电芯买卖合同范本(共14篇)
光伏电池组件2024年度购销合同3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX光伏电池组件2024年度购销合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 供应商信息1.2 采购商信息第二条产品规格与数量2.1 产品规格2.2 订购数量2.3 交付时间及方式第三条价格与支付3.1 单价3.2 总价3.3 支付方式3.4 支付时间第四条质量保证4.1 产品质量标准4.2 质量检验4.3 售后服务第五条交付与验收5.1 交付期限5.2 交付地点5.3 验收程序第六条违约责任6.1 供应商的违约行为6.2 采购商的违约行为第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议管辖法院第八条合同的生效、变更与终止8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同终止第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约责任第十条法律适用与争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决方式第十一条合同的附件11.1 产品技术参数11.2 付款凭证第十二条其他条款12.1 双方约定的其他事项第十三条合同的修订13.1 修订条件13.2 修订程序第十四条合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 供应商信息1.1.1 供应商名称：有限公司1.1.2 供应商地址：省市区路号1.1.3 供应商联系人：X1.2 采购商信息1.2.1 采购商名称：有限公司1.2.2 采购商地址：省市区路号1.2.3 采购商联系人：X第二条产品规格与数量2.1 产品规格2.1.1 产品名称：光伏电池组件2.1.2 产品型号：2.1.3 产品技术参数：详见附件一2.2 订购数量2.2.1 总数量：块2.2.2 分批交付数量及时间：详见附件二2.3 交付时间及方式2.3.1 交付时间：按照附件二约定的时间进行交付2.3.2 交付方式：运输到采购商指定的地点第三条价格与支付3.1 单价3.1.1 产品单价：元/块3.2 总价3.2.1 产品总价：万元3.3 支付方式3.3.1 支付方式：银行转账3.4 支付时间3.4.1 首付款：合同签署后七个工作日内支付万元3.4.2 尾款：产品交付并验收合格后支付剩余的万元第四条质量保证4.1 产品质量标准4.1.1 产品应符合国家及行业标准，包括但不限于X标准4.2 质量检验4.2.1 采购商在收到产品后，应按照附件一的技术参数进行检验4.2.2 供应商应在接到采购商的质量异议后，个工作日内进行处理4.3 售后服务4.3.1 供应商应提供产品的安装、调试及培训服务4.3.2 供应商应对产品进行定期维护和检修，确保产品正常运行第五条交付与验收5.1 交付期限5.1.1 供应商应按照附件二约定的时间完成产品的交付5.2 交付地点5.2.1 产品交付地点：采购商指定的地点5.3 验收程序5.3.1 采购商应在收到产品后进行验收，并在验收合格后签字确认5.3.2 验收不合格的，采购商应在个工作日内通知供应商，供应商应在接到通知后个工作日内进行处理。
电子买卖合同范本(必备12篇)
电子买卖合同范本（必备12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!电子买卖合同范本（必备12篇）电子买卖合同范本第1篇立货样买卖契出卖人商行负责人称为甲方，同承买人商店主称为乙方，兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方订购货物，如契约成立同日由甲方交付货样同品同种类同质的货物件，甲方应于 ________日内义付乙方。
电子产品买卖协议5篇
电子产品买卖协议5篇篇1甲方（买方）：_________乙方（卖方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方购买乙方电子产品事宜，达成如下协议：一、标的物及价款1. 甲方同意购买乙方电子产品，具体型号、规格、数量及价款如下：（注：具体产品信息及价格需详细列出）二、支付方式1. 甲方可以选择以下支付方式：（1）一次性支付：甲方在合同签订后一次性支付全部价款。
（2）分期付款：甲方按照合同约定的时间和金额分期支付价款。
（3）其他支付方式：如银行转账、支票等，需双方协商确定。
三、交货方式及时间1. 乙方应按照合同约定的时间和地点向甲方交付标的物。
具体交货方式及时间如下：（注：具体交货方式及时间需详细列出）四、质量保证及售后服务1. 乙方应保证标的物的质量符合合同约定，如不符合合同约定，乙方应承担相应的违约责任。
2. 乙方应提供售后服务，具体售后服务内容如下：（注：具体售后服务内容需详细列出）五、违约责任1. 甲方或乙方如不履行合同义务，应承担相应的违约责任。
具体违约责任如下：（注：具体违约责任需详细列出）六、争议解决方式1. 甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以通过以下方式解决：（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
（2）向仲裁机构申请仲裁。
七、合同生效及变更1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2. 合同生效后，双方应认真履行，如需变更或解除，应协商一致并签订书面协议。
