湖北省建设工程施工合同范本通用版2篇
2023湖北建设工程施工合同()正规范本(通用版)
湖北建设工程施工合同(2023)一、合同背景本合同由湖北省某工程建设项目的业主方与承包方签署，旨在明确双方在工程施工过程中的权利和义务，确保工程进展顺利、合规进行。
二、合同主要条款1. 项目概述1.1 项目名称：工程项目1.2 建设地点：湖北省1.3 项目规模：详见项目规划文件2. 合同参与方2.1 业主方：工程有限公司2.2 承包方：施工有限公司3. 合同签署日期本合同于YYYY年MM月DD日双方正式签署。
4. 工程进度和时间要求4.1 工程进度计划双方应在合同签署后确定详细的工程进度计划，并严格按照计划进行施工。
4.2 工程时间要求工程施工周期为YYYY年MM月至YYYY年MM月，具体时间根据实际工程进展情况协商确定。
5. 施工内容和技术要求5.1 施工内容承包方应按照项目规划文件和设计要求，完成工程主体结构、装饰装修、给排水、电气、通风、供暖等施工内容。
5.2 技术要求承包方应具备相应的资质和技术实力，保证施工质量符合相关国家和地方标准及规范的要求。
6. 施工资金与支付方式6.1 施工资金业主方将按照合同约定向承包方提供相应的施工资金，用于满足施工所需的人力、材料、设备等方面的开支。
6.2 支付方式双方约定的支付方式包括预付款、进度款和竣工结算款。
具体支付比例和时间节点将在双方协商确定后列明于补充协议中。
7. 质量保证和验收标准7.1 质量保证承包方应按照工程质量管理要求，严格执行施工质量控制措施，确保工程质量符合设计要求和相关标准。
7.2 验收标准工程竣工后，业主方将组织相关专业人员对施工工程进行验收。
验收标准以项目设计要求和国家相关标准为准。
8. 变更和索赔8.1 变更任何一方若发现施工过程中需要对合同范围、工程内容或规模进行变更的情况，应书面通知对方，并经双方协商后签署变更协议。
8.2 索赔若因业主方或承包方原因导致工程施工受阻或损失，受影响方有权提出索赔要求。
索赔应遵循合同规定的程序和时间限制。
湖北省建设工程施工合同
湖北省建设工程施工合同合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]法定代表人：[甲方法定代表人]联系地址：[甲方联系地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]法定代表人：[乙方法定代表人]联系地址：[乙方联系地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行建设工程项目，乙方具备从事该项目的施工能力和资源，并愿意承接该项目，双方经友好协商，就工程施工事宜达成以下合同：第一章总则第一条合同的目的根据甲方的需求和乙方的能力，双方签订本合同，共同合作完成建设工程项目，确保工程质量、进度和安全。
第二条工程内容及规模（一）工程名称：[工程名称]（二）工程地点：[工程地点]（三）工程规模：[工程规模]（四）工程造价：[工程造价]（五）工程工期：[工程工期]第三条合同的性质本合同为费用合同，并按双方约定的付款方式进行付款。
双方同意以书面形式签订工程变更、索赔、解除和补偿等相关协议。
第二章乙方的权利和义务第四条乙方的权利（一）乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款项。
（二）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，并须按时提供工程设计图纸、施工图纸和其他相关资料。
（三）乙方有权在法律许可的范围内，将合同工程的一部分或全部委托第三方进行施工，但必须获得甲方书面同意。
（四）乙方有权以自己的名义在施工现场签订施工合同，但必须获得甲方书面同意。
第五条乙方的义务（一）乙方必须按照合同要求完成工程，保质保量完成工程建设任务。
（二）乙方必须按照法律法规和相关标准进行施工，确保施工质量和安全。
（三）乙方必须按照合同约定的工期完成工程，并保持合同约定的施工进度。
（四）乙方必须按照合同约定的质量要求提供工程质量保证。
（五）乙方必须按照合同约定的付款方式申请支付工程款项，并提交相关付款证明和报销清单。
（六）乙方必须保护施工现场的环境和设施，保证施工现场的秩序和安全。
第三章甲方的权利和义务第六条甲方的权利（一）甲方有权要求乙方按合同约定的质量、工期和价格完成工程任务。
湖北省建设工程施工合同模板
湖北省建设工程施工合同模板一、合同双方本合同由双方根据有关法律法规和规章制度自愿签订并共同遵守：甲方：（委托人）______________乙方：（承包人）______________二、合同背景甲方为建设工程的委托人，拟委托乙方作为承包人承担相应的工程施工任务。
