建设工程水电施工分包合同封面
建筑工程水电施工分包(合同)
建筑工程水电施工分包合同1. 合同背景及目的本合同是为规范建筑工程中水电施工分包工作而设立的。
分包合同是指总包方将工程中的水电施工工作委托给具备相应能力和经验的分包方进行实施，并达成一致的合作目标。
本合同的目的是明确双方在水电施工分包合作中的权利和义务，保障工程的顺利进行，确保工程质量和安全，并及时解决合作中可能出现的纠纷和争议。
双方必须全面遵守合同的约定，共同推动工程进展，并确保分包工作按时完成。
2. 合同条款2.1 合同双方本分包合同的总包方为 [总包方公司名称]，法定代表人为 [总包方法定代表人]，注册地为 [总包方注册地]。
本分包合同的分包方为 [分包方公司名称]，法定代表人为 [分包方法定代表人]，注册地为 [分包方注册地]。
2.2 工程项目本合同项下的工程项目为 [工程项目名称]，工程地点为 [工程地点]，工程内容包括但不限于水电设计、设备安装、维护和调试等。
2.3 合同期限本合同从 [合同开始日期] 开始生效，持续至 [合同结束日期]。
2.4 分包工程范围分包方应按照总包方的要求，承担工程中的水电施工工作，并提供相应的产品和设备。
具体分包工程范围包括但不限于：•水电设计：根据工程需求，分包方应制定水电系统设计方案，并提交给总包方审核和批准。
•设备安装：分包方应按照设计方案，选购和安装合适的水电设备，并确保安装质量和安全。
•维护和调试：分包方应对安装完成的水电设备进行维护和调试，确保设备正常运行和达到设计要求。
2.5 工程款项及付款方式总包方应按照合同约定，及时支付分包方的工程款项。
工程款项包括：设备采购费用、施工费、维护费等。
付款方式根据工程进度划分，采取阶段性付款的方式，具体支付比例和时间如下：•首期款：合同生效后，总包方应支付分包方合同总金额的30%作为首期款。
•中期款：工程完成50%后，总包方应支付分包方合同总金额的50%作为中期款。
•尾款：工程完工并经总包方验收合格后，总包方应支付分包方合同总金额的20%作为尾款。
建筑工程水电施工分包合同(通用版)(一)
建筑工程水电施工分包合同(通用版)（一）建筑工程水电施工分包合同（通用版）（一）合同编号：_________甲方：（委托人）地址：_________电话：_________乙方：（承包人）地址：_________电话：_________鉴于甲方拟在上述地址进行建筑工程的水电施工，双方根据自愿、平等的原则，就相关事项达成如下协议：第一条合同目的甲方委托乙方进行建筑工程水电施工分包，乙方接受并承担相应责任。
第二条工程内容1. 甲方委托乙方负责建筑工程的水电施工分包，具体内容包括但不限于：水电系统的设计、安装、验收，管道布置，设备安装等。
2. 乙方必须在合同约定的时间内完成水电施工工作，并保证符合国家有关法规和行业标准。
第三条工程期限乙方必须在合同生效之日起______天内完成水电施工工作，如因特殊情况无法按照约定时间完成，需提前书面通知甲方，并在双方协商一致的情况下延期。
第四条工程质量1. 乙方保证施工过程中，按照甲方的要求进行操作，并确保施工质量符合国家有关法规和行业标准。
2. 工程验收前，乙方须进行自检及相应的检查评估，确保水电施工工程达到合同约定的质量标准。
3. 如甲方在验收过程中发现存在质量问题，乙方应在接到通知后及时进行整改，确保工程质量符合要求。
第五条工程款项1. 工程款项包括施工款和竣工验收合格后的尾款。
2. 工程款项的支付方式为：（详细说明支付方式）3. 工程款项的支付时间为：（详细说明支付时间）第六条违约责任1. 除非出现不可抗力或双方约定的其他情况，任何一方违反合同条款的，应向对方支付违约金。
2. 如乙方违约导致工程无法按时完成，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。
第七条保密条款1. 双方在合作过程中可能涉及到商业秘密或敏感信息，双方应互相保守并妥善保管，不得擅自泄漏或向第三方透露。
2. 在合同终止后，双方仍然应继续履行保密义务。
第八条合同终止1. 合同终止的情况包括但不限于：乙方完成水电施工分包工作，或甲方根据实际需要解除合同。
建筑工程水电施工分包合同 完整版doc
建筑工程水电施工分包合同完整版doc1. 合同主体甲方：[甲方名称] 住所地：[甲方住所地] 联系人：[甲方联系人] 方式：[甲方联系方式]乙方：[乙方名称] 住所地：[乙方住所地] 联系人：[乙方联系人] 方式：[乙方联系方式]2. 合同背景根据甲乙双方的共同协商，在建筑工程项目中，乙方被委托承担水电施工的分包工作。
为确保双方权益，明确各自责任和义务，特制定本合同。
3. 合同条款3.1 工程概述•[工程项目1]•[工程项目2]•[工程项目3]3.2 工程进度乙方应根据甲方的要求按时完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规的要求。
3.3 工程费用•工程费用总额为：[工程费用]•付款方式：[支付方式]•付款时间：[付款时间]3.4 保修期乙方提供的水电施工应享有[保修期]的保修服务。
保修期自工程竣工之日起计算。
3.5 违约责任任何一方如未履行合同约定或违背合同精神，应承担违约责任并支付相应的违约金。
4. 合同生效与解除4.1 合同生效本合同经甲乙双方签字盖章后即生效，自[合同生效日期]起生效。
•甲乙双方同意解除本合同；•甲乙双方协商一致解除本合同；•甲乙双方发生重大违约行为导致对方无法继续履行合同；•根据法律法规的规定解除本合同。
5. 争议解决对于因履行本合同引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
