施工安全协议书-基坑支护工程
简易版基坑支护施工合同范本7篇
简易版基坑支护施工合同范本7篇篇1甲方（发包人）：[公司名称]乙方（承包人）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就基坑支护施工事宜，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]二、承包范围乙方承包范围包括：基坑支护设计、施工及基坑监测。
具体工作包括但不限于以下内容：1. 基坑支护设计：根据甲方提供的地质资料和设计要求，乙方负责完成基坑支护设计。
设计应满足安全、经济、合理的要求，并符合相关规范标准。
2. 基坑施工：乙方负责按照设计要求和规范标准进行基坑施工。
施工过程中应确保施工质量、进度和安全。
3. 基坑监测：在基坑施工过程中，乙方负责进行基坑监测，包括监测点的布置、监测数据的采集和分析等。
监测结果应准确、及时，并作为调整施工方案的重要依据。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币[合同总价]元整（大写：[合同总价汉字大写]）。
该价款包括设计、施工及监测等费用。
具体费用构成详见合同条款。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付款项：（1）预付款：合同签订后，甲方应支付合同总价的[预付款比例]％作为预付款。
预付款应在合同签订后7个工作日内支付到乙方指定账户。
（2）进度款：在基坑施工过程中，甲方应根据施工进度和合同约定向乙方支付进度款。
具体支付时间和金额应根据施工进度和合同约定进行调整。
（3）结算款：在基坑施工完成后，乙方应向甲方提交结算报告和结算资料。
甲方应在收到结算报告和结算资料后[结算款支付时间]天内完成结算工作，并将结算款支付到乙方指定账户。
四、工期及进度要求1. 工期要求：本合同总工期为[总工期]天。
具体开工日期以甲方书面通知为准。
乙方应在接到甲方开工通知后[开工准备时间]天内完成开工准备工作。
2. 进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。
2023年基坑支护建设工程施工安全生产协议
2023年基坑支护建设工程施工安全生产协议一、为了加强基坑支护建设工程的施工安全管理，保障工程施工人员的生命财产安全，特制定本安全生产协议。
二、本协议适用于我方（建设单位/总承包单位/分包单位/施工单位）的基坑支护建设工程施工过程中的安全管理。
三、我方应当制定并落实基坑支护建设工程的施工安全管理措施，包括但不限于：1. 制定详细的施工安全方案，明确施工过程中各方的职责和安全要求；2. 对参与施工的人员进行岗前安全培训，确保其具备相关岗位的安全技能和操作能力；3. 配备必要的施工安全设施和防护装备，如安全帽、防护眼镜、防护手套等；4. 公布施工现场的安全警示标志和安全救援通道，设立明显的安全警示牌；5. 安排专人负责施工现场的安全管理工作，包括监督施工过程中的安全操作；6. 定期检查和维护施工设备、施工工具和施工材料，确保其安全可靠；7. 积极应对恶劣天气和突发事件，做好应急预案和灾害风险评估；8. 定期组织安全培训和演练，提高施工人员的安全意识和应对能力；9. 及时记录和报告施工现场的事故和隐患，采取有效措施进行整改。
四、我方应主动开展施工安全检查和评估，存在安全隐患的应立即采取措施进行整改，并按照规定的标准进行验收。
安全隐患整改验收合格后方可继续施工。
五、我方施工现场必须制定安全组织机构，设立安全管理工作站，配备安全看护员，负责现场安全管理。
安全看护员应具备相应的安全管理岗位资质和技能，并经过培训合格。
六、我方施工现场应建立健全的安全监督制度，建立日常安全检查、周六常规检查、月度安全大检查和季度安全整改验收的工作机制。
每次安全检查应制定检查方案和检查记录，并及时整改，确保施工现场的安全。
七、在施工现场，我方应当加强安全宣传教育工作，定期组织安全培训和教育，引导施工人员履行安全生产责任，加强安全意识，提高自我保护能力。
八、当发生施工人员伤亡事故时，我方应立即启动事故应急预案，组织施救和抢救伤员，并立即报告有关部门进行处理和调查。
基坑围护工程施工合同8篇
基坑围护工程施工合同8篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行基坑围护工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：基坑围护工程，包括地下连续墙、支撑结构、排水系统等。
4. 工程规模：地下连续墙长度为_________米，深度为_________米，支撑结构数量为_________道，排水系统为_________套。
二、技术标准和质量要求1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关标准。
2. 乙方应建立健全的质量保证体系，对施工过程中的质量问题及时发现并处理，确保工程质量符合要求。
3. 甲方有权对工程质量进行监督，对于不符合要求的工程，甲方有权要求乙方返工或者采取其他补救措施。
三、合同工期1. 本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划竣工日期为_________年_________月_________日。
具体日期以甲方书面通知为准。
2. 乙方应在计划开工日期前提交详细的施工进度计划，并按照施工进度计划进行施工。
如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 如因甲方原因造成工期延误，甲方应支付乙方相应的工期延误费用。
具体费用按照合同约定执行。
四、合同价款及支付方式1. 本工程合同价款为人民币_________元整（大写：_________元整）。
该价款为固定总价合同，包含但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等所有费用。
具体费用按照合同约定执行。
2. 甲方应在合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，即人民币_________元整（大写：_________元整）。
基坑支护施工合同（5篇）
基坑支护施工合同合同编号：_____发包方：（甲方）_____承包方：（乙方）_____根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程项目1.工程名称：基坑支护工程2.工程地点：_____3.工程内容：基坑支护工程。
4.承包范围：按基坑支护施工图中的水泥搅拌桩、喷锚支护等项目施工。
5.承包方式：本工程乙方以包工包料、包质量安全、包工期的形式进行承包施工。
直径水泥搅拌桩包干单价为____元/米（该单价包括搅拌桩机进退场费、桩位清除障碍物换土填砂费、水泥搅拌桩施工及材料费、税金等）；喷锚支护连锚杆包干单价为____元/㎡（该单价包括设备进退场费、喷锚网、锚杆或锚管、高压喷C20混凝土、水泥砂浆压力灌浆、米范围内喷射砼压顶施工及材料费，税金等）。
第二条工程合同造价：约____元第三条工期1.水泥搅拌桩施工工期为____天，自____年____月____日至____年____月____日。
实际工期以甲方通知进场的次日起计。
2.喷锚支护施工工期按地下室施工进度要求配合地下室主体施工。
第四条工程质量标准和保修期1.工程质量标准：按国家现行的施工验收规范进行施工及验收。
并按中华人民共和国国务院令第____号《建设工程质量管理条例》（____年____月____日发布）中有关规定执行。
2.工程保修：在地下室主体施工期间保证基坑支护足够安全及达到设计要求的止水效果。
第五条材料设备供应1.工程所需材料：由乙方自行负责采购至施工现场施工。
