承包商履约保函(2020新版)
履约保函
履 约 担 保
致： (项目法人名称)
鉴于 (承包商名称，法定地址，以下简称承包商)，和你方于 (签
约日期)签订编号为 合同(合同名称)，承担实施 (工程名称)。
鉴于你方在上述合同中要求承包商向你方提交下述金额的银行出具的保函，作为承包
商履行本合同的保证金。
本银行 (担保人名称，法定地址)，同意为承包商出具此项保函。
保函金额可按里程碑进度递减。
本银行在此作为担保人，代表承包商向你方承担支付人民币(大写) 元的责任。
当承包商在履行合同中，由于违约而使你方造成经济损失，你方以书面文件提出要求得到
上述金额内的任何付款时，本银行即于支付，不挑剔、不争辨，也不要求你方出具证明或
说明背景、理由。
本银行放弃你方应向承包商要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权利。
本银行进一步同意你方和承包商之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、
补充或修改后，本银行承担保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知
本银行。
本保函直至保修责任证书签发后14天内一直有效。
银行名称：(盖章)
银行法定代表人：(签字、盖章)
地址：
银行名称：(盖章)
邮政编码：
日期： 年 月 日
履约保函样板
达本银行，如本银行通讯地址变更，本银行有义务及时将变更后
的地址书面告知业主。
10.索款函的格式如下
索款函
致【
】：
根据 【 】年【 】月【 】日贵行向本公司出具的 《履
约保函 》，贵行承诺为本公司和 【
】公司（下
称“承包商 ”）之间的合同履行承担不可撤销的担保责任。现
承包商未履行合同约定，本公司要求贵行履行该保函项下的付款
12.本保函一式三份， 业主、 承包商及本 银行各执一份。 13.本保函加盖本 银行公章后生效。
担保 银行授权代表 签名 ： 担保 银行 盖章 ： 担保 银行通讯地址：
收件人： 地址： 邮编： 电话： 传真： 出具保函日期：
hing at a time and All things in their being are good for somethin
第五章、履约保函（样本）
工程合同履约保函模板
工程合同履约保函模板【工程合同履约保函】致 [业主名称]：根据 [承包商名称]（以下简称“承包商”）与贵方签订的编号为 [合同编号] 的工程合同（以下简称“合同”），我们 [担保机构名称]（以下简称“担保人”）兹开立本履约保函，以保证承包商按合同约定履行其义务。
一、保函数据1. 本保函自 [保函生效日期] 起生效，至 [保函到期日期] 止，期间如合同工期发生变更，本保函有效期相应顺延。
2. 本保函金额为[保函金额]（大写：[金额大写]），该金额不超过合同总价的[百分比]%。
3. 本保函项下的任何索赔均应于 [保函到期日期] 前提出，逾期未提的，视为放弃索赔权利。
二、履约保证1. 承包商同意按照合同约定的质量、时间、成本等要求，完成工程项目的建设任务。
2. 如承包商未能履行合同中的任何义务，担保人将在收到业主书面索赔通知后的 [指定天数] 工作日内，无条件支付不超过保函金额的款项，以补偿业主的损失。
3. 本保函项下的赔付不影响业主对承包商的其他追索权利。
三、保函的解除1. 工程项目竣工验收合格，且无其他争议时，业主应向担保人出具解除保函的通知，担保人在确认上述情况后，本保函自动失效。
2. 如承包商违约导致合同终止，业主有权要求担保人承担相应的保证责任。
四、其他条款1. 本保函适用 [适用法律的国家或地区] 的法律。
2. 本保函的一切修改、补充均需以书面形式经双方确认后方可生效。
3. 本保函的解释权及争议解决权归 [指定的法院或仲裁机构] 所有。
五、签字盖章本保函由担保人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章，方为有效。
担保人：[担保机构全称]法定代表人或授权代表：___________ 签字日期：____年__月__日公章：[加盖公章]。
履约保函样本
履约担保（即付保函）（范本）
致：（雇主名称）
鉴于作为雇主的（法定地址：
）与作为承包商的（法定地址：
）就总承包工程的承包事宜，于年月日签订合同协议书（下称为“合同”）。
根据该合同的规定，承包商需向雇主提供一份履约保函保证其将按合同规定及要求履行约定的义务及责任。
又鉴于我方，即担保人（法定地址：
）接受承包商的委托，同意按下述条款以总金额人民币
元（“保证金额”），对承包商根据合同履行全部约定的义务和责任向你方承担连续的、不可撤销的、无条件的担保：
1. 在我方收到你方的书面的付款赔偿要求及合同中的工程师就如下事项的书面说明（但
不要求任何证明）后,于14天内向你方支付总额不超过保证金额的任何一笔或几笔款项：
a. 承包商违反合同约定的义务及责任，以及
b. 承包商违反的事项。
附录‘二’
履约担保（即付保函）（范本）（续上）
2. 根据本担保提出的任何付款要求的函件必须在根据合同颁发最后一个分项工程的接收
证书（预计合同竣工时间：年月日）之日后21天（‘本担保期满日期’）以前送达我方办公地点。
