智能化系统施工合同协议书
智能化系统施工合同协
议书
集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
智能化系统施工合同
委托方(甲方 ):江西两岸置业有限公司
承包方(乙方 ):景德镇源盛智能化工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定 ,结合工程的具体情况 ,经双方充分协商 ,签订本合同。
一、工程项目
1. 工程名称 : 万兴隆·御景城住宅项目
2. 工程地点 : 西山路捆牛山。
3. 承包范围 :小区闭路监控系统、楼宇可视对讲系统、 UPS不间断电源系统、小区一卡通管理系统、电子巡更系统、弱电防雷系统、电梯五方通话布线系统、地下室停车场出入口管理系统、背景音乐系统。详细工程范围及内容见乙方提交的预算书及优化设计图纸，甲方提供的智能化技术参数要求。
4. 承包方式 :包工、包料、包提供施工机械设备、包各类材料设备检验、包安全文明施工、包质量、包工期、包验收合格、包维护、包风险、包保险、包施工及各种税费等本工程的应有的全部费用 (不再收取总包服务配合费 )。
二、工期:
1.根据万兴隆·御景城智能化系统工程的实际情况 ,开工日期以甲方下达的开工令为准，时间为150日历天。
2.竣工日期以双方对本工程验收合格为准。
三、系统总造价及其支付 :
(一 )系统总造价
1、本工程采用总价包干的方式承包 ,合同包干总价为人民币:668000含税元 (大写 : 陆拾陆万捌仟元)。
2、乙方在合同范围内有漏算、少算工程量的,视为已包含在工程总价之中 ,
结算不作调整 ,所需全部费用及责任均由乙方承担。
(二 )款项支付
1.本工程分二期施工建设，一期造价为33.4万元(大写 : 叁拾叁万肆仟元)；
二期造价为33.4万元(大写:叁拾叁万肆仟元)，甲方不支付预付款；另施工单
位承若，合同签订后，购买一套商品房作为智能化系统工程施工保证金。
2.一期智能化系统管线敷设安装完成后，甲方支付一期工程款人民币壹拾万整；一期设备安装完成后再支付工程款壹拾万整。
3.竣工验收合格后 ,支付到一期工程总额的95%。
4.预留一期合同总价的5%作为一期工程质量保修金 ,保修期两年后 7个工作
日内全部无息付清。
5.每次付款前乙方须提供足额正规发票 ,因乙方未及时提供发票导致的付款延
迟由乙方负责。
6.二期付款条件同上
四、供货及安装 :
1. 本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2. 乙方维护使用的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准 ,并向甲方提
供厂家批号、出厂合格证等资料证明。否则 ,甲方有权要求乙方更换 ,相关费
用由乙方自行承担。
五、维修保养 :
1.甲方需在乙方施工完后一个月内验收，本系统免费保修期为贰年自竣工验收合格之日起计算。
2.保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造成的工程质量问题均由乙方负责无偿维修。
3.若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏 ,乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏 ,乙方负责维修 ,其费用由甲方负责。
4.在保修期间，属于保修范围和内容的项目，乙方在接到甲方报障电话或书面通知后 ,2小时内派人修理。若发生紧急抢修事故 ,乙方接到事故电话通知后 ,4小时内赶往事故现场抢修。乙方逾期进行维修的 ,甲方可自行或委托第三方维修 ,维修费用从乙方的保修金中扣除 ,不足部分,有权向乙方追偿。
5.如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的 ,甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失 ,该尾款不足以赔偿甲方损失的 ,甲方有权向乙方追偿。
六、双方责任 :
(一 )甲方责任 :
1. 组织对工程的竣工验收 ,并按合同规定的付款方式支付工程款 ,配合乙方办好结算工作 ,及时结算工程财务和工程尾款。
2.甲方委派叶艺松同志为甲方代表 ,联系电话：处并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
3.在乙方供货后 ,甲方可以组织入员对器材进行验收。
4.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
5.在乙方施工过程中提供必要的配合及便利 ,在不影响甲方正常生产施工过程时 ,不得以任何名义阻扰乙方正常施工及收取乙方正常施工过程的各种费用。
(二 )乙方责任 :
1.指派_何刚_为乙方驻工地代表 ,联系电话负责履行合同 ,组织施工 ,解决由乙方负责的所有施工有关事宜。
2.严格执行施工规范要求 ,严格按照甲方审批确认的施工图纸或做法说明进行施工 ,确保工程施工质量、工期要求 ,严格按照甲方确认的材料品牌及施工内容按质按量完成 ,做好施工质量检查记录 ,整理竣工验收资料。
3.遵守政府有关主管部门对施工现场管理的规定 ,做好现场安全保卫和垃圾清运等工作,做到工完场清理。
4.遵守甲方有关场地管理的规定。严格执行安全操作规程、消防和环境保护规定 ,做到文明施工 ,在施工过程中出现的一切安全、消防事故及经济损失 ,由乙方负责 ,并及时向甲方和建设主管部门报告。
5.对甲方楼栋管理人员迸行必要的操作、维护培训。
6.施工过程中出现安全问题由乙方负责。
七、争议处理方式
本合同在履行期间 ,双方发生争议时 ,在不影响工程进度的前提下 ,双方可协商解决，当事人双方协商不成时 ,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他事宜 :
1. 本合同如有未尽事宜 ,经双方友好协商 ,另签补充协议。
2.双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份 ,与本合同具同等效力。
3.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方 ,对方在收到