八、其他约定事项1. 甲方在购买电子产品时，应仔细核对产品型号、规格、数量及价款等信息，确保无误。
2. 乙方在交付产品时，应提供必要的产品使用说明和保养指南。
3. 甲方在签订合同后，应妥善保管合同原件，以便在需要时提供证明。
4. 双方同意以书面形式确认本合同的变更和解除，其他未尽事宜，可另行协商确定。
5. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
电机买卖合同范文(六篇)
电机买卖合同范文供方：_____合同编号：需方：_____签订地点：签订时间：____年____月____日一、产品名称、品种、数量、金额、交售时间产品计量总金交售时间及数量品种数量单价名称单位额合计合计人民币金额(大写)(注：空格如不够用，可以另接)二、质量标准、用途三、验收办法及时间、地点四、检验及检疫的单位、地点、方法、标准及费用负担五、交(提)货地点及运输方式和费用负担六、超欠幅度损耗及计算方法七、包装标准、包装物的供应与回收以及费用负担八、结算方式及期限九、给付定金的数额、时间十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件十一、违约责任十二、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。
如果协商不成，双方同意由_____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
十三、其它约定事项供方需方单位名称：_____(章) 单位名称：_____(章) 单位地址：__________ 单位地址：__________鉴(公)证意见：法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代理人：__________ 委托代理人：__________经办人：电话：__________ 电话：__________鉴(公)证机关(章)电报挂号：__________ 电报挂号：____年____月____日开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：_____ 帐号：_____邮政编码：_____ 邮政编码：_____(公)证实行自愿原则)有效期限：____年____月____日至____年____月____日监制部门：_____ 印制单位：_____电机买卖合同范文（二）供方_____需方_____签订日期：____年____月____日签订地点：1.质量要求及技术标准：产品按汽车电器设备技术条件执行。
2.出卖人对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包，三包期限为____年。
电机买卖合同(六篇)
电机买卖合同甲方：_____乙方：_____签订条款如下：1.产品名称_____、型号_____、规格_____、数量_____、价格_____、交货日期_____。
2.交货办法：(1)交货地点：_______________________________________。
(2)运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。
3.付款办法：货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。
4.验收办法：乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。
5.附则：(1)合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。
(2)在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因乙方须在____天前通知撤销加工合同，否则按违约处以____罚金赔偿对方损失。
(3)本合同须经双方签章并鉴证后生效。
(4)本合同正本两份，双方各执一份。
(5)货物运达站_______________________________________。
(6)收货人___________________________________________。
(7)合同纠纷的处理___________________________________。
甲方：_____(签字盖章)乙方：_____(签字盖章)签订日期：____年____月____日电机买卖合同（二）合同编号：_____买方：(甲方)_____卖方：(乙方)_____甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商达成以下合同条款：1、乙方提供的设备名称、型号、数量、价格如下：序号机组_____型号发电机型号购买金额_____功率电机单位数量单价_____备注合计人民币：_____2、合同的价格：(1)合同含税总金额为：_______________________________。
(2)付款货币为人民币_________________________________。
电子产品买卖合同书5篇
电子产品买卖合同书5篇篇1甲方（买方）：____________________注册地址：______________________乙方（卖方）：____________________注册地址：______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方购买乙方电子产品事宜，达成以下买卖合同：一、标的物甲方购买乙方的电子产品，具体产品名称、型号、规格、数量、价格等详见附件《产品清单》。
