停工通知单
精心整理
停工通知单
XX公司：
因我司已完成XX公司XX工程XX%工程量，而贵司所付我司的工程款只有XX元整，至使我司投入大量资金，从而影响我司资金周转。我司与贵司多次协商，贵司仍不支付拖欠我司工程款。因此，我司决定于XXXX年X月X日起暂停XX公司XX工
工程停工通知单监理表格B01-07
监B-01 工程停工通知单 厦门兴海湾监理咨询有限公司工程名称：编号： 致：（承包单位） 由于 的原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做了各项工作： 总监理工程师日期 意见： 承包单位：（章） 项目经理签收日期 本表一式三份，建设、施工、监理单位各留一份。
监B-02 监理工作联系单 厦门兴海湾监理咨询有限公司工程名称：编号：致： 事由 总/专业监理工程师日期 主（送）报单位签收：
监理工程师通知单 厦门兴海湾监理咨询有限公司工程名称：湖滨南路积水综合整治工程编号：016 致：鑫泰建设集团有限公司 事由：关于现场材料堆放杂乱、井盖未有效覆盖的问题 内容：你部承接的湖滨南路积水综合整治工程，施工中建筑材料堆放杂乱，西段南侧土头垃圾未及时清理外运，影响施工现场文明施工，人行道上相关单位井盖被破坏后未及时有效覆盖给行人留下安全隐患。 以上问题要求你部立即组织相关人员于12月17日前整改到位。 总/专业监理工程师日期 整改单位签收意见： 承包单位：（章） 项目经理日期 本表一式三份，建设、施工、监理单位各留一份。
会议记录 厦门兴海湾监理咨询有限公司 工程名称：集美新城核心区诚毅大街（海翔大道--集美北大道段）道路工程编号：会议地点会议日期 会议主要议题：（主要内容附后） 签到者工作单位岗位职务联系电话 本表一式多份，参加会议单位各留一份，表后附会议记录内容。
监B-05 专题报告 厦门兴海湾监理咨询有限公司工程名称：编号：事宜 致： 就以上事宜向贵方提出专题报告； 附件： 总监理工程师日期 签收意见： 单位：（章） 负责人签收时间
关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书
关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的索赔意向通知书至:营口嘉裕置业有限公司 ***********监理单位: 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx 年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到?0.00部分。xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。 我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。 期间发生了如下费用及损失: 1、施工人员窝工补偿，进退场费用; 2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特 殊工种工资等费用; 3、材料租赁费用及材料损失补偿费用; 4、实际完成工程量等费用及工期索赔; 5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。 以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 此致～
*****建筑工程公司 年月日 关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的补偿报告 至:营口嘉裕置业有限公司 ***********监理单位: 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx 年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到?0.00部分。xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。根据施工合同xxx部分中由发包方引起工程的暂停施工造成工程延期的，承包方有权向发包方延长工期和增加费用，并支付合理的利润。(附合同) 我发就以下事项向贵方提出索赔意向报告(具体损失及材料、机械、人员数量附后) *****建筑工程公司 年月日 关于XXX项目造成工程全面停工的人员、 机械及材料损失记录 编号内容型号数量单位备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *****建筑工程公司 年月日
1.质量整改通知单
1.质量整改通知单
质检201701 钢筋施工班组：（何明福） 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位，经质检员于2017 年11 月13 日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部框架柱电渣压力焊四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度不得小于4mm，框架柱箍筋施工完成，焊渣及时清理干净。 2、接头处的轴线偏移不得大于0.1d，且不得大于2mm。 3、2单元承台钢筋保护层（承台顶50mm）（承台侧壁50mm）CT2承台9-19轴—9-27轴侧壁钢筋保护层达不到设计要求。 上述质量问题请你方于2017 年11 月13 日前整改完毕，经施工员质检员检查验收合格后，该部位方可进行下一道工序。 施工单位签发人：施工班组签收人： （盖章） 签发时间：年月日签收时间：年月日