通知后必须及时回函。
4.本合同及其附件自签定之日起生效。
5.本合同一式肆份 ,甲乙双方各贰份 ,具有同等法律效力。
甲方 :江西两岸置业有限公司乙方：景德镇源盛智能化工程有限公司
法人代表：法人代表：
时间：2016年6月2日时间：2016年6月2日
湖南省：某建设工程施工合同
HNＪS—2008 工程编号: 合同编号: 湖南省建设工程施工合同 (补充协议书) 工程名称:外滩新城
工程地点： 发包人: 承包人: 湖南省建设厅 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、工程承包范围 三、合同工期 四、工程质量标准 五、合同价款 六、合同的文件 七、发包人承诺 八、承包人承诺 九、合同订立
第二部分通用条款 1 一般约定 2 发包人义务 3 监理人 4 承包人 ５材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输 8 施工测量 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工 12 暂停施工 １３工程质量 1４工程质量检测 １5 变更 16 价格调整 1７计价、计量与支付 18 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保 ２1 不可抗力 ２2 违约 2３索赔 24 争议的解决 第三部分合同专用条款
1 一般约定 ２发包人义务 3 监理人 ４承包人 5 材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输 ８测量放线 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工 １２暂停施工 13 工程质量 14 试验和检验 15 变更 16 价格调整 １7 计价、计量与支付 １8 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保 ２1 不可抗力 24 争议的解决 25 补充条款 第四部分合同附件及格式 附件一材料附表 附件二工程质量保修书
第一部分合同协议书 发包人:（全称) 湖南大鹏房地产开发有限公司 承包人：(全称) 为实施(项目名称）， 已接受承包人对本项目的中标。依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,共同协商达成如下协议。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容：
施工个人安全协议书(完整版)
合同编号：YT-FS-4450-56 施工个人安全协议书(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工个人安全协议书(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 为提高外来施工单位对安全生产工作的重视，加强我公司的安全管理，保证双方财产和员工的人身安全，防止各类事故的发生，特签订本安全协议书。 凡来我公司施工的单位和个人必须遵守以下安全管理规定： 第一条：施工单位应当严格遵守国家有关职业健康安全的法律法规，负责本单位承担的施工任务范围内全部的职业健康安全管理工作，保证安全施工无事故。 第二条：施工单位应当建立健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度，并严格组织实施；施工单位不得安排未接受过安全教育和技术培训考核不合格的施工人员上岗作业；施工单位应针对重大危险因素建立安全预案，并组织职工进行演练。
第三条：从事电工、金属焊接、起重机械设备操作等特殊工种作业的人员，应当由行政主管部门按照国家有关规定组织专业培训，经考核合格后持证上岗。施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业。 第四条：施工单位在施工现场的项目负责人为所在施工单位负责施工安全管理的责任人，施工单位应当在施工开始前，根据工程的性质、规模和特点，至少配备一名专职或兼职安全管理员，并明确其施工安全管理的具体职责和范围，每天进行安全检查。 第五条：施工安全防护设施的设置 施工单位应当按照有关的国家标准、行业标准或地方标准，在施工现场设置安全防护设施，并达到下列要求： （一）根据工程的施工进度、季节或天气特点，及时调整和完善安全防护设施；在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查；
施工安全合同协议书
建筑工程施工安全合同协议书 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目： 第二条施工地址： 第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 4、甲方指派＿＿＿＿＿＿＿同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担： （1）人身伤亡事故； （2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； （3）发生厂内火灾事故； （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派＿＿＿＿＿作为安全工作联系人。 5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。 8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。 10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
某建筑施工合同
XX省XXXXXX有限公司 施 工 合 同 书 XX省XXXXXX发展有限公司
