2016二建施工管理(模拟题)
1、根据《建设工程施工合同(示范成本)》(GF-99-0201)，承包人未在索赔事件发生后28天内发生索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有( )。2011
A.真实性
B.时效性
C.关联性
D.有效性
【答案】B
2、根据《建设工程施工合同(示汇文本)》(GF-99-0201)，如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交( )2011
A.索赔意向通知
B.中间索赔依据
C.中间索赔报告
D.索赔声明
【答案】C
3.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，则承包人的正确做法为( )。2012
A.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告
B.只需在干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告
C.按工程师要求间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36天内提交最终索赔报告
D.按工程师要求间隔提交中间索赔报告，干扰事件影响结束后42天内提交最终索赔报告
【答案】A
4. 施工承包合同索赔成立的条件之一是：造成承包人费用增加或工期损失的原因，合同约定( )。2010
A. 不属于发包人的合同责任或风险责任
B. 不属于承包人的行为责任或风险责任
C. 属于承包人可预见的不利外界条件
D. 属于分包人的风险
【答案】B
5.在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，索赔工作程序的第一步是要( )。
A.提出索赔意向
B.提出索赔金额
C.提出索赔时间
D.提出索赔报告
【答案】A
6.某承包商承揽的住宅工程项目，由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意，致使一项工作拖期3天完工，由于该工作有3天的自由时差，根据索赔成立应该具备的前提条件，承包商( )。
A.不应向业主提出超过3天的工期索赔
B.应向业主提出费用索赔
C.不应向业主提出工期索赔
D.应向业主提出工期索赔
【答案】C
7.承包人必须在发出索赔意向通知后的( )天内，提交一份详细的索赔文件和有关资料。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】D
8.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对承包人提出的索赔，监理人应在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的( )天内，将索赔处理结果答复承包人。
A.14
B.28
C.35
D.42
【答案】D
9.某合同工程于某年11月初办理了合同工程接收证书，2周以后，承包人提出提交最终结算申请单，并提出10月下旬尚有一费用超支索赔问题没有超过28天需要研究解决，在此事件中承包人( )。
A.可以索赔，因为索赔事件发生没有超过28天
B.可以索赔，因为工程还没有接受最终结清证书
C.不可以索赔，因为此事件发生在接受工程接受证书之前
D.不可以索赔，因为此事件发生在接受最终结清证书之后
【答案】C
【解析】
按照《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人按合同约定提交的最终结算申清单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔，提出索赔的期限自接受最终结算证书时止。按照这样的规定，由于事件发生在接受工程接受证书之前，是不可以索赔的。故正确答案是C。
10.施工合同索赔的依据主要有( )。
A.合同文件
B.法律、法规
C.工程建设惯例
D.气象报告和资料
E.工程有关照片和录像
【答案】A、B、C
11.常见的施工合同索赔证据主要有( )。
A.施工日记、现场记录和工程有关照片录像资料
B.各种合同文件及法规文件
C.发包人或者工程师签认的签证、往来函件、备忘录
D.工程各项会议纪要、技术资料、气象资料
E.工程核算资料及财务报告、凭证、物价、汇率指数等
【答案】A、C、D、E
12.施工索赔成立应该具备的前提条件包括( )。
A.与合同对照，事件已经造成承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失
B.造成费用或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人行为责任或风险责任
C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
D.施工日志完整，所有的施工生产过程有清晰的文字、图片记载
E.所有的工程变更都有监理工程师的签字认可
【答案】A、B、C
【解析】
施工索赔成立应该具备的前提条件有三方面：一是发生了工期或费用损失;二是损失的原因不属于承包人行为责任;三是承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。选项D说施工日志完整，只能说明可以为索赔提供证据，并不构成索赔成立的前提
条件。选项E说工程变更有监理工程师的签字，也属于证据的范畴而不属于索赔成立的前提条件。故正确答案是A、B、C。
13.索赔意向通知要简明扼要地说明( )等方面的内容。
A.索赔事件发生的时间、地点和情况
B.索赔事件的发展动态
C.索赔依据和理由
D.索赔事件对工程成本和工期的不利影响
E.索赔金额
【答案】A、B、C、D
【解析】
索赔意向通知应该简明扼要地说明选项A、B、C、D内容。而索赔的金额要等待在索赔文件环节中具体提出。因此，选项E不妥。故正确答案是A、B、C、D
14.对合同对方索赔报告的反击和反驳，一般可以从( )几个方面进行。
A.索赔要求(或报告)超期
B.索赔事件不真实
C.干扰事件的责任属于第三方
D.索赔理由、索赔证据不充分
E.索赔计算不正确、不合理
【答案】A、B、D、E
【解析】
对合同对方索赔报告的反击和反驳，一般可以从索赔要求(或报告)的时限性;索赔事件的真实性;干扰事件的原因、责任分析;索赔理由分析;索赔证据分析和索赔额审核几个方面进行。选项A、B、D、E都是按照这几个方面进行的，只有选项C说要分析干扰事件的责任是否属于第三方。
这样分析的结果是：如果责任属于第三方就不属于索赔方，索赔在这一点上就是成立的;但如果责任不属于第三方也说明不属于被索赔方，则选项C这样的反驳是没有意义的。故正确答案是A、B、D、E。
1. 施工合同执行者进行合同跟踪的依据( )。2010
A. 合同订立前签署的意向书
B. 合同以及依据合同而编制的各种计划文件
C. 原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件
D. 管理人员对现场巡视、质量检查了解的情况
E. 合同实践中出现的偏差情况
【答案】BCD
2. 承包单位对施工合同实施偏差进行分析，其内容包括：产生偏差的原因，合同实施偏差的责任及( )。2010
A. 不同项目合同偏差的对比
B. 合同实施的趋势
C. 偏差的跟踪情况
D. 业主对合同偏差的态度
【答案】B
3. 根据《标准施工招标文件》中的通途合同条款，没有( )的变更指示，承包人不得擅自进行工程变更。2010
A. 发包人
B. 设计人
C. 监理人
D. 政府建设主管部门
【答案】C
4.合同变更，即双方当事人依法对合同的内容进行修改的时段应是在( )o
A.工程开工以后合同履行完毕以前
B.合同成立以后和工程竣工以前
