FIDIC试题-1
咨询工程师(投资)继续教育试题及答案FIDIC合同条件介绍及要点分析
咨询工程师（投资）继续教育试题及答案FIDIC合同条件介绍及要点分析一、单选题【本题型共6道题】1.在DB合同中，承包商的设计工作必须依据（）来进行。
A．业主的要求B．合同数据表C．专用合同条件D．通用合同条件正确答案：[A]2.开工通知要在开工日期前至少（）天发出给承包商。
A．7B．14C．28D．26正确答案：[B]3.17版合同条件下，针对工程师做出的裁定，如果合同双方未在收到工程师裁定后28天内发出不满意通知，则该裁定的效力是（）。
A．终局的，对双方具有强制约束力B．不是终局的，但对双方具有强制约束力C．是终局的，但对双方没有强制约束力D．不是终局的，对双方也没有强制约束力正确答案：[A]4.在工程项目中，传统的交易模式是指（）模式。
A．DBB．DBBC．EPCD．DBO正确答案：[B]5.FIDIC合同条件范本中，红皮书是指（）模式。
A．Short Form of ContractB．Conditions of Contract for EPC/Turnkey ProjectsC．Conditions of Contract for Plant and Design-BuildD．Conditions of Contract for Construction正确答案：[D]6.关于分包的规定，错误的是（）。
A．承包商与分包商签订分包合同时，分包合同中应加入有关规定，使得分包合同能够在特定的情况下将分包合同转让给业主B．材料供货商需经过工程师的同意C．承包商不得将整个工程分包出去D．承包商应为分包商的一切行为和过失负责正确答案：[B]二、多选题【本题型共4道题】1.变更的情形包括（）。
A．工程师指示的变更B．由法律或标准变化引起的变更C．承包商未经申请主动实施的建议D．承包商主动提出的设计优化建议正确答案：[ABD]2.下述关于预付款的规定，哪项是正确的（）。
A．应在合同数据中规定清楚预付款的额度及支付货币B．在累计收到的工程款达到一定程度后，承包商应将预付款一次还清C．承包商应提交相应的预付款保函D．业主收到履约保证是工程师为预付款签发支付证书的前提条件正确答案：[ACD]3.关于履约保证的规定，正确的有（）。
FIDIC条款期末试卷
Part I Translate the following terms and sentences into Chinese (20%).1. Appendix to Tender2. Bill of Quantities3. Discharge4. Interim payment Certificate5. Performance Security6. Provisional Sum7. Release from performance under the Law 8. Suspension and Termination by Contractor9. The joint insured 10. Unit Price Contrac t11. Value Engineering12. The Contract Price shall be adjusted to take account of any increase or decrease in Cost resulting from a change in the Laws of the Country (including the introduction of new Laws and the repeal or modification of existing Laws) or in the judicial or official governmental interpretation of such Laws, made after the Base Date, which affect the Contractor in the performance of obligations under the Contract.13. If the Contractor fails to give notice of a claim within such period of 28 days, the Time for Completion shall not be extended, the Contractor shall not be entitled to additional payment, and the Employer shall be discharged from all liability in connection with the claim.14. The Contractor shall be entitled subject to Sub-Clause 20.1 [Contractor’s Claims] to:(a) an extension of time for any such delay, if completion is or will be delayed, under Sub-Clause 8.4 [Extension ofTime for Completion]and(b) payment of any such Cost, which shall be included in the Contract Price.”Part II Translate the following “Invitation for bids” into Chinese (15%).Republic of LebanonElectricite Du Liban(EDL)Engineering, Procurement and Construction of Two Air InsulatedSubstations (AIS) 220KV in Saida and Baalbeck-Electricite Du Liban (EDL), the public electric power utility in Lebanon, is interested in requesting the bids for Engineering, Procurement and construction of Two Air insulated Substations (AIS)220 kv in Saida and Baalback under the International Competitive Bidding Procedures(ICB). EDL will finance this Contract.