2016年一级建造师考试《项目管理》每日一练（8.2）
2016年一级建造师《项目管理》模考二
2016年一级建造师《项目管理》模考二 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1、项目管理实施规划应由项目经理组织编制, 《建设工程项目管理规范》（GB／T50326－2006）对项目管理实施规划的编制工作程序作了规定,其中工作有：（1）熟悉相关法规和文件；（2）分析项目条件和环境；（3）了解项目相关各方的要求；（4）组织编制；（5）履行报批手续；针对上述5项，以下正确的顺序是（ ）。 A 、（5 ）→（2）→（1）→（3）→（4） B、（3）→（2）→（1） → （4） →（5） C、（1）→（2）→（3）→（4）→（5） D、 （2）→（3）→（1）→（5 ）→（4） 2、建设工程项目管理的内涵是：自项目开始到项目完成，通过( )使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。 A．项目策划和项目组织 B．项目控制和项目协调 C．项目组织和项目控制 D．项目策划和项目控制 3、根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2005），下列不属于工程总承包项目管理的内容的是（ ）。 A.进行项目策划并编制项目计划 B.实施设计管理 C.进行项目沟通与信息管理 D. 进行项目可行性研究并报批 4、关于项目管理职能分工表的说法，正确的是（ ）。 A.项目管理职能分工表反映项目管理班子内部对各项工作任务的管理职能分工 B.业主方和项目各参与方应编制统一项目管理职能分工表 C.项目管理职能分工表不适用于企业管理 D.项目管理职能分工表和岗位责任描述书表达的内容完全一样 5、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的( )。 A．物质流程 B．管理工作流程 C．信息处理工作流程 D．设计工作流程 6、建设工程项目目标动态控制的核心是( ) A、合理确定计划值 B、认真收集实际值 C、适当调整工程项目目标 D、比较分析,采取纠偏措施 7、应用动态控制原理控制建设工程项目施工成本时，若将工程进度款作为实际值，则可作为计划值的是（ ）。 A．工程合同价 B．工程变更款 C．工程索赔款 D．工程结算价 8、以下在项目沟通过程中处于主导地位的是（ ）。 A.沟通内容和方法 B.沟通的环境和渠道 C.沟通的主体和客体 D.沟通的主体 9、根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2005），下列属于项目工程总承包施工阶段管理内容的是（ ）。 A.取得合同目标考核证书 B.编制施工计划和安全管理计划 C.移交工程资料 D.办理决算手续 10、分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解是通过（ ）进行的。 A．编制施工成本比价报表 B．编制工作任务分工表 C．编制施工组织设计 D．编制施工成本规划 11、下列属于项目目标的主动控制的是（ ）。 A.定期进行项目目标的计划值和实际值的比较 B.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素 C.及时解决工程款支付 D.调整或修改设计 12、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在重大安全事故隐患的，应当（ ）。 A．要求施工单位整改 B．要求施工单位暂停施工进行整改 C．要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位 D．要求施工单位暂停施工，并及时向有关主管部门报告 13、工程监理机构将尽一切努力进行项目的目标控制，但他不可能保证项目目标一定实现，这是由建设工程监理工作性质的( )决定的。 A.科学性 B.独立性 C.服务性 D.公平性 14、下列项目各参与方的沟通障碍中，属于组织沟通障碍的是( )。 A．机构组织庞大，中间层次太多构成的障碍 B．知识、经验水平的差距导致的障碍 C．对信息的看法不同造成的障碍 D．下属对上级的恐惧心理而形成的障碍 15、根据《 建设工程项目管理规范》 （GB/T50326-2006 ) ，项目管理目标责任书应在项目实施之前，由( )制定。 A．施工单位技术负责人 B．法定代表人或其授权人 C．项目经理与项目承包人协商 D．法定代表人与项目经理协商 16、下列工程项目风险管理工作中，属于风险控制阶段的是（ ）。 A.确定风险因素 B.对风险进行预测、预警 C.确定各种风险的风险量和风险等级 D.制定风险管理计划 17、关于施工企业劳动用工和工资支付管理的说法，正确的是( )。 A.劳动合同应一式两份，双方当事人各持一份 B.建筑施工企业应当将每个工程项目中的施工管理、作业人员劳务档案中有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中按规定如实填报，人员变更的应在5个工作日内作相应变更 C.超过30日不支付劳动者工资的属于无故拖欠工资行为 D.