建筑工程施工合同 发包：XX有限公司（以下简称甲） 承包：（以下简称乙） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。结合本工程项目甲资金及各项手续均具备开工条件的前提下，甲乙双协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：XXX公司办公大楼 二、工程地点：XX市XX区XX乡 三、工程特点：框架结构，均为5层 四、建筑面积：总建筑面积约为：㎡，标准层主楼约 为：㎡，架空层面积㎡ 五、设计单位：XX规划建筑设计有限公司 六、勘察单位： 七、监理单位： 第二条工程承包围及承包式 一、承包围 甲提供XX规划建筑设计有限公司施工图的所有容。 1、土建工程：施工图纸的所有土建容，即以栋号的水平投影为界，自桩顶承台垫层以上（含凿桩头）至屋顶技术层的全部土建容，主楼
水平投影下的面积、墙面外防潮处理和室外回填土及消防水池，所有土建给排水、照明设施的预埋协作配合等，包括所有窗户、所有防火门及防盗防火门制作及安装;消防设备安装专业施工单位的管线、配件预埋和预埋件及设备安装工作，所有室外排污检查井、化粪池，二次装修和防水、桩基工程都在施工围之。 2、给排水工程：施工图上所有给排水容，即自分户表至各用水位置的所有供水管线、管件、阀门安装，屋面雨水管及室外排水安装顺直。各用水处至室外污水井至化粪池或雨水井的管道，确保排水通畅，接头、支护牢固等2（该项由甲另外分包）。 3、电气及防雷工程：施工图纸所有强电路施工容，即分户表后所有强电路及附件安装，确保各线路不混线、不断路、不漏电，各栋防雷网络的布设和接地设置格按图施工，必须达到设计和规要求。3（该项由甲另外分包）。 4、装饰：外墙装饰按照施工图要求施工，墙仿瓷电梯间、楼梯间及公共部位为底层一遍，面层两道抛光，其余墙面为一底一面，地面水泥砂浆拉毛。安格栅电灯，楼梯间不锈钢扶手，楼梯间地面水泥砂浆压光，楼梯间的扶手栏杆安装不锈钢管，卫生间1∶2水泥砂浆抹面，所有地面为水泥砂浆找平。 5、本工程消防、通风部分、铝合金窗、弱电、水电均在该合同乙承包单价。 二、承包式：包工包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。 第三条合同工期 开工日期：年月日
工程施工安全协议书
工程施工安全协议书 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目： 第二条施工地址： 第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担： （1）人身伤亡事故； （2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； （3）发生厂内火灾事故； （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的； （5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派作为安全工作联系人。 5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。 8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。 10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。 11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
防水工程施工安全责任合同协议书范本
甲方： 乙方： 为预防此项工程在施工过程中发生意外事故，明确施工安全责任，经双方充分协商签订本协议。 第一条本工程项目：。 第二条甲方安全责任：督促检查乙方在施工过程中的安全制度和安全施工方案落实情况。 第三条乙方安全责任 (一)乙方负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守现场安全规章制度，制定安全施工方案，并指定专人负责监管安全施工作业。 (二)开工前必须对现场施工人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育。 (三)乙方在施工过程中使用甲方的设备，必须经甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。 (四)教育和监管施工人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动楼内设施设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。 (五)乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。 (六)乙方负责此项目的全部安全责任，如果在施工过程中发生安全事故，全部责任和经济损失均由乙方承担。 第四条甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。 第五条本协议作为防水工程合同附件，具有同等法律效力，双方自签订之日生效，一式两份，甲、乙方各执一份。 甲方（公章）：乙方（公章）:
甲方授权代表：乙方授权代表：年月日年月日
签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 签合同的注意事项如下（使用时请删除）： 一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。 二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。 三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。 四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。 五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。 六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。 七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容，法院
安全文明施工合同协议书范本
