1000kVA变压器施工合同
电力安装工程
施
工
合
同
建设单位：成都百顺百扬商业有限公司
施工单位：四川省鹏晨电力安装工程有限公司
2011年7月
电力安装工程施工合同
建设单位：成都百顺百扬商业有限公司（以下简称甲方）
施工单位：四川省鹏晨电力工程有限责任公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担“百扬超市”项目配电安装工程施工，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签定本合同，以便双方共同遵守执行。
第一条工程概况
工程名称:“百扬超市”
工程地点: 九眼桥
工程分项名称：1000kVA箱式变压器安装工程
第二条承包范围
新装1000kVA箱式变压器一台，完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作，工程内容包括：电杆一基、10kV架空线安装、真空开关、户外高压组合互感器、户外高压计量箱、10kV电缆及箱式变压器等设备的采购、安装、调试等工作。即通常所说的交钥匙工程。
第三条承包方式
本合同为双包工程，实行总价包干。按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工，设备及材料由乙方组织采购、安装。采购的设备、材料必须符合GB3906-91、TEC-298以及GB7251-1997国家现行规范及电力行业的相关要求。
乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验收合格、安全送电。
第四条合同工期
1、配电工程安装调试完达到验收合格标准，具备设备带电运行条件，总历工期为 50 个工作日。
2、施工工期在下列情况下顺延：因不可抗力原因及国家政策性变化。
3、本协议生效后，乙方收到工程预付款及用电业务需要的全套合法资料开始为甲方办理相关用电手续，收到甲方开工通知书且由乙方确认具备开工条件起计为开工日。
第五条工程总价和付款方式
一、工程总价：经双方协商，本工程合同总价定为：￥950000.00元正（大写：玖拾伍万元整）。
1、此合同总价不包含政策性收费（预付电费等）；
2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或工程返工，由乙方按照实际完成工程量办理经济签证。
二、付款比例：
1、合同签订后三个工作日内支付合同总价的50%即￥475000.00元正（大写：肆拾柒万伍仟元整）作为工程预付款；
2、设备运至施工现场安装完毕具备验收条件三个工作日内支付合同总价的45%即￥427500.00元正（大写：肆拾贰万柒仟伍佰元整）作为工程进度款；
3、工程完工通过电力部门验收合格，通电之日付清工程尾款即￥47500.00元正（大写：肆万柒仟伍佰元整）。
4、在工程款未全部结清前所有设备属甲方所有。
第六条甲方职责
一、甲方为乙方在办理相关手续时提供必要的支持。
二、按合同约定支付工程款。
三、协助办理施工所需各种证件、批件和申报批准等手续。
四、负责施工现场的设备、材料的看管及成品保护工作。
第七条乙方职责
一、负责办理供电部门相关手续。
二、设备材料采购及工程施工。
三、服从相关职能部门的管理、安全文明施工，因自身原因造成的安全事故和财产损失自行承担。
第八条质量与验收
一、以上查验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定，如检验质量不合格，由乙方返工至符合要求为止，并承担一切费用。
二、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。如因甲方原因导致工期受影响的应给予相应顺延。
三、双方对工程质量有争议，以通过供电部门的验收通电为准。
第九条争议、违约和索赔
一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解解决。如通过协商、调解解决不成的，可根据双方的协议向有管辖权的仲裁机构申请仲裁；双方未达成仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。
二、双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
１．合同确已无法履行；
２．双方协商同意停止施工；
３．调解要求停止施工，且为双方接受；
４．仲裁机关要求停止施工；
５．法院要求停止施工。
三、违约
1、甲乙双方不按本合同规定内容完成工作,应承担由此造成的经济支出,赔偿对方损失,按工程造价的5% 进行赔偿，工期相应顺延,由此造成的各种后果由责任方承担。
2、甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时, 乙方可以延缓施工(含送电),由此影响的工期及损失由甲方承担。每延迟一日应支付合同总价款的1‰的违约金（双方另有约定的除外）。
四、协议生效
本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力，双方约定本协议签字盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：(公章)
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
签订日期：签订日期：
. .
