工程勘察合同
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________。
2. 工程地点：_________。
3. 工程规模：_________。
二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，包括但不限于地质勘察、地形测量等。
2. 勘察范围应当明确，具体范围由甲乙双方共同确定。
三、勘察期限和进度安排1. 乙方应在约定时间内完成勘察工作，如遇特殊情况需延长勘察期限的，应提前与甲方协商。
2. 乙方应按照进度安排进行勘察工作，确保勘察质量和进度。
四、费用和支付方式1. 甲方应按照约定支付乙方勘察费用，费用明细和支付方式由双方协商确定。
2. 如因甲方原因导致勘察工作无法进行或中止的，甲方仍应支付乙方已完成的勘察费用。
五、质量标准和技术要求1. 乙方应按照国家和行业相关规定进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 乙方应提供符合甲方要求的勘察成果，包括但不限于勘察报告、图纸等。
六、保密条款1. 乙方应对在勘察过程中获知的甲方商业秘密及其他秘密信息予以保密。
2. 未经甲方同意，乙方不得将勘察成果用于其他用途。
否则，应承担相应的法律责任。
七、违约责任1. 如因乙方原因导致勘察工作未按约定完成或勘察成果不符合要求的，乙方应承担违约责任。
包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。
2. 如因甲方原因导致未按约定支付勘察费用的，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付滞纳金等。
八、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议的，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
如因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解决。
本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察合同书范本5篇
建设工程勘察合同书范本5篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（勘察人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计的法律、法规，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程勘察任务委托内容（工程规模、阶段等）：_________________________4. 估算的总费用及其支付方式（勘察设计费用总价及支付方式）：_________________________二、甲方的权利和义务1. 甲方应向乙方提供必要的资料，并承担其相关的费用。
提供资料的内容包括但不限于现场勘探的初步资料、地质勘察技术要求等。
甲方应对所提供资料的完整性、准确性和真实性负责。
2. 甲方应按时支付乙方的勘察设计费用，并确保支付方式的透明和公正。
3. 甲方有权监督乙方的勘察工作，并对乙方的勘察结果进行审查与验收。
对于不合格的勘察结果，甲方有权要求乙方重新勘察或修改。
三、乙方的权利和义务1. 乙方应根据甲方的要求和提供的技术资料，进行现场勘探、编制勘察纲要等工作，确保勘察数据的准确性和完整性。
2. 乙方应按照约定的时间和内容提交勘察成果，包括地质勘察报告、图纸等。
如因乙方原因未能按时完成勘察任务，乙方应承担违约责任。
3. 乙方应对其提供的勘察成果负责，确保其真实性和准确性。
如因乙方提供的勘察成果错误或不准确导致的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
4. 乙方有权获得约定的勘察设计费用，并应按照相关法规开具合法的发票。
四、合同工期与进度安排1. 本合同的勘察周期定为_____天（含法定节假日）。
具体日期根据实际工作需求双方另行商定。
若因甲方原因导致工期延误，则工期顺延。
中华人民共和国勘察合同模板7篇
中华人民共和国勘察合同模板7篇篇1合同编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（勘察人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、勘察范围和要求1. 甲方委托乙方进行工程勘察的范围包括：_________2. 乙方需提供的技术资料包括：_________3. 勘察工作应满足的要求：_________三、合同工期1. 乙方应在合同签订后尽快安排勘察工作，并于_________年_________月_________日前完成勘察任务。
2. 如因甲方原因造成勘察工作无法按时完成，则合同工期可相应顺延。
四、费用及支付方式1. 甲方应支付乙方工程勘察费用（大写）_________元（￥_________元）。
该费用包括勘察人员的工资、差旅费、野外津贴等全部费用。
2. 甲方应在合同签订后7个工作日内，向乙方支付勘察费用的50%作为预付款，即（大写）_________元（￥_________元）。
剩余50%的费用，即（大写）_________元（￥_________元），应在乙方完成勘察任务并提交成果资料后7个工作日内支付。
3. 乙方在收到预付款后，应按规定向甲方开具发票。
五、质量保证1. 乙方应确保勘察工作的质量符合《工程勘察规范》及相关行业标准的要求。
如因乙方原因造成勘察质量不合格，乙方应负责无偿返工或采取其他补救措施。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行抽查和验收，确保勘察质量符合要求。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付勘察费用，乙方有权要求甲方按每日万分之五的比例支付逾期付款违约金。
若甲方逾期付款超过30日，乙方有权解除合同。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
工程勘察设计合同范本5篇
工程勘察设计合同范本5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程勘察设计的实际情况，甲乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察设计达成以下协议：一、工程概况及勘察设计内容（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）工程规模：____________________（四）勘察设计内容：包括但不限于地形测绘、地质勘察、工程设计等。
具体详见附件一《勘察设计任务清单》。
二、合同工期与进度安排（一）合同工期：本工程勘察设计的总工期为______天，自本合同签订之日起计算。
（二）进度安排：乙方应按照甲方的要求，制定详细的勘察设计方案和进度计划，确保按时按质完成勘察设计任务。
三、合同价款及支付方式（一）合同总价：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用明细详见附件二《费用明细表》。
（二）支付方式：甲方应按照以下约定支付乙方勘察设计的费用：合同签订后______天内支付定金；勘察设计工作完成并经甲方验收合格后______天内支付余款。
四、质量要求与标准（一）乙方应按照国家和行业的相关规定、规范进行勘察设计，确保勘察设计的质量。
（二）甲方对乙方提交的勘察设计成果进行验收，如有不符合要求的，乙方应按要求进行修正并承担相应责任。
五、知识产权及保密条款（一）乙方在本合同履行过程中形成的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
