行监管加强政府部门对工程项目合同履行情况进行了严格监管，通过设立合同备案、合同履约保证金等措施，保障合同履行。
4. 合同争议解决机制逐步健全在合同履行过程中，争议解决机制逐步完善，通过调解、仲裁、诉讼等多种途径，有效化解合同纠纷。
三、工程项目合同管理存在的问题1. 合同意识淡薄部分工程项目管理人员对合同管理的重要性认识不足，导致合同签订不规范、履行不到位，增加了合同风险。
2. 合同条款不完善部分合同条款内容模糊、不明确，容易引发争议，给工程项目的顺利实施带来困扰。
3. 合同履行监管不到位政府部门对工程项目合同履行的监管力度不够，部分合同履行过程中存在违规行为。
4. 合同争议解决机制不健全合同纠纷解决过程中，调解、仲裁、诉讼等途径存在一定程度的局限性，难以有效化解合同纠纷。
四、加强工程项目合同管理的措施1. 提高合同意识工程项目管理人员应充分认识合同管理的重要性，加强合同法律知识学习，提高合同签订、履行和争议解决能力。
2. 完善合同条款在合同签订过程中，各方应充分协商，确保合同条款内容完整、明确，避免因条款不完善引发争议。
3. 加强合同履行监管政府部门应加强对工程项目合同履行的监管，设立合同备案、合同履约保证金等措施，确保合同履行。
项目管理合同的管理内容
项目管理合同的管理内容以下是 7 条关于项目管理合同管理内容：1. 合同的签订呀，可真不是随随便便的事儿！就像你找个伴儿，不得好好挑挑嘛。
比如说，咱在签项目管理合同的时候，就得细看各项条款，这可不是闹着玩的！要是没看清，后面麻烦可就大了。
咱得确保自己的权益能得到保障啊，别稀里糊涂就签了。
2. 对于合同中的责任划分，那可得瞪大眼睛瞧清楚了！这就好比分蛋糕，谁该拿多少得明明白白的呀。
举个例子，要是没明确好谁负责什么，到时候出了问题相互推诿，那可不行！咱得把责任清清楚楚地写在合同里，谁也别想耍赖。
3. 合同的变更可不是件小事情哦！这就好像航行中的船突然要改变航向，得谨慎着呢。
比如说，项目过程中客户突然有新要求，那合同就得跟着变呀，可不能随便就答应，得按规矩来，不然不就乱套了嘛。
4. 费用管理在合同里也是至关重要呀！这就跟管钱袋子似的，不能松松垮垮的。
想想看，要是合同里费用这块没说好，那是不是可能会被人坑钱呀？所以咱得对每一笔费用都心里有数，别花冤枉钱。
5. 合同中的时间节点，那可是牵一发而动全身的呀！就像和时间赛跑，一刻都不能耽误。
要是没按照合同规定的时间完成任务，那后果不堪设想啊。
比如说，说好的交付日期到了还没完成，这怎么能行呢？6. 合同的执行得严格把关啊！这就像执行军令一样，不能马虎。
假设执行不到位，那不就等于违背了当初的承诺嘛。
咱得说到做到，让合同顺利执行下去。
7. 合同的监督可不能少啊！这就像有双眼睛在时刻盯着。
比如，有专门的人来监督合同执行的情况，一旦有问题就能及时发现并解决，多重要呀！我的观点结论：项目管理合同的管理内容每一项都非常关键，都不能掉以轻心，只有把这些都做好了，项目才能顺利进行，大家才能皆大欢喜呀！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目合同管理
7 合同管理
7．1 一般规定
7．1．1 组织应建立项目合同管理制度，明确合同管理责任，设立专门机构或人员负责合同管理工作。
7．1．2 组织应配备符合要求的项目合同管理人员，实施合同的策划和编制活动，规范项目合同管理的实施程序和控制要求，确保合同订立和履行过程的合规性。
7．1．3 项目合同管理应遵循下列程序：
1 合同评审；
2 合同订立；
3 合同实施计划；
4 合同实施控制；
5 合同管理总结。
7．1．4 严禁通过违法发包、转包、违法分包、挂靠方式订立和实施建设工程合同。
7．2 合同评审
7．2．1 合同订立前，组织应进行合同评审，完成对合同条件的审查、认定和评估工作。
以招标方式订立合同时，组织应对招标文件和投标文件进行审查、认定和评估。
7．2．2 合同评审应包括下列内容：
1 合法性、合规性评审；
2 合理性、可行性评审；
3 合同严密性、完整性评审；
4 与产品或过程有关要求的评审；
5 合同风险评估。
7．2．3 合同内容涉及专利、专有技术或者著作权等知识产权时，应对其使用权的合法性进行审查。
7．2．4 合同评审中发现的问题，应以书面形式提出，要求予以澄清或调整。
7．2．5 组织应根据需要进行合同谈判，细化、完善、补充、修改或另行约定合同条款和内容。
7．3 合同订立
7．3．1 组织应依据合同评审和谈判结果，按程序和规定订立合同。