编号：______________ 安全文明施工合同 总包单位：______________________ 分包单位：______________________ 签订日期：_____ 年___ 月_____ 日 总包单位: 分包单位：
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临 时用电安全技术规范》(JGJ46-2012 )、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-2011 )，双方本着 平等、自愿的原则，签订本协议书。总包和分包均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务， 确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、总包单位的权利、责任和义务 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的 安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对分包单位施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正 分包单位施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对分包单位施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求分包单位提供资质证书、安全生产许可证、进场人员花名册及身份证复印件、特种作业 人员证件(人证相符)、进场教育、三级教育及安全技术交底(所有工人必须本人签字) 、与总包签订安全施工协议、通讯录、施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对分包单位的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提岀指导意见，并监督落 实情况。 6、对分包单位提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向分包单位提供电源时，应与分包单位办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对分包单位的临时用电设备设施进行监督和检查。发现分包单位在临 时用电中存在隐患必须责成分包单位以整改。并监督整改落实情况。 9、对分包单位特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 、分包单位的权利、责任和义务1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从总包单位安全生产管理。
建设工程施工安全协议书
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工安全协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。 3、乙方必须认真贯彻执行国家和上海市劳动局颁发的，关于劳动保 护、安全生产、消防等操作规程条款的规定。 4、乙方必须建有工程施工安全管理组织体制，以及各种工种专职或 者兼职的安全专员，特种作业人员的审证考核制度，及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 5、乙方在施工前应组织召开管理人员、施工人员进行必要的安全生 产教育，法制观念教育，加强和提高安全防范意识。 6、所有施工人员在施工期间必须严格执行和遵守现场甲方的安全生产防火管理条文规定，并接受甲方指派管理人员的日常管理督促、检查和指导，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。 7、乙方使用的所有机械设备、配电箱、电动工具等必须符合国家安全检测标准。未经检验合格，违章操作使用所发生的人员伤亡和造成伤亡事故均由乙方负责承担和赔偿。 8、乙方人员对施工现场的脚手架、各种安全防护措施、安全标志和 警告牌、不得擅白攀登，不得擅白拆除移动，未经许可擅白违反规定 操作所造成的后果均由肇事者和乙方负责。 9、特种作业必须执行〈〈国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上 岗，并按规定定期审证。严禁违章、无证操作。由于乙方工作人员不
按规范操作，或者乙方私白任用不懂电器、机械设备的人违章作业所造成的一切后果由操作者和乙方负责。 10、乙方在施工过程中需要拖接电缆、电线、拖线板、配电箱等电器设施时应制定专职人员负责施工。特别是使用井架电梯时，须遵守现场安全规章制度，有专人负责开启。 11、乙方施工中离地登高作业须系好安全带，戴有安全帽，按规范做好安全防范措施。施工现场要做到六不准：不准高空抛物，不准随便大小便，不准抽烟，不准偷盗财物，不准乱倒垃圾，不准私白带外人进现场。 12、由于乙方责任造成人员伤亡事故，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，事故的损失和善后处理费用由乙方负责。 13、本协议经双方代表签字后即生效。安全协议书作为合同正本附件一式三份，甲乙各持一份，一份留作备案。 甲方：乙方： 授权代表：授权代表： 日期：日期： 地址：乙方住所地： 邮编：邮编: 电话：电话:
小工程施工合同协议书
小工程施工合同协议书 施工合同是我们工程动工时需要用到的，那么如何制定一份完整的施工合同呢?下面是收集整理的小工程施工合同协议书，欢迎阅读。 小工程施工合同协议书(一) 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。 三、工程内容：等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。 五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题; (2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系; (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。 六、乙方职责： (1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查; (2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工 (3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务; (4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;
