装饰装修合同,反诉
装修不合格反诉状合集四篇
装修不合格反诉状(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
反诉人;***(化名)，男，*****年***月***日生，***族，住*********被反诉人：**************有限公司地址：**************反诉恳求：********1、依法判决被反诉人支付反诉人整改费用***元；2、因工程延误工期，恳求依法判决被反诉人支付反诉人违约金元******元(***元/天*****天)；3、反诉费用由被反诉人担当。
事实与理由：*********年***月，反诉人与被反诉人签订了家庭装修施工合同。
工程施工地点位于*********。
合同商定工程期限***天，竣工日期***年***月***日；工程实行工程监理；工程竣工后，被反诉人应通知反诉人验收，阅历收合格后，双方进行工程结算；由于被反诉人延误工期的，每延误一天应支付违约金***元。
***年***月经监理方阶段验收并提出多处整改意见。
但被反诉人未依该意见进行整改。
无奈，后反诉人另找他人部分整改，并支付费用***元。
另，被反诉人直至***年***月***日木工工程部分才全部结束，已延误工期***天。
综上所述，为了依法维护反诉人的合法权益，今特向贵院提起反诉，恳求依法判决。
甲方：*************年***月**日乙方：*************年***月**日装修不合格反诉状(第二篇)反诉状甲方：[装修公司名称]乙方：[装修公司负责人姓名]甲、乙双方于[date]签署了《装修合同》，约定甲方委托乙方进行装修工程。
但是经过验收，发现乙方所提供的装修工程存在严重不合格情况，违反了合同约定。
为维护甲方的合法权益，特依法起诉如下：一、装修工程质量不合格，未达到合同约定标准。
造成了质量问题，严重影响了甲方居住环境的舒适度和安全性。
二、乙方未按时完工，延期交工，导致甲方损失严重，并影响了甲方的正常生活秩序。
三、甲方要求乙方承担装修工程质量不合格等造成的所有费用支出和损失赔偿。
装修工程质量反诉状(3篇)
装修工程质量反诉状（3篇）装修工程质量反诉状（精选3篇）装修工程质量反诉状篇1上诉人：_________________性别_____________________出生日期________________民族_____________________住所_____________________工作单位________________电话_____________________被上诉人：_______________性别_____________________出生日期________________民族_____________________住所_____________________工作单位________________电话_____________________上诉人因________________一案，不服________________法院于________________年______月__________日___________字第__________号判决，现提出上诉。
上诉理由及请求：______________此致_________________人民法院上诉人：______________(盖章)法定代表人：_____________(签章)_________年_____月_____日装修工程质量反诉状篇2甲方：___________乙方：___________为保证室内装修工程在合理使用期限内的正常使用，经甲、乙双方协商一致并签订本工程质量保修书。
乙方在质量保修期内按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》和国家、肇庆市有关管理规定以及双方签订的“室内装修工程合同”及其补充协议中的约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容本工程质量保修范围包括但不限于工程合同中约定的内装修工程，以及虽未列明但工程合同中约定的乙方承包范围内的其他工程。