C.合同成立以后和履行完毕以前
D.合同成立以前和履行完毕以后
【答案】C
【解析】
合同成立与工程开工并不一定是一个时间点，工程竣工与合同履行完毕也不一定是一个时间点。在合同成立后与工程开工前，工程竣工后与合同履行完毕前，都不能说就没有合同变更的情况和可能，可见选项A和B的时间点模糊。所以，正确答案是C。
5.某项目实施过程中，承包人收到监理人的变更意向书，承包人认为实施该变更有困难，就立即书面通知监理人，说明变更可能对于工程价款和工期带来较大影响，并提交了相关说明和详细依据。后经监理人与承包商协商，确定撤销了原变更意向书，对此，下列表述中正确的是( )。
A.承包人不应对变更提出困难和异议
B.经承包人和监理人协商后可以撤销原变更意向书
C.撤销、改变或不改变原变更意向书都应有发包人参与协商
2016年建设工程造价管理真题与答案
2016 年建设工程造价管理真题及答案 一、单项选择题(共60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1 某企业发行普通股正常市价为58 元，估计年增长率为15%，第一年预计发放股利 2 元，筹资费用率为 股票市价的10%，企业所得税税率为33%，则发行普通股的资金成本率为()。 A.12.62% B.17.57% C.18.83% D.20.72% 参考答案： C 2 某项目设计生产能力为年产60 万件产品，预计单位产品价格为100 元，单位产品可变成本为75 元，年固定成本为380 万元。若该产品的营业税金及附加的合并税率为5%，则用生产能力利用率表示的项目盈 亏平衡点为()。 A.31.67% B.30.16% C.26.60% D.25.33% 参考答案： A 参考解析： BEP(Q)=年固定总成本/( 单位产品销售价格- 单位产品可变成本- 单位产品营业税金及附加)=3800000/(100-75-100 ×5%)=190000件( )，即19 万件;生产能力利用率=盈亏平衡点销售量/正常产销量×100%=19/60 ×100%=31.6。7% 3 关于工程项目风险管理，以下说法错误的是()。 A.风险识别最主要的成果是风险清单 B.流程图分析无法显示发生问题的损失值和损失发生的概率 C.风险的非保险转移又称为合同转移 D.风险的分析与评价可以采用德尔菲法 参考答案： D 4 有3 个相互独立的投资方案甲、乙、丙，所有方案寿命期均为10 年，残值为0，基准收益率为10%，可利用资本为18 万元，项目有关数据如表所示，(P/A，10%，10)=6.145，则最优方案组合为()。 A.甲、乙、丙 B.乙、丙 C.甲、丙 D.甲、乙 参考答案： B 统计： 参考解析： 计算各组合方案的净现值，净现值最大的方案为最优方案。 ①甲、乙、丙：因为初始可利用资本为18 万元，三种方案的初始费用总和超过了18 万元，故不可能同时 选择三种方案; ②乙、丙：(1.3+1.6) × 6.145-(6+8)=3.820万5(元); ③甲、丙：(1.7+1.6) × 6.145-(10+8)=2.278万5( 元); ④甲、乙：(1.7+1.3) × 6.145-(10+6)=2.43万5(元)。所以最优方案组合为乙、丙绢合。 5 某企业向租赁公司租赁一台设备，该设备的价格为200 万元，租期为10 年，每年年末支付租金，折现 率为10%，附加率为5%，采用附加率法，该企业每年向租赁公司支付租赁费为()万元。 A.36 B.40 C.46 D.50 参考答案： D 6 下列关于造价工程师初始注册的说法中，正确的是()。 A.初始注册有效期为 2 年 B.自资格证书签发之日起 1 年后不得申请注册 C.申请初始注册时应当提交工程造价岗位工作证明 D.应当向聘用单位所在地县级注册初审机关提出申请 参考答案： C
2016一建建筑实务真题 答案(完整版)
2016年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋混凝土柱，其混凝土强度等级不应低于（）。 A.C15 B.C20 C.C25 D.C30 【答案】C 【解析】设计使用年限为50年的构件，混凝土强度等级不小于C25。 【考点来源】1A411013建筑结构工程的耐久性 2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得（）许可。 A.原设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 【答案】A 【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如若必要改变时，应该取得原设计单位的许可。 【考点来源】1A411023荷载对结构的影响 3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是（）。 A.桁架结构体系 B.筒体结构体系 C.框架-剪力墙结构体系
【答案】B 【解析】筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 【考点来源】1A411024常见建筑结构体系和应用 4.下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用（）。 A.矿渣水泥 B.硅酸盐水泥 C.火山水泥 D.复合水泥 【答案】B 【解析】本题考查常用水泥的选用，注意和水泥的特性结合起来学习。高强（大于C50级）混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 【考点来源】1A412011 水泥的性能和应用 5.下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺和料的是（）。 A.石灰石粉 B.硅灰 C.沸石粉 D.粒化高炉矿渣粉 【答案】A 【解析】混凝土掺合料分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。 【考点来源】1A412013混凝土的性能和应用 6.关于花岗石特性的说法，错误的是（）。 A.强度高 B.密度大 C.耐磨性能好 D.属碱性石材 【答案】D
2014年二级建造师施工管理真题及答案
2014年二级建造师施工管理真题及答案 一、单项选择题（共70题，每题l分。每题的备选项中，只有l 个最符合题意） 1.关于施工总承包方项目管理任务的说法，正确的是( )。 A.施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作 B.施工总承包方只负责所施工部门的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任 C.施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均有业主方签订 D.施工总承包方应负责施工资源的供应组织 答案：D 2.关于项目管理工作任务分工表特点的说法，真确的是( )。 A.每一个部门只能有一个主办部门 B.每一个任务只能有一个协力部门和一个配合部门
C.项目运营部应在项目竣工后介入工作 D.项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分 答案：D 3.关于线性组织结构的说法，错误的是( )。 A.每个工作部门的指令源是唯一的 B.高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令 C.在特大组织系统中，指令路径会很长 D.可以避免相互矛盾的指令影响系统运行 答案：B 4.下列施工组织设计的基本内容中，可以反映现场文明施工组织的是( )。杭州华夏优职为大家提供 A.工程概况 B.施工部署 C.施工平面图 D.技术经济指标 答案：C
