(完整版)植筋分包合同范本
植筋分包合同
总承包单位：（以下简称甲方）
分包人: （以下简称乙方）
甲方已承接工程并与建设单位签订合同（以下简称总包合同），乙方已知晓该总包合同相关内容，愿意承揽本工程的植筋工程施工，根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任,权利和义务,经双方协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 建设单位：
第二条分包范围及工作内容
2.1分包范围：(项目名）土建拉结筋、构造筋植筋
2.2工作内容详见图纸及本工程相关的技术文件及标准，包括但不限于以下内容：
包括但不限于钢筋加工制作、钻孔、清孔、灌锚固浆、植筋以及协助甲方现场管理人员对需植筋位置进行测量、放线等。
第三条承包方式：包工包料、包资料，包竣工验收及分包工程相关的专项验收（钢筋甲供）。
第四条工期要求
4.1工期
进场时间：以甲方通知为准。
竣工时间：符合甲方进度要求。
总工期： / 日历天(含法定休假日)。
4.2工期顺延：本分包工程的工期顺延必须经甲方报请建设单位书面签字盖章确认后,工期方可相应延长，其他任何原因未经建设单位书面签字盖章确认均不作为工期顺延的依据和理由。
4.3 乙方须严格按建设单位批准的月进度计划组织施工，确保工程进度。
第五条质量要求：
(1)植筋定位要准确，钻孔时要避免钻断原结构钢筋，做到一次钻孔成功。钻孔应采用冲击钻，确保孔壁有一点粗糙度。钻孔孔径和孔深应符合设计要求，钻孔与砼基材表面垂直，偏差应≦5mm。
(2)终孔后，用硬塑毛刷或硬质尼龙刷清刷孔壁，然后用压缩空气将孔内灰尘吹出，反复4次清孔，不能用水冲洗。
（3）植筋胶应分别搅匀，再按一定比例准确混合，否则不宜使用。用注射枪注胶应从孔底开始，边注胶边提升，保证孔内胶体无大气泡，混合管不够长时应使用延长管。注胶量应以插入钢筋后有少许溢出为准，一般为孔深的2/3。
（4）植筋所用的钢筋应符合设计要求，锚入端用钢刷刷干净，外露端长度要满足设计钢筋接驳长度要求。
（5）植筋用的钢筋必须采用经检验合格的钢材，表面洁净、无严重锈蚀、油渍。钢筋预留长度应满足植筋、搭接、检查要求。将处理好的钢筋慢慢旋转插入孔内（植入速度不能太快），一次插入，直至孔底。当植入钢筋直径大于20mm时，可用铁锤敲击外露钢筋端部，确保钢筋完全插入。
（6）植筋如需进行拉拔试验的，若拉拔试验合格，则检测费用由甲方承担；若拉拔试验不合格，则检测费及因此产生的返工等一切费用全部由乙方承担。
（7）工程验收：按《混凝土结构加固技术规范》（CECS25:90）和甲方、监督部门进行验收为准。
第六条合同价款
6.1本分包工程合同价款按以下第 2 种方式确定:
(1)固定总价合同，固定总价不因工程量变化、物价涨跌风险、政策性调整等各种因素而调整，不再计取其他任何费用。固定总价为人民币 / 元，大写： /
(2) 固定单价合同，固定单价不因工程量变化、物价涨跌风险、政策性调整等各种因素而调整，固定单价详见合同附件，工程量的确定方式：以现场清点的实际工程量为准。
（3）合同价款按建设单位最终确认定案的该分包工程的竣工结算价款下浮
6.2上述合同价款已包括乙方为完成本分包合同、满足甲方及甲方与建设单位签订的总包合同约定所需的一切费用，不再增加任何费用，合同价款包括但不限于下列内容：
6.2.1完成所有工作内容所需的人工费（如各种工资、津贴、补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、劳保费、医疗费、差旅费、职工福利费、防暑降温费、在有碍身体健康环境中施工的保健费用、社保费等）、材料费、设备费、机具费；
6.2.2管理费、利润、规费、税金。
6.2.3措施费；如临时设施费、夜间施工费、安全施工费、文明施工费、环境保护费、成品保护费、安全防护及维护费用、为满足质量、工期、施工便利或其他因素而采用的技术措施费用、为确保冬、雨季施工期间正常施工所发生的全部费用、所有材料及设备的场内二次及多次转运费用等；
6.2.4风险费用（如物价上涨风险、工程量变化风险、安全风险、政策调整、政府调价等）；
6.2.5 办理暂住证、务工证、上岗证等证件的费用（即政府要求施工人员必须具备的各项资格、证件）及乙方向政府及职能部门缴纳的一切费用。
6.2.6进场施工人员的工伤保险费用及政府要求收取的其他各项费用；
6.2.7试水试验、设备调试、材料检验试验等所有相关检验试验所发生的一切费用及耗用材料费用；
6.2.8满足施工工艺、施工工序、技术标准、规范所需的全部费用；
6.2.9其他专业分包单位的配合费用；
6.2.10二次及多次出现的（设计、业主、监理、其他单位）变更或增加的工程部位施工等；
6.2.11维修费等；
第七条变更、签证管理
7.1按6.1（3）种方式确定合同价款的，分包工程变更、签证、洽商及涉及到费用增加的各种事项均由乙方呆甲方办理签证，按建设单位确认并予以结算的费用的/ %进入乙方结算，未经建设单位确认的任何费用均不予结算。
7.2按6.1（1）、（2）种方式确定合同价款的，分包工程变更、签证管理要求如下：
7.2.1分包工程变更以设计院出具的设计变更单为准，乙方不及时执行变更造成返工及甲方或其他分包方损失的由乙方承担。
7.2.2施工过程中的洽商、变更及涉及到费用增加的各种事项均须办理签证，否则视为该事项为乙方提供的义务服务，不计算费用，签证办理须按《分包及供方经济签证单》格式（详见附件）及要求办理，所有签证必须经甲方项目生产经理、技术负责人、商务经理、甲方项目经理四人签字并加盖甲方印章后方能生效，否则无效，不作为结算依据。签证事由和内容的描述须详尽，必要时应附上图示及工程量计算式。签证 (联系)单须注明发生时间、地点、工作部位（层次、轴线编号、构件名称等）及本项签证涉及费用。
7.2.3签证办理的期限：甲方安排的计时任务，乙方须在该任务完成后3天内向甲方报送签证资料，其他所有签证事项须在该项工作完成后7天内向甲方报送签证资料，未在以上规定期限内报送签证资料的，即使乙方取得了甲方责任工程师的签认，该项工作视为乙方提供的义务服务，不计算费用。
7.2.4对于未施工前发生的图纸设计变更均包含在包干总价中，不再办理签证。
7.2.5施工过程中的洽商、变更及涉及到费用减少的各种事项，甲方直接在办理结算过程中扣减相应费用。
第八条工程结算
8.1分包工程结算分为过程结算及最终结算。过程结算仅用于控制过程工程款支付，只是粗略统计乙方已完工工作量，结算金额不准确，不作为双方结算合同价款的依据。最终结算是指乙方完成合同约定的工作内容、经验收合格后，乙方按本合同约定的计价方式及要求向甲方报送结算资料，经甲方审核确定的最终合同价款。最终结算须经甲方公司总经理审批后方为有效，未经甲方公司总经理审批的最终结算一律无
效，不作为支付依据。
8.2结算办理时间
8.2.1过程结算：
（1）按6.1（3）种方式确定合同价款的，乙方应于每月25日向甲方提交上月结算资料，经建设单位确认的该分包工程已完工程量的 / %作为甲方与乙方办理过程结算的依据。
（2）按6.1（1）、（2）种方式确定合同价款的，乙方应于每月25日向甲方提交上月结算资料，甲方在收到结算资料后10天内审核完毕。合同约定按节点支付工程款的工程也须按月办理过程结算。若乙方超过约定时间报送过程结算，甲方有权不予受理，此部分款项延迟至办理完最终结算后支付。
8.2.2最终结算
（1）按 6.1（3）种方式确定合同价款的，乙方应于通过验收、工程交付之日起一个月内，向甲方提交最终结算资料，甲方收到乙方符合要求的结算资料后1个月向建设单位报送结算资料，乙方代甲方与建设单位进行该分包工程的结算对审，经甲方、建设单位确认定案的该分包工程竣工结算价款的 / %作为甲方与乙方办理结算的依据。
（2）按6.1（1）、（2）种方式确定合同价款的，乙方应于通过验收、工程交付之日起一个月内，向甲方提交最终结算资料，甲方收到乙方符合要求的结算资料后2个月内完成审核并给出审核意见。
8.3分包工程结算需要乙方配合结算对审工作的，乙方应在甲方通知发出的7日内与甲方对审，否则视为乙方同意甲方审定的结算价款；在结算过程中若因乙方原因久拖不决、在本合同约定的结算期满后甲方有权单方面确定结算价款，乙方不得有任何异议。
8.4结算办理程序
8.4.1过程结算办理程序
甲方工程技术部、质安部、物资部、综合办对施工完成部位的质量、安全、进度、文明施工、资料及甲供材料节超、领料等情况进行核定→甲方项目生产副经理审核→
乙方向甲方提交结算书及相关资料→甲方项目合约核算部审核→甲方项目经理审核。
8.4.2最终结算办理程序
按过程结算办理程序经甲方项目经理审核后报甲方公司审核，经甲方公司部门及分管领导审核后，最终由甲方公司总经理审批后方为有效，未经甲方公司总经理审批的最终结算一律无效，不作为支付依据。
8.5结算注意事项
8.5.1乙方办理结算前须经甲方对质量、安全、进度、文明施工、资料及甲供材料节超、领料等情况进行核定，办理结算时兑现奖罚。
8.5.2对乙方未经甲方许可，超出设计图纸范围和因乙方自身原因造成返工的工程量，结算不予计量，乙方须赔偿因此耗费甲方材料的费用。甲方将在结算中扣除，并保留在进一步索赔的权利。
8.5.3乙方变更签证部分办理结算时须单列。
8.6结算依据
8.6.1凭书面依据办理最终结算，任何非书面依据无效，不作为办理最终结算的依据。
8.6.2书面依据包含的内容：
（1）按 6.1（1）（2）种方式确定合同价款的，书面依据包括：合同、图纸、设计变更、分包方经济签证单、质量评定资料、材料核算资料、各种奖罚资料等。