-The firms will be examined for eligibility based on Post-qualification criteria included in the bidding documents.The firms who pass the Post-qualification criteria will have their offers subject to detailed Technical Evaluation and, thereafter, to Financial Evaluation.-All prospective bidders will be invited to attend a pre-bid conference. Any changes to the Bidding Documents will be circulated, and issued as amendment to the bidding documents to all the bidders. The pre-bid conference will be held at the offices of EDL-floor TJ on November 1st, 2010 at 11:00 a.m.-Interested Bidders may obtain further information from the offices of EDL(Address below), purchase the bidding documents upon payment of a non-refundable fee of 1,000,000 L.L.(One Million Lebanese Pound) +10% V A T, payable in cash or by a Banker’s draft in the name of EDL, or inspect the Bidding Documents as of the date of this Notice during the normal working hours.-All bids shall be accompanied by a Bid Security of the amount of 1,000,000,000 L.L. (One Billion Lebanese Pounds) according to EDL approved specimen and must be delivered at the address given below before December 14, 2010 at 11:00 a.m.-Bids will be opened thereafter in the presence of the bidder’s representatives who choose to attend.ELECTICITE DU LIBAN22, RUE DU FLEUVE, 12TH Floor office 1223P.O.BOX 131, BEIRUT, LEBANONPHONE:961-1-442720-to 444729FAX: 961-1-583084Part III Short Answer Questions (35%).15. Why is Base Date needed to be specified in the tendering documents?16. What can be construed as a variation?17. What’s the prerequisite for the Employer to make an advance payment to the Contractor?18. If an event or a circumstance can be construed as Force Majeure, what conditions shall be satisfied?19. Please read the following Sub-Clause, and answer the question:Shall the Contractor be bound by an oral instruction?3.3 Instructions of the EngineerIf the Engineer or a delegated assistant:•(a) gives an oral instruction,•(b) receives a written confirmation of the instruction, from (or on behalf of) the Contractor, within two working days after giving the instruction, and•(c) does not reply by issuing a written rejection and/or instruction within two working days after receiving the confirmation, then the confirmation shall constitute the written instruction of the Engineer or delegated assistant (as the case may be).20.Can a dispute be referred directly to arbitration? Why?21. What does the Contractor typically claim for? Please list 3 Sub-Clauses that the Contractor can apply to make aclaims against the Employer.Part IV Case Study (30%).Case 1Directions: Study the case and point out the mistakes the Contractor makes and offer some tips for the Contractor.The Contractor enters into an agreement with the Employer for the hydropower station and the agreement is based on the conditions of Contract for Constructions.1)Soon after the commencement of the Works, a major earthquake struck the Country, the Contractorgives notice to the Employer 28 days later after the Contractor became aware of the earthquake constituting Force Majeure.2)During the execution of the Works, the contractor finds out the cost of labor has sharply increasedresulting from an amendment to the Laws of the Country. 