加工承揽合同纠纷和解协议
和解协议书范本5篇
和解协议书范本5篇篇1甲方（以下简称“原告”）：____________身份证号码：____________住址：____________联系方式：____________乙方（以下简称“被告”）：____________身份证号码：____________住址：____________联系方式：____________鉴于双方因XXXX年XX月XX日发生的XXXX事件引起争议，经过友好协商，双方同意达成如下和解协议：一、事件概述双方确认，本协议所涉及的事件为XXXX事件。
在该事件中，双方各自存在不同程度的损失和纠纷。
为妥善解决此事，双方均同意共同努力达成和解。
二、赔偿事项乙方承认对甲方造成的损失，并同意向甲方支付人民币______元作为赔偿金。
赔偿款项包括但不限于甲方因事件导致的直接经济损失、精神损失等。
赔偿款项支付方式和时间如下：乙方自本协议签订之日起XX日内将赔偿款项支付至甲方指定的银行账户。
三、谅解与道歉乙方对甲方表示诚挚的歉意，并对自己的行为表示悔过。
乙方承诺今后将遵守法律法规，尊重甲方权益，避免类似事件再次发生。
甲方对乙方表示谅解，同意接受乙方的道歉和赔偿。
四、保密条款双方同意，本协议所涉及的内容以及双方在和解过程中的所有陈述和承诺均为保密信息，未经对方同意，不得向任何第三方透露。
五、法律责任双方确认，本协议为双方自愿达成，具有法律约束力。
如任何一方违反本协议约定，应承担相应的法律责任。
六、争议解决双方确认，如本协议履行过程中发生任何争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项本协议未尽事宜，由双方协商解决。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（原告）：____________（签字/盖章）日期：___________乙方（被告）：____________（签字/盖章）日期：___________（以下为模板底部说明）篇2甲方（以下简称“原告”）：___________身份证号码：______________________联系方式：______________________住址：____________________________乙方（以下简称“被告”）：___________身份证号码：______________________联系方式：______________________住址：____________________________鉴于甲乙双方因_____________事由产生纠纷，双方经友好协商，在公平、公正、平等的基础上，达成如下和解协议：一、协议背景及事实依据双方一致确认，本协议涉及的事项为双方在__________方面的争议。
和解协议书范本6篇
和解协议书范本6篇篇1甲方（以下简称“原告”）：___________身份证号码：_______________________联系方式：_______________________住址：___________________________乙方（以下简称“被告”）：___________身份证号码：_______________________联系方式：_______________________住址：___________________________鉴于甲乙双方因某原因发生争议，为了妥善解决双方纠纷，并避免进一步的诉讼，经双方友好协商，达成如下和解协议：一、协议背景及目的双方本着公平、公正、互谅互解的原则，为解决争议，维护自身权益，达成本协议。
本协议旨在明确双方的权利义务，规范双方行为，保障双方的合法权益。
二、争议事实及原因双方确认，本协议涉及的争议事实为：_____________________________。
双方同意，对于上述争议，通过友好协商解决，避免进一步的法律诉讼。
三、解决方案及补偿措施1. 双方同意，被告向原告支付人民币______元（大写：______元整）作为和解金，以解决本次争议。
2. 被告应当在本协议签订后______日内将和解金支付至原告指定的账户。
3. 双方同意放弃在本次争议中各自提出的其他请求。
4. 双方应对本次和解过程及结果保密，不得向任何第三方透露。
四、违约责任及法律后果1. 若被告未按约定支付和解金，原告有权恢复向被告追究法律责任。
2. 若双方违反本协议约定的其他内容，应承担相应的法律责任。
五、保密条款1. 双方同意，本协议内容及本次和解过程均为保密信息，不得向任何第三方透露。
2. 双方应确保各自的员工、代理人及其他关联方遵守本保密条款。
六、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
劳动合同纠纷和解协议书（通用14篇）
劳动合同纠纷和解协议书（通用14篇）纠纷和解篇1甲方：乙方：兹就甲方与乙方有关劳动合同等劳动纠纷事宜，经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，以期共同遵守。
一、对于未能及时签订劳动合同的事宜，甲方已经充分理解到自己的做法确实存在一定问题，并给乙方造成了不良影响，甲方对此向乙方表示歉意。