（2）按 6.1（3）种方式确定合同价款的，书面依据包括：建设单位确认的分包工程竣工结算定案表、质量评定资料、材料核算资料、各种奖罚资料等。
（3）任何非书面依据或虽为书面依据但未按合同约定办理手续的一律无效，不作为办理最终结算、支付费用依据。乙方对上述书面依据的有效性认定已知悉并认可。
8.7最终结算价款：
（1）按6.1（1）种方式确定合同价款的，最终结算价款=合同固定包干总价±变更签证价款-违约金-甲供材料款-其他罚款及扣款。
（2）按 6.1（2）种方式确定合同价款的，最终结算价款=工程量*合同单价±变更签证价款-违约金-甲供材料款-其他罚款及扣款。
（3）按6.1（3）种方式确定合同价款的，最终结算价款=建设单位确认定案的该分包工程竣工结算价款* / % -违约金-甲供材料款-其他罚款及扣款。
第九条工程款的支付
9.1每次付款前乙方须向甲方提供与付款金额等额的 3 %的增值税普通发票，乙方应提供合法、合规有防伪标记的增值税专用发票，若因乙方提供的发票不合法、不合规导致甲方的损失一切均由乙方承担, 甲方有权向乙方追偿。甲方的开票信息：名称：
纳税识别号：
账号：
开户行：
地址：
电话：
9.2付款方式：
（9.2.1每月支付经过验收合格工程产值的70%；
9.2.2承包分项工程全部完成，验收合格后办理完结算，支付至工程验收后产值的80%；
9.2.3工程竣工验收完成，支付至不超过已完工程量的90%；
9.2.4工程竣工验收完成后六个月付清余款。)
9.3每次工程款支付前，乙方须向甲方提供拟发放的农民工花名册以及工资表，该表须注明施工人员姓名、身份证号、联系方式、工资数额等信息；
9.4乙方须在收到甲方支付工程款后五日内优先将农民工工资全部发放到位，并向甲方出具农民工的工资领取表，工资领取表要求农民工签字并按捺手印。
9.5甲方有权随时监督、检查乙方工资发放情况，如乙方未能遵守合同约定足额支付施工人员工资，甲方有权扣除乙方下笔应付款项并直接向农民工支付工资。
9.6乙方退场时须将农民工工资发放情况予以公示两周，并向甲方出具《农民工工资支付完毕保证书》，否则甲方有权暂扣剩余工程款用于支付农民工工资。
9.7工程质量应当达到本合同约定的质量标准，因乙方原因导致工程质量不合格，
甲方有权拒绝支付工程款。
9.8甲方以现金、转账、银行承兑汇票的方式进行支付。
9.9在合同签约前，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解，乙方同意与甲方共同承担资金风险，由于建设单位拖欠工程款而造成甲方不能按合同支付乙方的情况，乙方不得追究甲方责任，但乙方有义务会同甲方，共同向建设单位进行资金催讨和索赔。
第十条安全、职业健康安全及环境管理
10.1乙方须严格执行安全操作规程，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定, 遵守甲方现场的规章制度。安全目标：轻伤事故率不大于1.5‰，杜绝死亡和重伤事故，杜绝重大机械、管线和火灾事故。
10.2乙方必须为进场人员办理工伤保险,乙方未为员工缴纳本合同规定的保险，则保险机构应支付的赔付金由乙方自行承担。发生安全事故，由乙方负责向保险机构申请保险赔付金，甲方协助办理。
10.3乙方必须建立健全安全组织机构，设立安全负责人、专职安全负责人及班组兼职安全员，并按甲方《安全生产群众监督员管理办法》设置群众监督员。开展安全生产群众监督员活动，所有安全员纳入项目部安全管理机构，接受甲方统一管理，负责日常安全管理工作。
10.4乙方安全管理人员负责乙方分包区域的安全管理。进入乙方施工区域的所有人员（含甲方或其他分包方的人员）违反了安全方面的规定，乙方均有权按规定进行处罚并采取措施防止事故发生。
10.5乙方须对其施工作业人员进行班前安全教育工作并做好班组安全活动记录存档备查，乙方安全管理人员须定期将安全教育报表上报甲方安全工程师。乙方不能按期或拒绝向甲方提供规定的安全管理资料时，其施工过程中出现的安全问题一切责任及费用由乙方承担。
10.6乙方进入施工现场的所有人员，进场前必须向甲方提交身份证及相关证件，经项目安全员培训，考试合格后方可入场；乙方应积极配合甲方办理所有人员的准入证，每张准入证收取20元押金，工程结束，凭准入证无息退还。乙方对施工作业人员
不进行入场安全教育而直接安排上岗，乙方承担500元/人次违约金。
10.7乙方相关人员必须按时参加甲方、发包方、监理工程师组织的安全生产活动，乙方不按时或拒绝参加安全生产活动，承担500元/次的违约金。
10.8乙方现场管理人员有对甲方提供的安全防护设施进行安全检查的责任和义务，乙方进行安全防护设施检查时发现的问题应及时向甲方安全工程师报告，由甲方负责整改。乙方未对甲方提供的安全防护设施进行检查或存在安全隐患隐瞒不报引起安全责任的，由乙方承担责任。乙方使用甲方临时施工用电、脚手架等安全防护设施过程中，严禁私自拆改安全防护设施，如需变动，须经甲方技术工程师及安全工程师批准。
10.9乙方须向施工人员提供足够的安全帽、橡胶鞋、安全带、安全鞋等安全劳动保护用品，向在有碍身体健康环境中的施工人员提供保健防护用品，作好作业人员的人身安全防护工作。
10.10受施工条件的特殊性限制，为保障现场作业人员安全，乙方严禁使用未满16周岁及55周岁以上的男性、45周岁以上的女性进行作业，严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支者上岗，否则因此发生的安全事故由乙方承担一切责任和费用。
10.11乙方人员应在进场前对作业人员进行健康体检，乙方人员在施工期间因病、老等自然死亡产生的费用由乙方承担，如乙方对此予以推诿、回避，甲方有权代为处理并支付费用，直接从乙方工程款内扣除，乙方不得有异议。
10.12甲方向乙方提供临时用电的接口为固定配电箱(二级配电箱)接口，乙方必须按《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-5010要求完成固定配电箱(二级配电箱)以后的线路施工，配备满足自身施工所需的临时用电线路的配电箱、电缆及照明灯具等，负责施工区域和楼层内照明，费用由乙方承担。
10.13乙方须每日须对临时用电设施进行检查，负责线路及配电箱的日常维护，保证临时用电线路的安全。
10.14乙方独立承担因使用自有现场临时用电设施所造成的紧急事故及未遂紧急事故的经济和法律责任。
10.15乙方宿舍内严禁私拉乱接电线及电器，严禁使用电加热、燃料加热设备，
室内照明严禁使用大功率灯具（60W以上），否则一经发现，乙方承担500元/次的违约金，收缴违规设施。
10.16乙方独立使用甲方提供的机具、设备时，由甲方向乙方办理移交手续，乙方须对机具、设备安全性能进行检查，施工过程中的安全使用由乙方负责，乙方须按安全操作规程使用，乙方使用甲方移交的机具、设备造成安全事故的，由乙方承担主要责任。
10.17乙方自备机具、设备必须是经安全管理部门检验合格的产品，并经甲方验收合格，验收不合格的机具、设备必须立即退场，严禁使用。乙方所有自备机具、设备及机具的安全性能和安全使用均由乙方负责。
10.18乙方因使用安全性能不合格的机具、设备造成事故的，由乙方承担主要责任。
10.19施工现场严禁在吸烟室以外区域吸烟，不得随意动用明火，施工动火须在动火前报甲方安全工程师批准，办理动火手续并安排好看火人后方可动火。
10.20电、气焊割作业须符合《电气焊、割防火安全要求》相关规定，电气焊、油漆、化工、防水等分项工程施工要有专题防火技术措施，乙方须对作业人员进行书面专题防火安全交底，防火技术措施须经甲方技术工程师审核，经批准后严格按措施执行。油漆、化工材料的配料操作应在通风良好的环境下进行，不得在仓库内、宿舍内、密闭环境内进行。
10.21未经甲方允许乙方不得在施工现场设置材料仓库，乙方自有库房要设专人管理，并设明显的防火标志和防火负责人。严禁闲杂人员进入，严禁吸烟、明火作业、取暖，严禁使用60W以上大功率灯泡。各种材料要按性质及危险性分类存放。乙方自有库房不得存放大量易燃、易爆、易腐蚀物品，因施工需要进入施工现场的易燃、易爆、易腐蚀材料应向甲方提出计划，根据计划限量进入，易燃、易爆、危险品等进入施工现场须经甲方材料设备部门负责人批准并按规定进行登记，同时报甲方综合办公室备案，配备齐全、有效的消防器材（不少于6个8Kg干粉灭火器），设专人看管，严格执行领用手续。易燃、易爆品库房内不得住宿人员。
10.22发生重大伤亡事故，乙方应在2小时之内通知甲方，同时按政府部门的要
求妥善处理，发生的费用由事故责任方承担。
10.23因乙方未遵守安全规章制度、规程或本合同相关规定下发生的安全事故，责任由乙方承担，因此发生的各项费用（如工程实体、临时设施及工程机械的修复返工费用，伤病人员的医疗、护理、补偿费用，死亡人员的丧葬、赔偿费用和因安全事故产生的罚款、接待、公关等）全部由乙方承担。
10.24由于甲方违章指挥，乙方有权拒绝。在施工过程中，由于乙方人员操作不慎引发的安全事故，责任由乙方承担，因此发生的各项费用（同7.8.2条）全部由乙方承担。
10.25其他分包商与乙方交叉作业发生的安全事故，由两方根据事故原因，分清责任，按其责任承担比例承担费用。甲方参与协调，但不承担任何责任。
10.26因乙方或乙方人员行为造成自身或他人人身伤害和财产损失的，所有责任均由乙方自行承担。
10.27乙方人员在工作场所、居住场所和上下班途中发生的非因工负伤或死亡事故，均由乙方负责处理并承担责任，甲方不承担任何责任。