42 days later, the Contractor gives notice to the Engineer of claiming payment of additional Cost.3)Prior to the completion of the works, it rains heavily for 2 weeks on end and it is evident that thecompletion will be delayed, the Contractor therefore gives notice to the Engineer stating that he suffers delay because of the unforeseeable physical condition and he shall be entitled to an extension of time for such delay.Case 2Directions: Study the case, answer the following questions.1) The Contractor gave no notice to the Engineer before covering up a particular work. Later the Engineer required the Contractor to uncover the concealed works and test, the Contractor complied with the instruction and the testing resultwas consistent with the Contract.In this case, what mistake did the Contractor make? Who shall pay the cost of uncovering and reinstating?2) When required by the Engineer, the Contractor uncovers the concealed work and carries out additional test on it. Although the Engineer has issued a certificate for the work before it is covered up, the result of retest turns out that it fails to be consistent with the Contract.In this case, who shall bear the cost for uncovering, reinstating and covering-up? And if the Contractor hence suffers a delay, shall the Contractor be entitled to an extension of time for any such delay?Case 3Directions: Study the following picture concerning the project of the National Stadium and analyze possible Contractual relationships in English.Note: 1)The construction of the National Stadium followed the PPP mode (Private + Public + Partnership公共私营合作制), and it is co-owned by the Beijing State-Owned Assets Management Co. Ltd (BSAM), who shares 58 percent of the total assets, and the China International Trust and Investment (CITIC) Consortium, who holds the rest of the assets.2) Reference words: 项目联合体:consortium;中信集团: CITIC Group;中国国际工程咨询公司: China International Engineering Consulting Corporation;北京市国资公司:Beijing State-Owned Assets Management Co., Ltd;美国金州控股公司: Golden State Holding Group Corporation;北京城建集团有限责任公司: Beijing Urban Construction Group (BUCG).。
FIDIC习题库分析
精品文档FIDIC 条款复习题库一、单选题库任何（依据FIDIC 《施工合同条件》，承包人应建立质量保证体系，工程师有权对体系的 1.）进行审查。
方面工程师事先同意，承包人不得撤销承包（） 2. 依据FIDIC 《施工合同条件》，未经人代表的任命，或任命替代人员。
缺陷责任终止证书，），3. 依据FIDIC 《施工合同条件》直到工程师向承包人颁发（注明承包人完成合同规定的各项义务的日期后，才应认为承包人的义务已经完成。
一切适当措施，保护环境，限制由（）4. 依据FIDIC《施工合同条件》，承包人应采取其施工作业引起的污染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害。
一名或三名。
）5. 依据FIDIC 《施工合同条件》，争端裁决委员会成员为（）修改合同。
依据FIDIC 《施工合同条件》，工程师（无权 6.）。
7. FIDIC 的总部设在（瑞士洛桑）。
红皮书”是指（土木工程施工合同条件8. 通常说的FIDIC “）。
FIDIC合同条件是（1988年版15%9.将变更工作量限定为±勺）缩写。
10. ICE 是（英国土木工程师协会的英文国际工程师联合会的法文）缩写。
是（11. FIDIC 。
）12．业主最重要的义务是（按合同向承包商支付工程款13. FIDIC 合同中规定承包商违约的是第（63 ）款。