二、交货期限和地点1. 乙方应当在合同签署后的______（具体时间）内，将所售电子产品交付给甲方。
2. 交货地点：______________________。
三、支付方式1. 甲方应当在收到货物验收合格后______（具体时间）内，向乙方支付合同总价款的______%。
2. 剩余款项______%（具体金额）作为质量保证金，于保修期结束后______（具体时间）内支付。
四、质量保证1. 乙方保证所售电子产品均为原装正品，符合相关国家及行业标准。
2. 乙方对所售电子产品提供______（具体期限）的保修服务。
3. 在保修期内，如电子产品出现质量问题，乙方应当在接到通知后______（具体时间）内予以解决。
五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付货款，乙方有权解除本合同，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按照合同约定交付货物，应当按照延误天数向甲方支付违约金。
3. 若因乙方原因导致所售电子产品存在质量问题，乙方应当承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
六、保密条款1. 甲乙双方应当对在本合同项下获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露相关保密信息。
七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按以下第______种方式解决：1. 提交______仲裁委员会仲裁。
电气买卖合同6篇
电气买卖合同6篇篇1甲方（买方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（卖方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
鉴于甲方需要购买电气产品，乙方能够供应甲方所需的电气产品，双方本着自愿、平等、诚信的原则，经友好协商，达成如下买卖合同：一、产品名称、型号、数量及价格1. 甲方购买的电气产品包括但不限于以下几种型号，具体型号、数量及价格详见附件一。
2. 乙方应根据甲方的实际需求，提供相应型号、数量及价格的电气产品。
二、质量保证1. 乙方应保证所提供的电气产品符合国家相关质量标准，并且是全新、未使用过的产品。
2. 乙方应提供相应的质量保证文件，如合格证、检验报告等。
三、交货方式及地点1. 乙方应根据甲方的实际需求，将电气产品按时、按质、按量送达甲方指定的交货地点。
2. 甲方应在收到货物后及时进行验收，并在验收报告中签字确认。
四、付款方式及期限1. 甲方应按照双方约定的付款方式进行付款，具体付款方式详见附件二。
2. 甲方应在合同签订后及时支付货款，不得以任何理由拖欠。
五、售后服务1. 乙方应提供完善的售后服务，对于甲方在使用电气产品过程中出现的任何问题，乙方应及时予以解决。
2. 乙方应在接到甲方售后服务请求后，尽快给予回复和处理。
六、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付货款，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的损失。
2. 乙方如未按照合同约定提供电气产品或提供不符合约定的电气产品，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
七、争议解决1. 双方在履行本合同过程中如发生任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。
2. 如果协商无法解决争议，则双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。
仲裁地点为XXXX，仲裁语言为中文。
仲裁裁决具有最终效力，双方应遵守执行。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
合同期满后，如双方愿意继续合作，可另行签订新的买卖合同。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
电器买卖合同样本(6篇)
电器买卖合同样本甲方：_____乙方：_____序号：_____产品名称：_____规格型号：_____适用车型：_____牌号：_____商标：_____计量单位：_____数量：_____单价金额：_____交提货时间及数量：_____合同条款1.质量要求及技术标准：产品按“汽车电器设备技术条件”执行。
2.出卖人对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包，三包期限为____年。
3.交货地点：交货方式：4.运输方式：路运输。
运杂费负担：运费及市内运杂费、保险费由买受人负担。
5.合理损耗及计算方法：6.包装纸箱按6544_86瓦楞纸板，6543_86瓦楞纸箱237_86标准，木箱按238_86，泡沫包装按239_86。
包装费由出卖人负担。
包装物不回收。
7.买受人应凭运单、随货同行单、产品合格证及合同验收。
买受人收货后如有异议，必须在收货后十日内通知出卖人，并附商检报告。
否则即视为收货无误。
8.结算方式：托收承付，验单付款。
结算期限：9.变更或解除合同必须于合同履行前二个月通知对方，经双方协商同意后，方可变更或解除合同，否则合同继续有效。
其他变更事宜，依法律规定。
10.违约责任：任何一方违反本合同规定，按《中华人民共和国民法典》有关规定承担违约责任。