5.下列工作中，不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是( )。 A.目标分解 B.目标计划值搜集 C.目标计划值与实际值比较 D.采取措施纠偏 答案：B 6.项目经理在承担工程项目施工的管理工程中，其管理权力不包括( )。 A.组织项目管理班子 B.指挥项目建设的生产经营活动 C.签署项目参与人员聘用合同 D.选择施工作业队伍 答案：C 7.对建设工程项目施工负有全面管理责任的是( )。 A.企业法定代表人
BIM技术应用习题及答案(2017年二建继续教育)
BIM技术应用习题及答案 1.BIM是以建筑工程项目的（）作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿 真模拟建筑物所具有的真实信息。A ? A. 各项相关信息数据 ? B. 设计模型 ? C. 建筑模型 ? D. 设备信息 2.以下关于BIM的概念的表述，正确的是（D）。 ? A. BIM是一类系统 ? B. BIM是一套软件 ? C. BIM是一个平台 ? D. BIM是一种解决方案的集合 3.BIM最大的意义在于（D）。 ? A. 模型应用 ? B. 信息使用 ? C. 平台价值 ? D. 全生命周期应用
4.BIM让人们将以往的线条式的构件形成一种三维的立体实物图形展示在人们的面前，这体 现了BIM的（A ）特点。 ? A. 可视化 ? B. 协调性 ? C. 优化性 ? D. 可出图性 5.BIM是以建筑工程项目的（A ）作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿 真模拟建筑物所具有的真实信息。 ? A. 各项相关信息数据 ? B. 设计模型 ? C. 建筑模型 ? D. 设备信息 6.以下关于BIM的概念的表述，正确的是（DE）。 ? A. BIM是一类系统 ? B. BIM是一套软件 ? C. BIM是一个平台 ?
D. BIM是一种解决方案的集合 7.BIM最大的意义在于（D ）。 ? A. 模型应用 ? B. 信息使用 ? C. 平台价值 ? D. 全生命周期应用 8.BIM让人们将以往的线条式的构件形成一种三维的立体实物图形展示在人们的面前，这体 现了BIM的（A）特点。 ? A. 可视化 ? B. 协调性 ? C. 优化性 ? D. 可出图性 9.以下关于BIM的概念的表述，正确的是（DE）。 ? A. BIM是一类系统 ? B. BIM是一套软件 ? C. BIM是一个平台 ? D. 一种解决方案的集合 ?
2016年二建市政真题及答案
2016年二级建造师考试真题及百江教育参考答案《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.在地基或土体中埋设强度较大的土工聚合物，从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于( )。 A．置换法B．土的补强C．土质改良D．挤密法 【百江教育参考答案】B 2.下列路面基层材料中，收缩性最小的是()．百江教育 A．二灰稳定土B．石灰稳定土C．水泥稳定土D．二灰稳定粒料 【百江教育参考答案】D 3.下列指标中，不属于混凝土路面配合比设计指标的是( )。 A．工作性B．抗压强度C．耐久性D．弯拉强度 【百江教育参考答案】B 4.钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用，当需要代换时，应由()单位作变更设计。 A．施工B．建设C．监理D．原设计 【百江教育参考答案】D 5.关于预应力钢铰线张拉的说法，错误的是( )。 A．长20m梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式 B．构件混凝土强度不得低于设计值的75％ C．当设计无要求时，张拉顺序可采用对称张拉 D．工作人员可站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况 【百江教育参考答案】D 6.下列桥型中，在竖向荷载作用下，桥墩或桥台主要承受水平推力的是( )。百江教育 A．悬索桥B．梁式桥C．拱式桥D．刚架桥 【百江教育参考答案】C 7.浅埋暗挖法开挖方式中，将结构断面分成上下多个工作面、分步开挖的是()。 A．侧洞法B．台阶法C．中洞法D．全断面开挖法 【百江教育参考答案】B 8.关于暗挖隧道小导管注浆加固技术的说法，错误的是( )。 A．根据工程条件试验确定浆液及其配合比 B．应严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向 C．小导管的尾部必须设置封堵孔，防止漏浆 、1 D．注浆时间应由实验确定，注浆压力可不控制 【百江教育参考答案】D
2014二建施工管理真题及答案
2014二建施工管理 1.关于施工总承包方项目管理任务的说法，正确的是( )。 A.施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作 B.施工总承包方只负责所施工部门的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任 C.施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均有业主方签订 D.施工总承包方应负责施工资源的供应组织 【答案】：D 【考点】：施工方的项目管理 【解析】：本题注意看清题目，考核的是施工总承包而不是施工总承包管理，否则容易错选A;选项BC亦不符合题意;选项D描述与施工总承包方任务相符。 2.关于项目管理工作任务分工表特点的说法，正确的是( )。 A.每一个部门只能有一个主办部门 B.每一个任务只能有一个协力部门和一个配合部门 C.项目运营部应在项目竣工后介入工作 D.项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分 【答案】：D 【考点】：施工管理的组织 【解析】：每一个任务至少有一个主办部门，但可能不只一个，选项A错误;协办部门和配合部门的数量更无定数，选项B错误;选项C常识性错误，运营部门应在竣工前介入;选项D正确。 3.关于线性组织结构的说法，错误的是( )。 A.每个工作部门的指令源是唯一的 B.高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令 C.在特大组织系统中，指令路径会很长 D.可以避免相互矛盾的指令影响系统运行 【答案】：B 【考点】：施工管理的组织
【解析】：本题为常识性考题，考核线形组织结构特征，选项ACD均符合线形组织结构特征描述，选项B描述错误，故选B。 4.下列施工组织设计的基本内容中，可以反映现场文明施工组织的是( )。 A.工程概况 B.施工部署 C.施工平面图 D.技术经济指标 【答案】：C 【考点】：施工组织设计的内容和编制方法 【解析】：本题四个选项均属于施工组织设计的内容，其中施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排，可以将各种资源合理地布置在施工现场，使现场能够有组织地进行文明施工，故选C。 5.下列工作中，不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是( )。 A.目标分解 B.目标计划值搜集 C.目标计划值与实际值比较 D.采取措施纠偏 【答案】：B 【考点】：建设工程项目目标的动态控制 【解析】：项目目标动态控制的程序中，包括目标实际值的搜集而不是计划值的搜集，故选项B不属于程序之中，故选B。其它三个选项均属于目标动态控制程序。 6.项目经理在承担工程项目施工的管理工程中，其管理权力不包括( )。 A.组织项目管理班子 B.指挥项目建设的生产经营活动 C.签署项目参与人员聘用合同 D.选择施工作业队伍 【答案】：C 【考点】：施工方项目经理的任务和责任