质检201702 模板施工班组：（刘国财） 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位，经质检员于2017 年11 月16 日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部板面标高误差在2-3cm。 2、1单元模板拼缝偏大。（新旧板交接处） 3、1单元局部立杆下未设置垫板。 4、1单元局部立杆自由高度大于50cm，局部顶托超出20cm 。 5、1单元部分顶托深入钢管的轴心偏位，部分立杆垂直度偏差较大。 6、1单元未按要求设置水平剪刀撑，竖向剪刀撑设置不足。 7、1单元部分立杆悬空。 8、1单元纵横向扫地杆和纵横向水平拉杆未连续设置。 上述质量问题请你方于2017 年11 月16 日前整改完毕，经施工员质检员检查验收合格后，该部位方可进行下一道工序。 施工单位签发人：施工班组签收人： （盖章） 签发时间：年月日签收时间：年月日本通知单一式三份，施工员、队组长、资料员各一份。
通知工地施工停工通知书
工地施工停工通知书 停工，指停止工作或生产。在施工时会由于某种原因而进行停工，这是就需要发出停工通知书。下面给大家带来工地施工停工通知书，供大家参考! 工地施工停工通知书范文篇一 土安监发[20xx]12 号建房住户(签字) 地址相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规存在问题:1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安全隐患，并拿出相应方案报上级批准。3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。土桥镇街道。 整改要求：安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。 签发人 年3 月25 日 安监机构：(公章) 工地施工停工通知书范文篇二 签收单位xxx人民政府
日组织人员及大型机械进场9 月5 年20xx 我们从停工原因 施工， 截止20xx年8 月8 日已经完成了梨子冲梨子冲组至梨子冲化竹戛组通村水泥路的土石方开挖、场地平整、路牙混凝土浇筑、全场两公里的碎石层铺设，因为地质条件恶劣、自然条件变幻莫测，导致我施工队伍施工进度一再滞后，设备损毁严重，于20xx年7 月28 日发生了交通事故，幸免未造成人员伤亡，因为政府方面的资金迟迟未能兑现，甲供材料的一再拖延，租赁公司的一再登门要债，燃油费用一再飙升，截止20xx年8 月8 日未收到建设方的任何费用，我们出现了资金周转问题，我们不得不于20xx年8 月8 日暂时停止施工等待政府资金兑现，万望批准 签收人 申人请 工地施工停工通知书范文篇三 河南xx程有限公司： 经查，你公司于20xx年7 月5 日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。限你公司20xx年7 月11 日前书面回复整改意见，如未按时回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。特此通知。 当事人签字：甲方人员签字：
施工单位停工通知书
施工单位停工通知书 施工单位停工通知书1 江苏省xx科技有限公司，xx铝制品有限公司 你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患： 1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续， 2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。 3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。 4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。 5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的`施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员： xx市建筑安全监察站建设单位签收人：
监理单位签收人： 电话 施工单位签收人: 施工单位停工通知书2 致：项目部 你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。 特此通知。 检查人： 年月日 施工单位停工通知书3 编号： 施工单位：
停工整改通知书
整改通知书 巴建城责[2008]1号若羌县建设局： 7月1日，我局组织对若羌县城乡规划效能监察工作进行了专项检查，发现你县在开展城乡规划效能监察工作方面存在以下问题： 1、《城乡规划法》学习培训工作不到位，仅1人参加自治区培训； 2、城市总体规划中没有明确划定“三区四线”； 3、城市近期建设规划，住房建设规划没有按程序通过批准； 4、城市控制性详细规化编制覆盖率为44％，未达到规定要求； 5、项目立项、土地划拨出让审批的协同机制未建立，未建立并实施乡村规划许可证制度； 6、无批前批后公示，无规划网页，资料缺乏时效性； 7、无规划委员技术审查单，未开展规划动态信息监测，规划信息没有及时统计； 8、规划编制经费不足，部分规划编制工作比较滞后，规划指导作用没有完全发挥，边规划边建设，建了拆，拆了建现象依然存在，造成城市居民，农村村民拆迁户损失过大，引起了一定的上访案件发生； 9、乡、镇规划管理机构还不健全，乡镇规划助理员配备不到位，没有切实发挥作用，日常管理不到位造成不按规划和无规划盲目