双方通过充分协商达成协议，就建设工程施工的各项事宜达成一致。
三、合同范围本合同的工程范围包括但不限于内容：1.工程名称：______________2.工程位置：______________3.工程规模：______________4.工程内容：______________5.工程进度计划：______________四、工程价格与支付方式1.工程价格总额：______________（大写：______________）。
2.工程价格支付方式：–首付款：______________，应在合同签订后的10个工作日内支付；–进度款：根据工程进度，乙方提出申请后由甲方支付；–完工结算款：工程完工后，甲方对工程进行验收合格，由甲方根据合同约定期限内支付。
五、质量与安全保证1.乙方在进行施工过程中，必须按照国家相关法律法规、标准和合同约定来进行，保证工程质量达到合同要求。
2.乙方应采取安全措施，确保施工过程中的人员安全、设备安全和施工现场的安全。
六、工期1.工程开始日期：______________2.工程完成日期：______________3.若因甲方原因导致工期延误，甲方应承担由此产生的相关费用。
七、索赔和违约责任1.若发生工程质量问题，甲方有权提出索赔，并要求乙方进行修复或返工。
2.甲方或乙方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
八、合同变更和解除1.本合同的变更必须经双方协商一致，在书面形式下签订补充合同。
2.如因不可抗力等不可预见的原因导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同。
九、争议解决因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。
湖北省建工程施工合同
湖北省建工程施工合同甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：湖北省武汉市某建设工程1.2 工程地点：湖北省武汉市某地区1.3 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等1.4 工程立项批准文号：____________________1.5 资金来源：自筹资金二、工程承包范围2.1 承包范围：本工程的全部施工内容，包括但不限于土建、安装、装饰等。
三、合同工期3.1 开工日期：____年__月__日3.2 竣工日期：____年__月__日3.3 合同工期总日历天数：____天四、质量标准4.1 工程质量标准：符合国家、行业和地方的相关规定，达到优良工程标准。
五、合同价款5.1 合同金额（大写）：人民币____元整（小写）：____元。
六、组成合同的文件6.1 组成本合同的文件包括：1) 本合同协议书；2) 中标通知书；3) 投标书及其附件；4) 本合同专用条款；5) 本合同通用条款；6) 标准、规范及有关技术文件；7) 图纸；8) 工程报价单或预算书；9) 其他双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
七、合同的生效、变更和解除7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 合同的变更和解除必须经双方协商一致，并书面确认。
八、违约责任8.1 双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
九、争议解决9.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。
十、其他约定10.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
10.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。
湖北省建设工程施工合同模板
湖北省建设工程施工合同模板湖北省建设工程施工合同模板一、合同的签订1.1 甲方：（以下简称甲方）法定代表人：地质：1.2 乙方：（以下简称乙方）法定代表人：地质：1.3 签订地点：湖北省二、合同的目的和内容2.1 目的本合同旨在明确甲方与乙方在湖北省建设工程方面的权利和义务，保证工程的顺利进行。
2.2 内容乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求，在规定的时间内完成工程，并提供相应的质量保证。