二、因校区搬迁，用工岗位进行调整，因此从20xx年x月起甲方不再继续聘用乙方，并与乙方解除劳动关系。
三、补偿办法1、考虑到乙方在甲方工作期间的实际情况，甲方经研究决定向乙方按在甲方工作的实际年限，每满一年支付乙方最近一个月的工资的标准(六个月以上的按一年计算;不满六个月的支付半个月的工资)，一次性向乙方支付经济补偿金。
乙方于20xx年x月进入甲方工作，工作年限为20xx年x月，最近一月工资额为x元整。
因此，甲方向乙方一次性支付经济补偿金人民币x元甲方支付乙方之补偿费用，已经充分考虑了乙方的实际情况，并本着以人为本的原则，充分体现甲方对乙方的人文关怀，而做出的一次性补偿。
2、其他：___________________________________四、本协议书签订后，乙方须在三日内向劳动监察部门对双方的劳动争议提出撤回投诉，并向甲方提供撤回投诉申请的相应证明文书，甲方在收到乙方提供的该文书后于五个工作日内支付一次性补偿费用。
五、甲方将以现金形式支付乙方一次性补偿费用，乙方或者其代理人签收领取该款项后即视为甲方已经履行完毕支付义务。
六、乙方承诺自本协议履行完毕后，甲乙双方之间不再存在任何其他未了纠纷，乙方承诺不得再以任何理由向甲方主张任何其他民事权利。
七、甲乙双方约定，双方均应积极履行完毕本协议第二、三、四条约定的事项，甲方应按约定向乙方或者经其特别授权的代理人交付上述约定款项，乙方(或者特别授权代理人)收到后应签署收款凭据。
如果甲方不按照约定履行付款义务，应该承担相应的违约责任。
八、本协议自双方代理人签字之日起生效。
工程施工合同纠纷和解协议书[推荐范文]8篇
![工程施工合同纠纷和解协议书[推荐范文]8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/1697d0a2ba4cf7ec4afe04a1b0717fd5370cb25a.png)
工程施工合同纠纷和解协议书[推荐范文]8篇篇1甲方（建设单位）：XXX房地产开发有限公司乙方（施工单位）：XXX建筑有限公司鉴于甲乙双方在工程施工过程中发生纠纷，经协商，达成如下和解协议，以资共同遵守：一、纠纷概述甲乙双方在工程施工过程中，因合同履行问题产生分歧，导致工程进度受到严重影响。
具体纠纷包括但不限于工程款支付、施工质量、工期延误等方面。
二、和解意愿甲乙双方均本着友好协商、互谅互让的原则，愿意通过和解解决双方之间的纠纷。
甲方愿意适当让步，乙方也愿意积极配合，共同推动工程顺利进行。
三、和解方案1. 工程款支付：甲方同意在签订本协议后XX日内，向乙方支付拖欠的工程款本金及利息。
利息按照中国人民银行同期贷款利率计算，具体金额以甲方出具的结算单为准。
2. 施工质量：乙方同意对施工过程中的质量问题进行全面排查，并对存在的问题进行整改。
整改完成后，乙方应提交书面报告给甲方确认。
3. 工期延误：乙方同意在签订本协议后，采取有效措施加快施工进度，确保工程在约定的工期内完成。
甲方应给予乙方必要的支持和配合。
4. 违约责任：甲乙双方同意，如一方违约，需承担相应的违约责任。
具体违约责任及赔偿金额，双方可另行协商确定。
四、执行方式本协议签订后，甲乙双方应立即组织相关人员对协议内容进行全面落实。
甲方应按照约定时间和方式支付工程款，乙方应按照约定时间和质量标准完成施工任务。
双方应建立定期沟通机制，及时解决执行过程中出现的问题。
五、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
协议生效后，甲乙双方应切实履行协议内容，确保工程顺利进行。
甲方（签字/盖章）：XXX房地产开发有限公司乙方（签字/盖章）：XXX建筑有限公司日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（发包方）：_________，地址：_________，联系方式：_________。
和解协议书范文5篇
和解协议书范文5篇篇1甲方（受害方）：___________身份证号：___________________联系方式：___________________地址：_______________________乙方（侵权方）：___________身份证号：___________________联系方式：___________________地址：_______________________鉴于甲方与乙方之间的纠纷，经过友好协商，双方同意达成以下和解协议，以解决双方争议并避免进一步的法律纠纷。
为了明确双方权利和义务，特订立本协议：一、纠纷事实描述双方在此对纠纷事实进行简要描述。
包括纠纷起因、经过、涉及金额以及相关证据等。
双方均确认已充分了解并接受纠纷的事实情况。
二、协议内容1. 乙方承认对甲方的侵权行为，并对此表示诚挚的歉意。
乙方承诺将采取积极措施，消除不良影响，恢复甲方声誉。
2. 双方同意，乙方将向甲方支付一定金额的和解赔偿金，以弥补甲方因纠纷造成的实际损失。
具体赔偿金额及支付方式如下：（具体金额、支付时间、支付方式等）。
3. 双方同意，本协议签订后，甲方不再就本次纠纷提起任何形式的诉讼或要求其他赔偿。
4. 乙方承诺在今后的行为中遵守法律法规，尊重甲方权益，不再发生类似侵权行为。
5. 本协议签署后，双方应互相保密，不得向第三方透露本协议内容。