变压器安装工程施工合同协议书范本
编号：________________ 变压器安装工程施工合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____年_____月_____日 甲方（发包方）： 法定代表人：
乙方（承包方）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲方将本协议第一条所述工程发包给乙方承包施工。为明确双方的权利和义务，双方协商一致，达成以下协议条款：第1条工程概况和承包范围 1.1工程名称：___________________ 1.2工程地点：___________________ 1.3工程内容范围： （1）VV22型电缆高压下火； （2）欧式箱变输出380V计量； （3）确保输出回路有6个接入点； （4）接入点电器功率确保不低于400（A）; （5）地下部分要做好防水，防止长期渗水造成潮湿腐蚀箱变铁质材料。 1.4承包方式：总价承包（包括但不限于：包申报、包规费、包工、包料、包安全、包质量、包工期、包下火、包验收合格等）。 1.5合同价款：签订合同价为人民币（大写）______________________ （￥ _______元）， 价格构成详见《价格表》（工程预算书）。 第2条施工进场条件和开、竣工日期 2.1施工进场条件下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕： （1）甲方做好施工现场的障碍物清除、清苗赔偿、民事纠纷等社会事务工作； （2）甲方做好施工现场的铁皮围墙的迁移工作。 2.2合同工期
根据国家工期定额和使用需要，双方商定工程工期总日历天数________________天。 2.2.1计划开工日期：________年_______月_______日 2.2.2计划竣工日期：________年_______月_______日 2.2.3如遇下列情况之一，工期可相应顺延： （1）因甲方更改设计或施工条件不完全具备等原因而影响施工进度； （2）因不可抗力而延误施工的； （3）他非乙方的过失造成的。 第3条材料设备供应 3.1本合同项下的设备材料必须符合国家规定。高压电气产品应取得国家认定机 构出具的型式试验报告；低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书（即3C 证书）。 3.2设备材料的采购由乙方负责（包工包料形式）。乙方供应设备材料，必须负责签订好购货合同并交一份附件给甲方。 3.3本工程用材质量必须确保甲方用电安全；规格、型号、及数量等见工程预算 书（即价格表）中所列，并作为本合同的重要组成部分。 第4条工程质量 4.1保修期：自工程竣工验收合格后通电之日起一年时间。 4.2工程质量必须达到国家标准《电气安装工程施工及验收规范》规定的质量标准。因乙方购进材料原因工程质量达不到约定的质量标准时，乙方承担违约责任，甲方在使用中由于乙方安装材料原因造成安全事故，甲方有权追究乙方赔偿损失。第5条甲方权利和义务 5.1委派甲方代表。甲方确定____________________为甲方代表，履行本合同下的甲方 责任，该代表是本合同下经授权代表甲方的人。甲方代表有权代表甲方对实施本合同进行监 督，决定对双方工作进行协调的程序。 5.2协调履行本合同所需的与第三方之间的关系，以便乙方顺利完成施工。
工程变压器安装合同
工程承包合同 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 为明确甲乙双方在 xxxxxx施工过程中的权利和义务，促进双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本协议，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 1、安装500KVA台式变压器2台、配电屏6面、电缆头的制作。 2、低压电缆的施工及相应配电设备的调试。 3、低压出线屏乙方按照甲方要求进行配置。 第二条工程价款及其它 本工程包干价为：230000.00元（大写：贰拾叁万元整）。 第三条工期 签订本合同之日起30个工作日内完工。 如遇下列情况工程顺延，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限。 一、因天灾或人力不能抗拒原因被迫停工者。 二、因甲方提出变更施工图而不能继续施工者。 三、因土建等其他工种原因造成不能施工者。 四、因各种原因造成阻工者不能施工者。 第四条双方职责
一、甲方向乙方提供临时施工用水用电，临时用房、临时施工用水用电的费 用由乙方承担。 二、乙方在开工前应组织实施自身施工界区内的用水、用电，安排施工进 度计划、贮备材料、加工构件，做好一切施工准备。 三、乙方须严格按照国家标准、规范组织施工，自觉接受甲方代表在施工 中的监督。 四、乙方保证施工质量，确保进度和工期，乙方有权要求甲方按时拨付工 程款。 第五条材料、设备的供应 材料、设备由乙方自行组织采购，所有的产品必须是合格产品。 第六条工程款支付 工程完工验收合格后甲方将全部工程款一次性支付给乙方。 第七条工程质量 为保证工程质量，乙方在施工时必须按照电力安装施工与验收规范标准执行，工程质量达到合格。 第八条竣工验收 一、乙方在工程全部完工后。做完全部试验，将试验报告交甲方一份，由 乙方进行全部配电系统检查试验后送电。 第九条安全事故 一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工、防火防盗。在施 工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。 二、如其他单位施工造成乙方发生安全事故，甲方协助解决赔偿。第十条违约责任 一、甲乙双方任何一方违约将承担本工程造价10%的违约金。 二、甲乙双方任何一方不得在无重大事件发生的情况下单独终止本协议，如果终止本协议将赔偿另一方一切经济损失，如果乙方在施工过程中出现重大质量事故，甲方有权终止合同，并且乙方赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。 第十一条协议份数及有效期 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。本协议自双方签订之日起生效，工程
