施工图深化设计合同
建筑工程设计合同(方案深化、扩初、施工图)
GF—2000—0209建设工程设计合同(一)（民用建设工程设计合同）工程名称:工程地点:合同编号:(由设计人编填)设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人：设计人:发包人委托设计人承担工程设计，双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
宏发西乡商业中心项目第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：补充说明：1、各阶段报审设计成果均需向发包人提供对应电子版光盘两份（文本为word\excel格式、图纸为DWG格式、效果图为JPG或PSD 格式，均为无加密可修改格式）；2、本项目设计范围包含总图、建筑、结构、给排水、电气、暖通空调、钢结构、幕墙、人防；不含园林绿化、高低压配电、精装修、弱电智能化等专项设计（但设计人各专业需配合以上专项设计优化修改完善各专业设计文件）；3、设计人负责各阶段设计图纸通过有关部门的审查及审批。
第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表.说明：1．第四次付费方式为发包人组织本项目参与主体负责人对本项目设计成果（主要为各专业经济实用型、图纸设计深度）及配合服务进行综合评分，按评分百分比为依据支付本次付费比例，此浮动比例不超过总设计费的10%即万元。
2．付款方设计人需提供本次付款足额发票，否则发包人可拒绝支付设计费。
第六条双方责任6．1 发包人责任：6．1．1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
合同中关于乙方深化设计的特别约定怎么写
合同中关于乙方深化设计的特别约定怎么写全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：合同中关于乙方深化设计的特别约定一、甲方和乙方在双方自愿、平等、公平的基础上，经协商一致，订立本合同及其附件。
在协商的基础上，对乙方的承诺和责任做出特别的约定，以确保项目设计的顺利进行。
二、乙方应当在设计合同规定的时间内按照本合同的约定，按照甲方的要求，深化设计方案。
在深化设计的过程中，乙方要认真对待每一个细节，确保设计的合理性和可执行性。
三、乙方应当配合甲方提供的资料及要求，及时进行相关设计思路的调整和改进。
对于甲方提出的修改意见，乙方应当听取并认真考虑，及时进行相应的调整。
四、为了确保设计的质量和效果，乙方应当派遣专业技术人员负责项目的深化设计工作，严格按照甲方要求的时间节点提交设计稿件和报告。
五、乙方在设计过程中如发现设计方案存在不合理或者不可行的地方，应当及时与甲方沟通，共同商讨解决方案。
如有需要，乙方可以提出修改建议，但需经过甲方的同意后方可实施。
六、乙方在设计过程中应当保护甲方的商业机密和设计方案的专利权。
未经甲方授权，不得擅自向第三方透露设计细节或泄露设计机密，否则应承担相应的法律责任。
七、乙方应当综合考虑甲方的需求和要求，结合自身的设计经验和技术水平，为甲方提供专业、高效、优质的设计服务。
并且乙方有义务对设计结果承担法律责任。
八、乙方在深化设计完成后，应当向甲方提交详细的设计方案、报告及相关资料。
确保设计方案的详尽性和完整性，为后续工程施工提供可靠的依据。
九、甲方应当依据乙方提交的设计方案及报告，支付相应的设计费用。
如出现设计方案变更或延期的情况，双方应当协商解决，并签订相关协议。
十、乙方应当严格遵守本合同约定的各项条款和规定，保障甲方的利益，并确保设计项目的顺利完成。
如出现争议，应当通过友好协商解决，共同维护合同的有效性和执行力。
十一、本合同的有效期为_____年，自双方签署之日起生效。
在合同有效期内，双方应当遵守诚实信用的原则，共同完成设计项目，实现双方的合作目标。
(特殊场景)深化设计合同范本-2024
2024年深化设计合同范本鉴于甲方委托乙方进行深化设计工作，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，根据《合同法》等相关法律法规的规定，经充分协商，达成如下协议：一、合同标的1.1甲方委托乙方进行深化设计工作，具体设计内容见附件一：《深化设计任务书》。
1.2乙方根据甲方提供的设计任务书，进行深化设计，并提交设计成果。
二、合同价款及支付方式2.1合同总价款为人民币【】元（大写：【】元整）。
（1）合同签订后【】个工作日内，支付合同总价款的【】%；（2）乙方提交深化设计成果后【】个工作日内，支付合同总价款的【】%；（3）深化设计成果通过甲方验收后【】个工作日内，支付合同总价款的【】%。
2.3乙方指定账户信息如下：开户行：【】账户名称：【】账号：【】三、深化设计成果提交及验收3.1乙方应按照甲方提供的设计任务书进行深化设计，并在合同签订后【】个工作日内提交深化设计成果。
3.2甲方收到乙方提交的深化设计成果后，应在【】个工作日内进行验收。
若验收合格，甲方应出具验收合格证明；若验收不合格，甲方有权要求乙方进行修改，直至验收合格。
3.3深化设计成果验收合格后，乙方应将设计成果的电子文件和纸质文件各一份交付给甲方。
四、知识产权4.1乙方保证其提交的深化设计成果不侵犯任何第三方的知识产权。