建设现象仍然存在。 10、县执法队伍薄弱，执法机构不健全，城乡规划执法范围过大，执法人员配备不足、执法力量不够，执法交通工具、缴费严重短缺，不能及时发现和制止违法建设。 检查人员：杨兵雷笑冰苟生光查新军 检查部门：巴州建设局 二OO八年七月十二日 抄报：州人民政府、自治区建设厅 抄送：若羌县人民政府 注：本文书一式二联，第一联存档，第二联交被检查单位。
整改通知书 巴建城责[2008]2号且末县建设局： 6月30日，我局组织对且末县城乡规划效能监察工作进行了专项检查，发现你县在开展城乡规划效能监察工作方面存在以下问题： 1、城市总体规划的图件中没有明确“三区四线”相关内容； 2、城市控制性详细规划编制率为83.5%，未达到规定要求； 3、住房建设规划未经批准并向社会公示； 4、项目立项、土地划拨出让审批的协同机制未建立； 5、无规划委员技术审查单； 6、行政许可未得到县法制办的确认； 7、无规划动态信息监测，规划信息未及时统计和上报； 8、无批前批后公示，无规划网页，资料缺乏时效性； 9、规划编制经费不足，部分规划编制没有完成，规划指导作用没有完全实现，边规划边建设，建了拆，拆了建现象仍然存在，造成城市市民、农村村民拆迁户损失过大，引起上访案件时有发生。 10、乡、镇规划管理机构还不健全，乡镇规划助理员配备不到位，没有切实发挥作用，日常管理不到位造成不按规划和无规划盲目建设现象的存在，并由此产生了一定的引起上访案件。
整改通知单
安全检查整改通知单 工程名称：中国智能骨干网（郑州航空港实验区）一期编号001 施工单位河南二建检查日期2016年1月26日 参加人员任华超、孙洪亮、肖战民 宋军姚渤洋 检查区域施工现场、生活区存在问题整改要求 东区：1、办公楼现场二级配电箱无防护棚。 2、套丝机重复接地脱落。 3、木工加工场地材料堆放混乱，废料未 及时清理等。 4、个别配电箱内无线路标示图、巡检记 录表 西区：1、施工现场及钢筋加工区个别开关箱内电器使用不规范。 2、个别警示标牌被刮掉。 3、有一人未戴安全帽等。 生活区：1、电热开水器、蒸箱无重复接地。 2、局部有乱倒污水、剩饭现象。 3、农田又扔进垃圾、剩馍等。1、及时清理现场废料，做到工完、场净、料整齐。 2、各类防护棚限期搭设。 3、不规范的施工用电立即更换。 4、电器、设备重复接地立即设置。 5被刮坏的标示牌等及时恢复。 6、发挥开水器作用，保证员工饮用、生活用热水。 7、加强员工安全、素质教育，进入施工现场必须戴安全帽，生活区严禁乱扔垃圾。 整改时间2016.1.26-------2016.1.29 整改人： 处理意见按要求及时整改，逾期未整改的严格进行处罚。 注：复查未能在规定时间内整改，将依照本表及《施工现场管理规定》处罚。
施工单位河南二建检查日期 参加人员检查区域 存在问题整改要求 1、泵车下面遗漏大量混凝土，未及时清理。 2、现场材料堆放混乱，无人打扫（多次下通知仍未整改）。 3、电缆、电线无防护，方木随意碾压。1、清理地面遗漏的混凝土。 2、分类整齐堆放材料，及时打扫场地。 3、对电缆、电线进行防护，方木整齐码放。 整改时间整改人： 处理意见按要求及时整改，逾期未整改的严格进行处罚。注：复查未能在规定时间内整改，将依照本表及《施工现场管理规定》处罚。
责令停工通知书范文
责令停工通知书范文 责令停工通知书范文1 致：项目部 你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：立即停止部位的施工。 整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。 特此通知。 检查人： 年月日 责令停工通知书范文2 ________________： 你单位(人)________________________________________，违反了________________________的规定,依据______________的.规定,现责令你单位(人)于___年__月___日起停业整顿;予以改正。 被处罚单位人如对以上行政处罚不服,可于60日内向___________提起行政复议,也可于___月内向人民法院提起诉讼。 __________工商行政管理局 ______年______月______日
责令停工通知书范文3 xx单位： 你单位xx工程，经查存在以下重大隐患： 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位： □立即停止限于《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。 □对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。 (以上打勾项为唯一选项) 在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。 xx县公路管理局 接收人签名： 检查人签名： 年月日 责令停工通知书范文4 建房住户： 地址： 相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规。
整改通知单格式
