桩基础施工合同书范本(3篇)
工程打桩合作协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方需在项目现场进行打桩工程，乙方具备打桩施工能力，经双方友好协商，就工程打桩事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程规模：________________________4. 工程内容：________________________5. 工程工期：________________________二、工程承包1. 乙方同意按照甲方要求，在规定工期内完成工程打桩任务。
2. 乙方保证工程质量和安全，确保工程符合国家相关标准和规范。
3. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工技术要求进行施工，如有变更，需经甲方同意。
4. 乙方应按照甲方要求，及时提供施工进度报告和工程验收报告。
三、工程费用及支付1. 工程总费用：人民币________________________元。
2. 工程费用支付方式：（1）合同签订后，乙方需向甲方支付人民币________________________元作为预付款；（2）工程进度达到甲方要求后，甲方按照实际完成工程量支付工程款；（3）工程验收合格后，甲方支付剩余工程款；（4）工程验收不合格，甲方有权扣除相应费用。
3. 工程费用支付时间：（1）预付款支付时间：合同签订后5个工作日内；（2）工程进度款支付时间：每月支付一次，具体支付时间由双方协商确定；（3）验收合格后支付时间：验收合格后5个工作日内。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对工程进行监督检查，乙方应积极配合。
3. 工程验收标准：（1）工程应符合设计要求和国家相关标准；（2）工程应具备使用功能；（3）工程无安全隐患。
4. 工程验收程序：（1）乙方完成工程后，向甲方提交工程验收报告；（2）甲方在收到验收报告后，组织相关人员对工程进行验收；（3）验收合格后，双方签署工程验收合格证书。
桩基础工程施工合同范本
桩基础工程施工合同范本甲方（施工单位）：_____________________（以下简称甲方）乙方（业主）：_____________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就桩基础工程施工事宜达成如下协议：一、工程名称：桩基础工程施工二、工程地点：_____________________三、工程内容及范围：_______________四、工程工期：______________（自合同签订之日起计算）五、工程造价：______________元（大写：________________元整）六、施工进度及验收：1. 甲方应按照合同约定的工期进行施工，并在工程竣工之日前完成工程交付乙方验收。
2. 乙方应在甲方提出的工程验收通知书下签字确认工程完工，并支付工程款项。
七、工程质量保证：1. 甲方承诺按照国家相关标准及合同约定的技术要求，确保施工质量合格。
2. 工程施工质量问题，由甲方承担责任，并承担修复费用。
八、工程款支付：1. 工程款支付方式：分期支付，具体支付时间及金额双方另行协商确定。
2. 乙方应按照工程款支付要求及时支付工程款项，逾期支付则需承担违约责任。
九、违约责任：1. 若甲方未按合同规定的工期完成工程，甲方应按照合同规定支付违约金。
2. 若乙方逾期支付工程款项，乙方应按照合同规定支付滞纳金。
十、其他约定：1. 合同解释权归双方共同享有。
2. 合同内容未尽事宜，双方可协商补充。
十一、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工交付乙方验收结束。
甲方（施工单位）：__________ 乙方（业主）：__________签字：__________ 签字：__________日期：__________ 日期：__________。
桩基础施工合同5篇
桩基础施工合同5篇篇1桩基础施工合同一、双方协议甲方：____________（委托方名称）乙方：____________（承包方名称）经过友好协商，甲乙双方就桩基础施工项目签订如下合同：二、项目概述甲方委托乙方进行桩基础施工项目，项目地点位于____________，项目包括设计、勘察、施工等工作。
三、合同条款1. 价格：本项目的总价为____________，其中设计费用为____________，勘察费用为____________，施工费用为____________。
2. 付款方式：双方约定，合同签订后，甲方需在施工开始前支付设计费用的50%，在勘察开始前支付勘察费用的50%，剩余的施工费用将按照合同约定的进度进行分期支付。
3. 工期：约定本项目的工期为____________，如因不可抗力等原因导致工期延迟，双方将协商解决。
4. 质量要求：乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行设计、勘察和施工，保证施工质量符合相关要求，如出现质量问题，乙方需承担相应责任。
5. 监理：甲方有权对本项目的设计、勘察和施工进行监督，乙方应配合监理工作。
6. 合同变更：如有需要修改合同内容，需双方协商一致，并签订书面变更协议。
7. 违约责任：如一方违约导致合同无法履行，需承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
8. 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。
以上内容为甲乙双方达成的桩基础施工合同，双方应遵守合同约定，共同完成项目，保证双方利益。
如有争议，双方应友好协商解决，如协商无果，可向有关部门寻求帮助解决。
愿本合同能够成为双方友好合作的开始。
甲方（盖章）乙方（盖章）日期：____________签订地点：____________篇2桩基础施工合同一、总则本合同由乙方承包甲方指定的桩基础工程施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等法规，遵循公平、公正、信用原则，经甲乙双方友好协商达成，并签署的一份合同文件。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
桩基础施工合同4篇
桩基础施工合同4篇篇1桩基础施工合同第一条合同目的甲方（施工单位）与乙方（需建设业主）经友好协商，就丙方（施工单位）承接乙方项目的桩基础施工事项达成一致意见，特订立本合同。
第二条桩基础施工范围1、施工内容：本合同所述桩基础施工内容包括但不限于桩基础施工设计、施工图纸编制、施工工艺制定、现场操作、设备租赁、材料采购等全部工作。
2、项目地址：本次桩基础施工工程地址为________________，乙方项目。
第三条桩基础施工要求1、质量要求：桩基础施工应符合国家现行有关标准及乙方的相关要求。
2、进度要求：按照双方事先商定的工期要求，认真组织施工工作，保障施工进度。
3、安全要求：施工过程中要加强安全管理，保障施工人员和设备的安全。
4、环保要求：施工过程中要加强环保措施，减少对周边环境的污染。
第四条合同价格1、合同总价：本次桩基础施工合同总价为______________________人民币（大写：_________________）元。
2、付款方式：合同总价按__次支付，具体支付比例为：首次付款_________%，验收合格后支付____________%。
第五条施工过程1、双方应按照合同约定的时间安排施工工作，并保证按照质量要求完成各项工作。
2、施工过程中若产生变更，必须经过双方协商一致后方可变更，并签订书面变更合同。
第六条质量保证1、施工单位保证工程设计、施工过程符合国家相关标准，保证施工质量符合合同约定。
2、施工单位对施工过程中产生的瑕疵承担相应责任，并做出及时处理。
第七条合同变更1、双方经友好协商一致可变更合同内容，但必须以书面形式签订变更协议。
2、合同变更后双方应重新确认合同价格和付款方式。
第八条违约责任1、一方违约，需赔偿对方因此造成的经济损失。