如协商不成，双方同意提交至[争议解决方式]进行解决。
6. 合同变更在履行本合同过程中，如需变更合同内容，甲乙双方应通过书面协议进行确认，并签订变更合同。
7. 合同附件•工程项目清单•工程费用表•相关证书和资质文件本合同经甲乙双方签字盖章后生效，并对双方具有约束力。
9. 合同解释本合同的解释和履行适用的法律法规。
10. 其他事项本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，双方达成书面一致后生效。
11. 合同的签署甲方：__________________ 日期：__________________乙方：__________________ 日期：__________________。
水电工程分包合同范本(通用)
水电工程分包合同范本（通用）合同编号：_______鉴于：2.甲方拟将工程中的部分施工内容分包给乙方，乙方愿意接受该分包工作。
双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
第一章定义和术语除非本合同另有规定，否则本合同中使用的术语定义如下：2.1“工程”：指甲方承包的位于_______的水电工程，包括但不限于土建、安装、调试等。
2.2“分包工程”：指甲方根据本合同约定，将工程中的部分施工内容分包给乙方完成的部分。
2.3“合同价格”：指甲方根据本合同约定，向乙方支付的完成分包工程所需的全部费用。
2.4“合同工期”：指甲方根据本合同约定，乙方完成分包工程所需的时间。
第二章分包工程的范围和内容3.1分包工程的范围和内容如下：（1）土建部分：包括但不限于_______。
（2）安装部分：包括但不限于_______。
（3）调试部分：包括但不限于_______。
3.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和质量标准完成分包工程。
第三章合同价格和支付方式4.1合同价格4.1.1合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
4.1.2合同价格包括但不限于分包工程的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险费、风险费等。
4.2支付方式4.2.1预付款：甲方在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同价格的____%作为预付款。
4.2.2进度款：乙方按照实际完成工程量，向甲方申请支付进度款。
甲方在收到乙方申请后____个工作日内审核完毕，并支付相应款项。
4.2.3竣工款：工程竣工验收合格后，乙方向甲方申请支付竣工款。
甲方在收到乙方申请后____个工作日内审核完毕，并支付相应款项。
4.2.4质保金：工程竣工验收合格后，甲方预留合同价格的____%作为质保金。
质保期满后，若无质量问题，甲方在____个工作日内支付质保金。
第四章合同工期5.1乙方应在合同工期内完成分包工程。
合同工期为______天，自甲方通知乙方开工之日起计算。
2024年水电站施工分包合同(含工程款支付方式)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年水电站施工分包合同（含工程款支付方式）本合同目录一览第一条合同主体1.1 分包商资质及条件1.2 发包人资质及条件1.3 合同签订时间及地点第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整条件3.3 工程款支付方式3.3.1 预付款3.3.2 进度付款3.3.3 竣工付款3.3.4 质量保证金3.4 发票开具及税金承担第四条工程进度4.1 施工期限4.2 工程进度计划4.3 延期违约责任第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量保证措施5.3 质量验收5.4 质量争议处理第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料与设备质量要求第七条安全生产7.1 安全生产责任7.2 安全防护措施7.3 安全事故处理第八条合同变更8.1 合同变更条件8.2 合同变更程序8.3 变更导致的费用调整第九条违约责任9.1 发包人违约9.2 分包商违约9.3 违约责任认定及赔偿第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁地点及机构10.3 仲裁费用承担第十一条解除与终止11.1 合同解除条件11.2 合同终止条件11.3 解除或终止后的权利义务处理第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约保密责任第十三条辅助条款13.1 合同的转让13.2 分包商的授权代表13.3 不可抗力13.4 法律适用13.5 语言版本第十四条其他条款14.1 附件14.2 补充协议14.3 合同生效条件14.4 合同份数及保管第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 分包商资质及条件1.2 发包人资质及条件发包人应具备国家规定的建设项目的相关资质，并具备合同约定的资金、技术和管理能力。
发包人应按照合同约定履行合同义务，确保工程款的及时支付。
建筑工程水电施工分包合同 完整版doc(2024精)
建筑工程水电施工分包合同完整版1. 合同双方甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）2. 背景（公司名称）作为甲方拥有施工项目的所有权，并愿意将水电施工分包给乙方。