建筑施工企业与劳动者应当自试用期满后，按照劳动合同法规的规定签订书面劳动合同 18、施工成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应管理措施，包括组织措施、经济措施、技术措施、合同措施把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。施工成本管理的任务和环节的正确程序是：（ ）。 A．预测→分析→计划→控制→核算→考核 B．预测→计划→分析→控制→核算→考核 C．预测→计划→控制→核算→分析→考核 D．预测→控制→计划→分析—核算→考核 19、建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为（ ） A、人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、规费、税金和利润 B、单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本等 C、人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费等 D、建筑工程费和安装工程费 20、关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。 A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量 B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与发包人无直接关系 C.施工预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的 D.施工图预算的模板是按混凝土与模板的接触面积计算的 21、某工程每月所需混凝土量相同，混凝土用量为3200m³.计划4个月完成，混凝土综合价格为1000元/m³；实际混凝土用量为5000m³，用时5个月，第1个月至第5个月各月混凝土价格指数（%）为100，115，110，105，115.则根据赢得值法，该工程的费用偏差为（ ）万元。 A -15 B-25 C -35 D -45 22、竣工工程全面成本核算的基础是（ ）。 A．施工成本会计账户 B．形象进度、产值统计、实际成本归集三同步 C．项目业务核算台账 D．定期的成本核算 23、某项目水泥的储备资金变动情况见下表： 项 目 单 位 计 划 实 际 差 异 日平均用量 吨 50 55 5 单价 元 420 440 20 储备天数 天 6 5 -1 储备金额 万元 根据上表数据，分析日平均用量、单价和储备天数等因素的变动对水泥储备资金的影响程度。（ ） A、日平均用量增加5吨，增加储备资金2.26万元；水泥单价提高20元/吨，增加储备资金0.66万元；储备天数缩短一天，减少储备资金2.42万元 B、日平均用量增加5吨，增加储备资金1.26万元；水泥单价提高20元/吨，增加储备资金0.86万元；储备天数缩短一天，减少储备资金2.62万元 C、日平均用量增加5吨，增加储备资金2.26万元；水泥单价提高20元/吨，增加储备资金0.86万元；储备天数缩短一天，减少储备资金2.62万元 D、日平均用量增加5吨，增加储备资金1.26万元；水泥单价提高20元/吨，增加储备资金0.66万元；储备天数缩短一天，减少储备资金2.42万元 24、施工成本分析中，业务核算的目的是（ ）。 A．对经济业务进行计量、记录、分析和检查，作出预测，参与决策，实施监督 B．迅速取得资料，以便在经济活动中及时采取措施进行调整 C．对已经发生、尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，确定其经济效果 D．分析当前的成本实际水平，确定变动速度以预测发展的趋势 25、某项目进行成本偏差分析，结果如下： 1）费用绩效指数（CPI）=1.15 2）进度绩效指数（SPI）=0.95 则说明该项目目前（ ）。 A、成本节约，进度拖后； B、成本节约，进度提前； C、成本超支，进度拖后； D、成本超支，进度提前； 26、以下关于综合成本分析方法的表述中，正确的是( )。 A.进行分部分项工程成本分析时，应分析每一个分部分项工程的成本 B.季度成本分析的依据是当月的成本报表 C.企业年度成本分析的重点是针对下一年度的施工进展情况制定切实可行的成本管理措施 D.目标成本来自施工图预算 27、检查成本盈亏异常的原因，应从经济核算的“三同步”入手，是指（ ）同步分析。 A.会计核算、业务核算、统计核算 B.预算成本、目标成本、实际成本 C.形象进度、产值统计、实际成本归集 D.完成产值、消耗资源、实际成本 28、在建设工程项目总进度目标控制前，首先应（ ）。 A、编制总进度纲要； B、编制总进度规划； C、进行项目结构分析； D、分析和论证进度目标实现的可能性 29、关于横道图进度计划的说法，正确的是（ ）。 A．各项工作必须按照时间先后进行排序 B．可用于计算资源需要量 C．不能将工作简要说明直接放在横道上 D．尤其适用于较大的进度计划系统 30、某双代号网络计划中（以天为时间单位），工作k的最早开始时间为5，工作持续时间为4；工作M的最迟完成时间为22，工作持续时间为10；工作N的最迟完成时间为20，工作持续时间为5。己知工作k只有M、N两项紧后工作，工作k的总时差为（ ）天。 A．3 B．4 C.5 D.6 31、当网络计划关键线路的实际进度比计划进度提前时，若不拟提前工期，应在尚未完成的关键工作中，选择（ ）的工作，适当延长其持续时间，进行调整。 A.资源强度小、直接费用高 B.资源占用量大或直接费用高 C. 资源强度小或费用低 D.资源占用量大、直接费用低 32、大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解，并确立相应的工作目录，其中：三级工作任务目录是指（ ）。 A、将整个项目划分成若干个子项目 B、将整个项目划分成若干个子系统 C、将每个子系统分解成若干个子项目 D、将每个子项目分解为若干个工作项