14. FIDIC 合同实际上是想建立一个以（咨询工程师）为中心的专家管理体系。
15. 承包商收到咨询工程师颁发的缺陷责任证书后正确的是（对颁发时尚未履行的义务承担责任）。
16. FIDIC 合同1999 年版中首次明确业主享有（向承包商索赔）的权利。
17. （中标通知书）是业主正式确认接受承包商的投标，发出后就使得业主与承包商之间的关系进入法律范畴。
18. 承包商在完成预定工程和修补好所指出的任何缺陷，并使咨询工程师满意后，有权在（21 ）天内收到上述移交证书。
P7919. （资质审查）及招标的公告通常会透过多种公众媒介传达给投标者。
FIDIC《施工合同条件》近三年资料综合-2013.6.1
近三年综合(共6页，2013。
6。
1）一．单项选择题：在每小题的备选答案选出一个正确答案，并将正确答案代码填写在题干的括号内。
1．双方应在承包商收到中标函后（）天内签订合同协议书。
— B—1。
6—P25A．14 B。
28 C. 42 D. 562．下列对FIDIC施工合同文件的优先顺序的表述正确的是（）—C-1。
5—P25A．图纸>规范 B.通用条件>专用条件 C. 中标函〉投标函 D. 规范>通用条件3. 工程师（）解除任一方根据合同规定的任何任务、义务或职责。
-B—3.1-P33A．有权 B. 无权C。
应根据承包商的要求 D. 可部分4。
承包商在履约担保期满日期前28天尚无权拿到（ )，承包商应将履约担保的有效期延长至工程竣工和修补缺陷时为止.—D-4.2-P39A．接收证书 B. 结清证明 C. 期中付款证书 D. 履约证书5. 凡需根据记录进行测量的任何永久工程，此类记录应由( ）准备。
-C-12。
1-P83A. 雇主B. 承包商C。
工程师D。
分包商6. 动员预付款的扣减应当从（ )时开始.-C-14。
2—P95A. 首次签发期中付款证书B. 确认的期中付款累计额超过中标合同金额10%时的付款证书C。
确认的期中付款累计额超过中标合同金额减去暂列金额后余额的10％的付款证书D．确认的期中付款累计额等于动员预付款的金额的付款证书7．承包商在收到工程( ）后84天内，应向工程师提交竣工报表及证明文件.—A-14。
10—P103 A．接收证书 B. 最终付款证书C。
期中付款证书 D. 履约证书8。
根据FIDIC施工合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是（）。
—C—20。
1-P129 A。
索赔事件发生28天内 B. 察觉或应当察觉索赔事件28天内C。
承包商应当察觉索赔事件42天内D。
索赔事件发生56天内9. FIDIC施工合同条件规定的保留金属于（ )-D-14。
3—P97A．合同价内的暂列金额B．业主应交付的预付款C．承包商应交付的定金D．承包商应得的工程款10. 某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准为（）-C-12。
监理工程师-题库1
1.[单选题]设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是（）。
A如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担B承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保C承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保D发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保参考答案：A参考解析：本题考查的是保险责任。
如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时发包人可代为办理.所需费用由承包人承担。
2.[多选题]关于附条件合同的生效时间的表述中，正确的有（）。
A附条件的合同，包括附生效条件的合同和附解除条件的合同两类B附生效条件的合同，自条件成就时生效C附解除条件的合同，自条件成就时失效D不正当促成条件成就的，视为条件已成就E当事人为了自己的利益不正当阻止条件成就的，视为条件不成就参考答案：ABC参考解析：本题考核的知识点为附条件合同的生效时间。
附条件的合同，包括附生效条件的合同和附解除条件的合同两类。
附生效条件的合同，自条件成就时生效；附解除条件的合同，自条件成就时失效。
当事人为了自己的利益不正当阻止条件成就的，视为条件已经成就；不正当促成条件成就的，视为条件不成就。
3.[多选题]在下列选项中，需要重新招标的是（）。
A投标截止时间止，投标人少于3个的B经评标委员会评审后否决所有投标的C投标截止时问止，投标人少于5个的D经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的E投标截止时间止，投标人少于4个的参考答案：AB参考解析：有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：①投标截止时间止，投标人少于3个的；②经评标委员会评审后否决所有投标的。
4.[多选题]根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有（）。
A增加工作内容B提供图纸延误C出现异常恶劣的气候条件D发包人延迟提供建筑材料E现场查勘滞后参考答案：ABD参考解析：本题重点考查施工进度管理。
FIDIC（银皮书）--1
FIDIC（银⽪书）--1 ⼀般规定1 ⼀般规定1.1定义在合同条件（“本条件”），包括专⽤条件和通⽤条件中，下列词语和措辞应具有以下所述的含义.除上下⽂另有要求外，⽂中⼈员或当事各⽅等词语包括公司和其他合法实体.1.1.1 合同1.1.1.1 “合同”系指合同协议书、本条件、雇主要求、投标书和合同协议书列出的其他⽂件（如果有）.1.1.1.2 “合同协议书”系指第1.6款[合同协议书]中所述的合同协议书及所附各项备忘录.1.1.1.3 “雇主要求”系指合同中包括的，题为雇主要求的⽂件，其中列明⼯程的⽬标、范围、和（或）设计和（或）其他技术标准，以及按合同对此项⽂件所作的任何补充和修改.1.1.1.4 “投标书”系指包含在合同中的由承包商提交的为完成⼯程签署的报价，以及随同提交的所有其他⽂件（本条件和雇主要求除外，如同时提交）.1.1.1.5 “履约保证”和“付款计划表”系指合同中包括的具有上述名称的⽂件（如果有）.1.1.2 各⽅和⼈员1.1.2.1 “当事⽅（或⼀⽅）”根据上下⽂需要，或指雇主，或指承包商.1.1.2.2 “雇主”系指在合同协议书中被称为雇主的当事⼈及其财产所有权的合法继承⼈.1.1.2.3 “承包商”系指合同协议书中被称为承包商的当事⼈及其财产所有权的合法继承⼈.1.1.2.4 “雇主代表”系指由雇主在合同中指名的⼈员，或有时由雇主根据第3.1款［雇主代表的⼈员］的规定任命为其代表的⼈员.1.1.2.5 “承包商代表”系指由承包商在合同中指名的⼈员，或有时由承包商根据第4.3款[承包商代表]的规定任命为其代表的⼈员.1.1.2.6 “雇主⼈员”系指雇主代表、第3.2款[其他雇主⼈员]中提到的助⼿、以及雇主和雇主代表的所有其他职员、⼯⼈和其他雇员，以及雇主或雇主代表通知承包商作为雇主⼈员的任何其他⼈员.1.1.2.7 “承包商⼈员”系指承包商代表和承包商在现场聘⽤的所有⼈员，包括承包商和每个分包商的职员、⼯⼈和其他雇员，以及所有其他帮助承包商实施⼯程的⼈员.1.1.2.8 “分包商”系指为完成部分⼯程，在合同中指名为分包商、或被任命为分包商的任何⼈员，以及这些⼈员财产所有权的合法继承⼈.1.1.2.9 “DAB（争端裁决委员会）”系指在合同中如此指名的⼀名或三名⼈员，或根据第20.2款[争端裁决委员会的任命]或第20.3款[对争端裁决委员会未能取得⼀致]的规定任命的其他⼈员.1.1.2.10 “菲迪克（FIDIC）”系指国际咨询⼯程师联合会.1.1.3 ⽇期、试验、期限和竣⼯1.1.3.1 “基准⽇期”系指递交投标书截⽌前28天的⽇期.1.1.3.2 “开⼯⽇期”系指根据第8.1款[⼯程的开⼯]的规定通知的⽇期，合同协议书中另有规定的除外.1.1.3.3 “竣⼯时间”系指专⽤条件中规定的，⾃开⼯⽇期算起，⾄⼯程或某分项⼯程（视情况⽽定）根据第8.2款[竣⼯时间]规定的要求竣⼯（连同根据第8.4款[竣⼯时间的延长]的规定提出的任何延长期）的全部时间.1.1.3.4 “竣⼯试验”系指在合同中规定或双⽅商定的，或按指⽰作为⼀项变更的，在⼯程或某分项⼯程（视情况⽽定）被雇主接收前，根据第9条[竣⼯试验]的要求，进⾏的试验.1.1.3.5 “接收证书”系指根据第10条[雇主接收]的规定颁发的证书.1.1.3.6 “竣⼯后试验”系指在合同中规定的，在⼯程或某分项⼯程（视情况⽽定）被雇主接收后，根据第12条[竣⼯后试验]的要求，进⾏的试验（如果有）.1.1.3.7 “缺陷通知期限”系指专⽤条件中规定的，⾃⼯程或某分项⼯程（视情况⽽定）根据第10.1款[⼯程和分项⼯程的接收]的规定证明的竣⼯⽇期算起，⾄根据第11.1款[完成扫尾⼯作和修补缺陷]的规定通知⼯程或分项⼯程存在缺陷的期限（连同根据第11.3款[缺陷通知期限的延长]的规定提出的任何延长期）.如果专⽤条件中没有提出这⼀期限，该期限应为⼀年.1.1.3.8 “履约证书”系指根据第11.9款[履约证书]的规定颁发的证书.1.1.3.9 “⽇（天）”系指⼀个⽇历⽇，“年”系指365天.1.1.4 款项与付款1.1.4.1 “合同价格”系指在合同协议书中写明的、经商定的⼯程设计、施⼯、竣⼯和缺陷修补的款额，包括以及按照合同做出的调整（如果有）.1.1.4.2 “成本（费⽤）”系指承包商在现场内外所发⽣（或将发⽣）的所有合理开⽀，包括管理费⽤及类似的⽀出，但不包括利润.1.1.4.3 “最终报表”系指第14.11款[最终付款的申请]规定的报表.1.1.4.4 “外币”系指可⽤于⽀付合同价格中部分（或全部）款项的当地货币以外的某种货币.1.1.4.5 “当地货币”系指⼯程所在国的货币.1.1.4.6 “暂列⾦额”系指合同中规定作为暂列⾦额的⼀笔款额（如果有），根据第13.5款[暂列⾦额]的规定，⽤于⼯程某⼀部分的实施，或⽤于提供⽣产设备、材料或服务.1.1.4.7 “保留⾦”系指雇主根据第14.3款[期中付款的申请]的规定扣留的保留⾦累计⾦额，根据第14.9款[保留⾦的⽀付]的规定进⾏⽀付.1.1.4.8 “报表”系指承包商根据第14条[合同价格和付款]的规定提交的作为付款申请的组成部分的报表.1.1.5 ⼯程和货物1.1.5.1 “承包商设备”系指为实施和完成⼯程、以及修补任何缺陷需要的所有仪器、机械、车辆和其他物品.但承包商设备不包括临时⼯程、雇主设备（如果有）、以及拟构成或正构成永久⼯程⼀部分的⽣产设备、材料和其他任何物品.1.1.5.2 “货物”系指承包商设备、材料、⽣产设备和临时⼯程，或视情况其中任何⼀种.1.1.5.3 “材料”系指拟构成或正构成永久⼯程⼀部分的各类物品（⽣产设备除外），包括根据合同要由承包商供应的只供材料（如果有）.1.1.5.4 “永久⼯程”系指根据合同承包商要进⾏设计和施⼯的永久性⼯程.1.1.5.5 “⽣产设备”系指拟构成或正构成永久⼯程⼀部分的仪器、机械和车辆.1.1.5.6 “分项⼯程”系指在专⽤条件中确定为分项⼯程（如果有）的⼯程组成部分.1.1.5.7 “临时⼯程”系指为实施和完成永久⼯程及修补任何缺陷，在现场所需的所有各类临时性⼯程（承包商设备除外).1.1.5.8 “⼯程”系指永久⼯程和临时⼯程，或视情况指⼆者之⼀.1.1.6 其他定义1.1.6.1 “承包商⽂件”系指第5.2条款[承包商⽂件]中所述的，承包商根据合同应提交的所有计算书、计算机程序和其他软件、图纸、⼿册、模型、以及其他技术性⽂件.1.1.6.2 “⼯程所在国”系指实施永久⼯程的现场（或其⼤部分）所在的国家.1.1.6.3 “雇主设备”系指雇主要求中所述的，由雇主提供的供承包商在实施⼯程中使⽤的仪器、机械和车辆（如果有），但不包括尚未经雇主接收的⽣产设备.1.1.6.4 “不可抗⼒”见第19条[不可抗⼒]的定义.1.1.6.5 “法律”系指所有全国性（或洲的）法律、条例、法令和其他法律，以及任何合法建⽴的公共当局制定的规则和细则等.1.1.6.6 “履约担保”系指根据第4.2款[履约担保]规定的担保（或各项担保，如果有）.1.1.6.7 “现场“系指将实施永久⼯程和运送⽣产设备与材料到达的地点，以及合同中可能指定为现场组成部分的任何其他场所.1.1.6.8 “变更”系指按照第13条[变更和调整]的规定，经指⽰或批准作为变更的，对雇主要求或⼯程所做的任何更改.1.2解释在合同中，除上下⽂另有需要外：（a）表⽰某⼀性别的词，包括所有性别；（b）单数形式的词也包括复数含义，反之亦然；（c）包括“同意（商定）”、“已达成（取得）⼀致”、或“协议”等词的各项规定都要求⽤书⾯记载；（d） “书⾯”或“⽤书⾯”系指⼿写、打字、印刷、或电⼦制作，并形成永久性记录.旁注和其他标题在本条件的解释中不应考虑.1.3通信交流本条件不论在何种场合规定给予或颁发批准、证明、同意、确定、通知和请求时，这些通信信息都应：（a）采⽤书⾯形式，由⼈⾯交（取得对⽅收据），通过邮寄或信差传送，或⽤专⽤条件中提出的任何商定的电⼦传输⽅式发送；（b）交付、传送或传输到合同中注明的接收⼈的地址.但（i）如接收⼈通知了另外地址时，随后通信信息应按新址发送；（ii）如接收⼈在请求批准、同意时没有另外说明，可按请求发出的地址发送.批准、证明、同意和确定不得⽆故被扣压或拖延.1.4法律和语⾔合同应受专⽤条件中所述国家（或其他司法管辖区）的法律管辖.当合同任何部分的⽂本采⽤⼀种以上语⾔编写时，应以专⽤条件中指定的主导语⾔⽂本为准.