11.争议解决：凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
12.其它约定事项：出卖人：_____买受人：_____时间：_____电器买卖合同样本（二）出卖人：_____买受人：_____合同编号：_____签定地点：_____签订时间：_____第一条标的、数量、价款及交（提）货时间标的：_____名称：_____牌号：_____商标：_____规格：_____型号：_____生产厂家：_____计量单位：_____数量：_____单价：_____金额：_____交（提）货时间及数量：_____合计：_____合计人民币金额（大写）：_____（注：空格如不够用，可以另接）第二条质量标准第三条出卖人对质量负责的条件及期限：_____第四条包装标准、包装物的供应与回收：_____第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：_____第六条合理损耗标准及计算方法：_____第七条标的物所有权自时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于所有。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电芯买卖合同范本(共14篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!电芯买卖合同范本(共14篇)电芯买卖合同范本第一篇甲方（需方）：乙方（供方）：就甲方购买乙方标识牌事宜，甲乙双方在平等、自愿、合法的基础上，经协商一致，达成如下条款：一、合同标的及价款1、1产品规格，数量，价格详见附件清单。
1、2 货物运输及费用由乙方负责。
1、3 本合同总价为RMB____元整（￥____元）。
（含税到工地价）1、4本合同总价包括但不限于材料费、运输费、装卸费、保险等货物卸至交付地点前的一切费用和支出，装卸费由乙方承担。
1、5 货物卸至交货地点至交付前的保管责任及费用由乙方负责。
二、货物交付2、1交货日期：20XX年XX月XX日（已物流收件之日计算）。
2、2交货地点：2、3货物卸至交货地点后，甲乙双方共同对货物外观质量、规格、数量等进行清点。
2、4、乙方交付的货物若未按合同及附件要求制作的，有瑕疵或损坏的，乙方在10天内免费更换补齐并寄到交货地、三、付款3、1货物抵达现场检验合格经甲方确认后，甲方在 7个工作日内，付清合同款项；3、2、乙方收取货款前五个工作日内，须向甲方开具合法有效发票，乙方逾期提供发票，付款时间顺延。
四、质量标准4、1、乙方提供的货物必须符合现行国家合格质量标准及合同约定的规格要求。
五、不可抗力任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，在不可抗力发生后2天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由后，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
六、违约责任6、1 乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方应支付甲方RMB500元的违约金。
乙方支付违约金后仍需履行交付货物的义务；如乙方逾期___天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方应按合同总价的百分之十向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。
6、2如经两次更换，货物质量仍不符合本合同约定，或未按甲方要求换货、退货的，甲方有权解除合同，乙方应全额返还甲方已付款项，并按合同总价的百分之十向甲方支付违约金。
七其他7、1本合同未尽事宜，双方协商一致后，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7、2 在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，向甲方所在地法院提出诉讼。
7、3 有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。
7、4 本合同自双方签字盖章后生效。
本合同一式肆份，乙方壹份、甲方叁份。
7、5 乙方需提供营业执照、税务登记证、法人组织机构代码、法定代表人身份证、相关资质证书等有效复印件。
甲方：电芯买卖合同范本第二篇合同编号：需方/买方(以下简称“甲方”):供方/卖方(以下简称“乙方”)：甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买机电产品事宜，达成以下协议，双方共同遵守：一、产品名称、数量、价格卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。
二、质量要求、技术标准执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。
在供货时附出厂说明书、合格证，作为本合同的有效附件。
三、交货：1、交货日期：甲方支付预付款后___个工作日。
2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。
3、交货地点：______。
四、卖方对质量负责的条件及期限：1、设备自安装、调试合格之日起保质期年。
2、乙方提供年免费维修，如在设备使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时到达甲方现场，在设备使用过程中发生的有关技术性问题，卖方在接到买方通知后24小时内给予答复。