一级建造师项目管理2016年真题（文字版）
一级建造师项目管理2016年真题（文字版）一级建造师考试网为您整理“一级建造师项目管理2016年真题(文字版)”，考生们一起来看看具体详情吧。
一、单项选择题1.【题干】关于设计阶段项目管理的说法，错误的是( )。
【选项】A.设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的组成部分B.由于设计费占建设总投资的比例小，业主方可以忽略对其进行管理C.设计的质量直接影响项目实施的投资、进度和质量D.设计的进度直接影响工程的进展2.【题干】关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是( )。
【选项】A.生活区可以设置敞开式垃圾容器B.施工现场宿舍严禁使用通铺C.施工现场水冲式厕所地面必须硬化D.现在食堂必须设置独立制作间3.【题干】某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200元/天，进出场费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160元/台班;计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是( )元。
【选项】A.4000B.1600C.12000D.125004.【题干】下列施工生产要素的质量控制内容中，属于公益方案质量控制的是( )。
【选项】A.施工企业坚持执业资格注册制度和作业人员持证上岗制度B.施工企业在施工过程中优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备C.施工企业对施工中使用的模具、脚手架等施工设备进行专项设计D.施工企业合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图5.【题干】应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本与已完成工程预算成本的竖向距离表示( )。
【选项】A.成本累计偏差B.进度累计偏差C.进度局部偏差D.成本局部偏差【答案】A【解析】6.【题干】下列施工现场防止噪声污染的措施中，最根本的措施是( )。
【选项】A.接受者防护B.传播途径控制C.严格控制作业时间D.声源上降低噪声7.【题干】下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是( )。
2016年一级建造师《建设工程项目管理》真题与解析
《建设工程项目管理》2016 年一建真题一、单项选择题1.应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示项目进展的（）。
A.进度累计偏差B.进度局部偏差C.成本累计偏差D.成本局部偏差2.关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是（）。
A.生活区可以设置敞开式垃圾容器B.施工现场宿舍严禁使用通铺C.施工现场水冲式厕所地面必须硬化D.现场食堂必须设置独立制作间3.某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10 天，该机械市场租赁费为1200/天，进出厂费2000 元，台班费400 元/台班，其中台班折旧费160/台班；计划每天工作1 台班，共使用40 天，则承包人索赔成立的费用是（）元。
A. 4000B. 1600C. 12000D. 125004.下列施工生产要素的质量控制内容中，属于工艺方案质量控制的是（）。
A.施工企业坚持执业资格注册制度和作业人员持证上岗制度B.施工企业在施工过程中优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备C.施工企业对施工中使用的模具、脚手架等施工设备进行专项设计D.施工企业合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图5.关于设计阶段项目管理的说法，错误的是（）。
A.设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的组成部分B.由于设计费占建设总投资的比例小，业主方可以忽略对其进行管理C.设计的质量直接影响项目实施的投资、进度和质量D.设计的进度直接影响工程的进展6.下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是（）。
A.连环置换法B.相关比率法C.比重分析法D.动态比率法7.下列施工现场防止噪声污染的措施中，最根本的措施是（）。