通讯交流应使⽤专⽤条件中指定的语⾔，如未指定，应使⽤合同（或其⼤部分）编写⽤的语⾔.1.5⽂件优先次序构成合同的⽂件要认为是互相说明的.为了解释的⽬的，⽂件的优先次序如下：（a）合同协议书，（b）专⽤条件，（c）本通⽤条件，（d）雇主要求，（e）投标书和构成合同组成部分的其他⽂件.1.6合同协议书合同⾃合同协议书规定的⽇期起全⾯实施和⽣效.为签订合同协议书，依法征收的印花税和类似的费⽤（如果有）应由雇主承担.1.7权益转让任⼀⽅都不应将合同的全部或任何部分，或合同中或根据合同所具有的任何利益或权益转让他⼈.但任⼀⽅：（a）在另⼀⽅完全⾃主决定的情况下，事先征得其同意后，可以将全部或部分转让；（b）可以作为以银⾏或⾦融机构为受款⼈的担保，转让其根据合同规定的任何到期或将到期应得款项的权利.1.8⽂件的照管和提供每份承包商⽂件都应由承包商保存和照管，除⾮并直到被雇主接收为⽌.除⾮合同中另有规定，承包商应向雇主提供承包商⽂件⼀式六份.承包商应在现场保存⼀份合同、雇主要求、承包商⽂件、变更、以及根据合同发出的其他往来⽂书.雇主⼈员有权在所有合理的时间使⽤所有这些⽂件.如果⼀⽅发现为实施⼯程准备的⽂件中有技术性错误或缺陷，应⽴即将该错误或缺陷通知另⼀⽅.1.9保密性除了根据合同履⾏义务和遵守适⽤法律的需要以外，双⽅应将合同的详情视为私⼈的和秘密的.没有雇主事先同意，承包商不得在任何商业或技术论⽂或其他场合发表或允许发表、或透漏⼯程的任何细节.1.10雇主使⽤承包商⽂件由承包商（或以其名义）编制的承包商⽂件及其他设计⽂件，就当事双⽅⽽⾔，其版权和其他知识产权应归承包商所有.承包商（通过签署合同）应被认为已经给予雇主⼀项⽆限期的、可转让的、不排他的、免版税的，复制、使⽤和传送承包商⽂件的许可，包括对它们做出修改和使⽤修改后的⽂件的许可.这项许可将：（a）适⽤于⼯程相关部分的实际或预期寿命期（取较长的）；（b）允许具有⼯程相关部分正当占有权的任何⼈，为了完成、操作、维修、更改、调整、修复和拆除⼯程的⽬的，复制、使⽤和传送承包商⽂件；（c）在承包商⽂件是计算机程序或其他软件形式的情况下，允许它们在现场和合同中设想的其他场所的任何计算机上使⽤，包括对承包商提供的任何计算机进⾏替换.未经承包商同意，雇主（或以其名义）不得在本款允许以外，为其他⽬的使⽤、复制由承包商（或以其名义）编制的承包商⽂件和其他设计⽂件，或将其传送给第三⽅.1.11承包商使⽤雇主⽂件由雇主（或以其名义）编制的雇主要求以及其他⽂件，就当事双⽅⽽⾔，其版权和其他知识产权应归雇主所有.承包商因合同的⽬的，可⾃费复制、使⽤和传送上述⽂件.除合同需要外，未经雇主同意，承包商不得使⽤、复制上述⽂件，或将其传送给第三⽅.1.12保密事项不得要求承包商向雇主透漏他在投标书中称为是秘密的任何信息.对雇主为了证实承包商遵守合同的情况，正当需要的其他信息，承包商应当透漏.1.13遵守法律承包商在履⾏合同期间，应遵守适⽤法律.除⾮专⽤条件中另有规定：（a）雇主应已（或将）为永久⼯程取得规划、区域划定、或类似的许可，以及在雇主要求中所述的雇主已（或将）取得的任何其他许可；雇主应保障并保持使承包商免受因未能完成上述⼯作带来的伤害；（b）承包商应发出所有通知，缴纳各项税费，按照法律关于⼯程设计、实施和竣⼯、以及修补任何缺陷等⽅⾯的要求，办理并领取所需要的全部许可、执照或批准；承包商应保障并保持使雇主免受因未能完成上述⼯作带来的伤害.1.14共同的和各⾃的责任如果承包商是由两个或两个以上当事⼈（依照适⽤法律）组成的联营体、联合体，或其他未⽴案的组合：（a）这些当事⼈应被认为在履⾏合同上对雇主负有共同的和各⾃的责任.（b）这些当事⼈应将有权约束承包商及每个当事⼈的负责⼈通知雇主.（c）未经雇主事先同意，承包商不得改变其组成或法律地位.。
FIDIC习题 优选库分析 精选
FIDIC 条款复习题库一、单选题库1.依据FIDIC 《施工合同条件》，承包人应建立质量保证体系，工程师有权对体系的 （任何方面）进行审查。
2. 依据FEDIC 《施工合同条件》，未经（工程0帀 ）事先同意，承包人不得撤销承包人代表的任命，或任命替代人员。
3. 依据FEDIC 《施工合同条件》，直到工程师向承包人颁发 （缺陷责任终止证书 ）,注明承包人完成合同规定的各项义务的日期后，才应认为承包人的义务已经完成。
4. 依据FEDIC 《施工合同条件》，承包人应采取（一切适当 ）措施，保护环境，限制由其施工作业引起的污染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害。
5.依据FEDIC 《施工合同条件》，争端裁决委员会成员为（一名或三名）。
6. 依据FEDIC 《施工合同条件》,工程师（无权）修改合同。
7. FIDIC 的总部设在（瑞士洛桑 ）。
8. 通常说的FEDIC “红皮书”是指（ 件9. 将变更工作量限定为±15%的FIDIC10. ICE 是（英国土木工程师协会的英文11. FIDIC 是（国际工程师联合会的法文）缩写。
12. 业主最重要的义务是（按合同向承包商支付工程款 ）。
13. FIDIC 合同屮规定承包商违约的是第（63 ）款。
15. 承包商收到咨询工程师颁发的缺陷责任证书后正确的是（ 担责任）。
16. FIDIC 合同1999年版屮首次明确业主享有（ 向承包商索赔）的权利。
17. （屮标通知书）是业主正式确认接受承包商的投标，发出后就使得业主与承包商之间 的关系进入法律范畴。
18. 承包商在完成预定工程和修补好所指出的任何缺陷，并使咨询工程师满意后，有权在 （21 ）天内收到上述移交证书。
P7919. （资质审查）及招标的公告通常会透过多种公众媒介传达给投标者。
P8320. FIDIC 合同条件中的B.Q.单指的是（工程量价单 ）。
P8821. 以“早收钱，多收钱”为目的进行的投标报价称为（不平衡报价）。
FIDIC简答题
1．FIDIC 作为一个国际组织的中文全称是什么？该组织主要编写出版了哪些合同条件？2．FIDIC 红皮书是否鼓励工程师发出口头指示，为什么？如果工程师发出了口头指示，承包商应如何处理？
3．“批准不解除责任”这句话正确吗？你是怎样理解的？
4．怎样理解中标合同金额的充分性？
5．承包商在施工中遇到文物如何处理？
6．什么是指定的分包商？为什么他在获得支付方面比其他分包商相比更有保证？
7．如果竣工试验未能通过，工程师如何处理？
8．对于实际数量与工程量表不同的某项工作，需要满足那几个条件才应调整单价或价格？9．什么是暂列金额？暂列金额可用于哪些工作的支付？
10．月报表（期中付款申请）可包括哪些款项？
11．保留金是怎样扣留和返还的？
12．竣工报表和最终付款申请分别在什么时间地教？
13．什么是最终报表和结清证明（结清单）？
14．结清单生效的条件是什么？
15．雇主的风险包括哪些？雇主风险造成的后果由谁承担？
16．不可抗力一般应具备什么条件?