2.工程所购材料：符合国家、省、市有关建筑材料质量标准，并有产品合格证。
建筑主材必须严格按甲方规定的“建筑材料及设备零配件明细表”所列范围执行。
第六条工程款支付和结算1.工程款支付：每月按基坑支护工程完成量的____%支付工程进度款，基坑支护等全部工程竣工验收合格，并满足设计要求的支护安全和止水效果后____天内支付至工程实际造价的____%，余____%待地下室施工至±0.00_____并基础工程验收合格后付清。
基坑支护施工合同
基坑支护施工合同施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。
以下是我整理的基坑支护施工合同范本，欢迎阅读。
篇一：基坑支护施工合同范本发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，依据本工程的详细状况，签订本合同如下，双方共同遵守：一、工程概况工程名称：XXXXXXXXXXXX工程工程地点：位于XXXXXXX二、承包范围完成基坑支护工程施工图(XXXX水电工程勘察院设计2023.06.18版)所包含的全部内容，包括但不限于IV型拉森钢板桩、坡面喷射钢筋混凝土、预应力锚索、锚管、灌注桩、钢筋混凝土冠梁、腰梁、单双轴混凝土搅拌桩、木桩、基坑顶底排水沟及集水井（坑）、基坑顶部1.5M范围内的硬地化、止水、排水、机械安拆及进出场，施工场地铺筑等，帮助基坑支护工程监测、完工后施工现场的清理、施工资料编制、整理、装订成册等，为完成施工范围全部项目并达到规范质量要求必需实行的施工措施等所产生的全部费用。
三、施工内容3.1 该工程分为两个施工标段：1）一标段：地块基坑支护工程；2）二标段：地块基坑支护工程；3.2 主要工作内容包括但不限于：（1） IV型拉森钢板桩（2）坡面喷射钢筋混凝土面层（3）预应力锚索（4）￠48锚管（5）￠1000灌注桩（6）钢筋混凝土冠梁、腰梁（7）单、双轴混凝土搅拌桩（8）￠80稍径木桩（9）基坑顶、底排水沟及集水井（坑）（10）基坑顶部1.5米范围内的硬地化（11）施工项目产生的止水、排水等一切其它所需的措施项目等。
施工期间的排水工作，乙方必需实行一切措施保证抽水、止水、排水的刚好性，否则，由此造成基坑泡水等而产生的经济及工期损失均由乙方担当,若不是由乙方缘由造成的基坑泡水而产生的经济损失不由乙方负责。
四、承包方式本工程采纳核定单价、总价包干的方式。
2023基坑支护施工安全生产协议
基坑支护施工安全生产协议一、协议目的本协议的目的是为了保障基坑支护施工期间的安全生产，减少事故发生的可能性，保护施工人员的生命财产安全，确保施工按照规范进行。
二、协议内容1. 施工前准备1.1 施工前，需对基坑进行勘测和设计，并制定相应的施工方案。
1.2 确定施工现场的安全负责人，并进行相关安全培训。
1.3 施工前必须进行材料和设备的检查，确认其符合施工要求和安全标准。
2. 安全保障措施2.1 确保施工现场的周围设置明显的警示标志，标明危险区域。
2.2 搭建围挡和围护结构，确保施工现场的安全。
2.3 在施工现场设置安全警示牌，并保持施工现场的道路畅通。
2.4 对施工现场进行24小时监控，并配备专人负责监测和检查。
2.5 施工工地必须配备安全用品和紧急救援设备，并进行定期检查和维护。
3. 人员管理3.1 所有参与施工的人员必须经过相关培训和考核，持有合格证书。
3.2 施工现场必须按照施工方案进行组织，禁止未经许可人员进入施工区域。
3.3 所有人员必须按照安全规定进行操作，切勿违反操作规程。
3.4 施工人员必须配备个人防护装备，并按照规定佩戴使用。
4. 应急措施4.1 施工现场必须配备消防器材，并定期检查和维护。
4.2 确保施工现场有应急疏散通道，并进行标示。
4.3 定期组织施工现场的应急演练，保证人员熟悉应急情况下的处理方法。
4.4 设立应急救援小组，并做好相关培训工作。
5. 管理制度5.1 制定施工安全生产管理制度，并建立档案，供相关部门查阅。
5.2 定期进行安全生产检查和评估，并对发现的问题进行整改和记录。
5.3 对违反安全生产规定的人员进行警告、罚款或停工处理。
三、协议履行和补充1.协议双方必须共同履行上述约定，确保施工安全生产。
2.协议双方在施工过程中出现争议时，应友好协商解决。
3.如有需要，协议双方可对协议内容进行补充或修订，需经双方签字确认。
四、协议生效和终止1.本协议自双方签字之日起生效。
基坑桩基与支护工程合同
基坑桩基与支护工程合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟在___________地块上建设___________项目，需要进行基坑桩基与支护工程，甲乙双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容与范围1. 本合同所涉及的基坑桩基与支护工程包括但不限于：基坑开挖、土方工程、桩基施工、支护结构安装等。
2. 工程的具体位置、规模、设计要求和技术标准详见附件《工程设计图纸》及《技术规范》。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家现行的相关质量标准及甲方提供的技术文件进行施工，确保工程质量满足设计和规范要求。
2. 乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的每一道工序进行严格控制，确保工程质量。
三、工期要求1. 工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日，总工期为____天。
2. 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时书面通知甲方，并提出延期申请，经甲方确认后可相应顺延。
四、合同价款1. 本工程合同总价为人民币____元（大写：________________________元整）。
2. 价款包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
3. 付款方式：_______________________________________（具体说明预付款、进度款、结算款等支付条件和时间）。
五、安全生产与环境保护1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障施工现场安全。
2. 乙方应做好施工现场的环境保护工作，减少施工对周边环境的影响。
六、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题或延误工期，乙方应按约定支付违约金。
七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
基坑支护施工合同(集合3篇)
基坑支护施工合同（集合3篇）基坑支护施工合同第1篇甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围及工程内容承包范围及内容：支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位(大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。
三、施工工期1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。
2、竣工日期：合同工期总日历,合同生效之日起开始计算工期。
3、合同工期总日历天数：支护桩工期4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。
5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。