7．3．2 合同订立应符合下列规定：
1 合同订立应是组织的真实意思表示；
2 合同订立应采用书面形式，并符合相关资质管理与许可管理的规定；
3 合同应由当事方的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章；合同主体是法人或者其他组织时，应加盖单位印章；
4 法律、行政法规规定需办理批准、登记手续后合同生效时，应依照规定办理；
5 合同订立后应在规定期限内办理备案手续。
7．4 合同实施计划
7．4．1 组织应规定合同实施工作程序，编制合同实施计划。
合同实施计划应包括下列内容：
1 合同实施总体安排；
2 合同分解与分包策划；
3 合同实施保证体系的建立。
7．4．2 合同实施保证体系应与其他管理体系协调一致。
组织应建立合同文件沟通方式、编
码系统和文档系统。
7．4．3 承包人应对其承接的合同作总体协调安排。
承包人自行完成的工作及分包合同的内容，应在质量、资金、进度、管理架构、争议解决方式方面符合总包合同的要求。
7．4．4 分包合同实施应符合法律法规和组织有关合同管理制度的要求。
7．5 合同实施控制
7．5．1 项目管理机构应按约定全面履行合同。
7．5．2 合同实施控制的日常工作应包括下列内容：
1 合同交底；
2 合同跟踪与诊断；
3 合同完善与补充；
4 信息反馈与协调；
5 其他应自主完成的合同管理工作。
7．5．3 合同实施前，组织的相关部门和合同谈判人员应对项目管理机构进行合同交底。
合同交底应包括下列内容：
1 合同的主要内容；
2 合同订立过程中的特殊问题及合同待定问题；
3 合同实施计划及责任分配；
4 合同实施的主要风险；
5 其他应进行交底的合同事项。
7．5．4 项目管理机构应在合同实施过程定期进行合同跟踪和诊断。
合同跟踪和诊断应符合下列要求：
1 对合同实施信息进行全面收集、分类处理，查找合同实施中的偏差；
2 定期对合同实施中出现的偏差进行定性、定量分析，通报合同实施情况及存在的问题。
7．5．5 项目管理机构应根据合同实施偏差结果制定合同纠偏措施或方案，经授权人批准后实施。
实施需要其他相关方配合时，项目管理机构应事先征得各相关方的认同，并在实施中协调一致。
7．5．6 项目管理机构应按规定实施合同变更的管理工作，将变更文件和要求传递至相关人员。
合同变更应当符合下列条件：
1 变更的内容应符合合同约定或者法律法规规定。
变更超过原设计标准或者批准规模时，应由组织按照规定程序办理变更审批手续。
2 变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限。
3 变更应经组织或其授权人员签字或盖章后实施。
4 变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期。
7．5．7 项目管理机构应控制和管理合同中止行为。
合同中止应按照下列方式处理：
1 合同中止履行前，应以书面形式通知对方并说明理由。
因对方违约导致合同中止履行时，在对方提供适当担保时应恢复履行；中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供相应担保时，应报请组织决定是否解除合同。
2 合同中止或恢复履行，如依法需要向有关行政主管机关报告或履行核验手续，应在规定的期限内履行相关手续。
3 合同中止后不再恢复履行时，应根据合同约定或法律规定解除合同。
7．5．8 项目管理机构应按照规定实施合同索赔的管理工作。
索赔应符合下列条件：
1 索赔应依据合同约定提出。
合同没有约定或者约定不明时，按照法律法规规定提出。
2 索赔应全面、完整地收集和整理索赔资料。
3 索赔意向通知及索赔报告应按照约定或法定的程序和期限提出。
4 索赔报告应说明索赔理由，提出索赔金额及工期。
7．5．9 合同实施过程中产生争议时，应按下列方式解决：
1 双方通过协商达成一致；
2 请求第三方调解；
3 按照合同约定申请仲裁或向人民法院起诉。
7．6 合同管理总结
7．6．1 项目管理机构应进行项目合同管理评价，总结合同订立和执行过程中的经验和教训，提出总结报告。
7．6．2 合同总结报告应包括下列内容：
1 合同订立情况评价；
2 合同履行情况评价；
3 合同管理工作评价；
4 对本项目有重大影响的合同条款评价；
5 其他经验和教训。
7．6．3 组织应根据合同总结报告确定项目合同管理改进需求，制定改进措施，完善合同管理制度，并按照规定保存合同总结报告。