17．不可抗力的后果由谁承担？
18．发生不可抗力如雇主终止合同，雇主应向承包商支付哪些款项？
19．简述承包商索赔程序
20．简述争端解决程序
21雇主是否可根据变更条款，在承包商没有违约的情况下，将原合同中某项工作交由另一个承包商来实施？
22 雇主是否可根据变更条款，在承包商没有违约的情况下，删减原合同中的某项工作?。
FIDIC条款复习题库
FIDIC条款复习题库一、单选题库1、依据FIDIC《施工合同条件》,承包人应建立质量保证体系,工程师有权对体系得( 任何方面)进行审查。
2、依据FIDIC《施工合同条件》,未经( 工程师)事先同意,承包人不得撤销承包人代表得任命,或任命替代人员。
3、依据FIDIC《施工合同条件》,直到工程师向承包人颁发( 缺陷责任终止证书),注明承包人完成合同规定得各项义务得日期后,才应认为承包人得义务已经完成。
4、依据FIDIC《施工合同条件》,承包人应采取( 一切适当)措施,保护环境,限制由其施工作业引起得污染、噪音与其她后果对公众与财产造成得损害与妨害。
5、依据FIDIC《施工合同条件》,争端裁决委员会成员为( 一名或三名 )。
6、依据FIDIC《施工合同条件》,工程师( 无权)修改合同。
7、FIDIC得总部设在(瑞士洛桑 )。
8、通常说得FIDIC“红皮书”就是指( 土木工程施工合同条件 )。
9、将变更工作量限定为±15%得FIDIC合同条件就是( 1988年版 )。
10、ICE就是( 英国土木工程师协会得英文 )缩写。
11、FIDIC就是( 国际工程师联合会得法文)缩写。
12.业主最重要得义务就是(按合同向承包商支付工程款 )。
13、FIDIC合同中规定承包商违约得就是第( 63 )款。
14、FIDIC合同实际上就是想建立一个以( 咨询工程师 )为中心得专家管理体系。
15、承包商收到咨询工程师颁发得缺陷责任证书后正确得就是( 对颁发时尚未履行得义务承担责任 )。
16、FIDIC合同1999年版中首次明确业主享有( 向承包商索赔 )得权利。
17、( 中标通知书 )就是业主正式确认接受承包商得投标,发出后就使得业主与承包商之间得关系进入法律范畴。
18、承包商在完成预定工程与修补好所指出得任何缺陷,并使咨询工程师满意后,有权在( 21 )天内收到上述移交证书。
P7919、( 资质审查 )及招标得公告通常会透过多种公众媒介传达给投标者。
建设工程合同(含FIDIC)条款复习题大全
建设工程合同（含FIDIC）条款 (课程代码04231)一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可分为【】A．有名合同与无名合同 B．要式合同与不要式合同C．双务合同与单务合同 D．有偿合同与无偿合同2．要式合同必须采用【】A．口头形式 B．法律规定的形式C．口头或书面形式 D．书面形式3．甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依然成立。
此时，该施工合同的主体为【】A．丙与乙 B．甲与乙C．丙与甲 D．丙或乙4．下列关于要约与承诺的表述中，错误的是【】A．要约可以撤回 R．要约可以撤销C．承诺可以撤回 D．承诺可以撤销5．某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍了多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告属于【】A．要约 B．要约邀请C．承诺 D．合同6．下列关于合同无效的表述中，正确的是【】A．一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同 B．因重大误解订立的合同C．以合法形式掩盖非法目的 D．违反地方性法规的强制性规定7．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是【】A．1年内 B．2年内C．3年内 D．4年内8．债权人的代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，以谁的名义代替债务人行使债权的权利？【】A．自己的 B．他人的C．第三人的 D．债务人的9．按照《建筑工程施工合同（示范文本）》的规定，工程预付款的比例是【】A．安装工程一般不超过合同价的30%R．建筑工程一般不超过单项工程工作量的30%C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的30%10．在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是【】A．承包人明确表示不再履行合同义务的B．已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的C．承包人将承包的建设工程违法分包的D．因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11．FIDIC合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是【】A．承包商 B．业主C．工程师 D．指定分包商12．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，应【】A．不再承担其他赔偿责任 B．返还设计合同规定的定金C．免收直接损失部分的设计费 D．双倍返还设计合同规定的定金13．根据FIDIC施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间内，工程师除了要求承包商提交建议书的方式提出变更外，还可以提出变更的方式是【】A．发布指令 B．发出邀请C．发备忘录 D．业主建议14．索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】15．A．发包人向供应商的 B．承包人向供应商的C．发包人向承包人的 D．承包人向发包人的15．担保合同是一种【】A．实践合同 B．主合同C．从合同 D．无偿合同16．作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以【】A．申请重新仲裁 B．向人民法院申请强制执行C．向建设行政主管部门申请强制执行D．向人民法院起诉17. FIDIC(1999年版)《施工合同条件》又称“新红皮书”，主要适用于【】A．房屋和工程施工 B．电气和机械工程c．设备和设计 D．顾客和咨询18．根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时闻限额为工程设计变更确定后【】A．7天内 B．14天内C．21天内 D．28天内19．在下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的方式是【】A．协商 B．调解C．仲裁 D．诉讼20．合同管理信息系统的主要功能不包括【】A．信息收集 B．信息存储C．信息加工 D．信息分解二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