A.接收者防护B.传播途径控制C.严格控制作业时间D.声源上降低噪声8.关于主体结构工程现场质量检测的说法，正确的是（）。
A.按照统计方法评定混凝土强度时，同一强度等级试件的留置数量不宜少于 10 组。
2016一级建造师《项目管理》考试真题答案(名师版)课件
2016一级建造师《项目管理》考试真题答案(名师版)一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.应用曲线法进行施工成本偏差分析时，己完工作实际成本曲线与己完工作预算成本曲线的竖向距离表示项目进展的（）。
A．进度累计偏差B．进度局部偏差C．成本累计偏差D．成本局部偏差答案：A P1042.关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是（）。
A．生括区可以设置敞开式垃圾容器B．施工现场宿舍严禁使用通铺C．施工现场水冲式厕所地面必须硬化D．现场食堂必须设置独立制作间答案：A P2643某工程因为发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200元／天，进出场费2000元，台班费400元／台班，其中自班折日费160元／台班，计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（）元。
A．4000B．1600C．12000D．12500答案：B p3414下列施工生产要素的质量控制内窖中，属于工艺方案质量控制的是（）。
A．施工企业坚持执业资格注册制度和作业人员持证上自制度B．施工企业在施工过程中优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备C．施工企业对施工中使用的模、具脚手架等施工设备进行专项设计D．施工企业合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图答案：D p1855．关于设计阶段项目管理的说法，错误的是（）。
A．设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的组成部B．由于设计费占建设总投资的比例小，业主方可以忽略对其进行管理C．设计的质量直接影响项目实施的投资进度和质量D．设计的进度直接影响工程的进展答案：B p506下列建设工程项目施工成本分析方法中，属于分析各种因素对成本影响程度的是（）。
A．相关比率法B．比较分析法C．动态比率法D．连环置换法答案：D p1127.列施工现场防止噪声污染的措施中，最根本的措施是（）。
A．接收者防护B．传播谴径控制C．严格控制作业时间D．声源上降低噪声答案：D p2628.关于主体结构工程现场质量检测的说法，正确的是（）。
一建项目管理2016答案2016一建项目管理真题
一建项目管理2016答案2016一建项目管理真题一建项目管理2016答案:2016一建项目管理答案1.根据中华人民共和国招标+B委托两家代理机构2.根据事故损伤程度+D造成5000万元以上3.项目结构信息编码的+C项目结构图4.建设工程施工劳务分包+D编制施工计划5.建筑施工企业安全生产管理+D.26.关于AIA合同条件＋C房屋建筑。
6.下列建设工程项目施工+连环置换法7.与施工承包模式相比＋A业方主办招标7.下列施工现场+声源上降低噪声8.某双代号网络＋A总工期不会延长。
9.关于建设工程＋B建设单位办理10双网络计划中＋A7之前查错了不是D，应该是A11.下列建设工程项目选b，编制项目实施期总体方案12.下列施工质量控制依据中，选b，设计交底13.关于建设工程，选b安全产生监督14下列影响项目质量，选d，项目咨询公司服务水平15.下列影响项目质量+项目现场16下列施工b业务核算17沟通c思维和语言的交流18、网络代号图中属共同延误的是：A：A因为业主原因和B因为承包方原因延误2天21.根据建设项目工程C 任命项目经理22.关于施工企业生产D 周围环境发生变化时23.根据国家24.根据建筑法A人身意外伤害险26.下列工程质量问题中可不做专门处理的是，C 某检验批混泥土27.在进行建设工程项目总进度目标，D 进度目标实现28.关于设计阶段项目，C 由于设计费占建设29.根据《中华人民共和国劳动法》，D 3030.下列工程担保中，B 支付担保31.根据施工组织设计的管理要求+ C 施工单位技术负责人32.关于施工成本控制程序的说法,正确的是+C管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中33.建设工程项目进度控制+ A 1 3 2 434.根据《建设工程监理规范》，+ B 专业监理工程师35.关于建设工程安全生产管理预警级别+ A Ⅳ级预警一般用蓝色表示18建立a 2314的顺序36 下列项目B 交钥匙37:根据安全生产许可条例=有效期3个月内38施工企业D 竞争性39 关于建设B 施工成本40 下列组织C 项目结构图。
2016一级建造师项目管理真题答案解析
一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示项目进展的（）。
A.进度累计偏差B.进度局部偏差C.成本累计偏差D.成本局部偏差2.关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是（）。