2018年二建法规模拟试题(一)
2018年二建法规模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，毎题1分，毎题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.对于下列规范性文件效力的比较，正确的选项是( )。 A.宪法>法律>部门规章>行政法规 B.法律>行政法规>部门规章>地方性法规 C.国际条约>宪法>部门规章>地方性法规 D.宪法>法律>行政法规>部门规章 2.关于法人的说法，错误的是（ ）。 A.机关法人属于特殊法人 B.法人可以分为营利法人和非营利法人 C.施工企业的项目经理部不具有法人资格 E.法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承担 3.下列事项中，属于专利权保护对象的是( )。 A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 4.关于抵押的说法，正确的是( )。 A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让 5.根据《物权法》，土地承包经营权属于（ ）。 A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.准物权 6.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，( )。 A.合同不生效 B.不影响合同效力 C.合同无效 D.合同终止 7.某施工企业进行爆破施工时，不慎将临近一住宅墙体震裂，该施工企业与住宅居民因( )产生了债权债务关系。 A.合同 B.侵权行为 C.不当得利 D.无因管理 8.甲公司向乙银行借款，合同签订后为了借款安全，乙银行要求甲公司提供担保。在甲公司的再三请求下，丙公司在借款合同上签署：“保证人丙公司愿为甲公司借款提供保证担保”，并加盖单位公章。根据《担保法》规定，下列关于保证担保的表述正确的是( )。 A.由于未明确属于连带责任保证，故丙公司提供的是一般保证 B.乙银行自借款清偿期届满之日起4个月内没有起诉或申请仲裁的，丙公司不再承担保证责任 C.经乙银行同意，甲公司将债务转移给他人，丙公司因不知情可不再承担保证责任 D.乙银行将债权转让给他人，因未经丙公司同意其可不再承担保证责任 9.甲公司委托业务员李某到外地采购木材，为了便于工作，公司法定代表人给了李某几份盖有公司公章的空白合同。李某到外地后，为了照顾朋友张某的生意，就用盖章的空白合同与张某签订了购买钢材的合同，则( )。 A.张某应向甲公司主张履行合同 B.张某应向李某主张履行合同 C.合同只有经甲公司追认才能履行 D.合同无效 10.某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当( )。 A.被吊销 B.被撤销 C.延续有效 D.注销注册或变更注册 11.下列文物中，属于国家所有的是（ ）。 A.祖传文物 B.我国领海毗邻海域中遗存的文物 C.民营企业家捐赠给国家的文物 D.遗存于公海的起源于中国的文物 12.预制件定作合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还( )万元。 A.50 B.70 C.100 D.150 13.关于投标报价的说法，正确的是( )。 A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价 B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价 C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标 D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价 14.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014 年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于 同年4 月20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5 月10 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（ ）。 A.2014年2月10日 B.2014年4月20日 C.2014年5月1日 D.2014年5月10日 15.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()。 A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.串通投标罪
2016年二级建造师《施工管理》真题及答案
2016管理真题 一．单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意） 1．关于建设工程项目管理的说法，正确的是：（） A．业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者 B．建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标．项目的进度和质量目标C．供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标．供货的进度和质量目标 D．建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段 2．项目设计准备阶段的工作包括（） A．编制项目建议书B．编制项目设计任务书 C．编制项目可行性研究报告D．编制项目初步设计 3．某施工企业组织结构如下，关于该组织结构模式特点的说法，正确的是（） A．当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主 B．当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策 C．每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源 D．当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主 4．当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，还可以辅助使用（）A．工作任务分工表B．管理职能分工描述书 C．岗位责任描述书D．工作任务分工描述书 5．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），对于任一招标工程量清单项目，如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为（）。 A．当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低 B．当工程量减少超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调高 C．当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高 D．当工程量减少超过10%以上时，其相应部分的措施费应予调低 6．施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按（）计算。 A．周转使用次数B．推销量 C．每周转使用一次的损耗量D．一次使用量 7．建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①进行项目结构分析；②调查研究和收集资料； ③编制各层进度计划；④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；⑤确定项目的工作编码，其正确的工作步骤是（） A．①→④→②→⑤→③B．②→①→⑤→③→④ C．②→③→①→④→⑤D．①→③→④→②→⑤ 8．关于招标信息发布与修正的说法，正确的是（） A．招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后，不得擅自终止招标 B．招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告