(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。 七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》2009定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。 八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx 年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。 九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。 十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。 甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：
施工安全协议书范本专业版(协议文本)
施工安全协议书范本专业版 (协议文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-085248
施工安全协议书范本专业版(协议文本) 甲方（发包方）： 代理人： 联系电话： 联系地址： 乙方（承包方）： 代理人： 联系电话： 联系地址： 为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全生产管理目标及责任，确保施工安全，杜绝安全事故的发生，双方在签订工程施工合同的同时，签订现场施工安全目责任协议书，具体责任条
款如下： 一、工程项目情况 1、工程项目名称：_______________________________________ 2、工程地点：_______________________________________ 3、工程范围：_______________________________________ 4、工程期限：___年___月___日——___年___月___日 二、管理人员 为保证施工现场的安全管理与明确安全责任，需要明确双方的现场管理人员： 1、甲方现场管理人员：___________________，联系方式： ___________________ 2、乙方现场管理人员：___________________，联系方式： ___________________ 三、甲方的安全责任 1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民
施工安全合同协议书5篇
施工安全合同协议书5篇 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签订的书面材料。下面是我搜集的施工安全合同协议书5篇，希望对你有所帮助。 施工安全合同协议书(一) 为了搞好高空作业的安全管理工作，防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。 一、甲方的职责： 1、甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知，为乙方带给《安全操作规程》，对乙方人员进行安全培训，告知乙方人员安全方面的处罚制度。 2、甲方在乙方进行高空作业时，有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将依据公司相关的处罚制度进行处罚。 3、作业过程中出现人员伤亡状况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的调查取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。甲方承担任何职责。 二、乙方的职责 1、本次施工过程中，乙方务必设立专职安全员，负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。 2、乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。
3、乙方在作业过程中，出现的安全事故，将由乙方承担全部职责，若对公司造成损失，乙方赔偿损失。 4、乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司 相关规定对乙方进行处罚。 5、根据“一岗双责”的规定：乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。 6、在作业开始前，乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育的员工进入现场。 7、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部职责。 8、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全职责。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部职责。 三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好礼貌作业。 四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。 五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。 甲方：乙方： 职责人：职责人： 签订日期：签订日期： 施工安全合同协议书(二) 甲方：