FIDIC 施工合同条件复习题（1）
一．填空（圆括弧内为答案）
1.FIDIC是（国际咨询工程师联合会）的（法）文缩写。
2.FIDIC的四类合同条件名称是：
A. 红皮书（施工合同条件）适用于大型施工工程。
B. 黄皮书（生产设备与设计-建设合同条件）适用于机电设备设计施工工程。
C. 银皮书（设计采购施工交钥匙合同条件）适用于EPC总承包工程。
D. 绿皮书（简明合同格式）适用于较小额度土木机电工程。
3.FIDIC施工合同文件包括（合同协议书、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、明细表-各类报表进度表及相关附录）。
4.FIDIC施工、设计建造和EPC总承包合同通用条件均各包括（20 ）条条款；简明合同格式通用条件总共（15）条。
5.FIDIC施工合同条件规定，承包商应定期向业主/工程师提交（月) 进度
报告。
6.施工合同中关于承包商雇佣当地工人注意事项为（遵守当地法规：雇佣及解雇程序、最低工资、福利条件、保险、休假及工作时间和加班费支付）。
7.施工合同中有关承包商项目管理内容包括（工作范围、时间、费用、人力资源、风险、质量、HSE、合同及协调沟通）、
8.施工合同中，工程接收证书标志着承包商（基本上）完成了工程；履约证书标志着承包商（彻底）履行了合同的全部义务。
9.施工合同中不可抗力的四个条件是（一方无法控制、签订合同前无法合理防范、事件发生后不能合理克服、事件不是另一方造成）。
10.国际工程的基本保险险别包括（施工一切险、安装一切险、雇主责任险、第三方责任险）。
二． FIDIC合同专业术语翻译（1）
1. 定义（）
2. 合同（）
3.中标函（）
4.投标函（）
5.规范（）
6.图纸（）
7.工程量表（）8.业主（）9.承包商（）
10.投标书（）11.工程师（）12.业主代表（）
13.Subcontractor ( )
14. DAB( )
15. Commencement Date( )
16. Time for Completion( )
17. Tests on Completion ( )
18. Taking-over Certificate( )
19. Defects Notification Period()
20. Performance Security ( )
三．判断（正确打√错误打×）
1. 在施工合同中，以下合同文件的优先次序是否正确？（）
合同协议书--中标函--投标函--专用合同条件--通用合同条件--规范--图纸-- 其它合同文件
2. 施工合同签订后，一方希望转让合同时，不必征得另一方的同意。
（）
3. 施工合同实施过程中，技术文件或指令未能由业主或工程师及时签发，导致
现场停工，承包商应耐心等待。
（）
4. 施工合同中，工程师是业主方管理合同的具体执行者，有权在工程建设过程
中根据现场进展更改合同（）
5. 施工合同实施过程中，获得工程师的批准、检查、证书、同意、通知、建议、
指令和要求后，承包商的合同责任可以解除（）
6. 施工合同规定：必要时，工程师可以发出口头指令。
承包商应在接到口头指
令两个工作日内以书面形式主动将自己记录的口头指令报告工程师。
若工程师在两个工作日内未予答复，则承包商记录的口头指令即被视为工程师的书面指令（）
7. 施工合同中定义的“承包商的代表”实际上就是国内习惯称呼的“施工项目
经理”。
（）
8. 施工合同签署后，出于自身利益考虑，在获得业主同意后，承包商可以将整
个工程转包出去。
（）
9. 按照施工合同条件，即使承包商提出拒绝的合理理由，业主也可以强迫承包
商雇用其“指定分包商。
（）
10.施工合同执行过程中，基于现场工程建设需要，承包商可以招募业主的雇员。
（）
四．思考题
1. FIDIC合同的通用条件和专用条件有何区别？
通用条件系指国际通用的FIDIC合同标准条件（施工合同通用条件20条163 款；设计及设备建造合同通用条件20条167款；EPC合同通用条件20条166款）。
专用条款系指针对具体工程项目对于通用条款的修订。
2. 中标价格与合同价格是否相同？有何区别？
不同。
中标价格：系指中标投资者的投标价格，即名义合同价格
合同价格：则是工程全部完成后的“竣工结算价”---系动态价格
3. 按照施工合同，什么情况或条件下可导致业主提出终止合同？
A.承包商不按规定提交履约保证，或拒不执行工程师整改通知
B.承包商公开表示不再履约
C.无正当理由，拖延开工；28天内不回应不执行工程师整改通知
D.未征得同意，擅自分包或整体转让合同
E.承包商已破产清算
F.直接或间接向工程相关人员行贿或引诱其做出不轨行为
4. 按照施工合同条件，什么情况或条件下可导致承包商提出终止合同？
以下任一款发生，承包商均可提出有权终止合同：
A.业主不提供资金证明，导致暂停工作通知发出后42天
B.工程师收到报表和证明文件后56天内没有签发有关支付证书
C.承包商在期中支付款到期后42天内仍未收到该笔款项
D.业主严重不履行合同义务
E.业主不按合同规定签署合同协议书或者违反合同转让规定
F.工程师暂停工程超过84天、承包商提出复工要求后28天内仍未复工并
已影响整个工程进度
5. 承包商根据施工合同编制的工程进度计划表是否合同文件？为什么？
不是。
该工程进度计划表是双方签订合同之后才由承包商编制提交工程
师的，进度计划表只是一个程序性文件，并没有改变双方在合同中的任何义务。
但进度计划表有助于承包商索赔、有助于业主监督工程进展。
6. 简述施工合同中，业主承担的风险。
施工合同中，业主承担的风险如下：
1.政治风险（战争及敌对行为等，工厂所在国内部起义、恐怖活动、革命等
内部战争或动乱）；
2.社会风险（非承包商-包括其分包商人员造成的骚乱和混乱等）
3.污染及外力风险（军火和其它爆炸性材料、放射性造成的离子辐射或污染
等造成的威胁--承包商使用此类物质导致的情况除外）；
4.业主行为风险（业主占用或使用部分永久工程或业主负责的工程设计）。
7. 施工合同实施中，发生业主负责的风险后，合同双方应承担什么责任和义
务？
施工合同实施中，a.如果发生业主负责的风险，导致工程、物品或承包商的文件收到损害，承包商应立即通知工程师，并按工程师的要求予以修复和补救；b.若承包商因此遭受损失，可以按索赔条款提出费用和工期索赔；c.
如果是由业主的行为风险（占用或使用部分永久设备或工程设计）造成的，承包商可索赔利润。
8. 施工合同履行过程中，承包商在什么情况下可以行使“暂停工作”的权利保
护自己？
施工合同履行过程中，a.如果工程师没有按规定时间签发支付证书，或者业主没有按规定时间提供资金证明或没有按时支付工程款，则承包商在提前给业主21天的通知后，有权放慢工作进度或暂停工程进展；b.承包商有权将工程一直放慢或暂停到收到支付证书、业主资金证明或支付方止；c.承包商暂停工程后，仍然有权得到对迟付款享有融资费和终止合同的权利；d.
如果承包商在发出终止合同通知之前，收到了相关支付证书、证明或付款，则承包商应尽快复工；e.如果承包商因放慢工作速度或暂停工作而致工期费用受到影响，则有权提出索赔，索赔费用还可加入利润。
五．学习FIDIC施工合同条件后的心得体会。