10.28乙方人员发生工伤事故，由乙方负责向工伤保险经办机构申请工伤待遇，如乙方未参加工伤保险的，由乙方按规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。
10.29乙方未及时处理工伤事故，导致工人投诉，影响甲方、建设单位正常工作生活秩序的，视为乙方违约，甲方有权直接协调处理并代付费用，乙方承担该费用50%的违约金，甲方有权从应付乙方工程款中直接扣除代付费用及违约金，乙方无条件认可。
第十一条文明施工
11.1执行甲方现场管理规定及甲方与建设单位签订的总包合同约定的文明施工要求，乙方文明施工达不到要求的，甲方有权安排他人整改，费用由乙方承担，此外乙方还承担该费用20%的违约金，甲方有权从应付乙方工程款中直接扣除该费用及违约金。
11.2乙方施工作业应做到活完、料净、落手清，保证施工区域整洁、文明。
11.3乙方须将施工区域、生活区域产生的垃圾按甲方要求运至垃圾堆放点并进行
分类堆放，严禁楼层上的垃圾直接往楼下倾倒。
11.4乙方堆放的材料、半成品必须整齐。材料归垛地点由甲方指定，并挂材料标识牌。乙方相关人员不及时进行材料归垛或不及时清理，甲方有权直接安排其他班组完成，发生的工时费由乙方承担，双方在24小时内签证确认；超过规定时间乙方不签字，发生的工时费用视为乙方认可，甲方有权从工程款中扣除。
11.5作业区域及场内严禁生火煮饭，乙方施工人员须在甲方提供的食堂内统一就餐，餐费按每人 / 元/天的标准收取。
11.6如工地在检查中被评为C类工地，甲方有权要求乙方退场，并不支付任何赔偿费用,已完工程按合同价款的80%结算，即乙方向甲方支付已完工程合同价款20%的违约金。
第十二条材料、设备要求
12.1本工程材料、设备必须为符合设计和现行规范要求的国标产品。
12.2 如乙方供应产品的品牌或规格不符合合同约定标准，乙方都必须无条件退货并更换符合要求的产品，因此造成的一切损失由乙方承担。
12.3乙方负责供应分包工程所需的一切材料、设备及机械、工具等。
第十三条验收
13.1工程完工后15天内, 乙方须按本工程所在地管辖的质监站及档案管理部门有关要求编制好竣工资料并报甲方，竣工资料一式肆份。
13.2 甲方在收到乙方递交的完整的竣工资料和验收报告后及时向建设单位提出验收申请，建设单位与验收主体单位沟通后组织验收，如分包工程不能一次性验收合格，乙方承担违约责任，按合同价款的5%承担违约金，因此造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。如连续两次不能通过验收，则已完工程按合同价款的80%结算，即乙方向甲方支付已完工程合同价款20%的违约金。
第十四条工程保修
14.1保修期为国家规定使用年限，保修期从工程整体竣工验收合格之日起开始起算。
14.2乙方保修工作须按甲方要求并符合甲方与建设单位签订的总包合同约定，因
乙方分包工程保修问题造成建设单位对甲方进行处罚或要求索赔的，均由乙方负责赔偿甲方损失。
14.3甲方与建设单位签订的总包合同已明确的保修要求按总包合同执行；总包合同未明确的，按甲方要求执行；甲方未明确要求的，均应在接到报修通知后48小时内落实维修工作并维修完毕。
14.4乙方未按14.3条规定时间及要求完成保修工作的，甲方有权安排第三方进行维修，乙方按所发生费用的双倍承担违约金，甲方有权直接从应付乙方工程款中扣除。
第十五条转包与分包
乙方不得将本合同项下的承包内容转包或再分包给他人，否则乙方按合同价款的20%承担违约金。
第十六条双方权力义务
16.1甲方责任
16.1.1按合同约定及时向乙方提供图纸，
16.1.2对乙方安全、质量、工期、文明施工等方面进行监管，如发现有违反合同约定内容的，甲方应提出整改意见，乙方须按整改意见进行整改。
16.1.3组织召开生产例会,协调安排工程生产，协调解决施工中遇到的问题。
16.1.4协调各分包单位间工作配合。
16.1.5组织分项工程验收。
16.1.6按合同约定办理结算并支付工程款。
16.2乙方责任
16.2.1乙方须按照图纸、标准及规范进行施工，按合同约定进行质量、安全、文明施工、成品保护、材料、人员等方面的管理，保证按期、保质、安全完成所承包的分项工程。
16.2.2乙方须遵守建设单位及甲方的各项管理规章制度, 服从甲方统一调度、指挥，不得以不了解为由拒绝执行。乙方如违反相关规章制度,甲方有权对乙方进行处罚。
16.2.3参加甲方组织的生产例会，服从甲方工作安排，编制承包范围内必要的工程技术文件，如专项施工方案、作业指导书、交底书等。
16.2.4配合其他分包单位施工。
16.2.5乙方承包范围内的各种资料应与工程进度同步并接受甲方检查，不符合要求的，应按甲方要求及时整改。
16.2.6负责承包范围工程移交前的检查、整改、缺陷修复、清理等相关工作，并负责验收一次性通过。
16.2.7独立承担农民工工资支付的经济及法律责任，保障及时、足额支付施工作业人员工资。
16.2.8乙方施工偏差影响到后续施工，乙方应修补到位。若乙方不进行修补，乙方24小时内应派人确认修补内容及工程量。若乙方24小时内既不修补也不派人确认，甲方有权委托第三人进行修补，按甲方与第三方结算费用的1.2倍从乙方工程款中直接扣除，乙方不得有异议。
16.2.9乙方人员必须服从甲方、监理、建设单位监管，并对提出的问题及时整改，如乙方坚持不履行问题整改，甲方有权解除合同。
16.2.10负责承包范围内分项工程在保修期内的保修工作。
第十七条乙方代表
17.1乙方任命为驻施工现场项目负责人，联系电话：。现场负责人须长驻不得兼职。乙方项目负责人变更，应提前7天通知甲方，甲方同意后方可更换。未经甲方书面准许，乙方不得擅自撤走进驻工地的管理人员。甲方有权要求乙方调离不称职有关人员。其对工程进度、质量、劳动力调配、安全和劳务人员生活安排等事项的具体管理负责。乙方须服从甲方的管理。
17.2乙方授权（特别授权）该项目负责人的权利、义务和责任包含但不限于：
17.2.1 项目负责人全程负责本合同施工范围的项目管理及参加会议、现场签证、竣工验收、竣工结算等；
17.2.2 项目负责人对以下文件的签字，乙方都予以认可：洽谈记录、合同、协议、补充协议、签证、结算单、施工面积、施工价款、施工方式、罚款、违约金、现场支付款项、收取工程款等各种文件的签字；
17.2.3 项目负责人现场支付款项、现场安排人员施工等现场行为，乙方都予以
认可；
17.2.4 甲方或建设方向现场负责人发出各种指令、各种施工要求、整改要求等行为，乙方都予以认可；
17.2.5项目负责人对施工全过程全权负责，对于施工工程中，发生的任何问题，有权进行处理；
17.2.6项目负责人的授权自工程开始至本合同权利义务履行完毕（工程款支付完毕）截止；
17.2.7 以上未涵盖的授权行为（项目负责人的行为）乙方都予以认可；
17.2.8 乙方授权的内容，项目负责人无权转让。
第十八条履约保证
18.1乙方须在合同签订后三日内向甲方缴纳暂定合同价款的5%的履约保证金。
18.2乙方应确保合同目标的实现，若乙方在合同履约期间发生欠付农民工工资、发生质量事故、发生安全事故等违约情况时，甲方均有权动用乙方履约保证金予以支付。
18.3合同履行完毕无违约事项，双方办理完财务清算后，剩余履约保证金在十五日内一次性无息返还。
第十九条违约责任
19.1 分包工程验收达不到合同约定标准的，乙方按13.2条承担违约责任。
19.2乙方不能按甲方的进度要求及合同约定的施工期限完成分包工程施工，乙方承担违约责任，每延误一天乙方向甲方支付 / 元的违约金。若工期延误超过 / 天，甲方有权单方面解除本合同，由此造成的损失由乙方承担，已完工程按合同价款的80%结算，即乙方向甲方支付已完工程合同价款20%的违约金。
19.3乙方将分包工程进行转包，乙方承担违约责任，甲方有权单方面解除本合同，剩余工程款不予支付，作为违约金赔偿甲方损失。
19.4因乙方所承揽的分项工程未能满足甲方工期安排而引起其他工种衔接不上造成窝工时，乙方赔偿相应损失。
19.5乙方应在合同约定的工期时间内完成承包的所有工程，若乙方进度滞后，甲
方有权安排其他班组进行施工，同时甲方有权按此班组代为施工的结算价款的1.2倍扣除乙方工程款，乙方对此无异议。
19.6任何情况下，乙方及乙方施工人员均不得采取围堵、拉闸、聚众闹事、上访的方式讨要工资或款项，否则，乙方承担违约责任，每发生一次此类事件，乙方承担合同价款5%的违约金。
19.7乙方甩项或因自身原因退场，已完工程按合同价款的80%结算，即乙方向甲方支付已完工程合同价款20%的违约金。
第二十条争议解决方式
如双方发生合同争议事项，双方协商解决，协商不能达成一致的，向合同签订地人民法院提起诉讼。
第二十一条农民工工资支付保障
21.1乙方独立承担农民工工资支付的经济及法律责任，乙方须及时、足额优先支付农民工工资；
21.2每次工程款支付前，乙方须向甲方提供拟发放的农民工花名册以及工资表，该表须注明施工人员姓名、身份证号、联系方式、工资数额等信息；
21.3乙方须在收到甲方支付工程款后五日内优先将农民工工资全部发放到位，并向甲方出具农民工的工资领取表，工资领取表要求农民工签字并按捺手印。甲方有权随时监督、检查乙方工资发放情况，如乙方未能遵守合同约定足额支付施工人员工资，导致农民工上访、停工、闹事等纠纷，由乙方承担违约责任，且甲方有权停止对乙方支付工程款并有权直接向农民工支付工资。
21.4 乙方退场时须将农民工工资发放情况予以公示两周，并向甲方出具《农民工工资支付完毕保证书》，否则甲方有权暂扣剩余工程款用于支付农民工工资。