4.2乙方享有深化设计成果的著作权，甲方享有深化设计成果的使用权。
未经乙方书面同意，甲方不得将深化设计成果转让、许可第三方使用或者用于本合同约定范围之外的其他用途。
五、保密条款5.1甲乙双方应对本合同的内容及深化设计过程中涉及的商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
5.2保密义务自本合同签订之日起生效，至合同履行完毕后【】年终止。
六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
6.2甲方未按约定支付合同价款的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款【】%的滞纳金。
施工图设计评审合同（精选6篇）
施工图设计评审合同（精选6篇）施工图设计评审合同篇1甲方：乙方：签订时间：年月日签订地点：甲方：乙方：甲方委托乙方承担施工图设计评审工作任务，为了明确双方相互权利和义务，依照《中华人民共和国民法典》等有关法律法规之规定，结合本工程具体情况，经双方协商同意，签订并共同遵守本合同。
第一条、签订依据1.1. 《中华人民共和国民法典》1.2. 《建设工程勘察设计合同条例》1.3. 国家及地方有关工程勘察设计管理法规1.4. 建设工程批准文件1.5. 施工图设计评审工作第二条、合同文件优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断:2.1. 合同书2.2. 发包人要求及委托书、会议纪要第三条、工程概况3.1. 项目名称:3.2. 工程概况本期工程3.3. 项目地点第四条、合同范围及标准4.1. 合同范围乙方承担施工图设计评审工作任务，具体工作内容包括：施工图设计评审的内容包含施工图设计文件、施工图预算、重大设计变更等。
具体评审内容及深度要求按南方电网公司设计评审的相关规定执行。
4.2. 执行标准4.2.1乙方接受甲方的委托，按照合同约定完成项目的设计评审工作。
4.2.2深度要求按南方电网公司设计评审的相关规定执行。
第五条、甲方应向乙方提交资料文件序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1 项目委托书1无随合同签订一并交付2工程项目相关批准文件(复印件)1无随合同签订一并交付3施工图、施工图预算等设计成果1满足评审需要随合同签订一并交付第六条、乙方应向甲方提交资料文件序号成果及文件名称份数内容及要求提交时间1组织评审会议相关准备工作，出具会议通知1满足合同和有关部门的评审要求合同签订后，协商有关部门后三个工作日内安排落实2施工图设计评审意见报告1满足合同和有关部门的评审要求合同签订后，组织评审会后并收齐供电局相关部门审图意见后，及收到甲方全额付款后三个工作日内出具相关报告提交时间如遇特殊情况(工程方案变更、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时，时间顺延或另行商议。
变更深化设计合同5篇
变更深化设计合同5篇篇1甲方（客户）：______________________乙方（设计方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方委托乙方进行项目变更深化设计事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：_____________________2. 项目地点：_____________________3. 原设计内容：对原设计内容进行修改和完善，包括但不限于建筑结构、机电系统、室内装修、园林景观等方面的变更深化设计。
1. 双方根据甲方需求及项目实际情况，共同确定变更深化设计的具体内容及范围。
包括但不限于以下方面：（1）建筑结构优化；（2）机电系统改造；（3）室内装修升级；（4）园林景观调整等。
2. 乙方应根据甲方需求提供专业、合理的设计方案，并按时提交给甲方。
设计方案需符合相关法律法规及行业标准。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）按时支付设计费用；（2）为乙方提供必要的现场资料和相关信息；（3）对乙方提交的设计方案提出合理意见和建议。
2. 乙方责任与义务：（1）按照约定时间完成设计方案；（2）确保设计方案符合法律法规和行业标准；（3）根据甲方意见对设计方案进行修改和完善；（4）为甲方提供必要的技术支持和服务。
四、设计费用及支付方式1. 设计费用：双方根据变更深化设计的实际工作量，共同商定设计费用。
设计费用总额为人民币______元（大写：_________元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付设计费用：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付设计费用总额的______%作为预付款；（2）乙方提交初步设计方案并经甲方确认后______个工作日内，甲方向乙方支付设计费用总额的______%；（3）项目竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付剩余设计费用。
建筑工程设计合同(方案深化、扩初、施工图)