变压器安装施工专业承包合同协议书范本
甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据《中华人民共合国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签订本合同，双方共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条：专业分包内容 新建安装箱变共1台,电缆沟挖填、电缆保护管附设，高压电缆采用铝芯电缆米，基础制作、设备安装、电缆敷设、计量负控装置安装调试及接地安装调试等。 第三条：工程工期 甲方通知施工之日起个工作日。如遇不可抗力或因甲方提出变更等原因，工期顺延。 第四条：质量要求及质量标准 质量要求：符合电力局验收标准 质量标准：为保证工程质量，乙方在施工时必须按照电力安装施工验收规范标准施工，所采购的设备材料均应符合国标要求，工程质量达到合格标准。 乙方在工程全部完工并调试合格经有关部门验收后，向甲方提供调试及准用合格证明文件。 第五条：双方职责 1、甲方应向乙方提供安装具体位置及地下管线等情况。 2、乙方在开工前应组织实施由自身施工界区内的用水、用电；安排施工进度计划、材料设备加
工采购等，做好一切施工准备。 3、乙方严格按照合同及设计图纸、国家标准、规范组织施工，自觉接受甲方代表在施工过程中的监督。 4、乙方安装的变压器等设备应能满足正常施工（乙方负责通电）。 第六条：安全生产 1、乙方有责任对工人进行安全教育，严格执行操作规范，持证上岗。 2、在施工中所发生的一切安全问题及因乙方管理不善造成的损失，均有乙方自行承担。 第七条：材料、设备供应与管理 设计图纸和预算书所包含的变压器、低压配电柜及所需材料等均由乙方负责采购并安装调试。乙方应当自行保管；因保管和使用不善发生丢失、损坏，甲方不承担任何责任，如材料使用超出预算用量，超出部分的费用由乙方承担。 第八条：承包价格 合同总价款：合计人民币大写：。小写元。 第九条：违约责任 1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的%缴纳违约金。 2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。 第十条：结算办法及付款方式 工程完工验收合格交付使用后，日内甲方支付工全部程款。乙方承诺保修期为年。 第十一条：合同解除 1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
变压器施工合同(供电局)
工 程 承 包 合 同 书 甲方全称： 乙方全称：
工程承包合同 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就乙方承包甲方用电增容工程施工等相关事宜，经双方友好协商，达成协议，具体如下： 第一条、工程范围及工程内容： 乙方为甲方安装新装箱式变电站一台 第二条、工程造价、工程承包方式及付款方式 1、工程总造价（大写人民币：）。 2、该工程采用包工包料方式，按本合同约定的工程总造价包干，一包到底。该合同约定的工程总造价含向供电局交纳的各项费用。 3、该合同签订后，甲方向乙方预付工程款（计人民币：元），箱式变电站进入现场就位后甲方向乙方付工程款（计人民币：元），工程全部完工并经实际调试能达到甲方供电需求时，甲方向乙方付工程款（计人民币，。 第三条、工程工期及工程验收 1、从合同签订之日起个工作日内完工并保证供电。 2、乙方为甲方架设安装箱式变电站及真空隔离开关需符合国家验收标准和西安市供电局要求，若工程验收时出现不符合国家验收标准和用电增容施
工不符合西安市供电局程序要求，由此产生的经济损失及法律责任均由乙方承担。
第四条、设备、材料供应要求 本工程所需电气设备、材料包含在工程总造价里，均由乙方提供，因此乙方提供的设备、材料应符合以下要求： 1、具有国家建设部电气设备生产许可证。 2、设备生产厂家通过IS9001质量管理体系的认证、具备生产许可证。 3、具有西安供电局电气设备入网证。 4、乙方负责提供工程范围内的全部电气设备、高压电缆和材料。 第五条、甲、乙双方的权利义务 甲方的权利义务： 1、负责施工现场道路的畅通； 2、及时支付工程款。 乙方的权利义务： 1、乙方须保证其有资质承揽该工程，且应提供本企业生产许可证、营业执照、税务登记证。 2、遵照国家供电要求及配电房的施工验收规范严格、认真进行施工，若乙方在施工中对甲方的财产造成破坏、损失，乙方应向甲方赔偿。 3、负责用电增容工程施工的报建、验收、交费及供电等一切相关手续； 4、乙方现场施工人员必须持有上岗证，乙方对施工人员已办理人身安全责任保险。施工过程中如发生设备损坏，施工人员安全问题，均由乙方负责。 5、按本合同约定收取工程款
临时用电电力工程施工合同书
临时用电电力工程施工合同书 电力工程施工合同书 建设单位: 施工单位: 经双方协商同意在施工中遵守下列条款: 一、工程名称: 工程地点: 工程范围:临时变压器、电杆、杆上设备、电缆等设备及材料的安装和相关调试。 二、结算方式:本合同价款为人民币: 万元，大写:人民币 元整。 三、付款方法:合同签订施工单位按建设单位的要求组织人员进入 工地3日内预付工程合同价款的 %，工程施工结束并送 电后7日内支付工程合同价款的 %。本工程综合单价固 定，工程量按实结算。 四、承包方式:按建设单位要求和供电局质量标准，包设计、施工、材料、质量、送电。 五、施工工期: 个工作日。 六、施工准备: 1、现场三通一平(道路、水、电通;现场平整)由建设单位在开工前完成。 2、工程用料由施工单位供应到现场，施工现场由施工单位负责保卫。 3、施工期间，如因建设单位造成停工待料或其他原因而影响工程正常施工时，其停工损失由建设单位负责，工期顺延。