装修工程质量反诉方案
装修工程质量反诉方案一、引言我是某地的居民，于某年某月与某装修公司签订了装修合同，委托该公司对我的住房进行装修改造。
然而，装修工程质量存在严重问题，给我带来了巨大的损失和困扰。
为了维护自己的合法权益，我决定对装修公司提起诉讼，请求法院给予我合理的赔偿和补偿。
本反诉方案将对该装修工程的质量问题进行详细描述，并提出诉讼请求。
二、背景1. 装修合同签订在某年某月，我与某装修公司签订了一份装修合同，约定了装修工程的内容、工期、支付方式等细节。
根据合同约定，我支付了一定的装修定金，并按照进度支付了工程款，合同金额为XXX万元。
2. 施工过程装修工程于约定的时间开工。
在施工过程中，我多次发现装修公司的施工人员存在违规操作、材料质量不合格等问题，多次与装修公司进行了沟通，要求其改进施工质量和工艺水平。
然而，装修公司并未认真对待，导致工程质量问题频发。
3. 质量问题出现在完成装修工程后，我仔细检查了房屋的装修质量，发现了以下严重问题：（1）墙面粉刷存在起壳脱落、开裂，刷漆不均匀等问题；（2）地板铺装存在错位、开裂、反光等问题；（3）卫生间防水存在渗漏问题；（4）吊顶施工不规范，存在下垂和开裂情况；（5）电路走线混乱、隐患等问题；以上问题严重影响了房屋的使用性能，使得我的居住环境不堪入目。
4. 沟通无果我多次与装修公司进行了沟通，要求其重新维修、整改装修质量问题，但公司一直拖延、推诿，态度恶劣，不解决质量问题，导致我极为不满。
三、诉讼请求基于以上情况，我决定对装修公司提起诉讼，要求法院判令装修公司承担相应的法律责任，并给予我合理的经济赔偿和补偿。
具体诉讼请求如下：1. 装修公司应承担整改责任要求装修公司对装修工程中存在的质量问题，按照相关标准进行整改，确保工程达到规范要求。
2. 装修公司赔偿经济损失要求装修公司赔偿我因装修工程质量问题造成的经济损失，包括重新施工、房屋租金等支出。
3. 装修公司赔偿精神损失要求装修公司赔偿我因装修工程质量问题所遭受的精神折磨、生活困扰等不良影响。
装饰装修工程一案反诉答辩状
装饰装修工程一案反诉答辩状答辩状答辩人(反诉被告)：南宁A装饰工程有限公司法定代表人：XX，总经理。
针对南宁市B策划广告有限责任公司(以下简称B公司)反诉南宁XXXX装饰工程有限公司(以下简称A公司)的诉讼请求及事实和理由，A公司特作以下答辩：一、B公司要求A公司支付逾期违约金24466.62元，赔偿租金损失9900元没有根据。
A公司和B公司签订的《XXXX装饰装修工程施工合同》虽然约定工程期限为42天，即自2005年1月18日开工，2005年2月28日竣工，但是，由于B公司是2005年1月27日在施工图纸上盖章"同意按此图施工"，并且，B公司也不是在约定的开工前三日支付首期工程款123000元，而是2005年1月28日才支付了首期工程款123000元，更为重要的是，B公司2005年3月31日与A公司皆盖章的《XX广告工地更改部分项目》约定"以上增加工程连同整体工程完工时间定于2005年4月15日全面验收完工" ，更值得注意的是，之后由于B公司要求A公司购买、安装节能灯并对部分施工项目进行增加和更改，这有B公司派驻工地代表韦XX2005年4月20日、22日、24日签字的《XXXX客户口材料代购单》、《项目增减变化表》为据，因此装修工程的完工时间也必须向后顺延。
装修工程的施工要以施工图纸为依据，也要以B公司及时支付工程进度款作为前提，增加和更改施工项目也得有充分的时间作保障，A公司最终于2005年4月底完工，这是合情、合理、合约定的。
B公司迫不及待地于2005年5月1日"五一国际劳动节"举行开业庆典、入住使用，A公司的法定代表人XX为此还送了花篮以示祝贺，所以，B公司要求A公司支付逾期违约金没有理由。