第二十二条合同生效及份数
22.1 本合同自双方签字并盖章后生效。
22.2 本合同一式陆份,甲方执伍份, 乙方执壹份。
22.3签约地点：长沙市天心区
22.4签约时间： / 年 / 月 / 日
第二十三条送达条款：
23.1乙方的通邮地址为 / ，乙方必须保证该通邮地址为有效通邮地址，能接收一切邮件，且不得随意变更（如有变更必须提前一个月通知甲方）。凡甲方有相关事项需要以邮件形式通知乙方的，以上述地址为准。凡甲方有相关事项需要以邮件形式通知乙方的，均以特快专递送达。甲方向邮局或其他经营邮递业务的机构投递后经过三日的（以邮戳当日为准），视为送达。
23.2乙方的联系传真号码为 / ，乙方应保证上述话机,传真机有专人值守,不得随意销号、停机，甲方以上述传真号码联系乙方的,甲方传真发出后30分钟即视为甲方已将相关事宜通知了乙方。
第二十四条其它条款
24.1 甲方的各项规章制度及管理办法作为本合同的附件；
24.2 本工程图纸及相关的技术文件及标准作为本合同的附件；
24.3甲方与建设单位签订的总包合同作为本合同的附件；
24.4合同附件与本合同具有同等法律效力。
24.5合同其他附件
（1）分包工程经济签证单
（2）关于农民工工资发放的承诺函
第二十五条补充条款：
分包工程经济签证单
关于农民工工资发放的承诺函
xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司：
根据我司与贵司签订的植筋劳务分包合同，就农民工工资发放问题向贵司承诺如下：
一、我是农民工工资发放的唯一责任人，对我公司所属的农民工工资发放承担全部责任。我承诺施工期间将及时足额支付农民工工资。
二、农民工与贵司没有任何形式的劳动和雇佣关系，贵司没有任何向农民工支付劳动报酬的义务。我承诺杜绝农民工向贵司主张劳动报酬的情形：一旦发生该等情形，我负责在发生该等情形之时起2小时负责将农民工全部带离，贵司有权向有关部门投诉，并要求我承担违约责任，由此造成全部责任和后果由我承担。
三、我承诺不以贵公司未及时支付工程款为由拖欠农民工工资。
四、我严格按照相关主管部门的要求办理和落实农民工工资支付保障手续。
五、施工期间，若发生农民工向贵司主张劳动报酬的情形，贵司有权从工程款内代付农民工工资，我放弃对贵司实际代付金额是否合理进行质疑的权利。并且，该等事由每发生一次，贵司有权要求我承担10000元/次的违约金，违约金从履约保证金或应付工程款内直接扣除。
特此承诺，本承诺函一式三份，贵司可以将此送相关部门备案，也可以向有关单位和个人出示。
承诺人：
年月日
植筋承包合同协议书范本标准版
植筋承包合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ___ 年 _____ 月 ____ 日 编号 号：
发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）: 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和编号为项目（合）字第号本工程《建设工程施工合同》以下简称为“总合同”）的条款及本工程施 工现场具体情况，甲方将本工程植筋专业工程分包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下合同 条款： 一、工程概况 建设单位名称： 工程名称：项目施工。 建设地点：市。 建筑面积：m2 结构类型：。 层数：层 二、质量要求: 合格,经检测达不到合格按合同价款的％支付违约金。 三、工期要求：该合同内容按甲方要求进度按时完成。由于乙方原因造成的工期延误，按元/天支付违约金，累计计算。 四、承包范围及工作内容：施工图、补充施工图、设计变更范围内中所有的墙体 拉筋、构造柱、过梁、门边柱等需要植筋的工作。 五、承包方式：包工、包料（钢筋除外）、包工具、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 六、合同价款：按实结算
植筋规格（mm单价（元/个）植筋规格（mm单价（元/个）$ 6.5$ 18 $ 8$ 20 $ 10$ 22 $ 12$ 25 $ 14$ 28 $ 16 2、以上单价均包括完成该项目的电钻、电线、吹风、建力得胶水、人工费、生产工人劳动保护 费、保险费、工伤人员工资、病假人员工资、管理费及税金、乙方的管理费及税金、利润、风险 费、措施费、政策性人工调差等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现 场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备变化、不同施工季节、安全文明施工要求 等所涉及的一切费用。 七、工程付款 1、工程付款：第一次支付工程款同时满足有地下室的部分施工至地下室顶板混凝土浇筑完成， 无地下室的部分施工至首层地面混凝土浇筑完成后支付已完工程量价款的%以后按完成 进度付款%余款于交工验收合格后（工程总体验收）在半年内付清 2、乙方按规定缴纳结算总价％的个人所得税，由甲方在每次付款时按付款额扣除（如遇国 家及地方税收政策调整按调整后的税率扣除），乙方的管理费和税金由乙方自行交纳。 3、为了保证民工工资的发放，由乙方按进场人员花名册造工资表（花名册必须附身份证复印件 后送甲方备案，工资表人员必须与经过备案的花名册上人员一致)后送甲方，由甲方财务人员根
(完整版)中建公司经典分包合同
建设工程劳务分包合同 发包人：[简称甲方] 承包人：[简称乙方] 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就温州电气工程合作事项协商一致，签订本合同。第一条：工程概况 1.1 工程名称： 工程地点：温州市城市中心区31号地 建筑面积：30993平方米 结构形式：框架结构 层数：地上：7层 地下：2层 1.2 工程承包范围 分包范围：温州电气工程，详见招标文件 承包方式：清工加机具 1.3 合同工期： 开工日期： 竣工日期： 工程工期为：日历天 1.4质量等级：确保瓯江杯,争创鲁班奖 1.5合同价款及计费原则： 1.5.1合同价款：捌拾万元(大写)（暂估） ￥：80万整（暂估） 1.5.2计费原则：详见招标文件 第二条：图纸 开工前15 天，发包人应提供施工图纸1 套（未含竣工图）。 第三条：发包人驻工地代表 3.1发包人驻工地代表姓名： 3.2职责：按合同约定,及时提供给承包人所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。第四条：发包人工作 发包人按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作: 4.1负责与业主的联系，组织重大经济谈判； 4.2负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查承包人分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划； 4.3负责组织阶段验收和竣工验收工作，对承包人的质量、进度、安全和文明施工进行监督； 4.4定期组织召开生产例会，对施工生产情况进行协调； 4.5提供施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至楼层二级电箱； 4.6提供施工现场地下煤气、电缆、输水管等各种资料； 4.7施工中报业主的各种资料由发包人负责汇总、编制，承包人负责按发包人要求提供原始资料； 4.8负责代收代缴应向地方政府上交的税金、定额管理费;交纳施工办公区水电费； 4.9负责提供发包人现场管理人员名单，如有变动，提前一周通知承包人； 4.10发包人协助承包人办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系。 第五条：承包人驻工地代表
植筋承包合同协议书范本 标准版
编号：_____________植筋承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和编号为项目（合）字第号本工程《建设工程施工合同》以下简称为“总合同”）的条款及本工程施工现场具体情况，甲方将本工程植筋专业工程分包给乙方施工,经双方协商一致，达成以下合同条款： 一、工程概况 建设单位名称： 工程名称：项目施工。 建设地点：市。 建筑面积：m2， 结构类型：。 层数：层 二、质量要求：合格,经检测达不到合格按合同价款的%支付违约金。 三、工期要求：该合同内容按甲方要求进度按时完成。由于乙方原因造成的工期延误，按元/天支付违约金,累计计算。 四、承包范围及工作内容：施工图、补充施工图、设计变更范围内中所有的墙体拉筋、构造柱、过梁、门边柱等需要植筋的工作。 五、承包方式：包工、包料（钢筋除外）、包工具、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