整改通知单格式 整改通知单格式（安全隐患） ________公司： ____年____月____日，高家营镇人民政府对你公司在________区域进行安全生产检查。通过现场检查，发觉你公司存在诸多安全隐患。现将安全隐患及整改意见通知如下，请认真进行整改。 一、存在安全隐患 1、安全知识宣传不到位，危险作业区域没有设置警示标语、警示牌。 2、安全生产治理制度不完善，作业区域没有公示安全治理制度，没有安全生产记录。 3、矿区道路危险路段无安全警示牌，无路标；工人往返便道陡峭，无安全防护措施。 4、采矿洞口加固措施不完备，存在坍塌隐患；临时存矿区无安全防护措施，存在滑坡隐患。 5、工人一辈子活区与采矿区距离较近，且处于洞口或山沟下游，缺乏安全防范措施，存在安全隐患。 6、工人饮食卫生条件差，设施简陋，存在饮食卫生安全隐患。 7、矿区防火、防汛、安全生产预案不健全。 二、整改意见 1、加强安全生产知识宣传。加强对工人日常安全教育。通过宣传，提高工人的自我安全防范意识。 2、在施工工地、现场、道路制作固定的警示牌和安全标语，营造安全生产宣传教育氛围。 3、对存在安全隐患的洞口、道路按照技术标准进行加固。洞口上方必须修建排水沟，防止滑坡或坍塌。 4、改善工人住宿条件。在采矿作业区域以外，选择安全地段，建设职工工棚，满足工人差不多的安全住宿条件(2个月整改期限)。 5、改善工人饮食条件，注意饮食卫生。完善食物中毒防范措施。 6、建立安全生产检查日志。安全生产分管人员要坚持每天对重点区域、场地、道路进行检查，发觉隐患及时处理。 7、坚持领导带班下井制度；建立工人进出井登记制度。 8、完善安全制度，确定专职安全员，明确职责，加强监测检查，做好安全生产记录。 9、健全防火、防汛、安全生产等相关预案。 10、加强门卫治理，谢绝无关人员进入采矿作业区域。 11、及时办理相关许可手续。 以上存在安全隐患及整改意见，请你公司高度重视，认真研究，尽快制定整改措施，逐项整改。除第4项外，各项整改意见必须在____日前整改到位，并将整改情况报镇政府。 ____人民政府 二O____年____月____日 整改通知单格式 整改部门 整改日期 责任人
停工整改通知书格式3篇
停工整改通知书格式3篇 停工整改通知书范文一 xx建设有限责任公司： 20xx年3月13日，你公司兴州大厦·恒福苑工程项目施工现场发生一起1人死亡的安全事故，现责令你单位立即处置事故、配合调查，并暂停工程施工。 xx市住房和城乡建设局 年3月13日 停工整改通知书范文二 ________________________________： 经检查，你单位施工的______________________________________________项目，违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《河北省建设工程施工安全规程》等标准规范，存在如下重大安全隐患：_____________________________________________________________________ _______________________。 根据《建设工程安全生产管理条例》、《河北省建筑工程施工安全监督管理暂行规定》，必须立即停工整改，待整改完毕，将整改报告书报(________________________)。经检查验收合格后方可复工。 签发人：______________(公章) 施工单位接受人：______________ __________年________月______日 监理单位签收人：______________ 停工整改通知书范文三 xx楼大包队： 201x年x月x日由xx市住房和城乡建设局组织的执法检查组，对我项目部进行安全、质量综合大检查，经检查，你队施工的5#楼项目，因下列问题，必须于201x年x月x日前立即整改完毕，否则，将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题： 模板： 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留3槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋： 1、钢筋绑扎关键部位控制不严; 2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土： 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整; 3、漏浆严重、浪费极大。
通知 施工单位停工通知书
施工单位停工通知书 停工，指停止工作或生产。施工存在隐患是就会被要求停工。施工单位进行停工时，同样需要发出停工通知。下面给大家带来施工单位停工通知书，供大家参考! 施工单位停工通知书范文篇一 编号： 施工单位： 你单位在施工，因违反 规定，经检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。特此通知。 复工前书面报告我单位(部门) ，复查合格后才能复工。 发出通知单位：姓名; 时间： 接收通知单位：姓名：时间： 附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。 施工单位停工通知书范文篇二 致：项目部 你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。整
改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。 特此通知。 检查人： 年月日 施工单位停工通知书范文篇三 江苏省xx科技有限公司，xx铝制品有限公司 你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患： 1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续， 2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放"两步三跨"要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。 3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。 4：临时用电未按"三相五线制"三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。 5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建