A.生活区可以设置敞开式垃圾容器B .施工现场宿舍严禁使用通铺C.施工现场水冲式厕所地面必须硬化D .现场食堂必须设置独立制作间3.某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200/天，进出厂费2000元，台班费400元/ 台班，其中台班折旧费160/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（）元。
A.4000B.1600C.12000D.125004.下列施工生产要素的质量控制内容中，属于工艺方案质量控制的是（）。
A.施工企业坚持执业资格注册制度和作业人员持证上岗制度B .施工企业在施工过程中优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备C.施工企业对施工中使用的模具、脚手架等施工设备进行专项设计D.施工企业合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图5.关于设计阶段项目管理的说法，错误的是（）。
A.设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的组成部分B.由于设计费占建设总投资的比例小，业主方可以忽略对其进行管理C•设计的质量直接影响项目实施的投资、进度和质量D.设计的进度直接影响工程的进展【标准答案】B【解析】本题考查的是项目管理规划的内容。
由于设计费仅占建设总投资很小的比率，业主方往往忽视对设计过程的管理，这是项目管理的一个误区。
应指出，设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的部分，设计的质量直接影响项目实施的投资（或成本）、进度和质量；设计的进度也直接影响工程的进展。
参见教材P50。
6.下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是（）。
2016一级建造师《项目管理》基础练习及答案2
2016年一建《项目管理》基础练习及答案21、关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是( )。
A.国际工程施工承包合同中，仲裁实行一裁终局制B.国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式C.国际工程施工承包合同争议解决最有效的方式是协商D.FIDIC合同中，DAB提出的裁决是强制性的【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工承包合同争议的解决方式。
协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。
参见教材P355.2、某工程在施工过程中，为使工程更加美观，承包人建议对设计图纸进行局部更改，并对部分材料予以更换。
在工程师未予以答复的情况下，承包人即按自己的设计方案和更换后的材料进行了施工。
下列说法中正确的是( )。
A.由此产生的费用应由发包人承担B.由此导致的延误的工期应予顺延C.由此导致的费用增加和工期延误责任均由承包人承担D.由此导致的费用增加和工期延误责任由工程监理单位承担【正确答案】C【答案解析】本题考查的是索赔成立的条件。
承包人提出设计变更或合理化建议，应待工程师批准后方可实施。
如承包人擅自变更，负担由此导致的工期延迟和费用增加。
参见教材P339.3、建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为( )。
(2014年真题)A.3个月B.6个月C.1年【正确答案】D【答案解析】本题考查的是施工合同履行过程中的诚信自律。
良好行为记录信息公布期限一般为3年。
参见教材P335.4、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市[2007]9号)，不良行为记录信息公布期限一般为( )。
A.1年～3年B.6个月～3年C.3个月～3年D.3年以上【正确答案】B【答案解析】本题考查的是施工合同履行过程中的诚信自律。
不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年，法律、法规另有规定的从其规定。
2016一级建造师《项目管理》考试真题答案(名师版)
2016一级建造师《项目管理》考试真题答案(名师版)一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.应用曲线法进行施工成本偏差分析时，己完工作实际成本曲线与己完工作预算成本曲线的竖向距离表示项目进展的（）。
A．进度累计偏差B．进度局部偏差C．成本累计偏差D．成本局部偏差答案：A P1042.关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是（）。
A．生括区可以设置敞开式垃圾容器B．施工现场宿舍严禁使用通铺C．施工现场水冲式厕所地面必须硬化D．现场食堂必须设置独立制作间答案：A P2643某工程因为发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200元／天，进出场费2000元，台班费400元／台班，其中自班折日费160元／台班，计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（）元。