双方通过本合同规定各自的权利、义务和责任。
3. 分包工程内容1.项目名称：（项目名称）2.项目地点：（项目地点）3.分包工程范围：包括但不限于：–水电设备的采购、安装、调试和调整；–水电工程的施工、监督、质量控制和验收；–相关工程材料的供应和管理；–施工期间的安全保障措施和环境保护。
4. 工程价格和付款方式1.分包工程总价为人民币（金额）万元（大写：（金额）万元整）。
2.工程付款方式如下：–工程开始前，甲方向乙方支付合同总价款的%作为预付款；–完成工程的%后，甲方向乙方支付相应的进度款；–工程竣工和验收后，甲方支付剩余的%作为最终付款。
5. 工期和延期责任1.分包工程的工期为天/月，自合同生效之日起计算。
2.若乙方因不可抗力等原因导致工程无法按时完成，应及时向甲方提供书面延期通知，并说明延期原因。
3.若甲方认可延期原因，双方应协商确定延长工期，并相应调整工程进度款的支付时间。
4.若甲方不认可延期原因，乙方应向甲方支付逾期完工违约金，以每日合同总价的%计算。
6. 质量保证和保修期1.乙方对分包工程的质量负责，并承担因施工或材料质量引起的质量问题。
2.分包工程的保修期为年/月，自工程竣工和验收之日起计算。
3.在保修期内，若分包工程出现质量问题，乙方应及时进行维修或更换，费用由乙方承担。
7. 违约责任1.若乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方立即进行整改，并要求乙方支付违约金。
违约金的计算标准为每次违约款项的（%）。
2.如果乙方严重违约，导致分包工程无法继续施工或无法按时完工，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
8. 保密条款双方应对涉及本合同的商业秘密和技术资料承担保密责任，并在解除合同或合同终止后继续履行保密义务。
9. 合同变更和解释1.本合同的任何变更都必须经过双方的书面协议。
水电安装工程劳务分包合同(范本)
水电安装工程劳务分包合同发包方：（以下简称甲方）承包方： (以下简称乙方）鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则,经认真协商订立本合同，双方严格执行。
一、工程项目概况工程名称：工程地址：二、承包范围完成本工程＃、＃塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电工作内容。
三、承包方式3.1承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。
3.2各项工程内容包括但不限于：一）建筑电气1、住宅及商业供电a.住宅用电从电表箱（不含此箱）出线至以后各用电点。
低压柜（不含此柜）的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点（含梯间照明)b.商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。
2.设备供电a.消防(风机、水泵、防火卷帘等）、通风设备：双回路电源箱(含此箱)至低压配电柜（不含此柜)的出线。
b。
电梯：电表箱下桩（含双电源切换箱）至电梯机房，电梯电源箱（含此箱）。
3.发电机配电发电机低压配电柜（不含此柜）前端电缆出线至双电源切换箱（含此箱）.4.电气安装a.±0.00及以下（不含户内地下室、户内半地下室）的开关、插座、面板、灯具（含消防应急灯、出口指示灯）、配电箱、电线、管线等的安装.b。
设备房（电梯机房、水泵房等）内部通风、排风、开关、插座、灯具、面板.5。
甲方独立分包项目a.各栋各户电表箱以前部分、各梯公共照明箱以前部分。
b.电表箱；±0.00以上(不含设备房）、户内半地下室、户内地下室的开关、插座、面板、灯具.c。
水电安装工程分包(合同)完整版.doc
水电安装工程分包合同完整版
合同编号
合同编号： [请在此处填写合同编号]
合同双方
甲方：[请在此处填写甲方名称] 乙方：[请在此处填写乙方名称]合同背景
甲方拟进行水电安装工程，基于安全、高效和经济的考虑，甲方决定将水电安装工程分包给乙方进行施工和安装。
合同内容
1.甲方委托乙方负责水电安装工程的施工和安装，并提供相应的材料和设备，并配合乙方的施工进展。
2.乙方应当按照合同约定的时间和质量要求完成施工和安装任务，并确保工程的安全和质量。
3.甲方应当按照合同约定的进度和方式支付相应的施工款项给乙方。
4.如遇不可抗力因素影响工程施工进度，双方应协商解决，
并及时通知对方，延期履行合同义务。
5.本合同签订后，双方均不得擅自解除合同或转让权益，如
需解除合同或转让权益，需要经过双方书面协商并得到对方书面同意。
6.双方应当保护对方的商业秘密，并严禁向第三方泄漏合同
涉及的任何商业信息。
7.本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成水电安装
工程并经甲方验收合格之日终止。
8.甲方与乙方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友
好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向当地仲裁委员会提起仲裁。
9.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
合同签署
甲方（盖章）：[请在此处填写甲方名称]
乙方（盖章）：[请在此处填写乙方名称]
合同签署日期：[请在此处填写签署日期]。