六、合同价款：按实结算 1、包干单价： 2、以上单价均包括完成该项目的电钻、电线、吹风、建力得胶水、人工费、生产工人劳动保护费、保险费、工伤人员工资、病假人员工资、管理费及税金、乙方的管理费及税金、利润、风险费、措施费、政策性人工调差等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备变化、不同施工季节、安全文明施工要求等所涉及的一切费用。 七、工程付款 1、工程付款：第一次支付工程款同时满足有地下室的部分施工至地下室顶板混凝土浇筑完成，无地下室的部分施工至首层地面混凝土浇筑完成后支付已完工程量价款的%，以后按完成进度付款%，余款于交工验收合格后（工程总体验收）在半年内付清 2、乙方按规定缴纳结算总价%的个人所得税，由甲方在每次付款时按付款额扣除(如遇国家及地方税收政策调整按调整后的税率扣除），乙方的管理费和税金由乙方自行交纳。 3、为了保证民工工资的发放，由乙方按进场人员花名册造工资表（花名册必须附身份证复印件
新版建设工程施工专业分包、劳务分包合同示范文本
随着我国政府对建设领域一系列重要规范性文件的颁布和实施，建筑行业的市场竞争也不断加剧，而建设施工企业经营过程中，各环节所涉及的法律风险问题也日益增多。当前，我国建筑领域出现了一系列新问题，其中不少是疑难复杂的法律问题，集中反映在工程挂靠、转包、分包、违法分包等工程承包问题上。已经在国内建筑市场上使用多年的《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》，已严重不适应市场的需要和国家法律、法规的规定，由国家工商局和住房城乡建设部组建的示范文本修订课题组已完成新版《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》的起草工作，各界征询意见已近完备将于近期内发布执行。 为深入探讨后危机时代建设企业风险的新情况和新特点，加强企业内部控制和风险管理，积极谋划应对危机的对策措施，提高投资效益，规范项目管理行为，及时了解应注意的问题，提升合同管理水平，中国建筑教育协会决定举办“新版《建设工程施工专业分包合同示范文本》、新版《建设工程施工劳务分包合同示范文本》宣贯暨从典型案例看工程合同管理工程挂靠、转包、分包实务研修班”特邀请相关单位参加会议。 本研讨会仅为与相关单位探索、交流，不具有释法和对具体问题做出行政解释的涵义。 一、主要课题 第一部分：最新《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》解读 （一）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》修改背景 （二）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》修改重点 （三）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》重点条文解读 第二部分：工程转包、违法分包、挂靠等违法行为的认定标准 （一）法律、法规对工程转包、违法分包、借用资质的相关规定 建筑工程施工违法发包转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（意见稿）第三部分：签证与索赔 （一）工程变更（签证）的主体、概念与分类 （二）工程索赔的概念与特征及引发索赔的起因
砌体分包合同
砌体施工班组劳务分包合同 发包方(甲方) ： 承包方(乙方) ： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日 二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋（或拉结筋、构造柱预埋）的预埋工作（如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担）。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的摆放清理。 三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施
工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付 1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。 4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费元/人，饭票由财务会计领取。 5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。 (总价款＝实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量) 6、工程款支付条件 1）所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。 2）每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。 3）每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人）。 6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。 五、双方责任
植筋合同协议书范本 通用版
编号：_____________植筋合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：_ 乙方：_ 经双方友好协商，甲方将工程的植筋工作分包给乙方施工。为明确甲乙双方在合作施工过程中的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律、法规，本着自愿、公平、诚实信用的合作原则，签订以下协议书： 一、工程名称：_ 二、承包工作内容： 构造柱钢筋、砌体拉结筋、窗台钢筋、过梁钢筋、其他植筋工作。 三、承包方式： 包工包料，（钢筋、电源由甲方提供）其余均由乙方负责。 四、工程质量： 1、所有植筋均应经拉拔试验合格，拉结长度、植筋深度均应符合设计要求及规范规定。 2、所有植筋部位须按照甲方指令和技术交底进行施工（打孔、清孔、涂胶、除锈、植筋），乙方不得擅自做主任意修改。 3、植筋部位的各个点必须保持在同一面、同一线上、不能偏出构件。 五、承包价格： 价格组成：钻孔用机械工具、植筋胶，植筋人工费等。
六、甲乙双方职责： 1、甲方职责： （1）提供乙方职工的住宿宿舍； （2）提供植筋施工用电电源，提供植筋施工用脚手架或人字梯； （3）对乙方进行植筋施工书面技术交底和施工进度交底； （4）各层结构墙体上全部弹好建筑标高控制线和楼面平面定位线； （5）将所植筋用钢筋及时提供； （6）及时组织对植筋的拉拔试验。 2、乙方职责： （1）根据甲方要求及时组织施工人员进场，确保工期,未按甲方的进度完成任务，承担一切费用。（2）乙方进入施工现场服从甲方管理人员的管理，并执行甲方的各项规章制度。有事必须提前通知甲方，不能随意停工，如有上述行为，每发生一次将处罚款元整。 （3）按照甲方书面的技术交底和结构墙体上建筑标高控制线及楼面平面定位线进行植筋工作，未按图纸或未按技术交底施工，发生一切费用你班组承担。 （4）按照甲方进度要求完成植筋工作。 （5）按照协议质量要求完成植筋工作。 （6）所有植筋拉拔试验必须合格。如拉拔试验不合格，承担其一切经济损失。 （7）材料计划：乙方必须提前天上报所植钢筋材料计划。 （8）做好工完场清工作，剩余拉结筋及时清理利用，否则发生费用你班组承担； 七、工程款结算： 1、工程量签认：按照甲方技术人员现场验收签认的工程量确认单为准； 2、工程量结算：已签认单中各植筋直径数量分别计算合价； 3、工程款支付：按照完成量的总价的 %已现金支付，全部工程完成办理结算后一个月内全部以现金结清。 八、协议份数：
专业分包施工合同(示范文本)
建设工程防水分包合同（示文本） 承包人：中建三局第设工程有限责任公司基础设施工程公司（以下简称甲方） 分包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及其他有关法律，结合省、市及有关部门的相关规定和本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就分包工程施工事项经过充分协商达成一致，特订立本合同。 第一条分包工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 分包围： 1.4 分包方式：单价包干，同时包工、包料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工 1.5 分包合同价（暂定）：大写：人民币元（小写：元） 1.6 组成分包合同的文件及优先解释顺序为： 1.6.1 本合同及补充协议书； 1.6.2 中标通知书；（如有时） 1.6.3 甲方的招标文件及答疑；（如有时） 1.6.4 双方的议价记录 1.6.5 乙方的投标函及报价书； 1.6.6 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。 本合同施工过程中甲方与乙方有关工程的洽商、变更等签字手续齐全的书面协议或文件也是本合同文件的组成部分。 第二条施工依据、材料名称及主要施工工艺 2.1施工依据：（业主下发的施工图纸编号或图集号） 2.2工程材料：（主要材料的名称、规格、系列名称、颜色、厚度等） 2.3主要施工工艺： 第三条工程工期