2016年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及参考答案(完整版)
2016年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及参考答案（完整版） 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m，屋面面层标高为24.0m，女儿墙顶标高为25.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m，则该工程的建筑高度为（）m。 A.24.3 B.25.5 C.26.7 D.27.0 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是民用建筑的构造。实行建筑高度控制区内建筑的高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。 26.7+0.3=27m。参见教材P3。 2.下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中，影响最小的是（）。 A.配筋率 B.箍筋 C.截面形式 D.混凝土强度 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等 有关，影响最大的是配筋率，选项B，箍筋是影响梁的斜截面破坏的因素。参见教材P19。 3.钢筋的塑性指标通常用（）表示。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.伸长率 D.抗压强度 4.普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的（）。
A.保水性越好 B.强度越小 C.粘结力越强 D.流动性越大 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是砂浆。砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能，用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度（单位为mm）表示。圆锥沉入深度越大，砂浆的流动性越大。参见教材P32。 5.楼层测量放线最常用的距离测量方法是（）。 A.全站仪测距 B.经纬仪测距 C.水准仪测距 D.钢尺量距 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是钢尺。钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。参见教材P44。 6.通常情况下，向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是（）。 A.勘察单位 B.设计单位 C.建设单位 D.监理单位 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是验槽前的准备工作。验槽前应要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。参见教材P49。 7.当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是（）。 A.等强度 B.等面积 C.等刚度
二建模拟试题Word版
1、建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的，应处以（）的罚款。 A．20万以下 B．20万以上50万以下 C．项目合同金额的5‰ D．项目合同金额的10‰ 2、商标的构成要素不包括（）。 A．商标的名称 B．商标的图案 C．商标的颜色 D．商标的使用范围 3、下列合同中，属于从合同的是（）。 A．买卖合同 B．借款合同 C．保证合同 D．承揽合同 4、甲与乙签订一房屋买卖合同，甲已支付一半房款，此时甲请求乙交付房屋并办理过户手续，然后才支付另一半房款。以下说法正确的是（）。 A．依诚信原则，乙不得行使同时抗辩权 B．乙有权行使同时抗辩权 C．甲违约在先，乙有权解除合同 D．乙得行使不安抗辩权 5、根据我国法律，以下不属于中标条件的一项是（）。
A．能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 B．能够满足招标文件的实质性要求 C．投标价格低于成本 D．投标价格最低 6、以下情形中不符合生产经营单位安全生产基本要求的是（）。 A．生产经营单位为安全生产设施投入大量资金 B．设置安全生产管理机构管理危险物品的经营储存 C．配备劳动防护用品 D．由从业人员个人缴纳工伤社会保险 7、发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，将被如何处理?（） A．责令改正，处以罚款 B．责令停止施工 C．吊销资质证书 D．没收违法所得 8、当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）内向上一级人民法院提起上诉。 A．10日 B．15日 C．30日 D．60日 9、股份有限公司的权力机构是（）。
A．股东大会 B．股东会 C．董事会 D．监事会 10、接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过（）考核审查合格后，颁发资质证书。 A．县级以上环保行政主管部门 B．市级以上环保行政主管部门 C．省、自治区、直辖市的环保行政主管部门 D．国务院环保行政主管部门 答案：1．B2．D3．C4．A5．C6．D7．A8．B9．A10．D 多项选择题 1、以下属于投标程序的是（）。 A．组织投标机构 B．编制投标文件 C．接受投标书 D．评标 E．送达投标文件 2、安全生产中从业人员的权利包括（）。 A．了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施 B．对本单位的安全生产工作提出建议 C．获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品
2016年二级建造师《施工管理》真题答案(完整版)