B公司称其租赁、续租广西XX联社房产XX大厦开展经营活动，其所谓的租赁合同、续租报告的内容A公司从未知晓，双方也从未对所谓的租金损失的赔偿进行过约定，这一所谓的租金损失也不是A公司在装修其办公室时造成房屋损坏之损失，况且，租赁合同与续租报告中的另一方即所谓的南宁市XXXX装饰工程有限责任公司并非房屋的所有权人，其根本无权出租房屋，并且，收取租金的收款收据也不是由B公司保管，而是由所谓的出租人南宁市XXXX工程有限责任公司保管，故B公司所谓的租赁合同、租金数额皆不足相信，其要求赔偿租金损失没有理由。
装修费反诉状 (5)
装修费反诉状尊敬的法官：我是天津市XXX装饰公司与你方客户李某之间的装修项目施工方。
我方因履行施工合同需要，先行垫付一定装修材料及施工费用。
但李某对施工质量、时间安排等多项内容进行过度干预，致使项目施工进度受阻，增加施工难度，且经多次沟通与协商无法解决，最终导致李某终止合同并要求退换货物以及赔偿经济损失。
在执行退还装修款项和退换货物的过程中，李某的行为严重影响了我方的正常经营和合法利益。
在余款结算过程中，李某并未如约支付我方施工款项，并同时向本院提起了诉讼要求我方退还装修费用。
对于李某的诉讼请求，我方提出以下反诉状，以向本院陈述有关事实和诉求：一、诉讼请求：1.李某方面立即支付我方尚未结算的工程款项及其逾期利息共计人民币XXX元。
2.李某方面赔偿我方因本案所造成的合法权益受损所承受的经济损失及其利息共计人民币XXX元。
3.确认李某方面要求我方退还装修款的请求无效。
4.追究李某方面于本案中所扮演的不当角色，要求其承担违约责任和违约金。
二、案情概述：1.合同订立2018年XX月XX日，我方与李某签订《装修工程施工合同》，约定我方为其购买相关装修材料、从事装修施工等工作，合同总款为人民币XXX元。
双方约定，李某按照合同约定时间支付各项工程款项，并承担由他方规定的必要费用。
2.施工过程自XX年X月X日起，我方依照合同约定，在装修施工中已垫付的材料费、工资费等已达人民币XXX元。
然而，由于李某对装修工程的质量及进度要求过于严苛，经常性的要求更换已经施工的装修材料，又时常要求特别的施工要求，导致装修施工进度受阻，增大施工难度，延误工期。
期间即多次协商未果，李某总是以不合理口吻要求解决问题，严重影响正常的施工进度。
直至XX年X月X日，李某放弃公司再进行装修，随即把家里验收，强行让过万装修费用的工程主体停工，与我方一直进行口角。
我方按照约定，退换材料并协调工地现场和解，解决胡文文和我方的工程所形成的任何纠纷。
3.合同终止遗憾的是，XX年X月X日，李某突然宣布决定不再进行装修装饰，要求我方停止施工，同时表示要退回我方年少储蓄的工程款，但在当时我们就已经用尽了家里在的所有钱财。
装修合同反诉书范本
装修合同反诉书范本尊敬的[法院名称]：原告：[原告全名]，身份证号：[身份证号码]，住址：[原告住址]。
被告：[被告全名]，身份证号：[身份证号码]，住址：[被告住址]。
反诉请求：1. 请求法院判决被告支付原告因装修质量问题造成的损失共计[金额]元。
2. 请求法院判决被告承担原告因装修延误造成的额外租金损失[金额]元。
3. 请求法院判决被告支付原告因装修合同违约而产生的律师费、诉讼费等合理费用。
事实与理由：原告与被告于[签订日期]签订了装修合同，合同编号为[合同编号]。
合同约定由被告为原告位于[装修地址]的住宅进行装修，装修总费用为[金额]元，装修期限自[开始日期]至[结束日期]。
然而，被告在履行合同过程中存在以下违约行为：1. 装修材料与合同约定不符，存在质量问题。
2. 装修工程进度严重滞后，未能在约定时间内完成。
3. 装修工程存在安全隐患，不符合相关安全标准。
原告已多次与被告协商，要求其按照合同约定履行义务，但被告一直未能采取有效措施解决问题。
因此，原告不得不采取法律手段维护自身合法权益。
根据《中华人民共和国合同法》第[相关条款]条规定，原告有权要求被告承担违约责任，并赔偿由此给原告造成的损失。
为证明上述事实，原告提供以下证据：1. 装修合同原件及复印件。
2. 装修材料质量检验报告。
3. 装修工程进度记录及照片。
4. 原告因装修延误而支付的额外租金证明。
5. 原告与被告的协商记录。
综上所述，原告请求法院依法审理此案，并支持原告的反诉请求。