某工程施工合同模板
第一部协议书 发包人：市置业 承包人 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的实际情况，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称：柏林国际项目工程第栋工程， 1.2工程地点：市大道与建设南路交汇处东北角的佘湖新城B27、B26-1 宗地， 1.3工程容： 1.3.1承包人按发包人的要求（包括发包人交给承包人的所有图纸、工程变更、承包人施工围及发包人确定的施工组织设计和施工方案），结合现场实际需要，组织本工程的安全文明施工、维护、调试、竣工验收、维修、保修和工程服务等工作。 1.3.2发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程容（包括但不限于增加或减少工程围等），调整时发包人应书面通知承包人，由此引起的合同价款调整按合同有关条款规定执行。 2、工程承包围及承包方式 2.1 本合同承包围： 2.1.1发包人发放的建筑工程施工图纸所载的土建（含基础、主体结构及室粗装修）、室水电安装（施工至室外接入点）、管线预埋等所有容和招标文件及招标答疑、技术核定单、设计变更、工程联系单等所含的施工围。图纸上没有说明，但按照施工规定或抗震构造要求必须做的工作。 2.1.2按发包人要求对专业分包工程进行的安装后的堵补修复等，对发包人专业分包工程进行管理配合等工作。 2.1.3弱电工程即有线电视、、多媒体、消防报警系统、智能化管理系统等承包人只负责预埋、预留线管或套管（若预埋线管、套管不通时由承包人负责维修至畅通），其他由专业公司施工。
2.1.4发包人及监理工程师指示的与本工程施工蓝图有关的工程项目。 以上工程围为暂定，发包人保留根据工程实际情况进行工程容调整的权力 2.2发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人的承包围，但包括分包工程的预埋（留）、暗配及构件（或设备、部件等）安装后的堵补及发包人直接供货材料设备的卸车、倒运、验收、检测及保管和总包管理及总配合。承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。 2.3承包人愿意无条件接受发包人专业分包、发包人指定分包、甲供、甲控材和甲指乙供材料设备围的划分和安排，以及在施工过程中发包人对这种围的调整、界定和变更。 2.4承包方式：除本合同另有约定外，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验检测、包调试、包维护、包维修、包验收、包竣工资料。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行 3、合同工期 3.1开工日期暂定为年月日（具体开工日期以开工报告上发包人签认的日期为准）。 3.2合同总工期共计为个日历天。若遇人力不可抗力工期顺延。总工期已经综合考虑了节假日和雨雪天气。 3.3除非合同已有其他规定外，承包人不应以项目报批报建手续不全、民扰扰民、交通困难、现场及周边环境、政府和行业的检查及管理、本项目的庆典和会议及活动等原因为由提出各种形式的工期和费用的索赔要求。 4、质量标准：本合同适用的标准、规为国家及省、市有关法律、法规、规章、规性文件和强制性标准以及施工技术操作细则。承包人在确保发包人及本合同明确的质量标准的基础上，工程质量必须达到“优良”标准，如果本合同工程因承包人原因未能达到“合格”要求，承包人同意发包人本工程不予结算。 5、合同价款及承包和结算方式 5.1（本条为暂定）本合同采用固定费率、定额计价结算方式，结算时
施工安全协议书
施工安全协议书 为进一步加强建筑施工企业的安全管理，确保施工人员在生产过程中的安全健康，杜绝一切伤亡事故的发生，凡在本公司施工人员必须签订安全生产协议书。 1、施工人员未经培训和安全教育、未办好上级主管部门规定的一切手续，不得从事各种作业。 2、施工人员进入施工现场必须遵守公司及施工现场的各项管理制度，必须戴好安全帽，穿戴好个人安全防护用品，严禁违章作业。 3、施工人员进入施工现场严禁穿高跟鞋，拖鞋及易滑鞋。 4、施工现场所有人员身体不适、酒后不得从事各种作业。 5、施工现场电气设备、机械设备、安全防护、消防设备未经领导批准不得擅自拆改或使用。 6、在阳台、楼层和一切室内施工时严禁将头伸向室外、井字架、电梯井、门窗洞口等危险处，防止发生意外事故。 7、施工人员应注意现场一切孔洞、坑槽，上架子作业前要检查架子是否安全可靠，注意架子的探头板和飞跳板，以免掉落伤人。 8、施工中如要使用机械和手动电动工具，操作人员必须熟悉机械和电动工具的性能、操作规程及使用说明，戴好安全防护用品防止触电伤人。 9、特种工种人员(电工、焊工、架子工、塔司、起重工、机工等)必须经专业培训，合格后持证上岗。 10、高处作业时要遵守安全规定，必须佩戴好安全带和防护用品，要有切实可行的安全保护措施，严禁向下抛扔杂物，工具和灰尘防止发生事故。 11、施工现场严禁吸烟和一切非法用火，必须用火时要办理用火证，作好现场消防工作，避免火灾发生。 12、施工人员禁止在新砌墙上行走，防止标号未达到强度，造成倒塌伤人。 13、施工人员往架子上码砖时，不得超过三码，严禁荷载过重，架子失稳伤人。 14、施工人员严禁攀登脚手架、高车架及一切非通行上人道路，禁上乘坐非乘人运输工具上下，防止发生事故。 15、施工人员冬季取暖时，炉具安全防护措施要齐全有效，安好风斗防上煤气中毒，任何人不得使用电炉子取暖。
单项工程施工合同协议书.doc
单项工程施工合同协议书 以下是我为大家收集的合同范本，仅供参考! 甲方：_________ 乙方(施工责任方)：_________ 甲方承建之_________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。 二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导 1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2)乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3)乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、