GF—2000—0209建设工程设计合同(一)（民用建设工程设计合同）工程名称:工程地点:合同编号:(由设计人编填)设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人:发包人委托设计人承担工程设计，双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
合同协议模板第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：补充说明：1、各阶段报审设计成果均需向发包人提供对应电子版光盘两份（文本为word\excel格式、图纸为DWG格式、效果图为JPG 或PSD 格式，均为无加密可修改格式）；2、本项目设计范围包含总图、建筑、结构、给排水、电气、暖通空调、钢结构、幕墙、人防；不含园林绿化、高低压配电、精装修、弱电智能化等专项设计（但设计人各专业需配合以上专项设计优化修改完善各专业设计文件）；3、设计人负责各阶段设计图纸通过有关部门的审查及审批。
第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表.说明：1．第四次付费方式为发包人组织本项目参与主体负责人对本项目设计成果（主要为各专业经济实用型、图纸设计深度）及配合服务进行综合评分，按评分百分比为依据支付本次付费比例，此浮动比例不超过总设计费的10%即万元。
2．付款方设计人需提供本次付款足额发票，否则发包人可拒绝支付设计费。
第六条双方责任6．1 发包人责任：6．1．1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
建筑工程设计合同方案深化扩初施工图
GF—2000—0209建设工程设计合同(一)（民用建设工程设计合同）工程名称:工程地点:合同编号:(由设计人编填)设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人:发包人委托设计人承担工程设计，双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：补充说明：1、各阶段报审设计成果均需向发包人提供对应电子版光盘两份（文本为word\excel格式、图纸为DWG格式、效果图为JPG 或PSD 格式，均为无加密可修改格式）；2、本项目设计范围包含总图、建筑、结构、给排水、电气、暖通空调、钢结构、幕墙、人防；不含园林绿化、高低压配电、精装修、弱电智能化等专项设计（但设计人各专业需配合以上专项设计优化修改完善各专业设计文件）；3、设计人负责各阶段设计图纸通过有关部门的审查及审批。
第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表.说明：1．第四次付费方式为发包人组织本项目参与主体负责人对本项目设计成果（主要为各专业经济实用型、图纸设计深度）及配合服务进行综合评分，按评分百分比为依据支付本次付费比例，此浮动比例不超过总设计费的10%即万元。
2．付款方设计人需提供本次付款足额发票，否则发包人可拒绝支付设计费。
第六条双方责任6．1 发包人责任：6．1．1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
装修深化设计合同8篇
装修深化设计合同8篇篇1委托方（甲方）：设计方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方对XX项目进行装修深化设计事宜，达成如下协议：一、项目概况项目名称：XX项目装修深化设计设计内容：根据甲方需求，对XX项目进行装修深化设计，包括但不限于室内外空间设计、装修材料选择、装修风格确定等。
设计范围：本合同约定的设计内容设计周期：自本合同签订之日起，至全部设计任务完成止。
具体时间以附件一《设计任务书》为准。
二、甲方义务1. 甲方应向乙方提供必要的现场勘查和资料，包括但不限于房屋结构图、尺寸、使用功能等，以确保设计的合理性和可行性。
2. 甲方应在合同约定的时间内，对乙方提交的设计方案进行确认或提出修改意见，以确保设计的及时性和有效性。
3. 甲方应按照合同约定支付设计费用，确保乙方的合法权益得到保障。
4. 甲方应配合乙方的现场勘查和设计工作，提供必要的支持和协助。
三、乙方义务1. 乙方应按照甲方需求和合同约定，进行装修深化设计，确保设计的合理性和可行性。
2. 乙方应在合同约定的时间内，完成设计方案并提交甲方确认，如需修改意见，应及时与甲方沟通并修改完善。
3. 乙方应保证设计工作的质量和进度，如因乙方原因导致设计工作未能按时完成或存在质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
4. 乙方应妥善保管甲方提供的现场勘查资料和相关信息，并对此保密，不得擅自泄露或利用。
四、设计费用及支付方式1. 本合同约定的设计费用为人民币XX元（大写：XX元整）。
具体费用以附件二《设计费用明细表》为准。
2. 甲方应按照以下方式支付设计费用：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付设计费用的XX%作为预付款。
（2）乙方完成设计方案并经甲方确认后，甲方应向乙方支付剩余的设计费用。