整改通知单(模板)
工程整改通知书 工程名称编号 整改单位负责人 检查情况及 整改要求 整改期限 复检意见 复查人：复查日期： 检查单位阿拉善盟玛雅房地产开发有限公司 工程负责人日期2012年4月11日整改签收人：日期： 物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知 国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的 技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训
工程整改通知单(范本8则)(优秀版)
《工程整改通知单》 工程整改通知单（一）： 致：xx项目部 经检查，你部在xx工程（设备）项目施工过程中存在如下安全隐患问题，请在收到本通知后认真及时地加以整改： 1、□未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 2、□基站主设备开关电源蓄电池(电池柜电池架务必用膨胀螺丝或螺丝对地固定)流配电箱综合配线柜等的安装及摆放要求没用参照工程设计和相关验收规范。 3、□设备器材的品种质量数量不满足工程要求； 4、□项项目负责人专职安全生产管理人员作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作。 5、□未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物构筑物和地下管线采取专项防护措施。 6、□特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书的上岗作业。 7、□每个施工队伍没用做到整理并带齐好自己的施工工具；安全帽安全带爬梯等工具。 8、□未在走线架上距馈线窗M左右的位置安装避雷器组架。 9、□外电防护措施不贴合要求封闭不严；变配电装置不贴合安全规定。 10、□在建设工程的施工现场未实行封闭围挡或围挡设置不贴合规范要求。 11、□未按规范要求制作馈线头，馈线的内芯不得留有任何遗留物，馈线头与馈线的连接应做到无松动无划伤不露铜不变形，馈线头与避雷器连接应牢靠。 12、□未为从业人员带给贴合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
13、□项目经理安全员等安全生产管理人员不在现场监督分部分项的施工。 14、□在施工组织设计中未编制安全技术措施施工现场临时用电方案或者专项施工方案，或者施工组织设计未经审批。 15、□食堂卫生饮水卫生差；无急救措施和急救器材。 16、□安全防护用具机械设备施工机具及配件在进入现场前未经检查或者查验不合格即投入使用。 17、□新建站点天馈安装完成后没用采用防火包对馈窗孔洞进行封堵。 18、□未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道消防水源配备消防设施和灭火器材。 19、□施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底说明或者未由双方签字确认。 20、□未遵守有关环境保护法律法规的规定，致使施工现场的粉尘废气废水固体废物噪声振动和施工照明对人和环境造成危害和污染。 □其他安全隐患。 对以上划的隐患问题，请在接通知后的日内整改完毕并报复查。 检查人：_______ 以上资料请你项目部及时整改并给予回复。 要求:1、施工单位于xx月xx日前将上述问题和隐患整改完毕。 2、由项目经理签章回复整改工作状况。 3、经安全监理员复查合格后方能继续施工。 施工方项目经理：_______总监：________监理安全员：_______ _____年____月____日 工程整改通知单（二）： 工程整改通知单 承建单位：xx
整改停工通知单
整改停工通知单 建设工程施工隐患整改通知书 : 你项目部施工的工程，经检查存在下列问题: 。 项目部接本通知后，立即组织全面检查和整改，并于年 月日前整改完毕，经建设、监理单位检查后，将《建设工程施工整改完成报告书》报我公司安全技术科。 检查人: (盖章) 年月日 建设单位签收人: 监理单位签收人: 项目部签收人: 建设工程施工隐患整改完成报告书 : 接公司年月日签发的《建设工程施工隐患整改通知书》，我项目部立即组织整改，已将 工程存在施工隐患整改完毕，特此报告。 整改情况简述: 项目经理(签字): 年月日 监理单位意见: 总监理工程师(签字): 年月日
建设单位意见: 项目负责人(签字): 年月日 建设工程施工局部停工整改通知书 : 你项目部施工的工程，经检查存在下列重大安全生产隐患: 。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制性标准条文等有关规定，现责令项目部立即停止部位的施工。 在此期间项目部应采取有效措施，防止发生安全生产事故。 整改完毕后填写《建设工程施工复工申请报告书》报公司，接到公司签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。 监督人员: 签发人: (公司公章) 年月日 建设单位签收人: 电话: 电话: 监理单位签收人: 项目部签收人: 电话: 建设工程施工复工申请书 : 根据公司年月日签发的《建设工程施工局部停工整改通知书》的要求，项目部立即组织了整改，现已将