3.1 开工时间：（暂定）年月日，具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准。 3.2 竣工时间：（暂定）年月日。 3.3 本合同工期总日历天数天。 3.4 在施工过程中，如遇下列情况则工期顺延： 3.4.1 由于人力不可抗拒的灾害； 3.4.2 甲方原因造成工期延误（连续七天以上），且甲方书面认可； 3.4.3 甲方书面认可的其它原因。 第四条工程质量要求 4.1 工程质量目标：必须达到合格，并符合GB 工程质量验收标准，满足规要求。 4.2 乙方必须严格按施工图及规要求施工，确保工程质量、安全、工期进度、文明施工、协调配合等方面达到甲方要求，本分包合同书签订前，乙方须向甲方提供人民币元（大写：元）作为履约保证金。本分包工程竣工验收后七日乙方向甲方提出书面申请，经甲方确认无误并按本合同文件有关规定执行后无息退还，若乙方不按要求交纳履约保证金，甲方不予办理工程结算，不予支付工程款，若乙方出现违约或欠付农民工工资的事实，甲方将从履约保证金中扣除违约金，若金额不足以抵扣，则从乙方的工程款中扣除。 4.3 乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的监督、检查，建立部“三检制”为甲方验收积极创造条件，对甲方提出的质量问题及时整改。 第五条结算方式 5.1合同工作容： （详细说明合同单价包括了那些工作容、耗用材料、施工措施、技术措施、现场管理等） 5.2工程量计算： 按施工蓝图加设计变更计算工程量。根据省市建设工程造价管理部门颁布的工程量计算规定文件计算。 5.3 合同单价： 防水按元/M2包干（其中人工费为元/M2），不作任何调整。 金额单位：元（如果有几项单价，就用 此表）
植筋工程施工合同协议书
植筋工程施工合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
植筋工程施工合同 甲方：惠州市东江物业开发有限公司 乙方：深圳市固特建筑加固科技有限公司 由惠州市东江物业开发有限公司投资新建的“东江明珠花园”1#2#楼工程，为满足裙楼的使用功能，在裙楼南向增加外挑工程。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》，甲乙双方本着平等互利、公平公正的原则，经双方协商，甲方同意将本工程的植筋分项工程委托给乙方包工包料（其中不含钢筋、脚手架、施工用水、试验费用），为保证工程质量，明确双方责任，特订本合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：惠州市东江明珠花园1#2#楼。 2、工程地点：麦地东路1号。 3、承包内容：1#2#楼裙楼北面增加工程植筋植筋。 4、工期：二十天（从甲方通知进场之日起计算工期）。 二、承包形式及合同价款 1、本合同为包干价（不含钢筋、脚手架、施工用水、抗拨试验费，如发生则由甲方按实承担）。 2、工程量以实际完成的植筋数量来结算工程价款。 3、结构胶名称：±0.000以下采用国产胶（上海诚果），其它采用喜利得（RE—500）。 4、本工程承包范围外的甲方设计变更或其它增加工程，本合同涉及到的可参照本合同单价执行，无参照的可按有关定额或甲方确认单价执行。 5、植筋价格见《1#2#楼北面植筋数量及价格统计表》。 三、工程款支付方式
本工程工期短，不作预付款，由乙方垫资支付材料费，工程完工经有关单位验收合格后十五天内一次性付清。 四、甲方的责任 1、负责提供外脚手架。 2、提供施工临时水电驳接位置，电费由乙承担。 3、负责组织图纸会审及技术交底，指派专业工程师现场协调工作。 4、向施工单位提供施工图纸壹份。 5、负责组织隐蔽工程验收，对乙方的工程质量、进度及安全进行监督。 6、协调安排施工现场各分包单位的工序搭接，负责移交土建施工单位，协调解决土建施工单位按植筋要求进行钢筋制作。 五、乙方责任 1、按甲方通知的时间进场施工，提供合法的施工许可证及相关资料。 2、按甲方要求编制施工组织设计及技术方案，报监理及甲方审批，严格按设计图纸及相关规范施工，配合好其它兄弟单位的施工，做好工地的成品保护工作，对施工人员自身的安全及行为负责。 3、乙方采购的植筋胶（喜利得RE-500），必须一次性进场，经监理及甲方现场代表验收合格后方可投入本工程使用。 4、在施工过程中的工序流程：钻孔深度→清孔→注胶的饱满程度→植筋深度等工序必须经监理及甲方现场工程师验收确认后，方可进行下道工序施工。 5、工程完工后，乙方的施工成果必须经监理、甲方现场工程师及相关部门验收，并取得书面认可。 6、在施工现场内乙方施工人员应服从监理及甲方工程师指挥，工程所需加工场地、施工设施、工程材料的周转仓库和现
植筋分包合同
砌体植筋工程分包合同 承包单位（甲方）： 劳务单位（乙方）: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。 第一条、工程概况：车库为框架结构、主楼为剪力墙结构。______________ 1.1.工程名称：盛世新城小区13#~14#娄 1.2.工程地点：乌兰察布市集宁区盛世新城小区110国道362公里处北侧 1.3.工期： 1.3.1 开工日期：2013 年05月L日 1.3.2竣工日期：配合工程进度进行 1.3.3承包方已按主体总包方要求认真考察了工地并充分了解了工地现场条件，充分认识到各种不利因素所占用时间，如现场施工场地狭小、各专业交叉作业、图纸调整、现场测试等等。承包方理解工地上会有其他施工单位作业，不会独占工作面和工作空间以及施工现场; 理解应当对其他施工单位的施工给予充分配合；理解交叉施工对工期的影响；理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制等上述因素等对工期的不利影响。承包方保证在约定工期内将符合质量标准的工程交付发包方。 1.4.发包形式：甲方将本工程的砌体工程植筋分项工程分包给乙方，包括工人、胶结材料、机具等费用均由乙方自理。 1.5工程内容：所有地上主体及地下室墙体砌筑植筋。 1.6.工程量计算：按照砌体植筋方案要求以实际根数计算数量。
第二条：合同单价、工程总价及付款方式:
本工程单价为一次闭口价，本单价中已充分考虑了市场价格波动因素，合同一经签订价格价格不予调整。承包方不得以任何理由拖延工期和要求增加工程款。 2.2.工程总价：工程总造价约为元人民币（￥元）工程结算时以合同单价乘以经双方认证的工程量为准。 2.3.付款方式：本工程无预付，发包方按植筋工程进度全部完毕后，向承包方拨付工程进度款。拨款额度为已完成工程量70%二结构砌体工程全部完工一个月内拨付至合同总价款的95%余额在工程竣工后一次付清。 2.4.承包方不需要提供合同有效发票。 第三条、质量标准及检查依据： 3.1.工程质量标准：满足设计规范要求。达到甲方监理及项目管理员验收 3.2.质量检查依据：根据现行建筑工程相关分项工程验收规范，现行建筑工程质量 检验评定标准，以及其他地方性相关规定。 3.3.检查项目： 3.3.1植筋胶的品牌、质量、现场检查报告； 3.3.2植筋钻孔深度、内径、间距； 3.3.3植筋孔洞吹扫、植胶饱满度； 3.3.4钢筋的品种、数量、规格、间距 第四条、双方权利、责任和义务 4.1.发包方权利、责任及义务： 4.1.1向承包方提出工程进度、安全文明施工及必要的工序穿插要求。 4.1.2审批承包方提供的《砌体植筋施工专项施工方案》。 4.1.3指定承包方为完成合同内容所选用材料的品牌、生产厂家、规格。
植筋施工承包合同协议书范本 通用版
甲方：_ 乙方：_ 依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及当地人民政府的有关法律、法规、遵循平等、互利、公平的原则，双方就本建筑工程分项承包事项，订立本合同。 一、承包范围：。 二、承包内容：框架柱墙砌砖植筋。 三、承包方式：包清工（乙方带植筋胶）。按实际发生接头数量，以元/根进行结算。 四、付款方式：按每月完成产值的%给付人工费（付款时间以甲方进度款到位为准、付款时带工人发放工资表）。 五、工期：按土建进行（配合土建）。 六、质量要求：达到国家有关验收规范合格标准。乙方按规定做拉拔实验，第一次试验费用由甲方负责，如不合格试验费用由乙方承担。 七、乙方负责材料、设备进场和材料质量。甲方负责工人宿舍及现场电源安排。乙方必须按图纸和规范施工，如发生返工，甲方以材料的倍罚款。 八、安全方面：
1、承包负责人为安全第一责任人，应对本承包范围内的安全工作负总责，因此必须对职工加强法制教育，安全教育，树立安全是首位的思想意识，做到“安全为了生产，生产必须安全”，所有作业人员必须严格执行安全操作规程和治安条例及甲方所制订的安全生产管理制度。 2、甲方负责提供安全生产防护设施的所需材料，乙方应对本施工范围内的机械设备、安全设施、工用具经常检查，发现隐患及时整改或向项目部安全员汇报。 3、在施工过程中发现有违章操作和野蛮施工，按甲方规定进行处罚，乙方人员如有无理取闹、打架斗殴，按情节轻重由甲方进行处罚（每人次罚款元）或送司法部门处理，施工中如因乙方或个人违章指挥、违章操作造成自身或他人安全事故的一切责任和费用均由乙方负担。 九、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求，建设单位要求乙方撤出现场，乙方必须无条件撤出，所完成的工程量按 %结算，余款作为甲方停工损失费用。 十、本合同签订后，乙方不允许转包，如果发生，甲方不负责乙方的任何费用。由此发生的一切经济责任及法律责任，甲方不承担。 甲、乙双方都必须严格履行本合同。任何一方违约，向对方赔偿5%的违约金（合同价款）。 本合同未尽事宜，由双方协商解决，签订补充协议。本合同双方签字后生效，受法律保护。 本合同一式份，甲、乙双方各执份。 甲方： 乙方： 年月日