3. 乙方应在收到设计费用后，向甲方出具正式的税务发票。
五、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付设计费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，具体利率按照中国人民银行同期贷款利率计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第 1 页 共 15 页 施工图深化设计合同 施工图深化设计合同1 托付单位：_______________________(以下简称甲方) 承接单位：_______________________(以下简称乙方) 兹甲方托付乙方进行____________________，经双方协商一致，签订本合同，详细如下所示： 1、工程概况 1.1.项目名称： 1.2.项目地址： 1.3.设计范围： 1.4.合同价款： 1.4.1.设计费按：建筑面积平方米单价元/平方米，设计费用合计￥元(大写：不含税) 1.4.2.效果图另行计费，本合同包括____张效果图，效果图按￥____元/张计费。 1.4.3.修改方案说明：如方案修改内容工作量超过来15%，则按修改内容的工作量酌情收费。 2.施工图打印或装订，本合同包括______图纸，如需增加则自行打印(依据乙方交付的电子档及打印样式文件) 3.后期维护：设计文件按阶段交给甲方审核，最终文件交付后，参照图纸会审，施工单位进场一个月负责现场交底，补充图纸。全程服务及现场深化工作费用另计，双方另行签订协议。 第 2 页 共 15 页
4.设计质量：符合国家及地方相关规范要求，并根据本合同所附要求内容实施。 5、双方责任和权利义务 5.1乙方供应的项目设计图纸，须甲方逐项确认为准则。甲方审定乙方的各阶段设计图纸。 5.2甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整 5.3甲方在方案阶段变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作大量修改，以致造成乙方某阶段设计需双方可另行协商签订补充合同。 5.4负责审定乙方提交的设计文件，对乙方设计中有与甲方要求不符时，甲方有权向乙方提出设计补充、修改或变更要求。 5.5在合同履行期间，甲方因非乙方缘由单方提出解除合同，乙方开始设计工作的，甲方应按设计工作量比例支付相应设计费。 5.6甲方应按本合同第五条规定的时间和金额向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超有权暂停下阶段工作，且提交下阶段设计成果时间顺延。 5.7由于乙方自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应按该项目应收设计费的千分之二减收设计费3天，甲方有权单方面终止合同。 5.8乙方按进度交付设计文件给甲方审查，甲方审查时间不得超过2天，或有意以审查为借口拖延设计进度，每超过一天，担应支付 第 3 页 共 15 页
金额违约金，逾期超过3天，乙方有权利向甲方要求支付下一次付费。 6、乙方在设计过程的其他义务 6.1乙方交付设计文件后，参与图纸会审会议，开工前应去现场对施工负责人进行技术交底。外地项目如甲方要求乙方出差去现场交底，吃住车费全报销。 6.2乙方应与甲方另行托付的相关联专业设计单位做好协作协调工作。 6.3合同生效后，乙方单方提出解除合同的，应双倍返还定金。 7、其他商定 7.1由于不可抗因素致使合同无法履行时，双方应准时协商解决。 7.2本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不成时，双方同意依法向甲方所在地人民法院起诉。 7.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与双方认可的来往传真、电报、会议纪要、银行付款记录等，均为本合同的组成部分，具有同等效力。 7.4本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 7.5双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 7.6本合同经甲、乙双方盖章签字后立刻生效。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 托付代理人：托付代理人： 签订日期：签订日期： 施工图深化设计合同2 第 4 页 共 15 页
建设单位(甲方)： 审查机构(乙方)： 甲方托付乙方承担工程的施工图设计文件审查工作，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列法规和文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》。 1.3国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章。 1.4建设工程批准文件。 第二条本合同涉及项目的情况： 2.1工程名称: 2.2设计单位资质等级 2.3勘察单位:资质等级 2.4项目概况: 2.5工程造价:; 2.6初设(方案)批准时间: 第三条乙方对甲方提交的施工图进行以下内容的审查： 3.1:建筑结构给排水电气道路 3.2是否根据经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计; 3.3地基处理及结构设计的平安性、合理性; 3.4是否达到规定的设计深度要求; 第 5 页 共 15 页