（二）甲乙双方应对涉及本工程的勘察设计信息予以保密，未经对方同意，不得泄露。
六、违约责任及赔偿损失（一）甲乙双方如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
（二）因乙方原因未能按时完成勘察设计任务的，每延误一天，应向甲方支付违约金______元。
建设工程勘察合同(岩土工程设计、治理、监测)5篇
建设工程勘察合同（岩土工程设计、治理、监测）5篇篇1建设工程勘察合同合同编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察（岩土工程设计、治理、监测）事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、勘察范围及要求1. 乙方需对甲方提供的工程场地进行岩土工程勘察，包括但不限于地质勘察、水文勘察、环境勘察等。
2. 乙方应根据勘察结果，提供详细的岩土工程报告，包括地质构造、地层岩性、水文地质、环境地质等内容的描述和分析。
3. 乙方需按照甲方的要求，对场地内的岩土工程问题进行设计、治理和监测，确保工程场地的稳定性和安全性。
三、勘察期限及进度1. 乙方应在合同签订后尽快进场，开始岩土工程勘察工作。
2. 乙方应根据工程规模及勘察范围，制定详细的勘察计划，并严格按照计划进行勘察工作。
3. 乙方应定期向甲方报告勘察进度，如遇特殊情况，应及时向甲方说明原因，并采取相应的补救措施。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付岩土工程勘察费用，具体金额根据工程规模及勘察范围而定。
2. 甲方应在合同签订后支付部分费用作为预付款，剩余费用在乙方完成勘察工作并提交成果后支付。
3. 乙方在勘察过程中如遇特殊情况，需增加费用的，应书面告知甲方，甲方根据实际情况决定是否增加费用。
五、质量保证及验收1. 乙方应确保岩土工程勘察工作的质量符合相关标准，对勘察结果的真实性、准确性负责。
2. 甲方在收到乙方的岩土工程报告后，有权对报告内容进行审核和验收。
如甲方认为报告内容存在不足或错误，可要求乙方进行补充或修改。
3. 乙方应根据甲方的验收意见，对报告内容进行补充或修改，直至满足甲方要求。
勘察设计合同范本6篇
勘察设计合同范本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照号码：[乙方营业执照号码]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察、设计事宜达成如下协议：第一条项目概况1. 项目名称：[项目名称]。
2. 项目地点：[项目地点]。
3. 项目内容：包括工程测量、地质勘察、初步设计、方案设计等。
勘察设计的详细内容和要求见附件一。
第二条合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方须在XX个工作日内完成勘察设计工作。
如遇特殊情况需延长工作期限的，须经甲方同意。
2. 进度安排：乙方应按照甲方提供的项目计划进行勘察设计，确保各阶段工作按时完成。
进度计划表作为本合同附件二。
第三条勘察设计要求及标准1. 乙方应按照国家和地方现行规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
如甲方有特殊的勘察设计要求或标准，应在合同附件三中明确说明。
2. 乙方应根据地质条件和实际情况，提出科学合理的建议供甲方参考。
若因乙方勘察设计失误造成工程损失，乙方应承担相应的法律责任和经济损失赔偿。
第四条费用及支付方式1. 勘察设计的费用总计为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
该费用包括勘察设计的全部工作内容和成本，除本合同另有约定外，不再增加任何费用。
费用明细见附件四。
2. 支付方式：合同签订后XX个工作日内，甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款；乙方完成初步设计并提交甲方确认后XX个工作日内支付XX%；剩余款项在勘察设计成果验收合格后XX个工作日内付清。
所有款项通过银行转账方式支付至乙方指定账户。
若采用其他支付方式，应在附件五中明确约定。
3. 乙方应当向甲方提供合法有效的发票。
建设工程勘察合同样式8篇
建设工程勘察合同样式8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程勘察任务委托内容：[勘察任务内容描述]二、勘察工作约定1. 乙方应按照甲方的要求，进行工程勘察工作，确保勘察数据的真实性和准确性。
2. 乙方应按照相关法律法规、规范和技术标准，制定详细的勘察方案，并报经甲方同意后实施。
3. 乙方在工程勘察过程中，应保证安全生产，防止事故发生。
如因乙方原因造成事故，由乙方承担全部责任。
4. 乙方应按时提交勘察成果，勘察成果应符合相关质量标准。
三、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付工程勘察费用，具体金额按照《工程勘察费用清单》执行。
2. 甲方在合同签订后XX日内向乙方支付总费用的XX%作为预付款。
3. 乙方提交符合甲方要求的勘察成果后，甲方应在XX日内支付剩余款项。
4. 支付方式：[支付方式描述]。
四、知识产权及保密条款1. 乙方在工程勘察过程中获得的资料和信息，未经甲方同意，不得泄露或用于其他用途。
2. 勘察成果的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自转让或许可他人使用。
3. 本合同终止后，乙方应将所有与工程勘察有关的资料、文件等交还甲方。
五、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付勘察费用的，应按日向乙方支付XX%的违约金。
2. 乙方未按照合同约定完成勘察工作的，应向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。
3. 因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
六、争议解决方式因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
勘察设计合同协议书5篇
勘察设计合同协议书5篇篇1甲方：XXXXXX有限公司乙方：XXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好协商的基础上，就乙方向甲方提供工程勘察设计服务事宜，达成一致意见，并签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：XXXXXX工程1.2 项目地点：XXXXXX1.3 建设规模：XXXXXX1.4 服务范围：本工程勘察设计（包括但不限于岩土工程、工程测量、工程物探等）及与勘察设计相关的技术咨询、服务工作。
第二条甲方权利和义务2.1 甲方应向乙方提供本工程相关的资料（包括但不限于地质资料、水文资料等），并保证所提供资料的准确性和完整性。
2.2 甲方应协助乙方开展现场勘察工作，提供必要的现场条件，并对乙方的现场工作予以监督和指导。
2.3 甲方应按照合同约定及时支付勘察设计费用，确保乙方的合法权益得到保障。
2.4 甲方应对乙方提交的勘察设计成果进行审查，并提出合理的修改意见和建议。
2.5 甲方应积极配合乙方的后续服务工作，确保工程的顺利进行。
第三条乙方权利和义务3.1 乙方应按照合同约定提供优质的勘察设计服务，确保勘察设计成果的准确性和完整性。
3.2 乙方应按照甲方要求，及时到达现场进行勘察工作，并保证现场工作的质量和效率。
3.3 乙方应积极配合甲方的审查意见和建议，对勘察设计成果进行修改和完善。
3.4 乙方应提供后续服务工作，确保工程的顺利进行。