三、合同的履行方式和期限3.1 履行方式乙方应按照甲方的要求进行施工，并根据合同约定的工程进度进行施工进展报告。
3.2 履行期限工程的履行期限为合同签订后的一定时间内，具体的履行期限将在合同中明确约定。
四、合同价款和支付方式4.1 合同价款合同价款为人民币（以下简称“元”）。
4.2 支付方式甲方根据工程进展情况，按照合同约定的支付方式和时间节点支付合同价款。
五、合同的质量和安全要求5.1 工程质量要求乙方在施工过程中应严格按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合要求。
5.2 安全要求乙方应按照相关安全规定进行施工，确保施工过程中的安全和人员的安全。
六、合同的违约责任6.1 违约责任如果一方违反了合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
6.2 法律适用对于合同违约的纠纷，双方应协商解决，协商不成的，可以依法向有关部门提起诉讼。
七、合同的变更和解除7.1 合同变更任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订变更协议。
7.2 合同解除一方违反合同约定严重影响工程质量和安全的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
八、合同的争议解决方式8.1 协商解决如果双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以通过法律途径解决。
8.2 诉讼解决如协商不成，双方可以根据湖北省相关法律规定，向有关部门提起诉讼解决争议。
九、合同争议的其他事项9.1 报备要求乙方应按照湖北省有关要求，将合同备案报当地有关部门。
湖北省建设工程施工合同(2023)
湖北省建设工程施工合同(2023)湖北省建设工程施工合同(2023)第一章总则第一条合同目的与范围本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》以及湖北省有关法律法规的规定，由甲方与乙方签订，旨在明确双方在工程建设过程中的权益和义务。
第二条合同签订背景甲方是湖北省政府机关，乙方是具备相应资质的建造企业，甲方故意将建设工程委托乙方施工，并在履行合同义务的基础上达成共识。
第三条定义及解释1. 建设工程：指在土地上建设或者修缮建造物、工程设施，包括新建、扩建、改建及附属设施等。
2. 施工单位：指乙方承担实施建设工程的企事业单位或者个体工商户。
3. 监理单位：指甲方委托的专业监理机构。
4. 建设单位：指甲方。
5. 合同价款：指乙方完成建设工程所应获得的报酬。
6. 项目负责人：指乙方在建设工程中负责组织、协调和指导工作的主要负责人。
7. 工程配合：指甲方为乙方施工提供的土地、暂时设施、配套服务等。
第二章合同的订立与生效第四条合同的订立1. 乙方提供的工程投标文件应满足甲方对投标文件的要求，并经甲方评审通过后方可订立合同。
2. 双方应在合同签订前共同制定详细的合同执行计划，并发出施工通知书。
第五条合同的生效与履行1. 本合同自甲、乙双方盖章之日起生效，并在生效之日起计算工期。
2. 乙方在工程施工过程中应按照合同约定的质量、工期和安全标准进行施工，并按时完工。
3. 甲方应按照合同约定支付合同价款，并按时提供工程配合。
第三章施工过程与质量管理第六条施工过程管理1. 乙方应合理组织施工，确保施工进度和施工质量，并严格遵守相关法律法规。
2. 乙方应设立专门的施工现场负责人，并向甲方提供相关人员资质证明。
3. 乙方应按照工程计划进行施工，并及时向甲方报告施工发展情况。
第七条施工质量管理1. 乙方应制定施工质量管理制度，并建立完善的施工质量控制体系。
2. 乙方应对施工材料进行严格把关，确保符合相关技术标准和规范要求。
湖北省建设工程施工合同模板(2023范文免修改)
湖北省建设工程施工合同模板1. 引言本文档为湖北省建设工程施工合同的模板，适用于在湖北省范围内进行建设工程施工的合同签订。
本合同模板包含了基本的合同条款和条件，以确保双方的权益能够得到保护。
使用本模板时，请根据实际情况进行修改和调整。
2. 合同基本信息合同编号：[合同编号]合同签订日期：[签订日期]合同甲方：[甲方名称]合同乙方：[乙方名称]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]3. 合同条款和条件3.1 工程范围1. 乙方应按照甲方的要求，在合同中规定的工程地点内完成工程的施工。
2. 工程的具体范围和工作内容详见附件1工程说明书。