3.5是否根据建设工程标准强制性条文进行设计; 3.6建筑面积计算结果是否符合有关规定。 第四条审查机构应在本合同签订后的十五个工作日内向建设单位提交由审查人员签字、审查机构盖章的施工图设计文件审查记录,在与设计单位沟通、由设计单位修改设计合格后，出具《深圳市建筑工程施工图设计文件审查报告》(一式肆份)，并在两套经过修改合格的图纸上加盖"工程设计施工图审查专用章"的施工图文件。 第五条本合同收费及付款方式 本合同依据深圳市物价局深价管函[20xx]6号《关于我市建筑工程施工图技术审查中介服务收费问题的复函》的规定及深圳市规划局市政工程设计审查收费的补充规定，双方商定本次审查收费按工程造价的4‰计取,总计审查收费为元人民币(￥元)。双方商定采取以下付款办法中的第(二)种: (一)建设单位应在本合同签订后的个工作日内向审查机构付清全部审查费用。 (二)建设单位在合同签订后个工作日内,向审查机构支付合同审查总费用的____%作为预付款,共计元;审查机构完成全部的施工图审查,并在供应完整的施工图审查记录单后，建设单位应在三天内付清本合同商定的全部审查费用。 第六条建设单位或设计单位对审查机构做出的审查报告如有重大分歧时,首先应由建设单位或设计单位与审查机构协商解决,协商不成时可由建设单位或者设计单位向深圳市规划局提出复查申请,由 第 6 页 共 15 页
深圳市规划局组织专家论证并做出复查结论。建设单位或设计单位对于复查结论仍有分歧时可通过仲裁或法律途径解决争端。 第七条双方责任 7.1建设单位责任 7.1.1建设单位应对向审查机构提交的施工图纸、文件以及相关资料的真实性负责。对于因建设单位提交叉误的施工图纸、文件以及相关资料造成的损失，审查机构不负任何责任。 7.1.2建设单位变更托付项目或对提交的资料作较大修改，以致审查机构需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)外，建设单位应根据审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费用。 7.2审查机构责任： 7.2.1审查机构对审查的图纸质量负相应的审查责任，但不代替设计单位应承担的设计质量责任。 7.2.2审查机构应保护建设单位(或设计单位)的学问产权，不得向第三人泄露、转让建设单位提交的设计图纸、文件以及相关资料等，如发生以上情况并给建设单位(或设计单位)造成经济损失，建设单位(或设计单位)有权向审查机构索赔。 第八条违约责任 8.1在合同履行期间，建设单位要求终止或解除合同，审查机构向建设单位退还审查总费用的80%;已经开始审查工作的，依据实际已经审查工作量占全部审查工作量的百分比收取审查费用。 8.2建设单位应在本合同规定的期限内交付审查费用，对于建设 第 7 页 共 15 页
单位未按时交纳审查费用的审查项目，审查单位有权停止审查工作，待建设单位交纳相关费用后再行审查，审查时间顺延。 8.3由于审查机构缘由,延误了按本合同规定的审查报告交付时间,每延误一天,应减收该项目应收审查费用的1‰。 8.4合同生效后,审查机构要求终止或解除合同,审查机构应向建设单位支付本合同规定的审查费用的20%作为赔偿,且返还甲方已支付的全部费用。 8.5任何情况下,审查机构的赔偿金额不超过其所收取的审查费合同金额。 第九条本合同争议解决方式由当事人在合同商定从下列两种方式中选择(一)种; (一)因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁; (二)因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的, 依法向人民法院诉讼。 第十条其他事项 10.1本合同一式四份,建设单位执二份,审查机构留二份。 10.2本合同经双方签章后生效。 10.3本合同生效后，审查机构按规定向深圳市规划局或其指定机构备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 10.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方 第 8 页 共 15 页
认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 建设单位名称：审查机构名称： (盖章)(盖章) 年月日 施工图深化设计合同3 总包方：(以下简称甲方) 分包方：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，就钢结构工程图纸深化设计事项，经协商一致，双方在深圳市福田区 签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程全称：钢结构工程深化设计。 2、简称：,以下简称“本工程”。 3、工程地点：。 4、设计单位：。 5、监理单位： 6、工程规模：。 7、钢结构工程图纸深化设计，包括设计变更及甲方临时指定的工作。 第二条合同组成及文件解释挨次