3.5 乙方应保守甲方的商业机密和技术秘密，不得擅自披露或使用甲方的相关技术和资料。
第四条合同价款及支付方式4.1 本合同的勘察设计费用为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX 元整）。
4.2 甲方应按照以下方式支付勘察设计费用：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
（2）乙方提交勘察设计成果并经甲方审查通过后，甲方应向乙方支付合同总价的XX%。
（3）剩余合同总价的XX%作为质量保证金，在工程竣工验收后支付。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程勘察合同工程勘察合同1委托方(甲方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________承包方(乙方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________依照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的'平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。
对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。
6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。
第四条乙方责任1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。
需增加设计文件的份数时另行收费。
需复制供应标准图时另行收费。
2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。
原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
5.对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。
6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
第五条勘察设计费用乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。
设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。
小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。
即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。
勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。
第六条违约责任1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。
乙方不履行合同，应当双倍返回定金。
2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。
3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。
4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。
5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。
6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。
8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。
9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%.第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按项解决。
1.申请________仲裁委员会仲裁。
2.向人民法院起诉。
第八条合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。
第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
第十条本合同一式____份。
其中正本两分(甲、乙双方各执一份)，副本____份。
甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________签订地点：_________签订地点：__________________年____月____日_________年____月____日工程勘察合同2发包方：_________承包方：_________根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称__________；工程地点__________；工程规模__________；工程投资__________；第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。
（见附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后__天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在__天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。
本工程的勘察费为__元估算设计费为__元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。
提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。
2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件。
3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包参加。
4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务1、承包方应在__年__月__日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的.问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商（另附协议）。
第六条违约责任1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
具体规定如下：2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
具体规定如下：5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计，应另行增加勘察设计费用。
6、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方属于一个部门的由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列__项条款（没有增补以“空白”记入）。
第九条附则本合同未言明事项，一律按《中华人同共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份；副本__份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。