A．4000B．1600C．12000D．12500答案：B p3414下列施工生产要素的质量控制内窖中，属于工艺方案质量控制的是（）。
A．施工企业坚持执业资格注册制度和作业人员持证上自制度B．施工企业在施工过程中优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备C．施工企业对施工中使用的模、具脚手架等施工设备进行专项设计D．施工企业合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图答案：D p1855．关于设计阶段项目管理的说法，错误的是（）。
A．设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的组成部B．由于设计费占建设总投资的比例小，业主方可以忽略对其进行管理C．设计的质量直接影响项目实施的投资进度和质量D．设计的进度直接影响工程的进展答案：B p506下列建设工程项目施工成本分析方法中，属于分析各种因素对成本影响程度的是（）。
A．相关比率法B．比较分析法C．动态比率法D．连环置换法答案：D p1127.列施工现场防止噪声污染的措施中，最根本的措施是（）。
A．接收者防护B．传播谴径控制C．严格控制作业时间D．声源上降低噪声答案：D p2628.关于主体结构工程现场质量检测的说法，正确的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年一级建造师考试《项目管理》每日一练（8.2）
考生们来做一做一建项目管理习题吧，一级建造师考试网为您整
理“2016年一级建造师考试《项目管理》每日一练(8.2)”，希望对您
有所帮助！
51.应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案和( )构成。
A.总体应急预案
B.分部应急预案
C.现场处置方案
D.现场应急措施
52.建设工程安全生产事故应急预案的管理，包括应急预案的评审、
( )和奖惩。
A.存档、执行
B.备案、执行
C.存档、实施
D.备案、实施
53.食物废渣、粪便、合成洗涤剂、杀虫剂、病原微生物等是
( )。
A.工业污染源
B.农业污染源
C.生活污染源
D.综合污染源
54.施工现场文明施工管理组织的第一责任人是( )。
A.监理工程师
B.业主代表
C.项目经理
D.项目总工程师
55.关于招标投标的说法，正确的是( )。
A.招标人必须委托招标代理机构代为其办理招标事宜
B.招标人采用邀请招标，应当向三家以上具备承担招标项目能力
的法人发出投标邀请书
C.乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额5000万以下的工程
招标代理业务
D.乙级工程招标代理机构不可以跨省、自治区、直辖市承担业务
56.某工程项目开工前，发包人向承包人提供了有关施工现场的地
下管线资料，承包商按合同要求对管线予以了保护。由于发包人提供
的资料不准确，导致承包人在正常施工过程中对地下管线造成了破坏，
根据施工合同示范文本规定，对该情况的处理应是( )。
A.保护费用由发包人承担，事故损失由承包人承担
B.保护费用与事故损失均由发包人承担
C.保护费用由承包人承担，事故损失由发包人承担
D.保护费用与事故损失均由承包人承担
57.关于施工专业分包的说法，正确的是( )。
A.承包人应提供全套总包合同供分包人查阅
B.承包人应向分包人提供合同专用条款中约定的设备和设施，费
用由分包人承担
C.分包人不参加由发包人组织的图纸会审，由承包人向分包人进
行设计交底
D.承包人应向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各
种相关资料
58. 某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工，由于工程
师未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天;由于承包人已完工程出现
质量问题，工程师要求进行质量整改，导致暂停施工8天;由于发包人
未能按合同约定支付工程款，导致承包人暂停施工10日。根据施工合
同示范文本的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工
期顺延为( )天。
A.10
B.13
C.15
D.23
59.在工期紧迫，无法按照常规编制招标文件招标时，可采用的成
本加酬金合同的形式是( )。
A.成本加固定费用合同
B.成本加固定比例费用合同
C.成本加奖金合同D.最大成本加费用合同
60.如果采用单价合同，业主的工作量将会增加，主要表现在( )
工作量加大。
A.风险管理
B.合同管理
C.施工管理
D.核实已完成工程量
51.C
【考点】应急预案体系的构成。
【解析】应急预案应形成体系，通常由综合应急预案、专项应急
预案和现场处置方案组成。
因此，正确选项是C。
52.D
【考点】生产安全事故应急预案的管理。
【解析】建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的
评审、备案、实施和奖惩。
因此，正确选项是D。