4、按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 5、保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 七、施工单位未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿建设单位因此遭受的经济损失。 八、工程验收: 1、按图施工:双方均不得任意修改图纸，如发现图纸不符合多、快、好、省及使用要求需要变更时，建设单位应及时办理变更手续以利正常施工。 2、隐蔽工程验收:隐蔽工程验收前二日内，由施工单位提出隐蔽工程验收单，双方共同按时验收，并办理手续。如建设单位不按时参加，施工单位可自行验收，如建设单位提出复查，其一切费用均由建设单位负责。如施工单位未按时提出隐蔽验收手续而自行隐蔽，建设单位有权提出重新验收，其一切费用均由施工单位负责。验收合格，建设单位代表在验收记录上签字后，方可继续施工。验收不合格，施工单位在限定时间内修改后重新验收。 3、竣工验收:工程全部竣工后，施工单位按电力建设施工及验收技术规范等规定向建设单位代表提交“竣工验收报告”申请验收。建设单位代表在施工单位交付“竣工验收报告”后10日内组织有关部门进行验收。施工单位按要求整改，承担由于自身原因造成整改所发生的费用。建设单位承担因非施工单位原因造成修改所发生的费用及因此给施工单位造成的损失，延误的工期予以顺延。 九、工程管理:为了按时完成任务，建设单位派________同志为工 地代表，施工单位派同志为工地代表，双方紧密配合，搞好现场管理。 十、保修条款: 1、执行电力建设工程启动及竣工验收规程、工程质量管理办法等规定，施工单位对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。
变压器安装协议
变压器安装协议 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
编号：*********** 变压器安装协议书甲方：*********************** 乙方： 日期：年月日 “普罗旺斯”项目部制作 发包方： **************************** （以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为明确甲乙双方在淮阳县“普罗旺斯”住宅小区施工用电之变压器及其配套设备安装施工过程中的权利和义务，促进双方的合作与配合，按时保质保量的完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本协议，以便共同遵守。 一、工程名称：“普罗旺斯”住宅小区变压器安装工程 二、工程地点：新民路东侧“普罗旺斯”小区围墙院内 三、承包内容：变压器及以上设备、材料等采购与安装，通电调试并通过 验收、送电等。 四、工程价款：￥：550000元（大写：伍万伍仟圆整） 五、工期：签订合同之日起个工作日。 如遇不可抗力或因甲方提出变更等原因，工期顺延。 五、双方职责： 1、甲方应向乙方提供安装具体位置及地下管线等情况。
2、乙方在开工前应组织实施由自身施工界区内的用水、用电；安排 施工进度计划、材料设备加工采购等，做好一切施工准备。 3、乙方严格按照合同及国家标准、规范组织施工，自觉接受甲方代 表在施工过程中的监督。 4、乙方安装的变压器等设备应能满足正常施工（乙方负责通电）。 六、材料、设备供应： 变压器、低压配电柜及所需材料均由乙方负责采购并安装调试。 七、工程款支付： 工程完工验收合格后，甲方将全部工程款一次性支付给乙方，乙方承诺保修期为壹年。 八、质量要求： 为保证工程质量，乙方在施工时必须按照电力安装施工验收规范标准施工，所采购的设备材料均应符合国标要求，工程质量达到合格标准 九、竣工验收： 乙方在工程全部完工并调试合格经有关部门验收后，向甲方提供调试及准用合格证明文件。 十、安全 1、乙方有责任对工人进行安全教育，严格执行操作规范，持证上 岗。 2、在施工中所发生的一切安全问题及因乙方管理不善造成的损失， 均有乙方自行承担。
变压器大修安全施工协议
编号：AQ-BH-01413 ( 文档应用) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变压器大修安全施工协议 Safety construction agreement for transformer overhaul
变压器大修安全施工协议 说明：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为, 能够最大程度的保障自己的合法权利，可下载收藏或打印使用（请先阅读并同意条款后使用）。 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。 一、承包工程项目 1、工程项目名称： 2、工程地址： 3、承包范围： 4、承包形式：总体承包。 5、工程合同编号：
6、工程项目期限：自年月日至自年月日。 二、协议内容 1、安全文明施工目标 1)不发生重伤及以上人身事故，轻伤事故在_零人次以下。 2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。 3)不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。 4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。 2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于： 1)《中华人民共和国安全生产法》 2)国务院《建设工程安全生产管理条例》 3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》 4)国家发改委《电力建设安全工作规程》（DL5009.2、DL5009.3） 5)国家部委办相关安全的规定 6)国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》
临时用电施工合同
合同编号： 临时用电施工合同 ………………有限公司 二〇一六年印制
临时用电工程施工合同 发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方): 为明确双方权利义务，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就工程（项目）协商一致，订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地址： 三、工程内容: 四、合同价款及支付方式 4.1合同包干总价为人民币。合同总价中已包括所有国