3.2 工期和交付时间1. 工程的开工日期和竣工日期应按照本合同的规定执行。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延长的，乙方应及时书面通知甲方，并经甲方同意方可延长工期。
3.3 价格和支付方式1. 本工程的总价款为[总价款]，支付方式及时间详见附件2付款计划。
2. 甲方应按照付款计划支付款项，乙方应提供相应的发票和相关证明文件。
3.4 质量保证和验收标准1. 乙方应按照国家有关法律、法规和标准的要求，确保工程的质量符合合同规定的标准。
2. 乙方完成工程后，甲方有权进行验收。
如发现质量问题，乙方应按照甲方的要求及时进行整改。
3.5 违约责任1. 甲方或乙方违反合同条款的，应承担相应的违约责任。
2. 处理违约事宜的方式和结果详见附件3违约责任条款。
3.6 保密条款双方在履行合同过程中可能会接触到对方的商业秘密和机密信息，在合同期限和解除后应对相关信息进行保密。
3.7 争议解决合同履行过程中所发生的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。
4. 合同生效和变更4.1 合同生效本合同自甲方和乙方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格并支付最后一笔款项之日。
4.2 合同变更未经双方书面协议，任何一方不得擅自变更合同条款和条件。
5. 合同解除1. 在工程未完成前，经双方一致同意，本合同可以解除。
湖北建设工程施工合同(模板)范本
湖北建设工程施工合同范本1. 合同的背景和目的本合同由建设工程的业主（简称“甲方”）与承包商（简称“乙方”）签订，旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任。
本合同规定了双方的权益和责任，确保工程按时、按质、按量完成。
2. 合同条款2.1 工程概况工程名称：【填写工程名称】工程地点：【填写工程地点】工程规模：【填写工程规模】工程周期：【填写工程周期】工程造价：【填写工程造价】2.2 工程责任范围甲方的责任范围包括但不限于内容：提供工程设计文件；提供工程用地；提供工程所需的法律、行政审批文件；提供工程所需的资金；提供施工图纸；提供工程监理。
乙方的责任范围包括但不限于内容：按照甲方提供的工程设计文件进行施工；按照甲方提供的施工图纸进行施工；按照甲方的要求进行工程质量检验；按照甲方的要求进行交付和验收。
2.3 价格和支付方式工程造价为【填写工程造价】。
支付方式如下：工程款分期支付，每期支付比例为【填写支付比例】；最终支付金额应在工程竣工验收后的【填写时间】内支付。
2.4 工期和延期工程周期为【填写工程周期】。
双方约定如下：工程计划开始日期为【填写工程计划开始日期】；工程计划完成日期为【填写工程计划完成日期】；乙方应确保在工程计划完成日期前完成工程；如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方并申请工期延长。
甲方有权审批或拒绝乙方的工期延长申请。
2.5 工程监理甲方有权聘请第三方工程监理机构对工程施工过程进行监督和检查。
乙方应积极配合工程监理机构的工作，并按照监理机构的要求进行工作。
2.6 工程质量和保修乙方承诺在工程竣工验收后的【填写保修期限】内对工程质量负责，并承诺在保修期内免费修理甲方合理认可的由工程质量问题引起的故障。
2.7 违约责任双方应严格履行合同义务，如果一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、采取救济措施等。
2.8 合同变更和解除任何一方在履行合同过程中如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议；任何一方在履行合同过程中如需解除合同，应提前【填写解约通知期限】通知对方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
湖北省建设工程施工合同范本通用版2篇General version of Hubei construction project construction con tract model甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号：XX-2020-01湖北省建设工程施工合同范本通用版2篇前言：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。