三、违约责任1. 若乙方未按本协议约定履行赔偿责任，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权要求乙方支付未履行的赔偿金额及相应的违约金。
2. 若甲方违反本协议约定，再次就本次纠纷提起任何形式的诉讼或要求其他赔偿，则甲方需承担违约责任。
四、争议解决方式若因本协议产生新的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
简易加工承揽合同范本5篇
简易加工承揽合同范本5篇篇1定作方（甲方）：XXX，联系方式：XXXXXXX，地址：XXXXXXX。
承揽方（乙方）：XXX，联系方式：XXXXXXX，地址：XXXXXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行简易加工承揽事宜，达成如下协议：一、合同标的甲方委托乙方进行简易加工承揽，具体内容包括但不限于：XXXXXXXX。
二、合同条款1. 承揽方式乙方应采取XXXXXX的方式，按照甲方的要求，按时完成交付任务。
乙方应确保加工质量符合甲方要求，并承担因质量问题导致的损失。
2. 加工周期乙方应在接到甲方委托后，于XX个工作日内完成加工任务，并交付给甲方。
如因特殊情况需延长加工周期，乙方应提前告知甲方，并协商确定新的加工周期。
3. 加工费用及支付方式本次加工费用为人民币XX元。
甲方应在签订合同后，向乙方支付XX元作为预付款。
待乙方完成任务并交付甲方后，甲方再支付剩余的XX元。
乙方在收到全款后，应出具正式发票。
4. 违约责任若乙方未按时完成加工任务或加工质量不符合甲方要求，乙方应支付违约金人民币XX元给甲方。
若甲方未按时支付加工费用或变更委托要求，甲方应支付违约金人民币XX元给乙方。
5. 争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。
6. 合同生效与终止本合同自双方签字或盖章之日起生效。
合同生效后，双方应认真履行各自的义务。
如需终止合同，应取得对方的书面同意。
三、其他事项1. 保密条款：双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术资料承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
2. 不可抗力：如因不可抗力导致双方无法按时履行合同，双方应友好协商解决方案。
3. 合同变更：如需变更合同内容，双方应取得对方的书面同意。
未经同意，擅自变更合同内容的，应承担相应的法律责任。
纠纷和解协议书模板6篇
纠纷和解协议书模板6篇篇1甲方：XXXX，身份证号：XXXX，住址：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方：XXXX，身份证号：XXXX，住址：XXXX，联系方式：XXXX。
鉴于：甲、乙双方因XXXX产生纠纷，双方均希望通过友好协商，达成和解。
经双方协商，达成如下协议：一、纠纷概述1. 纠纷原因：甲、乙双方因XXXX产生纠纷，具体细节如下：XXXX。
2. 纠纷现状：目前，双方因纠纷已导致一定程度的损失和不良影响。
二、和解目标1. 双方一致同意通过友好协商，达成和解，避免纠纷升级。
2. 和解目标：在相互尊重、平等协商的基础上，达成和解协议，共同维护和谐关系。
三、解决方案1. 甲方同意赔偿乙方因纠纷产生的损失，具体金额为人民币XX 元。
赔偿款项应在本协议签订后XX个工作日内支付至乙方指定账户。
2. 乙方同意放弃对甲方因纠纷产生的其他索赔权利。
3. 双方一致同意共同消除因纠纷产生的负面影响，恢复和谐关系。
四、履行协议1. 甲方应按时足额支付赔偿款项，确保履行本协议约定的义务。
2. 乙方应积极配合甲方消除负面影响，共同恢复和谐关系。
3. 双方应相互尊重、平等协商，共同解决本协议履行过程中出现的问题。
五、违约责任1. 若甲方未按时足额支付赔偿款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
2. 若乙方未积极配合甲方消除负面影响，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商予以解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，可由双方协商补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方：XXX，身份证号码：XXXXXX，住址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。
纠纷和解协议书范本3篇
纠纷和解协议书范本3篇篇1甲方（纠纷一方）：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________联系方式：____________________住址：____________________乙方（纠纷另一方）：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________联系方式：____________________住址：____________________鉴于双方因XXXX年XX月XX日发生的XXXX纠纷，经过友好协商，决定达成和解。