由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿101元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿(参考市场价);属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1010元，从工程款中扣除。
四、承包方式1、乙方包工不包料。
2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。
五、质量标准1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。
2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。
3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。
六、合同价款：1、承包单价：600长螺旋后插筋桩大清包按约为米(据实结算)，钢筋笼制作元/吨(含钢筋除锈)，本价格不含税费及企业管理费用。
2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm(翻浆高度)作为结算桩长。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工安全协议书
建设单位（以下简称甲方）：联合中建（呼和浩特）房地产开发有限公司
承包单位（以下简称乙方）：中化呼和浩特地质工程勘察有限公司
工程名称： 联建·岭秀阁基坑支护 工程
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产
法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工
程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、
《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订
本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施
工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施
工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全
检查与指导。
2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违
章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大
安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意
见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现
乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责
任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有
关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责
任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责
任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
➢ 安全用电
1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用
电申请手续。
2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施
和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强
维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电
标准。
3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行
临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出
整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安
全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整
改。
5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安
全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须
依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训
记录。
➢ 机电设备使用
1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具
有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。
2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行，并应有
专人定期进行维修和保养，对达不到安全要求又不能修复的机械设备，必须即
停用，撤离施工现场。
➢ 人员安全
1、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩带工作证（卡）
并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规
定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作
业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。
2、必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。
三、 违反安全管理规定处罚办法
1、 对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，处予罚
款500元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，
处予罚款1000元～5000元。
2、 进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽 未佩带安全帽进入现场罚款
100元。
3、 不允许施工人员酒后作业 酒后进入现场罚款100元。
4、 高空作业不系安全带罚款500元。
5、 非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款100元～1000元。
6、 施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款5000元。
7、 罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。
本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。
本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时，签定本协
议。施工合同到期后，本协议同时终止。
甲方单位（章） 乙方单位（章）
代表人： 项目负责人：
年 月 日
施
工
安
全
协
议
书