3、因设备质量问题发生争议，由乙方所在地的技术单位进行质量鉴定。
4、产品的风险自发货之日起转移至买方，但产品的所有权自买方付清所有款项之日起转移至买方，在买方付钱所有款项之前，本合同所述的产品的所有权归卖方。
五、设备的包装、发运及运输：1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。
2、包装上注明货物品种及数量。
使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。
3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货，乙方通知甲方准备接货。
六、设备的安装、调试及验收：1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。
2、安装由甲乙双方现场安装调试，性·能达到技术要求的，由甲方负责人签收书面验收合格单并加盖甲方公章(验收合格单具体格式由乙方提供)，验收不合格的甲方不予签收。
七、付款方式：1、签订合同后___个工作日内支付合同总金额___%的预付款。
2、设备到达交货地点后，经甲方指定人员初步检验，甲方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后___个工作内支付合同金额的___%。
3、设备安装调试完成后，并经甲方签订验收合格单后___个工作日内，支付合同总金额的___%。
八、违约责任1、逾期交货的，乙方应每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。
2、甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价30%的违约金。
3、乙方不能在合同规定时间内调试合格的，甲方有权解除合同，此时乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金。
4、如一方违反本合同的约定，违约方除应承担本协议第八条的违约责任外，还自愿承担守约方为实现权利所支付的合理费用包括但不限于律师费、差旅费、法院诉讼费等。
九、禁止商业贿赂和保守商业秘密、知识产权：1、双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务。
未经对方书面允许，任何一方不得披露、自用及许可他人使用。
十、争议解决方式：本协议在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意由乙方所在地法院起诉解决。
十一、其他：本协议自双方签字/盖章之日起生效。
本协议一式四份，甲乙双方执两份，具有同等法律效力。
甲方：法定代表人或授权代表：签约日期：乙方：法定代表人或授权代表：签约日期：电芯买卖合同范本第三篇需方：供方：工程住址：产品名称：签约地点：合同条款需方：供方：为明确需、供双方责任，根据《中国合同·法》及有关法律、法规的规定，经双方充分协商一致，签订本合同，供双方共同遵守执行。
第一条供方向需方提供产品的名称、型号、数量、金额及生产厂家：1.gcl低压开关柜。
2.合同总价款为RMB(大写)元整(小写：￥)(以上总价款不因市场材料价格涨落或汇率变动而调整)。
3.以上价格均为含税价(合同总价款为供方按图完成低压柜生产、安装所需的全部费用，含全部设备材料费、材料检验费、机械费、人工费、运输费、二次设计费、管理费、税费、系统调试检测费、现场安装拼柜、接地等费用)。
4.第二条第三条产品质量标准和保修条件：1.产品质量要求按国家标准执行，供方承诺严格按需方提供图纸、广州市及萝岗区供电部门要求进行制作和生产，母线室三相母线及中性母线按照图纸要求提供、安装，柜内铜母排须做平柜顶，每组低压柜零排和地排要分别用不小于zrbv-70mm2电线可靠连接于基础槽钢，每组低压柜外壳都要与基础槽钢进行不少于三点的焊接。
主要开关按图采用在上海人·民、贵州长征、广州白云系列中自主选择品牌系列，其它所供元器件必须为厂家全新原装产品。
2.供方承诺，无论需方是否对产品进行并通过了各种检验，均不能解除供方对所提供产品质量的保证责任。
3.供方所供产品必须保证符合国家有关安全技术规范和标准，保证产品质量和性·能符合本合同约定，并确保通过供电部门的验收。
4.供方保证所供产品，为供方合法拥有所有权的，且可以合法转让产品，是符合本合同约定的全新、完整，未使用过的产品。
5.在供需双方约定的保修期内，供方须对产品质量实行三包，即包修、包换、包退。
若因设计或外因造成产品相关质量问题，供方应及时给予处理解决，经签证认可后，需方只需提供零配件更换费用。
6.供方所供产品保修期为验收通电之日起计二十四个月。
7.保修期出现因产品质量需要维修，供方在接到需方通知两天内必须派员维修，否则需方有权委托其它单位维修，费用在供方保修金中扣除。
8.因图纸设计变更造成产品更改的，供方应在需方要求的时间内无条件负责更改，涉及到增减费用的，在产品验收送电后需方书面予以确认。
为保证整体工程的竣工验收，需方的确认不影响双方关于交货安装日期的约定。
若供方不积极配合，造成需方整体工程验收送电延误，需方有权追究供方由此造成需方的相关损失。
第四条货品安装地点及运输方式：供方负责将产品送至广州市萝岗区科汇金谷永电二期项目工地内并负责卸货、产品就位、安第五条包装标准、附件及附属资料：供方提供的产品应符合相关产品包装标准，交货安装验收前，供方须按需方要求提供产品备品附件及实验记录、产品合格证、产品证明书等相关资料，否则需方有权不予验收，由此所造成交货日期延误或工程送电延误的损失由供方负责。