期满日期已届时，本担保应退还我方。
上述之付款要求及说明必须有经你方银行或公证机构确证为你方及工程师的签字及盖章。
3. 你方在本担保的权益可以依照合同转让的条款转让。
4. 合同无效或者合同变更，并不影响我方在本担保下的担保义务。
5. 本履约担保自签订之日起生效。
6. 本担保应受中华人民共和国的法律管辖。
本担保于年月日签署及盖章
担保人盖章
担保人代表签字
见证人（承包商代表签字）。
工程履约保函合同范本
工程履约保函合同范本甲方（受益人）： [甲方全称][甲方地址]乙方（承包商）： [乙方全称][乙方地址]丙方（担保银行）： [担保银行全称][担保银行地址]鉴于甲方与乙方就[具体工程项目名称]签订了编号为[合同编号]的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为了确保乙方严格履行主合同项下的各项义务，丙方愿意出具工程履约保函（以下简称“本保函”）。
经甲、乙、丙三方协商一致，订立本保函，以资共同遵守：第一条保函金额丙方在此保证，向甲方提供金额为[具体金额]（大写：[金额大写]）的工程履约保函。
第二条保函有效期本保函自[生效日期]起生效，至[失效日期]止失效。
第三条保函责任1. 若乙方未能按照主合同的规定履行义务，包括但不限于工程进度、工程质量、安全生产等，甲方有权要求丙方在本保函金额范围内承担赔偿责任。
2. 丙方在收到甲方书面索赔通知及证明乙方违约的相关证明材料后，应在[具体时间]个工作日内进行赔付。
第四条保函生效条件本保函在甲方与乙方签订主合同并由乙方支付合同约定的履约保证金后生效。
第五条保函失效1. 本保函在保函有效期届满后自动失效。
2. 如乙方完全履行主合同义务，甲方应向丙方出具履约完成证明，丙方在收到履约完成证明后，本保函失效。
第六条争议解决因本保函引起的或与本保函有关的任何争议，三方应通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他约定[如有其他特殊约定，可在此处列明]第八条本保函的修改和补充本保函的任何修改和补充均需甲、乙、丙三方书面同意，并作为本保函不可分割的一部分。
本保函一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________丙方代表（签字）：___________签订日期：____年____月____日请根据实际情况调整上述范本中的具体信息，如金额、日期、项目名称等，并确保所有条款都符合相关法律法规和合同要求。
履约保函格式
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------履约保函格式履约保函有什么格式?那么，今天，小编给大家分享的是履约保函格式，供大家阅读参考。
履约保函格式1致: ：鉴于 (承包方名称，法定地址，以下简称承包方)和你方于 (签约日期)签订编号为的《》 (合同名称)，承担实施 (工程名称)。
鉴于你方在上述合同中要求承包方向你方提交下述金额的银行出具的保函，作为承包方履行本合同的保证金。
本银行 (担保人名称，法定地址)，同意为承包方出具此项保函。
本银行在此作为担保人，无条件地、不可撤销地并放弃追索权地，代表承包方向你方承担支付人民币(大写) 万元人民币的责任。
当承包方在履行合同中违约，未能忠实地履行合同文件规定或你方与承包方同意的对合同的有效修改、补充或变动文件规定的，无论承包方有无不同意见，你方以书面文件提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行在收到你方的书面通知当日即无条件向你方全部支付。
本银行进一步同意你方和承包方之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。
本保函自开立之日起生效，其中元人民币的保函直至业主/顾问向你1/ 12方签署#1机组临时验收证书后30天内有效，但最迟不超过乙方全部工作结束并通过验收后6个月。
元人民币的保函直至业主/顾问向你方签署#2机组临时验收证书后30天内有效，但最迟不超过乙方全部工作结束并通过验收后6个月。
本保函适用国际商会《见索即付保函统一规则》(URDG458)。
凡因本保函引起的或与本保函有关的一切争议，均应由本保函受益人住所地有相应管辖权的法院管辖。
银行名称：(盖章)银行法定代表人：(签字、盖章)地址：邮政编码：日期：年月日履约保函格式2(发包人名称):因被保证人(承包人名称)(以下简称被保证人)与你方签定(合同名称)合同(合同编号: )，我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证:1、本保函担保的范围(担保金额)为人民币(大写) 元。
履约保函格式