此致[法院名称]原告：[原告全名][日期]注：以上内容为模板，具体信息需根据实际情况填写。
在提交反诉书前，建议咨询专业律师，确保所有信息准确无误，符合法律规定。
装修工程质量反诉状
装修工程质量反诉状背景介绍我们是购房者，在去年购买了位于XX小区的房产，计划进行装修工程。
然而，装修工程过程中，我们遭遇了严重的质量问题，这让我们非常困扰和失望。
我们特此向法庭提起诉讼，希望能够得到合理的赔偿。
事实叙述根据购房合同，我们购买的房产在装修工程方面是承诺符合相关的标准，包括使用高质量的材料和施工标准。
然而，以下问题在装修工程中被发现：1.墙面出现了严重的开裂和脱落现象。
2.地板铺设不平整，存在凹凸不平的问题。
3.灯具安装存在不稳固的情况，有脱落的风险。
4.防水处理不到位，导致漏水现象明显。
这些问题严重影响了我们的居住品质，造成了财产损失和身体健康的风险。
我们多次联系装修公司解决问题，但未得到合理的解决方案。
装修公司对我们的问题置之不理，这是他们对我们消费者权益的漠视和忽视。
法律依据根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第16条，商家在销售商品或者提供服务过程中应当保证商品或者服务符合消费者的合理期待，不得采用虚假或者引诱消费者上当的手段。
根据《中华人民共和国合同法》第53条，商家应当履行合同约定的义务，达到约定的质量要求，如果未能履行约定，则应该承担违约责任。
诉讼请求我们基于以上事实和法律依据，向法庭提出以下诉讼请求：1.装修公司承担全部装修质量问题的赔偿责任，包括进行重新修复和补救。
2.装修公司承担因装修质量问题导致的损失，包括相关的修理费用、搬迁费用以及由于装修问题引发的其他费用。
3.装修公司承担因装修质量问题导致的身心健康损害，包括医疗费用、精神损害赔偿费用等。
4.装修公司支付我们的诉讼费用和律师费用。
证据证明为了证明我们的诉求是合理和有依据的，我们拥有以下证据支持：1.带有日期和时间戳的照片和视频，展示装修工程存在的质量问题。
2.装修合同，其中明确规定了装修工程的质量要求和承诺。
3.与装修公司的书面沟通记录，显示我们多次联系并要求解决问题，但装修公司置之不理。
4.相关的维修和修复费用发票和收据。
装修合同返还装修款
装修合同返还装修款甲方（业主方）：_____________________乙方（装修公司）：_____________________鉴于甲方委托乙方进行房屋装修工程，并已支付装修款项，现双方就装修款项返还事宜达成如下协议：1. 返还条件1.1 乙方在装修过程中未能按照双方约定的装修标准和质量完成工程。
1.2 乙方在装修过程中出现重大安全事故或严重质量问题。
1.3 双方协商一致同意返还装修款项。
2. 返还金额2.1 返还金额为甲方已支付给乙方的装修款项总额。
2.2 若因乙方原因导致工程未能完成，乙方需返还甲方已支付的全部款项，并按照双方约定的利率支付利息。
3. 返还时间3.1 乙方应在确认返还条件成立之日起____天内返还装修款项。
3.2 若因乙方原因导致工程未能完成，乙方应在工程终止之日起____天内返还装修款项。
4. 违约责任4.1 若乙方未按约定时间返还装修款项，应向甲方支付违约金，违约金按未返还金额的____%计算。
4.2 若甲方无正当理由拒绝接受返还款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按未返还金额的____%计算。
5. 争议解决5.1 双方因本合同发生争议，应首先通过友好协商解决。
5.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6. 其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：_____________________乙方（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。