家及当地规定应缴纳的各项税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用，达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用。 4.2支付方式双方签订合同之日起甲方支付合同价款%；工程施工全部完成经验收合格后支付至工程合同价款的%。工程竣工验收合格及竣工资料齐备后，乙方将工程完整移交给甲方。甲乙双方结算完成后，在送电前一次性付至工程结算总价的%。剩余%作为质量保修金在保修期满后支付。 4.3 价款调整本工程为总价包干合同。乙方在合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。除发生甲方另行委托的新增工程内容时调整外，乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价： 工程价款调整方法： 五、质量保修 5.1工程保修期限按《建设工程质量管理条例》的有关规定执行，质量保证金为工程结算总价的%计元，保修期为
年。 乙方按合同签订的保修期期满,无任何质量问题，甲方如数退还质量保证金。 5.2.保修期内因质量问题需维修的，乙方在接到甲方通知后小时内完成维修。 5.3.保修期内，乙方承担所有维修费用，否则，甲方有权委托他人维修，由此产生的费用由乙方承担。 5.4.超过质量保修期的，甲方有权委托第三人维修。 六、工程工期 6.1工程开工日期: 年月日， 6.2工程完工日期: 年月日； 6.3合同总历时天 6.4如果由于下列原因，乙方可提出工期延长： 6.4.1、变更所引起的某项工作量的显著变化，且该项工作在关
变压器箱变施工合同
—————————设备安装合同 （合同编号：） 甲方： 乙方：四川兴源电力安装有限公司 签订地点：
签订日期：2012 年4月10 日 配电电力工程安装施工合同 甲方： 乙方： 为明确甲乙双方在安装工程中的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第2条工程安装承包范围 包含但不仅限于包设备、包人工、包工期、包质量、包文明安全施工、包设计图纸、包税金、包验收。合同范围：1、从大门口电线杆到250KW箱变及从250KW箱变到315KW箱变跟换电缆线（包含开沟槽、回填沟槽）；2、315KW箱变跟换为500KW箱变并新增4个变电柜；3、变电柜内所有高压与低压线路连接；相关的设计图纸由乙方提供并通过供电局的审核，乙方提供的所有设备必须满足产品的相关国家标准，同时能通过供电局设备验收的要求。第3条合同工期 3.1 工程工期从开工之日起至竣工正式通电，总工期历时40天。遇暴雨天气，工期顺延。
第4条承包方式 4.1承包方式按电力行业专业技术归口管理及电力生产安全管理规定，由乙方实行包安装，设备材料采购供应，包安装质量验收合格的方式承包。 4.2工程价款：经双方协商一致同意合同总价款为：407000.00 元（大写：人民币肆拾万柒仟圆整）由乙方包干使用，除合同另有规定外，该合同总价不做任何调整。 4.3本合同价款不得因人工、材料、机械设备、施工环境等影响价格因素变化而有所调整。 第5条图纸 5.1 甲方应于乙方施工开始前向乙方提供一套完整的工程施工蓝图。 5.2 图纸设计：乙方提供的工程施工设计图纸，其设计采用的技术标准应符合国家设计规程、运行规范和地方供电部门技术规定要求。 5.3 图纸要求：乙方提供的工程施工设计图纸，应具有供电主管部门对该工程施工设计图纸进行会审，有参加图纸会审人员签字的会审纪要。 第6条甲方义务 6.1甲方负责乙方进场后对施工现场的看守工作。 6.2在乙方进入安装现场工作前三日内，甲方应提供设备安装、调试用的电源，并负责施工工地设备运输通道通畅、地面平整、并能承受设备搬运时的压力。 6.3甲方负责乙方在施工现场与其他单位的协调工作。 6.4甲方提供必要的安全保障设施。 6.5按本合同规定支付乙方工程价款。 第7条乙方义务 7.1严格按施工图纸要求，国家现行施工安装规范，技术交底的要求施工，确
建筑安装工程承包合同(三)
甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 日期：_________年________月_______日 建筑安装工程承包合同(三) You have to get the permission of all the signatories to the agreement if you want to change the terms.
建筑安装工程承包合同 发包方：___________________________ 地址：_____________________________ 邮码_______________________________ 电话_______________________________ 法定代表人：_______________________ 职务_______________________________ 承包方：___________________________ 地址：_____________________________ 邮码_______________________________ 电话_______________________________ 法定代表人：_______________________ 职务_______________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： ____________
临时变压器租赁协议(协议模板)
YOUR LOGO 临时变压器租赁协议(协议模板) The state maintains social and economic order by enacting laws, and agreements signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业协议系列，下载即可用