2020年专业分包施工合同(示范文本)参照模板
建设工程防水分包合同（示范文本） 承包人：中建三局第二建设工程有限责任公司基础设施工程公司（以下简称甲方） 分包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及其他有关法律，结合省、市及有关部门的相关规定和本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就分包工程施工事项经过充分协商达成一致，特订立本合同。 第一条分包工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 分包范围： 1.4 分包方式：单价包干，同时包工、包料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工 1.5 分包合同价（暂定）：大写：人民币元（小写：元） 1.6 组成分包合同的文件及优先解释顺序为： 1.6.1 本合同及补充协议书； 1.6.2 中标通知书；（如有时） 1.6.3 甲方的招标文件及答疑；（如有时） 1.6.4 双方的议价记录 1.6.5 乙方的投标函及报价书； 1.6.6 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。 本合同施工过程中甲方与乙方有关工程的洽商、变更等签字手续齐全的书面协议或文件也是本合同文件的组成部分。 第二条施工依据、材料名称及主要施工工艺 2.1施工依据：（业主下发的施工图纸编号或图集号） 2.2工程材料：（主要材料的名称、规格、系列名称、颜色、厚度等） 2.3主要施工工艺： 第三条工程工期
3.1 开工时间：（暂定）年月日，具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准。 3.2 竣工时间：（暂定）年月日。 3.3 本合同工期总日历天数天。 3.4 在施工过程中，如遇下列情况则工期顺延： 3.4.1 由于人力不可抗拒的灾害； 3.4.2 甲方原因造成工期延误（连续七天以上），且甲方书面认可； 3.4.3 甲方书面认可的其它原因。 第四条工程质量要求 4.1 工程质量目标：必须达到合格，并符合GB 工程质量验收标准，满足规范要求。 4.2 乙方必须严格按施工图及规范要求施工，确保工程质量、安全、工期进度、文明施工、协调配合等方面达到甲方要求，本分包合同书签订前，乙方须向甲方提供人民币元（大写：元）作为履约保证金。本分包工程竣工验收后七日内乙方向甲方提出书面申请，经甲方确认无误并按本合同文件有关规定执行后无息退还，若乙方不按要求交纳履约保证金，甲方不予办理工程结算，不予支付工程款，若乙方出现违约或欠付农民工工资的事实，甲方将从履约保证金中扣除违约金，若金额不足以抵扣，则从乙方的工程款中扣除。 4.3 乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的监督、检查，建立内部“三检制”为甲方验收积极创造条件，对甲方提出的质量问题及时整改。 第五条结算方式 5.1合同工作内容： （详细说明合同单价包括了那些工作内容、耗用材料、施工措施、技术措施、现场管理等） 5.2工程量计算： 按施工蓝图加设计变更计算工程量。根据省市建设工程造价管理部门颁布的工程量计算规定文件计算。 5.3合同单价： 防水按元/M2包干（其中人工费为元/M2），不作任何调整。 金额单位：元（如果有几项单价，就用 此表）
植筋工程分包合同
- 精品文档- 植筋工程分包合同 甲方：成都东升兴旺建设有限公司乙方：四川中耀建设特种工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规、行业规章，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致意见，签订本工程钢筋植筋分项工程分包合同，双方共同遵守。 一、工程名称：和裕?欧景三期 二、工程地址：金堂县三星镇 三、承包栋号3# 楼、4# 楼 四、承包工作内容： 乙方负责植筋的全过程所包含的工作内容，即：人工、机具、钻孔、植筋所使用的材料，不包括钢筋制作。 五、工程质量 1、钢筋植入深度满足相关规范、规程、标准规定要求，抗拉拔力必须满足标准要求。拉拔测试费用用乙方自负，检测单位由甲方指定。 2、构造墒拉筋0 6.5 0 10以上钻孔深度为10d深度。如甲方 巡食，抽点发现不合格者一次性罚款1000元。 3、结构植筋、钻孔深度严格按照最新施工规范要求进行施工，胶质材料严格按照结构胶进行填缝施工。 4、施工过程中，应严格按照施工图纸和甲方所确定的部位、孔位、 - 精品文档- 规格正确安装植筋。若甲方钢筋不能满足乙方工作需要，而影响工程进度，造
成工期延误由甲方自行负责。 5、施工过程中，自觉接受建设、监理、甲方的质量检查，对植筋安装按甲方的施工进度施工，确保工程进度。若因乙方进度缓慢影响甲方总体进度计划，由此造成的工期延误：延误一天将罚款500?1000 元／天，以此类推。因人为而影响下道工序施工者，甲方有权请乙方退场，工程款不予结算。 六、安全生产、文明施工 1 、乙方工作人员进入施工现场必须按甲方技术交底要求上，正确佩戴安全帽，高空作业人员必须栓安全带。施工中未进行安全防护，每人次按100 元对班组进行罚款处理，乙方施工中由于自身原因造成安全事故由乙方负责。 2、施工临时用电，必须由专业电工搭设、接电，严禁私自乱拉、乱接电源。必须搞好班组的配合协调工作，搞好团结，相互谅解，发扬互助友爱精神，严禁打架斗殴、偷窃、赌博，严禁野蛮施工，违者返款1000?5000 元，工人住宿由乙方自行解决。 3、乙方不得使用无手续人员，不得使用18 周岁以下和55 周岁以上的人员作业，做好职工的安全教育和新工人入场的安全生产教育。不得带小孩和家属以及无关人员进入施工现场。所有进场人员必须购买人身意外保险，否则不能进入施工现场作业，如甲方发现，一次性罚款乙方1000元/ 人，在工程款中扣 除。如操施人员未购买保险者，造成的一切安全赔偿，由乙方公司承担。 -精品文档- 七、植筋单价
砌体分包合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-1392-33 砌体分包合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
砌体分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日 二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、
包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋(或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作(如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担)。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。 三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付
土方分包合同模板
中建二局第筑华东分公司 _________工程土方专业分包施工合同 工程名称：____________________________ 分包专业名称：____________________________ 合同编号：____________________________ 甲方：中建二局第筑华东分公司 乙方：
土方专业工程分包施工合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方：（以下简称乙方）依据《中华人民国建筑法》、《中华人民国经济合同法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程具体情况,为明确双方在施工期间的责任、权利和义务，本着平等、自愿和公平的原则，经双方协商一致，订立本合同： 第一条工程概况 1．工程名称：_______________________________________________ 2．工程地点：_______________________________________________ 3．质量标准：____________________ 4．工期：按照甲方开工指令或进场施工时间要求，在甲方限定的工程进度或时间段，乙方必须无条件按质按期完成。 第二条承包围及承包方式 1．承包围：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 2.承包方式：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 第三条履约保证金 1.自本合同双方签字盖章之日起三日乙方向甲方交纳履约保证金______万元；止本工程完工经分项工程验收达到本合同约定的标准后无息返还，反之，若乙方分项履约不能满足本合同约定的责任目标时，甲方则按以下对应费用给予扣除，不再返还。 履约保证金费用分解如下： ①工期：_______________________________________________ ②质量：_______________________________________________ ③安全及文明施工：_______________________________________________ ④甲方指令：_______________________________________________ 2.本履约保证金条款及容，仅作为甲乙双方签订本合同时，乙方向甲方承诺的履约保证费用，故该条款与本合同第十二条违约罚款容不应等同理解，应分别执行。