2、一方解除合同需提前书面通知对方，支付违约金。
第九条法律适用本合同受中华人民共和国法律法规管辖，双方如有争议应友好协商解决。
若协商不成，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
桩基础工程合同3篇
桩基础工程合同3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为明确双方的权利和义务，确保工程质量和进度，签订本《桩基础工程合同》。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础施工4. 工程规模：_______平方米二、工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如因甲方原因导致工期延误，乙方有权提出工期顺延。
如因乙方原因导致工期延误，甲方有权对乙方进行罚款。
具体罚款数额根据实际延误天数和造成的损失情况而定。
工期顺延需双方协商确定并签订书面补充协议。
若无法达成协议，乙方应支付违约金并承担违约责任。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币________元（大写：____________________元整）。
该价款为包干价，包括人工费、材料费、机械使用费等所有费用。
除非双方另有约定，否则不因任何因素调整工程价款。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；工程完成XX%时支付至总价款的XX%；工程竣工验收合格后支付至总价款的XX%；余款作为质保金，自验收合格之日起一年后支付。
四、质量标准与验收方式1. 乙方必须按照国家规范及标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责返工并承担返工费用。
如因甲方原因导致的质量问题，乙方负责整改，甲方承担整改费用。
2. 工程验收按照国家和地方相关规范及标准执行。
验收前，乙方应提交完整的竣工资料和验收申请报告。
甲方收到验收申请后组织验收小组进行验收。
验收合格后，双方签订验收合格证书。
桩基工程施工合同范本6篇
桩基工程施工合同范本6篇桩基工程施工合同范本1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。
1.4合同单价：1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。
1.4.2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。
第二条付款方式2.1本工程无预付款2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。
本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：3.47%;第三条合同工期3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。
3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。
该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。
若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。
3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。
3.4本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。
第四条材料供应工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。
第五条质量标准乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。
乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。
第六条双方责任事项6.1甲方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。
桩基础施工合同5篇
桩基础施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就桩基础施工工程事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围：桩基础施工，包括但不限于钻孔、浇筑、养护等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：____________________元整）。
具体价格根据工程实际量结算。
2. 支付方式：甲方在乙方完成基础桩施工的______%后支付______%的工程款，工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方必须按照国家相关技术标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方需提交完整的施工记录、质量检查报告等验收资料。
3. 甲方有权对工程进行验收，验收标准按照国家相关规范执行。
4. 若工程验收不合格，乙方负责整改直至验收合格。
五、安全责任1. 乙方应对施工现场进行安全管理，设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施。
2. 乙方在施工过程中造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
3. 乙方应负责施工人员的安全教育和培训，确保施工人员遵守安全操作规程。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，并支付相应的滞纳金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通，协商解决。
七、争议解决本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩基础施工合同书范本发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf____91____0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于____个3.②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度____米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在____年____月____日前进场施工。
并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的____‰，总额不超过合同总价的____%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工____小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天____元补尝。
属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款____元。
第五条、付款方式：(一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。
(二)乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款;2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的___%;3、余下____%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。
甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。
第六条、承包方式：1、技术要求：根据设计图纸和地质资料(material)，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。
试桩合格，费用则甲方负责;试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。
2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。
3、水电费负责：由乙方负责。
第七条、甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
2、交施工图纸两份和地质资料(material)一份，并组织有关部门会审。
3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。
由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。
4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料(material)。
6、甲方提供桩基础施工图____份，工程地质勘查报告（一）份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。
7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。
第八条、乙方责任：1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。
2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。
3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。
4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料(material)。
5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。
6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。
7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。
8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。
9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。
10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。
11、工程完工后，乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录，汇集施工技术资料(material)作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。
第九条、注意事项;1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。
2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。
3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。
4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。
5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。
第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。
第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。
第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。
双方签定的补充条款同具法律效力。
如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。
第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：__________ 乙方(盖章)：__________法人代表签名：__________ 法人代表签名：__________委托代理人签名：__________ 委托代理人签名：__________合同签定日期：____年____月____日合同签定地点：桩基础施工合同书范本（二）法人代表：__________ 联系电话：__________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华时捷工业园研发楼桩基施工事项经协商一致，订立本合同。
一、承包内容及承包形式1、承包内容：设计的华时捷工业园研发楼图中桩基础工程内容。
具体包括成孔施工(挖掘土方、扩底入岩、护壁、抽水、通风等工作)、钢筋笼制作安装、混凝土现场搅拌灌注施工(包括钢筋笼：安装、垫好居中;混装土：搅伴、进出料、运输、振捣密实等及有关工作)。
2、承包方式：包工不包料，但包机械设备及临时水电管线(乙方需保证文明施工和安全用电，临时用电线路须规范整洁)。
桩基础施工合同书范本（三）发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf______91______0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3.②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在____年____月____日前进场施工。
并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的____‰，总额不超过合同总价的____%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天____元补尝。
属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款____元。
第五条、付款方式：(一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。
(二)乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款;2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的____%;3、余下____%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。
甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。
第六条、承包方式：1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。
试桩合格，费用则甲方负责;试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。
2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。
3、水电费负责：由乙方负责。
第七条、甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。
3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。