临时变压器租赁协议(协议模板) 说明：本协议书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范协议当事人的行为，依法签订的协议具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 出租方：（以下简称甲方） 使用方：（以下简称乙方） 因乙方承建的上杭县2014年危桥工程永安桥项目无工业用电，经协商甲方表示对乙方桥梁建设项目的大力支持，愿意将甲方果场用电借用于乙方。 为明确甲、乙双方在临时供用电过程中的权利和义务，确保安全用电，根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》等规定，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。 一、甲方将位于上杭县下都乡永安桥附近的受电变压器——50KVA电网，出借给乙方使用，乙方一次性缴纳叁千元临时用电押金，借用期间甲方果场用电由乙方负责。 二、乙方应严格遵守国家有关安全用电的规定，不得擅自改变用电性质，不得超出负荷用电，超容量使用，一切后果由乙方自负。 三、每月电费由乙方按照电业部门的计费缴纳，如不按当地供电部门规定时间缴纳电费，应承担经济责任及一切后果。 四、设备自出借之日起，均由乙方负责运行、维护、管理，乙方应自觉规范用电，以保障用电安全，并保证其完整性
变压器设备安装与调试合同协议书范本模板
发包人（下称甲方）： 承包人（下称甲方）： 为明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商签订本合同，以资共同遵守。 —、工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包内容：变压器设备安装与调试，直至变压器设备正常供电运行 二、施工工期 本合同签订后，乙方须于年月日前完成全部施工任务并送电。若遇不可抗拒的自然灾害、设计变更、施工渠道受阻，工期顺延。 三、承包方式 以甲方审定的施工图和《安装工程预决算书》承包，最终以工程量据实决算为准（若遇重大设计变更、政策性变化、因甲方原因造成的停工、窝工等情况者，工期顺延，工程费用可作相应调整）。 四、合同价款 1、本工程造价为含税造价，详见《安装工程预决算书》。如在施工中出现预决算书中没有的单价，双方协商确定。本工程验收所需费用，工程能通过供电部门验收、送电及施工期间《安装工程预决算书》中确定的价格不因材料价格涨跌而调整。 合同总价按甲乙双方最终实际竣工检验合格量据实结算。 2、合同总价包质量、包安装、包质检、包现场安全文明施工、包利润、包税费、包因质量引起
的维修和更换、包技术指导、包培训费等其他所有费用在内。 五、付款方式 1、设备安装完毕经甲乙双方验收合格后付至合同总价的%。 2、设备调试完毕并经甲方验收合格由甲方委托的物业公司（验收）接受后系统正常运行，甲方付至合同总价的%。 3、余下合同总价的%留作质保金，质保期满后无质量问题并经甲方委托的物业管理公司签字确认后无息付清。 4、付款前乙方需提供国内有效的等值发票。若乙方不能提供国内有效的等值发票的，甲方有权拒绝付款。 六、设备及主材提供 主设备由甲方供应、辅助材料由乙方供应，所供设备应是合格产品，符合设计要求，且在供电部门有入网备案手续，并附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料验收不合格而造成的损失，由供方负责。 七、图纸、资料提供及移交 工程竣工、验收前乙方向甲方移交符合实际的竣工图纸资料一套，安装记录、试验报告各一份。 八、双方责任 1、甲方负责提供相应施工条件，协调施工用水用电（费用由乙方承担）。 2、乙方在施工中必须服从甲方代表、监理工程师的监督检查管理。 3、遵守总承包单位的进度、安全、文明施工的相关规定，积极同总承包单位密切配合，确保安装质量，因乙方原因造成的责任自行承担；服从甲方的进度安排，服从施工单位、监理单位管理，按时提供有关竣工资料。 4、做好已竣工而未交付甲方前（验）的工程保护工作（如有损坏乙方自行承担责任）。 5、乙方负责本工程能通过郑州市供电部门的验收（协调本工程相关主管部门的检查、验收工作）。
临时变压器工程合同
临时变压器工程合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
合同编号： “惠州新力·帝泊湾”项目施工临时变压 器安装合同 合 同 文 件 甲方：惠州市均荣实业有限公司 乙方：惠州市福尔成电气安装有限公司
施工临时变压器安装合同 甲方：惠州市均荣实业有限公司 乙方：惠州市福尔成电气安装有限公司 根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方友好协商，就乙方承包《新力·帝泊湾》项目临时变压器等采购、安装工程签订本合同。 第一条工程项目 1、工程名称：惠州新力帝泊湾项目施工变压器安装工程 2、工程地点：惠州市惠阳区镇隆镇联溪村地段 3、工程内容： （1）.临时变压器等采购安装，用电性质为非工业用电（施工用电）； (2).电力管线勘测，挖掘电缆沟、制作电缆检查井； (3).地下敷设高压电缆； (4).变压器配电间出线柜安装及调试； (5).高低压计量的安装（安装电表）； (6).详细工程材料、设备清单见附件； 第二条工程总价和承包方式： 1、工程总造价为：￥413691.29元（人民币：肆拾壹万叁仟陆佰玖拾壹元贰角玖分万圆整）其中不含税价为：376082.99元，税金为37608.3元(11%的增值税专用发票)。 2、承包形式：总价包干，按甲方要求和乙方设计、甲方确认的图纸，由乙方包人工、包材料、包设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收和包质保期内的售后，属交钥匙工程。 3、工程期限：年月日至年月日，个日历天内通电，并向供电公司办理好正式用电及其它相关手续并领取用电管理卡。 第三条工程质量标准：应符合国家及行业施工验收规范。 第四条责任义务 1、甲方责任和义务
临时用电工程施工合同
临时用电工程施工合同
合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]