2016年二级建造师《施工管理》真题答案（完整版） 一、单项选择题(共70题，每题一分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.关于建设工程项目管理的说法，正确的是( ) A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程中的总组织者 B.建设项目总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段 C.供货方的项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的速度和质量目标 D.建设项目过程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标 2.项目设计准备阶段的工作包括( ) A.编制项目建议书 B.编制项目可行性研究报告 C.编制项目初步设计 D.编制项目设计任务书 3.某施工企业组织结构如下图，关于该组织结构模式的说法，正确的是() A.每一项纵向和横向交汇处的工作只有一个指令源 B.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主 C.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策 D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主 4.当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，还可以辅助使用() A.岗位责任描述书 B.工作任务分工表
C.管理职能分工描述书 D.工作任务分工描述书 5.根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，对于任一招标工程量清单项目，如果因业主防变更的原因导致工程量偏差，则调整的原则为()。 A.当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低 B.当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高 C.当工程量减少超过10%以上时，其相应部分的措施费应予调低 D.当工程量减少超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调高 6.施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按()计算。 A.摊销量 B.一次性使用量 C.周转使用次数 D.每周转使用一次的损耗量 7.建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①进行项目结构分析;②调查研究和收集资料;③编制各层进度计划;④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;⑤确定项目的工作编码，其正确的工作步骤是()。 A.①③④④⑤ B.①④②⑤③ C.②③①④⑤ D.②①⑤③④ 8.关于招标信息发布与修正的说法，正确的是()。 A.招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告 B.自招标文件出售之日起停止出售之日止，最短不得少于3日 C.招标人对已发出的招标文件进行修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前发出。 D.招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后，不得擅自终止招标 9.下列生产安全事故应急预案中，应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案的是()
2016年一级建造师建筑工程实务真题与答案word
2016年一级建造师建筑工程实务真题与答案（可编辑word） （请别叫我科比，拿走不谢） 一、单项选择题(共2题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意 ) 1.设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋混凝土凝土柱，其混凝土强度等级不应低于()。 A．C15 B．C20 C．C25 D．C30 【B】；设计使用年限为50年的构件，P5混凝土强度等级不小于C20；P6混凝土强度等级不小于C25。2013年出过类似的。 2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得()许可。 A．原设计单位 B．建设单位 C．监理单位 D．施工单位 【A】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如需改变时，应该取得原设计单位的许可。 3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。 A．桁架结构体系 B．筒体体结构体系 C．框架剪力墙结构体系 D．混合结构体系 【B】筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 4.下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A．矿渣水泥
B．硅酸盐水泥 C．火山水泥 D．复合水泥 【B】高强（大于C50级）混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 5下列混凝土掺台料中，属于非括性矿物掺和料的是()。 A．石灰石粉 B．硅灰 C．沸石粉 D．粒化高炉矿渣粉 【A】混凝土掺合料分为活性矿物掺台料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。 6.关于花岗石特性的说法，错误的是()。 A．强度高 B．密度大 C．耐磨性能好 D．属碱性石材 【D】花岗石构造致密强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，属酸性硬石材。 7.框架结构的主梁，次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是()。A．板、主粱、次粱 B．板、次粱、主粱 C．次粱、板、主粱 D．主粱、次粱、板 【B】板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。
2014年二建施工管理模拟试题
2014年二建施工管理模拟题 一、单项选择题 1、“自项目开始至项目完成”指的是项目的（B ）。 A.计划期 B.实施期 C.决策期和实施期 D.施工期 2、某施工企业在基础工程施工过程中，通过采用价值工程优化了施工方案，结果在不增加施工成本的前提下，缩短了工期并提高了工程质量。这体现了项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的（C）关系。 A.矛盾 B.协调 C.统一 D.关联 3、目前，我国多数的企业、学校、事业单位组织结构模式是（B）。 A.线性组织结构 B.职能组织结构 C.矩阵组织结构 D.项目组织结构 4、在军事组织系统中，采用的组织结构模式是（C ）。 A.职能组织结构 B.矩阵组织结构 C.线性组织结构 D.混合型组织结构 5、某建设项目管理公司的组织系统采用了矩阵组织结构模式，其纵向管理部门有合同管理部、计划管理部、技术管理部、财务部和人事管理部等，其横向的工作部门通常是（A ）。 A.项目部 B.质量管理部 C.经理办公室 D.物资供应部 6、某承包单位承包了高速公路工程的施工任务，一般情况下，下列不属于单位工程施工组织设计应包含内容的选项是（A）。 A.整个项目的施工平面布置图设计 B.主要技术经济指标 C.单位工程施工进度计划 D.施工方案的选择 7、以单位工程为对象编制的，由直接组织施工的单位编制，用以直接指导单位工