(完整版)1--植筋分包合同范本
合同编号： 建设工程施工专业分包合同 （砌体植筋工程） 工程名称： 发包单位：五洋建设集团股份有限公司（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）日期：年月日
目录 一、工程概况： (3) 二、承包形式、范围及施工依据 (3) 三、工期： (3) 四、合同单价、工程总价及付款方式： (4) 五、质量标准及验收依据： (5) 六、双方权利、责任和义务 (6) 七、违约责任： (7) 八、工程索赔 (8) 九、合同效力与期限： (9) 十、争议： (9) 附件一安全生产协议 (10) 附件二施工现场临时用电安全管理协议书 (13) 附件三乙方相关资料 (16)
砌体植筋工程分包合同 发包单位：（以下简称甲方） 甲方委托人：联系电话： 承包单位：（以下简称乙方） 乙方委托人：联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、<<中华人民共和国建筑法>>和《建筑安装工程承包合同条例》工程所在地有关基本建设和施工管理等规定，经甲、乙双方商定，甲方将五洋世茂台商蓝色海湾项目砌体植筋工程的施工任务委托乙方施工。为了明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着平等互利、协商一致、互惠互利原则，特签订该合同条款，以便双方共同遵守。 一、工程概况： 1.工程名称： 2.工程地点： 二、承包形式、范围及施工依据 1、承包范围及施工依据：施工图、图纸会审、技术交底、设计变更所包含的及甲方要求施工的本工程全部植筋工程；工程根据现行建筑工程相关分项工程验收规范，现行建筑工程质量检验评定标准，以及其工程所在地地方相关规定施工。 2、承包形式： 2.1、本工程采取包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工（钢筋及钢筋制作甲方提供）。 2.2、工程单价一次性包干的承包形式承包，单价在合同期内不予调整。 2.3、按照工程项目一次性承包施工过程的管理原则，由乙方单项工程执总承包，乙方作为工地负责人，负责对该单项工程施工过程的实施。 三、工期： 1、开工日期：年月日
砌体分包合同范本文档
2020 砌体分包合同范本文档Contract Template
砌体分包合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的 协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第 三编规定。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律 约束力，但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用，下载后内容方可修改 调整及打印。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 砌体分包合同范文一 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日 二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、
包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋(或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作(如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担)。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。 三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付 1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价
安装专业分包合同
建筑工程施工专业分包合同 甲方：中国建筑第八工程局 乙方： 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为了明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲乙双方经协商一致签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 作业范围：楼水暖、给排水、电照，强电、弱电预留预埋工程，以甲方现场项目经理部现场划分的施工内容为准。。 第二条承包方式： 包工包料。 第三条合同文件组成与解释顺序。 合同文件由下列各项组成，并依序解释。 3.1本合同； 3.2协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 3.3甲方与大连周水子机场建设指挥部（以下简称业主）签订的建设工程施工合同及其附件； 3.4工程量清单、确定报酬的工程预算书和图纸； 3.5经业主确认的甲方投标书、业主的招标文件； 3.6现行建筑安装工程标准、规范和其他有关技术资料、技术要求； 3.7甲方项目经理部指令、管理规定及施工组织设计、进度计划安排等。 第四条工地考察 4.1 乙方已按甲方要求认真考察了工地并充分了解了工地位置、周边情况、土质、地质状况、道路、存储空间、作业空间、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素，乙方理解工地上会有其它施工单位作业，不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工对工期的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制，乙方确认本合同所约定的工程价款或结算依据的标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。除业主确认予以延长工期外，乙方保证在上述工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程竣工交付甲方。
植筋工程分包合同
植筋工程分包合同 甲方：成都东升兴旺建设有限公司 乙方：四川中耀建设特种工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规、行业规章，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致意见，签订本工程钢筋植筋分项工程分包合同，双方共同遵守。 一、工程名称：和裕·欧景三期 二、工程地址：金堂县三星镇 三、承包栋号3#楼、4#楼 四、承包工作内容： 乙方负责植筋的全过程所包含的工作内容，即：人工、机具、钻孔、植筋所使用的材料，不包括钢筋制作。 五、工程质量 1、钢筋植入深度满足相关规范、规程、标准规定要求，抗拉拔力必须满足标准要求。拉拔测试费用用乙方自负，检测单位由甲方指定。 2、构造墒拉筋￠6.5、￠8、￠10以上钻孔深度为10d深度。如甲方巡食，抽点发现不合格者一次性罚款1000元。 3、结构植筋、钻孔深度严格按照最新施工规范要求进行施工，胶质材料严格按照结构胶进行填缝施工。 4、施工过程中，应严格按照施工图纸和甲方所确定的部位、孔位、
规格正确安装植筋。若甲方钢筋不能满足乙方工作需要，而影响工程进度，造成工期延误由甲方自行负责。 5、施工过程中，自觉接受建设、监理、甲方的质量检查，对植筋安装按甲方的施工进度施工，确保工程进度。若因乙方进度缓慢影响甲方总体进度计划，由此造成的工期延误：延误一天将罚款500～1000元／天，以此类推。因人为而影响下道工序施工者，甲方有权请乙方退场，工程款不予结算。 六、安全生产、文明施工 1、乙方工作人员进入施工现场必须按甲方技术交底要求上，正确佩戴安全帽，高空作业人员必须栓安全带。施工中未进行安全防护，每人次按100元对班组进行罚款处理，乙方施工中由于自身原因造成安全事故由乙方负责。 2、施工临时用电，必须由专业电工搭设、接电，严禁私自乱拉、乱接电源。必须搞好班组的配合协调工作，搞好团结，相互谅解，发扬互助友爱精神，严禁打架斗殴、偷窃、赌博，严禁野蛮施工，违者返款1000～5000元，工人住宿由乙方自行解决。 3、乙方不得使用无手续人员，不得使用18周岁以下和55周岁以上的人员作业，做好职工的安全教育和新工人入场的安全生产教育。不得带小孩和家属以及无关人员进入施工现场。所有进场人员必须购买人身意外保险，否则不能进入施工现场作业，如甲方发现，一次性罚款乙方1000元/人，在工程款中扣除。如操施人员未购买保险者，造成的一切安全赔偿，由乙方公司承担。