临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明
施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。 3.从签订合同之日起,乙方应按照甲方规定时间内办理及完成申报、报建方案的审批及施工验收,送电等工作。 4.施工完结后,乙方负责向电力部门申报本合同工程范围内的验收手续，并协助甲方办理供电设备资产移交供电部门管理的手续。 5.乙方在施工中应严格执行《电业安全工作规程》和施工现场的有关安全制度，做到安全、文明施工,并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。 6.若乙方不能将本合同范围内的工程报验合格,则乙方负责做好整改工作，使报验合格。
变压器安装合同范本
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-052298 变压器安装合同范本Sample of transformer installation contract
变压器安装合同范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，双方经协商达成如下协议： 1.工程名称：安装400KVA变压器。 2.工程地点：洛阳***金铅冶炼有限公司工地。 3.承包内容：400KVA变压器安装、调试、验收。 4.工程造价：8000元(含税金及验收费用)。 大写：捌仟圆整。 5、工程款支付方式：工程竣工决算验收合格后15日内工程款全部结清，结算时，乙方必须向甲方提供正式税务发票。 6.工程开工日期：2020年12月9日 7.工程竣工日期：2020年12月16日 8.工程质量要求：工程质量要达到电业局验收标准. 9.甲方主要责任： (1)负责现场的质量监督和管理，对不符合要求的地方可以要求乙方无条件整改、返工。 (2)甲方应提供施工所需所有材料。
10.乙方主要责任： (1)乙方自行组织施工所用工具。 (2)乙方应严格按照国家有关规范施工。 (3)对原供电设施由乙方原因造成的损坏或丢失，由乙方负责修复和赔偿。 (4)乙方应加强现场施工安全管理，严禁违章作业及违章指挥，随时进行作业现场安全检查，消除隐患后方可作业。 (5)乙方应采取严格的安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 11.违约责任： (1)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按100元缴纳违约金。 (2)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。 (3)质量违约返工至合格，如是乙方责任，费用由乙方承担。如乙方无法在规定期限内完成返工，工程款不予结算。 12.保修责任：所有工程保修期限为一年，如在此期间因工程质量出现问题导致无法正常使用，乙方负责无条件维修。 甲方(章)：乙方(章)： 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真：
变压器安装施工合同范本
变压器安装施工合同范本 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，那么变压器安装施工合同怎么写呢?以下是整理的变压器安装施工合同，欢迎参考阅读。 变压器安装施工合同范文篇一 甲方： 乙方： 根据《中华人民共合国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。 一、工程名称：安装630KVA变压器 二、工程地点：仙桃市农鑫水产专业合作社深加工基地。 三、合同价款与付款方式 合同总价款：220万元(含630KVA变压器的价款)。 付款方式：合同签定后付款30%，工程竣工验收合格后15日内付款60%，余款90天后付清。 四、合同期限：20xx年8月20日至20xx年10月30日。 五、质量要求：符合电力局验收标准。 六、甲方责任： 1、甲方责任现场的质量监督和管理。 2、按合交付工程款。 七、乙方责任：
1、保证变压器的质量符合国家标准。 2、按照国家有关规范施工。 3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。 八、违约责任： 1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。 2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。 3、甲方逾期支付工程款的，应按日支付3‰的滞纳金。 九、未尽事宜双方协商解决。 十、本合同一式三份，双方各持一份，主管机关一份。 甲方：仙桃市农鑫水产专业合作社乙方：仙桃市电力工程有限公司法人代表：法人代表： 年月日 变压器安装施工合同范文篇二 甲方：乙方： 根据《中华人民共合国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。 一、工程名称：安装250KVA变压器 二、工程地点：宁国市甲路镇枫山村。 三、合同价款与付款方式 合同总价款：万元。
临电箱式变压器安装工程合同范本
合同编号 ****项目 10KV临时用电工程 （箱式变压器安装工程） 发包单位：****有限公司 承包单位： 时间：2012年03月 编号：
发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 关于***项目箱式变压器安装工程甲方委托乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业原则》及相关法律、法规，本着平等互利、等价有偿、真诚合作的原则，双方约定如下： 一、工程概况 1、工程名称：**项目箱式变压器安装工程。 2、工程地点：**** 二、承包范围及承包方式 1、承包范围包括（但不限于）以下内容： 1.1、10KV安装部分： 新建全封闭型组合式变电站（环网内含SCB10/800/10）3台、新建全封闭型组合式变电站（终端内含SCB10/1000/10）3台；*** 1.2、10KV土建部分：***单位施工。 1.3、10KV带电作业：一次。 1.4、相关政府部门供电手续申报与办理（甲方予以配合）、供电容量费代付代缴。 1.5、临电使用期间维护维修、使用完成后拆除及运出场地（按甲方要求）。 2、承包方式： 总价闭口包干，包括脚手架搭拆费（如果有）、临时水电费、设备搬运费用、地面处