本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：湖北省建设工程施工合同范文通用版2、篇章2：湖北省建设工程施工合同范文基础版篇章1:湖北省建设工程施工合同范文通用版建筑工程保证书发包人（甲方）:_____梁建设________________承包人（乙方）:___________________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____户主梁建设在跑马岗村建造的私有住房___签定工程质量保证书.第一条工程质量承包范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任.质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,电气管线、给排水管道,以及双方约定的其他项目.第二条质量保证条款明细:双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保证如下: ⒈ 保证地基基础工程和主体结构工程能达到合理使用年限;⒉ 保证屋面具有防水能力,房间楼层和外墙面及洗手间等具防渗漏性能. ⒊ 保证整体楼层具有抗风防水抗震能力.⒋ 保证楼层有加高再建承受能力;⒌ 保证房屋各楼层建筑高度达到发包方要求;⒍ 保证房屋建筑格局适用于甲方需求.⒎ 其他项目保证条约:________________________________________________________________________________________________ _____________________________. 质量保证自工程竣工验收合格之日起生效.第三条质量保修责任⒈ 如未达到上述要求,承包人应当在接到甲方通知之日起7天内派人负责维修或重建.承包人不在约定期限内派人修建,发包人可以委托他人修理.费用由承包方负责. ⒉ 发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修. ⒊ 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由当地安全建筑管理部门或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修.⒋ 除不可抗力以外造成的房屋倒塌、裂缝、倾斜等因素,乙方负全部责任.（不可抗力:指因战争、动-乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾、以及特大自然灾害.）第四条保修费用因建筑质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担.第五条其他双方约定的其他工程质量其它注意事项:____________________________________________________________________________________________ _____________________________. 本工程质量保证书,由甲乙双方在竣工前共同签署,自签订之日起即产生法律效力,本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同.甲方:乙方:法定代表人（签字）: 法定代表人（签字）:年月日年月日建筑节能工程质量保证书为了维护用户的合法权益，我单位对该工程作出如下质量保证和承诺：依据《建筑节能工程施工质量验收规范》《建筑节能工程施、工质量验收规程》的规定，我单位组织设计、监理、施工等单位对该工程建筑节能分部工程进行专项验收，经我单位查验，该工程符合建筑节能强制性标准，并出具建筑节能工程竣工验收合格报告。
一、本工程自竣工验收合格之日起，在住户正常使用的情况下，我单位免费承担保修期内的维修责任，并在承诺期限内负责维修完毕。
二、根据《国家房屋建筑工程质量保修办法》规定：房屋建筑工程质量保修期，自建筑工程竣工验收合格之日起计算：用户使用过程中发现建筑节能分部工程质量问题，可直接拔打公司维修电话。
在我单位能提供充分证据证明：因住户使用不当，以及不可抗的自然灾害而造成的质量问题，不在我单位保修范围内。
三、建筑节能分部工程为《建筑节能工程施工质量验收规范》规定的内容，我单位的保修期不少于国家规定的保修期。
特别声明：经我单位查验，本工程安装的供热系统装置均合格，用户在使用过程中发现质量问题，可直接拨打公司维修电话，我单位在 5 日内负责维修完毕，如在 5 日内没有维修或在维修后仍不能正常使用，我单位保证在 10 日内进行更换。