工程存在的重大安全隐患整改完毕(详情请见整改完成报告)。特此报告，申请复工。 整改情况简述: 。 项目经理(签字): 年月日 监理单位意见: 年月日 建设单位意见: 年月日 建设工程施工复工通知书 : 你项目部年月日报送的 工程《建设工程施工复工申请报告书》收悉，经年月日检查后，现提出如下复工意见: 。 同意复工。 签发人: (公司公章) 年月日 建设单位签收人: 电话: 监理单位签收人: 电话: 施工单位签收人: 电话: 年月日
整改通知单范本
整改通知单范本 篇一 xx 楼大包队： 201x 年x 月x 日由xx 市住房和城乡建设局组织的执法检查组，对我项目部进行安全、质量综合大检查，经检查，你队施工的5#楼项目，因下列问题，必须于201x 年x 月x日前立即整改完毕，否则，将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题： 模板： 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留3 槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋： 1、钢筋绑扎关键部位控制不严;
2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土： 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整; 3、漏浆严重、浪费极大。 签发人： 签收人： 篇二 xxxx 高速公路养护责任有限公司： xx 站以南、xxx 以北有多处整修路面的施工现场，我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现：施工现场管理不到位、警示标志不全等，是发生交通事故的隐患。为此，xxxx 带领有关人员专门约见了施工方负责人，实地察看了施工现场，指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞，特向贵公司下发此整改通知书：
一、施工现场要严格按照施工安全要求作业，要严格做到白天施工，天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理，要科学设置具体的施工地点，要么靠近路边护栏一侧，要么靠近中央隔离带一侧，不得忽左忽右，让过往司机捉摸不透，左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点2km、lkm、500m、lOOm 处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌，进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等，让司机提前做到心中有数、减速慢行。 四、施工现场夜间无人值守。由于夜间不施工，又没人值班，一些锥筒被风刮倒、被行驶的车辆挂到后横七竖八的。躺在路面上，高速行驶的车辆如果躲闪不及，极易发生交通事故。因此要派出专人看守，及时将倒地的锥筒扶正摆好。 五、值班人员履行职责不到位。要有专门的保通人员，无论白天还是夜间，都要认真履行责任，施工时，要在前方(来车方向)挥动旗帜等警示司机减速通行;夜间不施工时，要不间断巡视整个施工现场，发现问题及时解决。
建筑工程停工通知书
( 通知) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-013473 建筑工程停工通知书Notice of suspension of construction works
建筑工程停工通知书 建筑工程停工通知书范文篇一 ： 建筑工程停工通知书你(单位)因必须立即停工整改。 xx乡人民政府 年月日 建筑工程停工通知书范文篇二 江苏省xx机械科技有限公司，xx铝制品有限公司 你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患： 1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续， 2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。 3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。 4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏
的要求设置。 5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员：xx建筑安全监察站建设单位签收人： 电话监理单位签收人： 电话施工单位签收人: 电话 建筑工程停工通知书范文篇三 编号：xxxx施工单位： 你单位在xxxxx施工，因违反xxx规定，经xxxxxx检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。 特此通知。 复工前书面报告我单位(部门)xxxxx，复查合格后才能复工。 发出通知单位：姓名; 时间： 接收通知单位：姓名：时间： 附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。
通知 停工通知书格式
停工通知书格式 停工，指停止工作或生产，对于正在施工的工程由于不符合规定就会被要求停工，下面给大家带来停工通知书范文，供大家参考! 停工通知书范文篇一 xx： 鉴于你在建的***(位于******)占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响********整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。 ******人民政府 年6月7日 送达人： 接收人： 停工通知书范文篇二 xx管金沙字[xx]号： 你(单位)在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制拆除等措施。 如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