理费用（如果有）、起重设备租赁费用、墙体开洞及恢复费用（如果有）、配合总包调试费用、保修期服务费用等一切措施费用，对处理前期报装、受理、供配电方案审批、设计、协调供电局、业务推进的时间节点要求有效地协调供电部门按照甲方要求完成合同约定工作的措施所发生的一切费用，包工程方案报审通过、包工包料、包质量、包工期、包验收、包通电、包安全文明施工、总价一次性闭口包干。 三、合同价款 1、本工程合同总价为人民币：（￥元） 2、本工程合同总价为固定总价不作调整，含报批、报验费、监理费、材料及设备费、运输及运损费、设备采保费、上下人资费、各种配合费（含总包单位配合费）、利润、保险费、管理费、市政协调费、跨越措施费、停电措施费等各类措施费、各种风险费、各种规费、成品保护费、验收费、计量费、税金、所有相关手续的办理费（包括但不限于与供电部门的沟通协调工作及报批、验收手续的办理）及本工程所涉及到的其它附带工作而必须发生的一切费用（要求拆除的设备一律外运出场）。 四、付款方式 1、本合同无预付款。 2、施工完成提供正式书面资料后三十个工作日内支付合同总价的95%； 3、余款5%作为质保金，确保正常送电使用两年后，两个工作日内付清。 五、工期 1、本工程工期为1560个日历天（包括风、雨、雪天和节假日）,从2012年4月1日起至5月30日止。 2、本工程的总工期仅当发生以下情况时方可作调整，其它均不做调整：
变压器采购及安装合同协议书范本
编号：_____________变压器采购及安装协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为明确甲乙双方在__________________________________工程变压器及其配套设备、高压线路架设安装施工过程中的权利和义务，促进双方的合同与配合，按时保质保量的完成工程任务，经济以双方充分协商，特签订本协议，以便共同遵守。 一、工程名称：_____________________工程地点：______________。 二、承包内容： 变压器及配套设备、高压线路等材料采购与安装架设，通电调试并应通过验收、送电等。 三、工程价款： ￥：_______元（大写：_____________________元整）。 四、工期：_______年_______月_______日-_______月_______日。 五、双方职责： 1、甲方应向乙方提供安装具体位置及地下管线等情况。 2、乙方在开工前应组织实施由自身施工界区内的用水、用电；安排施工进度计划、材料设备加工采购等，做好一切施工准备。 3、乙方严格按照合同及国家标准、规范组织施工，自觉接受甲方代表在施工过程中的监督。 4、乙方安装的变压器等设备应能满足正常施工（乙方负责通电）。 六、材料、设备供应： 变压器、低压配电柜及所需材料均由乙方负责采购应安装调试。
七、工程款支付： 工程完工验收合格后，甲方将全部工程款一次性支付乙方，乙方承诺保修期为壹年。 八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自甲乙双方签字盖章后成立生效。 甲方：乙方： 法定代表人或委托人：法定代表人或委托人： 开户行：开户行： 银行账户名：银行账户名： 账号：账号： 电话：电话： 年月日年月日
变压器安装施工合同协议书范本模板
甲方： 乙方： 甲方因业务需要，委托乙方安装施工用电变压器，为明确甲乙双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经甲乙双方充分协商，同意签订本合同。 一、总则 （1）工程项目名称： （2）工程安装地点： （3）工程总造价：元（本工程总造价包括材料、人工费用、乙方拟获得的利润、各项税金规费、杂项费用等） （4）工作内容：安装KVA高压电线米，（型号）变压器个，高（低）压计量箱个，高（低）压配电箱个。 （5）分项工程量清单 （6）质量管理及保修期限： 1、按国办发号、计基础号、计基础号文件执行。 2、本工程从竣工验收合格之日起计算保修期，保修期为年。保修期内，如属乙方施工引起质量问题，乙方必须在甲方返工（维修）的通知到达后小时内无条件进行返工（维修），否则，甲方有权另行聘请第三方予以维修，由此产生的费用及损失由乙方承担。 3、因乙方原因引发的质量安全事故，由其承担相应的处罚及赔偿责任。 （7）验收依据： 1、国家及电力行业有关技术标准和验收技术规范。 2、按设计图纸要求和更改通知书。 二、工程期限 （1）本工程在甲方工程的启动款到达乙方账户之日起天内完成。
（2）在组织施工过程中，如遇下列情形之一者，可顺延工期，但需经双方及时进行协商，并确定顺延期限： 1、因甲方提出变更而不能继续施工的； 2、因雨天无法是同，造成停工的；因征地、青苗受阻、路政干涉等，造成无法施工的； 3、受停电计划影响，无法施工的。 三、施工准备 （1）甲方应于本合同签订天内，向乙方提供工程相关资料，协助乙方做好施工准备工作。 （2）乙方在开工前应组织有关人员学习，熟悉图纸资料和当地地形，并做好安全技术交底，认真安排施工总进度，及时报送给甲方。 （3）因甲方变更施工设计，引起材料和其它相关变更的，应以书面通知乙方，并就以上事项签订变更协议。 四、工程物资供应 本工程所需材料需经甲乙双方现场复合确定，由乙方负责采购。乙方采购的必须是全新未使用过的、质量合格并符合本项目设计需要的材料。 五、工程施工管理 （1）甲方应根据工程需求，为本项目的施工提供必要的方便和工作条件。乙方工作人员进入甲方现场施工时必须遵守甲方的各项规章制度，做到安全、文明施工。 （2）在本合同签订后，乙方按照经双方确认的工程预算书和工期组织施工。在施工中，乙方应建立和完善质量保证体系，认真抓好安全责任制的落实，严格执行操作规程，注意保护环境和生态系统，做到工完场清。 （3）在工程施工时，在甲方厂区内，如因电杆定位、拉盘开挖、线行砍伐、青苗补偿等因素造成施工受阻的，由甲方负责协调处理；因上述因素造成乙方误工、修改线路走向等损失由甲方负责。