程的施工活动的文件是（B）。 A.施工组织总设计 B.单位工程施工组织设计 C.分项工程施工组织设计 D.施工图设计文件 8、项目目标动态控制的核心是（C）。 A.针对影响目标的各种因素进行预控 B.重新确定目标控制的计划值 C.当发现项目目标偏离时采取纠偏措施 D.进行项目目标的调整 9、下列不属于项目目标动态控制的纠偏措施中的技术措施的是（B ）。 A.调整设计 B.落实加快工程施工进度所需的资金 C.改进施工方法 D.改变施工机具 10、在国际上，施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，其最主要任务是（D）。 A.负责项目的技术管理工作 B.负责项目的人员配置和物资采购 C.代表企业法定代表人在项目上行使法律责任 D.项目目标的控制和组织协调 11、建设部的有关文件指出，工程项目施工应建立以（D ）为首的生产经营管理系统。 A.项目总监理工程师 B.项目总工程师 C.业主 D.项目经理 12、在事件风险量区域图上，风险量最小的区域是（D）。 A.风险区A B.风险区B C.风险区C D.风险区D 13、在施工风险管理过程中，属于风险识别工作的是（C ）。 A.分析风险发生概率 B.确定风险管理目标 C.确定风险因素 D.预测风险成本
二建继续教育网络试题
二建继续教育总试题 一、单选题 1、BIM是以建筑工程项目的（各项相关信息数据）作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。 2、以下关于BIM的概念的表述，正确的是（）。D. BIM是一种解决方案的集合。 3、BIM最大的意义在于（全生命周期应用）。 4、最早关于BIM 的概念是（）年提出的。B.1975.0 5、（）的颁布，标志着BIM 技术真正成为我国建筑信息化的主线，也成为我国的“BIM 元年”。C. 《2011-2015 年建筑业信息化发展纲要》 6、BIM技术最先从（）发展开来。B. 美国 7、BIM在施工阶段应加入的信息有（）。C. 费用 8、全生命周期的广义定义是（）。C.涵盖并服务于建筑乃至城市的全生命周期 9、实现BIM全生命周期的关键在于BIM模型的（）。B.信息传递 10、（）中的风险属于显性风险。A.施工建设 11、以下不属于BIM应用产生的收益和效果的是（）。C.合同价格提高 12、BIM标准化研究工作的实施主体是（）。A. 企业级 13、BIM 构件分类以（）为基础构建管理体系。A. 企业属性 14、以矩形截面型钢结构框架梁为例进行面分法分类时，可按（）进行。C. 功能、材质、形状 15、以下不是企业级BIM 标准化政策实施路线的内容的是（）。B. 全面把握 16、建筑工业化和（）是建筑业可持续发展的两大组成部分。C. 建筑业信息化 17、BIM 的一个基本前提是（）。A. 项目全寿命期内不同阶段不同利益相关方的协同 18、（）是指全寿命期工程项目或其组成部分物理特征、功能特性及管理要素的共享数字化表达。B. 建筑信息模型 19、工程项目全寿命期可划分为（）五个阶段。B. 策划与规划、勘察与设计、施工与监理、运行与维护、改造与拆除 20、（）是BIM 信息模型的基础。B. BIM建模软件 21、（）是Autodesk公司一套BIM系列软件的名称A. Revit 系列 22、中国第一个本土化BIM系统是（）。B. PBIMS 23、以下属于BIM的结构分析软件的是（）。B. PKPM 24、Revit属性包含类型属性和（）属性。D.实例 25、Revit 绘制标高时，一般在（）视图下进行。B.立面 26、 Revit墙体有（）种墙族。B.三 27、Revit墙体绘制时，一般在（）视图下进行。B.立面 28、以下表示属于门窗族默认类型名称的是（）。A. M0921 29、删除墙，墙上的门窗会（）。B. 被删除 30、门的实例属性中，限制条件有（）。A. 底高度 31、楼板的结构有（）种楼板层功能。D.7.0 32、楼梯绘制时，有按构件和（）两种绘制方式。D. 按草图 33、房间面积值（）由revit自动产生。A. 可以 34、房间平面图，卧室区域为橙色，卫生间区域为黄色，这样的表示在revit中
2016年(最全版)二级建造师考试真题及参考答案
2016年二级建造师考试真题及参考答案 《建筑工程管理与实务》 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。（权威答案解析在贴子最后面） 1．某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m，屋面面层标高为24.0m，女儿墙顶标高为25.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m，则该工程的建筑高度为（）m。 A．25.5 B．26.7 C．27.0 D．24.3 2．下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中，影响最小的是（）。 A．箍筋 B．配筋率 C．混凝土强度 D．截面形式 3．钢筋的塑性指标通常用（）表示。 A．屈服强度 B．抗压强度 C．伸长率 D．抗拉强度 4．普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的（）。 A．保水性越好 B．粘结力越强 C．强度越小 D．流动性越大 5．楼层测量放线最常用的距离测量方法是（）。 A．钢尺量距 B．经纬仪测距 C．水准仪测距 D．全站仪测距 6．通常情况下，向施工单位提供施工现场地内地下管线资料的单位是（）。 A．勘察单位 B．建设单位 C．设计单位 D．监理单位 7．当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是（）代换。 A．等面积 B．等数量 C．等刚度 D．等强度 8．有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在（）。 A．任意部位B．梯段板跨度中部的1/3范围内 C．梯段与休息平台板的连接处 D．梯段板跨度端部的1/3范围内 9．钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为（）类。 A．一 B．二 C．三 D．四 10．设计采用无粘接预应力的混凝土渠，其混凝土最低强度等级不应低于（）。 A．C20 B．C30 C．C40 D．C50 11．防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高（）MPa。 A．0.1 B．0.2 C．0.3 D．0.4 12．关于普通混凝土小型空心砌块的说法，正确的是（）。 A．施工时先灌水湿透B．生产时的底面朝下正砌 C．生产时的底面朝上反砌 D．出场龄期14天即可砌筑
2014年二建_建筑_真题及答案
2014 年二级建造师 《专业工程管理与实务（建筑工程）》 一、单项选择题（共20 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.下列用房通常可以设置在地下室的是（）。 A.游艺厅 B.医院病房 C.幼儿园 D.老年人生活用房 2.某杆件受力形式示意图如下，该杆件的基本受力形式是（）。 A.压缩 B.弯曲 C.剪切 D.扭转 3.根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068），普通房屋的设计使用年限通常为（）年。 A.40 B.50 C.60 D.70 4.下列指标中，属于常用水泥技术指标的是（）。 A.和易性 B.可泵性 C.安定性 D.保水性 5.硬聚氯乙烯（PVC-U）管不适用于（）。 A.排污管道 B.雨水管道 C.中水管道 D.饮用水管道 6.用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块，其养护龄期是（）天。 A.7 B.14 C.21 D.28 7.深基坑工程的第三方监测应由（）委托。 A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.施工单位 8.直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件，其纵向钢筋连接应优先采用（）。 A.闪光对焊 B.绑扎搭接 C.电弧焊 D.直螺纹套筒连接 9.砌筑砂浆用砂宜优先选用（）。 A.特细砂 B.细砂 C.中砂 D.粗砂