技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任 1、甲方责任 1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任 1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。 3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。 4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，
施工安全协议书(标准版)
施工安全协议书 甲方：________________________________________________乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
工程名称： 1#2#厂房设备安装施工 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工安装现场的安全生产和施工安装现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工安装现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工安装现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工安装现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 6、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 7、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
某工程施工合同补充协议书
唐山曹妃甸临港商务区期住宅楼工程 《建设工程施工合同》补充协议 发包人（甲方）：唐山曹妃甸房地产开发有限公司 承包人（乙方）： 根据双方于年月日签订的唐山曹妃甸临港商务区二期住宅楼工程《建筑工程施工合同》（简称原合同），甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。 一、工程概况 .工程名称：曹妃甸临港商务区住宅楼工程 .工程地点：曹妃甸中山路临港商务区 .工程范围：区栋楼的建筑安装工程。建筑面积（暂估）平方米，含半地下室、车库面积。（施工图纸到现场后调整建筑面积并补充本协议附件）。 .承包内容：甲方提供的全部施工图及技术文件中的所有内容（桩基工程及其他甲方分包工程除外）。 二、合同工期 合同工期总日历天数天。 开工日期为年月，以总监理工程师发出的开工令为准。竣工日期为年月日前。 关键部位节点工期及网络图详见附件。
三、质量标准 合格。 四、承包方式： 包工包料，除甲方分包工程以外的全部工程总承包。 甲方分包工程（不限于）：桩基工程、消防、通风、电梯、燃气、门窗安装等工程。 五、合同价款确定与结算 （一）合同价款 暂估合同价款为万元（人民币大写：壹万壹仟贰佰伍拾万元整）。 暂估合同价款暂估单价×暂估建筑面积 暂估单价：元平方米， 暂估建筑面积：平方米。 本工程合同价款未核定前，按暂估价拨付进度款。 合同价款核定：乙方收到甲方全部施工图纸后的日内，将施工图（含图纸会审内容）预算报甲方审核，甲方审核后的预算价款下浮后做为合同价款。 合同价款确定后，按合同价款拨付工程进度款。已按暂估价拨付的进度款据实调整。 （二）工程结算 工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交结算报告，双方在乙方提交结算书后的天内完成结算。 双方审定的结算数额下浮后为本工程结算价款。
施工安全合同书
施工安全合同书 以下是关于《施工安全合同书范文》，供大家学习参考！ 发包单位： 承包单位： 为确保建设工程在施工中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定，明确发、承包方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。 一、工程项目名称： 二、工程地址： 三、工程范围： 四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效 一、发包方的安全责任： 1、工程项目发包前，发包方安全监察机构必须对承包方资质和条件进行审查，并出具资质和条件审查书，合格后方可参加工程招、投标等活动。 2、对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件： 持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书：有施工简历和近3年的
安全施工记录。 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。 配备的机械、工契据及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。 应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。 具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构：施工队伍超过30人的配有专职安全员：30人以下者设有兼专职安全员。 3、在有危险性的电力生产区域内作业，开工前发包方必须对承包方项目负责人等，进行全面的安全技术及文明施工交底，应有完整的交底资料和交底记录，并经双方交底人员签字。并要求承包方事先制定施工方案，明确“三措”，经发包方工程项目主管机构、生技和安监部门审查合格后方可施工。 4、不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严整违章的行为立即勒令停止其工作。 工程合同总价在50万元及以上的其他工程，发包方必