履约保函格式致：广州市市政园林局[发包人名称]鉴于广东十六冶建设有限公司[承包人名称]（以下简称“承包人”）已与广州市市政园林局[发包人名称]（以下简称“发包人”）就沙基涌综合整治工程——蓄水工程[工程名称]签订了合同（下称“合同”）；鉴于你方在合同中要求承包人通过经认可的银行向你提交合同规定金额的保证金，作为承包人履行本合同责任的担保；且本银行同意为承包人出具本银行保函；本行作为担保人在此代表承包人向你方确认承担支付人民币13502860.63×5%=675143.0315 元（大写）的责任，在你方第一次书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。
本行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权力。
我行还同意：在发包人和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改也无须通知我行。
本保函至缺陷责任期终止后二十八（28）天内保持有效。
担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）地址：银行名称：日期：年月日预付款银行保函格式致：[项目业主名称]：广州市市政园林局根据沙基涌综合整治工程——蓄水工程施工合同[工程合同名称]（合同编号：）合同的合同条款第XX条（预付款）约定，广东十六冶建设有限公司[承包人名称]应向广州市市政园林局[项目业主名称]提交等额的工程预付款银行保函，具体数额元，以保证其忠实合格地履行合同的上述条件。
我行[银行名称]受承包人委托，不仅作为担保人也作为主要债务人，当你方以书面形式提出要求就无条件地、不可撤消地支付不超过上述担保金额的款额，我行无权拒绝也不要求你方先向承包人提出此项要求。
我行还同意：在发包人和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任不改变，上述变化、补充或修改也无须通知我行。
建设工程施工合同履约保函
建设工程施工合同履约保函【建设工程施工合同履约保函】致：（业主全称）地址：电话：传真：尊敬的（业主全称）：根据贵方与（承包商全称）签订的建设工程施工合同（以下简称“合同”），我行（担保银行名称）特此开立本履约保函，以确保（承包商全称）能够严格履行合同中规定的义务和责任。
一、保函金额本履约保函的金额为（币种及金额），该金额是根据合同总价的（百分比）%确定，用于确保（承包商全称）能够按照合同约定完成工程。
二、有效期本保函自（起始日期）起生效，至（终止日期）止，除非提前终止或延长。
在有效期内，如果（承包商全称）未能履行合同中的任何义务，我行将在收到贵方的书面索赔通知后，无条件地向贵方支付不超过保函金额的款项。
三、索赔条件1. 如果（承包商全称）未能按照合同规定的质量、时间或其他条件完成工程；2. 如果（承包商全称）中途放弃工程或无法继续履行合同；3. 如果（承包商全称）未能在规定时间内修复缺陷或损害；4. 其他合同中明确规定的情形。
四、索赔程序贵方在发现（承包商全称）未能履行合同义务时，应立即书面通知我行，并提供相关证明材料。
我行将在收到索赔通知后的（指定天数）个工作日内进行核实，并按照约定向贵方支付相应的赔偿金。
五、责任限制我行的赔偿责任仅限于本保函所载明的金额，并且一旦赔偿，本保函即告终止。
我行不对任何间接损失或超出保函金额的损失承担责任。
六、适用法律本保函的开立、效力、解释、履行及争议解决均适用（指定国家/地区）的法律。
七、其他条款1. 本保函不得转让，除非得到我行的书面同意；2. 我行有权要求贵方提供（承包商全称）违约的证据；3. 本保函的任何修改或补充均需以书面形式经双方同意后方可生效。
请贵方确认本保函内容无误，并在收到后尽快回复确认。
如有任何疑问，请及时与我行联系。
此致敬礼！担保银行名称授权签字人：日期：。
2024工程保函—履约保函
2024工程保函—履约保函甲方（业主）：[甲方公司全称]地址：[甲方公司详细地址]统一社会信用代码：[甲方公司的统一社会信用代码]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]联系电话：[甲方公司联系电话]乙方（承包商）：[乙方公司全称]地址：[乙方公司详细地址]统一社会信用代码：[乙方公司的统一社会信用代码]法定代表人：[乙方公司法定代表人姓名]联系电话：[乙方公司联系电话]鉴于甲方为[具体工程项目名称]的发包方，乙方为该工程项目的中标承包方，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就乙方为完成甲方委托的[具体工程项目名称]工程，向甲方提供履约保函事宜，经友好协商，达成如下协议，以兹共守。
第一条定义与解释1.1 “工程项目”指甲方委托乙方实施的具体项目，包括但不限于设计、施工、安装等所有相关活动。
1.2 “履约保函”是指乙方为确保其按照本合同约定履行合同义务而向甲方出具的书面保证文件。
第二条合同目的和范围2.1 本合同的目的是确保乙方能够按约定的时间、质量和标准完成[具体工程项目名称]工程，并确保甲方的利益得到保护。
2.2 本合同所涉及的履约保函范围包括但不限于：乙方对工程质量的保证、工期的遵守、费用的支付以及违约责任的承担。
第三条履约保函的金额和有效期3.1 乙方应向甲方提供总额不超过人民币[具体金额]元的履约保函，以保证乙方履行合同义务。
3.2 履约保函自本合同签订之日起生效，有效期至[具体日期]止，期间乙方必须遵守本合同约定的所有条款。