10.按厚度划分，钢结构防火涂料可分为（）。 A. A 类、B 类 B. B 类、C 类 C. C 类、D 类 D.B 类、H 类 11.单位工程完工后，施工单位应在自行检查评定合格的基础上，向（）提交竣工验收报告。 A.监理单位 B.设计单位 C.建设单位 D.工程质量监督站 12.按层数分类，地上十层的住宅属于（）。 A.底层住宅 B.多层住宅 C.中高层住宅 D.高层住宅 13.下列金属窗框安装做法中，正确是（）。 A.采用预留洞口后安装的方法施工 B.采用边安装边砌口的方法施工 C.采用先安装后砌口的方法施工 D.采用射钉固定于砌体上的方法施工 14.关于建筑幕墙预埋件制作的说法，正确的是（）。 A.不得采用HRB400 级热轧锅筋制作锚筋 B.可采用冷加工钢筋制作锚筋 C.直锚筋与锚板应采用T 形焊焊接 D.应将锚筋筋弯成L 形与锚板焊接 15.采用邀请招标时，应至少邀请（）家投标人。 A.1 B.2 C.3 D.4 16.关于某建筑工程（高度28m）施工现场临时用水的说法，正确的是（）。 A.现场临时用水仅包括生产用水、机械用水和消防用水三部分 B.自行设计的消防用水系统，其消防干管直径不小于75mm C.临时消防竖管管径不得小于75mm D.临时消防竖管可兼作施工用水管线 17.下列标牌类型中，不属于施工现场安全警示牌的是（）。 A.禁止标志 B.警告标志 C.指令标志 D.指示标志 18.向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是（）。 A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.分包单位
2016年二建施工管理模拟试题(总分100分)
2016年二建施工管理模拟试题（总分100分） 一、单项选择题(共70题，每题1分，总分70分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、在建设工程项目的施工成本管理过程中，为了降低施工成本，进行技术经济分析，以确定最佳的施工方案属于施工成本管理的( )措施。 A.组织 B.技术 C.经济 D.合同 2、双代号网络计划中的自由时差是指在不影响( )的前提下，本工作可以利用的机动时间。 A.其紧后工作最早开始 B.其紧前工作最早开始 C.其紧前工作最早结束 D.其紧后工作最早结束 3、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)，关于投标报价的说法，错误的是( )。 A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动 B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写 C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用 D.总承包服务费应按照招标人的要求和现场管理需要自主确定 4、下列导致施工质量事故发生的原因中，属于违背基本建设程序的是( )。 A.边勘察、边设计、边施工 B.勘察报告不准、不细 C.施工管理混乱 D.非法承包 5、关于施工总承包单位安全责任的说法，正确的是( )。 A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B.总承包单位的项目经理是施工企业第一负责人 C.业主指定的分包单位可以不服从总承包单位的安全生产管理 D.分包单位不服从管理导致安全生产事故的，总承包单位不承担责任 6、如工程质量不符合要求，经过加固处理后外形尺寸改变，但能满足安全使用要求，其处理方法是( )。 A.按技术处理方案和协商文件进行验收 B.虽有质量缺陷，应予以验收 C.仍按验收不合格处理
2016年二级建造师建设工程施工管理考试真题电子版
2016年二级建造师建设工程施工管理考试真题电子版 二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！在线做题就选针题库：https://www.360docs.net/doc/df5890131.html,/293fqgm （选中链接后点击“打开链接”） 一、单项选择题(共70题，每题1分。) 1.建设工程项目供货方的项目管理主要在()阶段进行。 A.施工 B.设计 C.决策 D.保修 【参考答案】A本题考查的是供货方项目管理的目标和任务。供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期。参见教材P4 2.建设项目总承包的梭心意义在于()。 A.合同总价包干降低成本 B.总承包方负责“交钼匙” C.设计与施工的责任明确 D.为颂目建设增值 【参考答案】D.本题考查的是建设项目工程总承包的特点。建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。参见教材P6。 3.编制项目合同编码的基础是()。 A.项目合同文本和项目结构图 B.项目结构图和项目结构编码 C.项目结构编码和项目组织结构图 D.项目合同文本和项目组织结构图 【参考答案】B.本题考查的是项目结构的编码。项目结构的编码和用于投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码有紧密的有机联系，但它们之间又有区别。项目结构图和项目结构的编码是编制上述其他编码的基础。参见教材P12. 4.项目管理任务分工表是()的一部分。
A.项目组织设计文件 B.项目结构分解 C.项目工作流程图 D.项目管理职能分工 【参考答案】A。本题考查的是施工管理的工作任务分工。每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是一个项目的组织设计文件的一部分。参见教材P18。 5.编制施工组织总设计涉及下列工作：①施工总平面图设计;②拟定施工方案;③编制施工总进度计划;④编制资源需求计划;⑤计箄主要工种的工程量。正确的编制程序是()。 A.⑤-①-②-③-④ B.①-⑤-②-③-④ C.①-②-③-④-⑤ D.⑤-②-③-④-① 【参考答案】D.本题考查的是施工组织总设计的编制程序。施工组织总设计(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究;(2)计算主要工种工程的工程重;(3)确定施工的总体部署;(4)拟定施工方案;(5)编制施工总进度计划;(6)编制资源需求量计划;(7)编制施工准备工作计划;(8)施工总平面图设计;(9)计算主要技术经济指标。参见教材P27。 6.在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于()。 A.组织措施 B.管理措施 C.经济措施 D.技术措施 【参考答案】A。本题考查的是项目目标动态控制的纠偏措施。组织措施，分析由于组织的原因而影响项目目标实现的间题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。参见教材P29。 7.项目进度跟踪和控制报告是基于进度的()的定量化数据比较的成果。 A.预测值与计划值 B.计划值与实际值 C.实际值与预测值 D.计划值与定额标准值