四、有关建筑节能分部工程质量的来信、来访、投诉，我单位将直接及时给予答复和妥善处理，若对我们服务人员的工作不满，可直接向我单位投诉，我单位将及时进行处理。
工程名称：吴忠市阳光骄子 c 区 20#楼施工单位维修负责人：施工单位维修电话：建筑产品工程质量保证书1 按照中华人民共和国建设部令“第80号”《房屋建筑工程质量保险办法》及《建设工程质量管理条例》中相关内容进行保修。
2 该工程在市质量监督站、市安全监督站及许昌安全管理局监督下，施工中严格执行工程建设强制性标准，安全生产、文明施工、百年大计、质量第一。
3 保证执行上级部门有关建筑材料用证制度，严格建筑材料采购、产品合格证、复验报告手续，确保使用建筑材料的合格率达100%。
4 该工程竣工后按建设部（xx-xx）xx-x号规定，经建设、勘察、设计、监理、施工方验收、质量监督部门核定为合格工程。
5 建设工程验收合格用户在使用时，向用户提出交《建筑工程保修书》、《建筑工程使用说明书》，已备用户在使用过程中了解应注意事项和发现问题及时向我方反馈。
6我公司承建的建筑产品，在保修期内和出现因施工原因所造成的工程质量方面的一切问题（除人为的和不可预见的自然灾害），我公司保证随叫随到，及时进行处理，且在工程交付使用期后进行工程回访工作，以观察询问工程在使用期间的情况。
7用户使用过程中如有需施工解签的技术问题和出现质量问题，可直接反馈到我公司或打电话进行咨询，我方接通之后3日内给予答复，并进行维修处理。
保证达到用户满意。
8切实搞好建筑产品的质量，实行建筑产品交付使用后的服务质量和水平。
联系人：xx-xx建筑工程有限公司xx分公司项目经理：xx-xxx-xx-xx-xx房屋建筑工程质量保证书房屋建筑工程质量保证书发包方（甲方）:_____梁施工________________承包商（乙）:___________________________雇主，承包商根据“建筑法”，“建设工程质量管理条例”和“房屋建筑质量保修方法”，以协商一致方式，为首的____梁施工建在跑马地村的私人房屋___保证工程质量的签字仪式。
合同项目的范围和内容质量第一承包商在质量保修期内，按照有关法律，法规，规则，法规和协议，承担工程质量保修责任。
当事人约定的质量的基础工程，主体结构工程，屋面防水，防水浴室，房间的墙壁外，，和防渗漏，电气线路，供水和排水，和其他项目的覆盖面。
第二条质量保证规定的详情：双方根据“建设工程质量管理条例”的协议，以确保工程质量的有关规定如下：⒈确保基础工程和建设的主体结构达到合理的生活;⒉屋面防水能力，以确保房间外的墙壁和地板和厕所等防渗漏性能。
⒊确保整体抗震能力防风防水地板。
⒋确保地板已建立能力提高的高度;⒌保障性住房发包方，每层的建筑高度要求;⒍用于住房建设的模式，以确保党的需要。
保证条约⒎其他项目自竣工验收的工程质量保证日期。
文章的质量保修责任⒈如果不符合上述要求的，承包人应当通知接收方从修复或重建之日起7天内发送。
外部承包商商定的期限内发出施工，承包，可以委托他人修复。
牺牲承包商负责。
⒉事故应急修理，承包人在接到通知后的事故，应立即到达事故现场维修。
⒊涉及结构安全的质量问题，应按照“住房建设的质量保修的手段”的规定，立即向当地行政主管部门的建设，采取安全防范措施;建设管理由当地安全部门或适当设计单位的资质水平提出保修方案，实施承包商保修。
⒋其他不可抗力造成房屋倒塌，开裂，倾斜等因素，乙承担全部责任。
（不可抗力：战争，动-乱，通过空气或其他非甲，乙的责任造成的爆炸，火灾，和严重的自然灾害下降飞行物）文章保修费用由于施工质量问题由甲方承担的建设成本造成。
其他物品双方商定的其他考虑其他工程质量工程质量的`保证，在完成前双方共同签署以来签署的法律效力的日期，签订合同，双方如需要修改的时间，由双方协议，可以签署补充协议，作为合同的补充合同。
甲方：乙方：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日建筑和装饰装修工程质量保证书发包人（全称）：____________________________________________________________________ 承包人（全称）：______________________________________________________ ______________ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对________________________________________________（工程全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。