xx市xx区管委会行政执法局(公章) xx年xx月xx日 当事人： 承办人： 停工通知书范文篇三 尊敬的业户/施工单位： 20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项： 停工时间： 20XX年9月15日—20XX年9月17日， 注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。 停工提示： 1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。 2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。 3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。 4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。 5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发
建设工程停工通知书
建设工程停工xx 建设工程停工通知书范文一江苏省科森机械科技有限公司，泰州艾德铝制品有限公司 你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患： 1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续， 2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放两步三跨要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。 3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。 4：临时用电未按三相五线制三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。 5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员：兴化市建筑安全监察站建设单位签收人： 电话监理单位签收人： 电话施工单位签收人: 电话 建设工程停工通知书范文二建筑工程验收监督通知书建设工程质量监督站：
我单位建设的验收条件，现定于年月日工程时在已具备工程施工现场组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收，特通知你站对验收进行监督。附质量验收组主要人员名单： 建设单位： 勘察单位： 设计单位： 监理单位： 施工单位： 项目法定代表人： 项目设计负责人： 项目设计负责人： 项目总监： 项目经理：建设单位项目负责人： 建设单位(章)年签收人： 月日 建设工程停工xxxx三： 建筑工程停工通知书你(单位)因必须立即停工整改。 月华乡人民政府 年月日 建设工程停工xx
整改通知单范本
整改通知单范本 整改通知单范本 篇一 xx 楼大包队： 201x 年 x 月 x 日由 xx 市住房和城乡建设局组织的执法检查组，对我项目部进行安全、质量综合大检查，经检查，你队施工的 5#楼项目，因下列问题，必须于 201x 年 x 月 x日前立即整改完毕，否则，将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题： 模板： 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留 3 槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋： 1、钢筋绑扎关键部位控制不严; 2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土： 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整;
3、漏浆严重、浪费极大。 签发人： 签收人： 篇二 xxxx 高速公路养护责任有限公司： xx 站以南、 xxx 以北有多处整修路面的施工现场，我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现：施工现场管理不到位、警示标志不全等，是发生交通事故的隐患。为此， xxxx 带领有关人员专门约见了施工方负责人，实地察看了施工现场，指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞，特向贵公司下发此整改通知书： 一、施工现场要严格按照施工安全要求作业，要严格做到白天施工，天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理，要科学设置具体的施工地点，要么靠近路边护栏一侧，要么靠近中央隔离带一侧，不得忽左忽右，让过往司机捉摸不透，左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点 2km、 lkm、500m、 lOOm 处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌，进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等，让司机提前做到心中有数、减速慢行。