第四条保证金的支付方式和期限4.1 乙方应在本合同签订后的[具体天数]个工作日内，将履约保函全额支付至甲方指定账户。
4.2 履约保函一经支付，即视为乙方已履行完毕其在本合同项下的义务，甲方有权要求乙方退还履约保函的全额款项。
第五条甲方的权利与义务5.1 甲方有权要求乙方提供履约保函，并在乙方未能履行合同义务时，依据合同约定行使索赔权。
履约保函
附录‘五’
履约保函
致：(以下简称雇主)
(雇主地址)
签于你方与位于(承包人地址)
的(承包人名称) (以下简称“承包商”)就你方
的(工程项目名称) 已于年月日
签订了中标通知书作为履行及实施本工程及双方所约定签订的施工承包合同(以
下简称“承包合同”)之依据。
我方，(担保人名称) ，受该承包人委托，为该承
包人履行上述合同规定的全部责任和义务以总金额(保证
金额)向雇主作出如下不可撤销的保证：
我方在收到雇主书面声明承包商没有按合同规定履行合同的责任及义务及提出要求支付保证金的通知时，在无需雇主提出任何证明或证据，将于7天内无条件地不可改变地向雇主支付不超过上述保证金额的任何雇主经一次或几次要求的金额，并放弃向雇主提出任何异议的追索权力。
我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的。
承包合同的任何修改或变更、解除、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。
本保函的权益可由雇主自由转让。
本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约。
附录‘五’
履约保函(续上)
本保函自之日起生效，至之日失效，除非你方提前终止或解除本保函。
保函失效后请将本保函退回我方注销。
担保人：(盖章)
签字：
开立日期：年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：YB-HT-019890
承包商履约保函(2020新版)
The contract stipulates mutual obligations and rights
that must be performed
甲方：
乙方：
签订日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
编订：Yunbo Design
承包商履约保函(2020新版)
编号：（工字）第号
（业主）：________________________
鉴于贵方与_______________（以下简称“承包商”）就_______________项目于_______年_______月_______日签订编号为______________的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款_______%，数额最高不超过人民币______________元（大写：______________）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期_______后_______日内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在_______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1．在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2．承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3．我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
4．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起
_______个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1．因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3．贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4．因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为______________法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并
交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指：____________________________ 保证人：___________________________
法定代表人（或授权代理人）：_______
__________年__________月_________日
XX文创设计有限公司
Yunbo Graphic Design Co., Ltd.。