为明确双方的权利与义务，特订立本协议，以兹信守。
一、纠纷概述双方经友好协商，对XXXX年XX月XX日发生的纠纷事项进行概括描述，包括起因、过程和涉及的主要事项。
双方对纠纷的事实达成了一致共识，并同意以此为基础进行和解。
二、和解原则双方本着公平、公正、互谅互解的原则，自愿协商并达成和解协议。
本协议内容应当合法、真实，遵循诚实信用原则。
三、和解条款1. 双方确认纠纷的主要事实及责任划分。
2. 乙方应向甲方支付以下款项：______元（人民币）。
支付方式、期限和地点如下：（具体说明支付方式、金额、期限等）。
3. 甲方放弃追究乙方因本次纠纷产生的法律责任，不再提起相关诉讼或要求赔偿。
4. 双方应共同遵守保密义务，不得将本协议内容泄露给第三方。
5. 若乙方未按照本协议约定履行支付义务，甲方有权要求重新履行或采取其他合法手段维护自身权益。
6. 其他补充条款：（根据实际情况添加具体条款）。
四、违约责任及解决方式1. 若因一方违反本协议约定导致纠纷未能得到妥善解决，违约方应承担相应的法律责任。
2. 对于协议执行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
协商无果的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、法律适用与管辖本协议适用中华人民共和国法律。
如因本协议产生的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商无果的，应提交______（指定地点）人民法院诉讼解决。
工程施工合同纠纷和解的协议书[推荐范文]7篇
工程施工合同纠纷和解的协议书[推荐范文]7篇篇1甲方（建设单位）：XXXX有限公司乙方（施工单位）：XXXX有限公司鉴于甲乙双方在工程施工过程中发生纠纷，为解决该纠纷，经双方友好协商，达成如下和解协议：一、纠纷概述甲乙双方在工程施工过程中，因合同履行问题产生纠纷。
甲方认为乙方施工存在质量问题，未能按照合同约定完成施工任务；乙方则认为甲方未能按时支付工程款项，导致施工进度受到影响。
双方协商多次未能达成一致意见，遂决定通过法律途径解决纠纷。
二、和解意愿甲乙双方均有意愿通过和解解决当前纠纷，避免进一步的法律诉讼对双方造成不必要的损失和影响。
双方同意在平等、自愿、互谅互让的基础上，通过友好协商达成和解协议。
三、和解方案1. 乙方承诺在收到甲方支付的全部工程款项后，立即组织人员对施工质量问题进行全面检查和整改，确保工程质量符合合同约定。
2. 甲方同意在乙方完成整改后，支付剩余的工程款项。
具体支付时间和金额如下：（1）甲方在签订本协议之日起7个工作日内，向乙方支付剩余工程款项的50%；（2）甲方在乙方完成整改并经甲方验收合格后7个工作日内，支付剩余工程款项的50%。
3. 双方同意在本协议签订后，暂停所有的法律诉讼和仲裁程序，全力配合对方完成本协议约定的义务。
四、违约责任1. 若乙方未能按照本协议约定完成整改工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
2. 若甲方未能按照本协议约定支付工程款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。
五、争议解决1. 本协议的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规。
2. 对于本协议的履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本协议的争议解决条款独立于其他条款，其他条款的无效或不可执行不影响争议解决条款的有效性或可执行性。
六、其他事项1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
工程施工合同纠纷和解协议书[推荐范文]7篇
工程施工合同纠纷和解协议书[推荐范文]7篇篇1甲方（建设单位）：XXXX有限公司乙方（施工单位）：XXXX有限公司鉴于甲乙双方在工程施工过程中发生纠纷，经协商一致，达成以下和解协议，以资共同遵守：一、纠纷概述甲乙双方在工程施工过程中，因工程进度、质量及合同履行等方面产生分歧，导致合同履行受阻，双方权益受到损害。
二、和解意愿甲乙双方均愿意通过友好协商解决合同纠纷，尊重双方权益，达成和解协议，以避免不必要的损失和影响。
三、具体条款1. 工程进度乙方同意加快工程进度，确保在规定时间内完成施工任务。
同时，甲方应积极配合乙方的工作，提供必要的支持和协助。
2. 工程质量甲乙双方共同对工程质量负责。
乙方应严格按照国家相关标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合要求。
甲方应加强对施工质量的监督和检查，及时发现并纠正问题。
3. 合同履行甲乙双方应严格履行合同义务，遵守合同约定，确保合同的顺利实施。
对于因一方原因导致的合同履行受阻，应及时采取措施予以解决。
4. 权益保护甲乙双方应尊重彼此的权益，避免因纠纷导致双方权益受到损害。
在和解过程中，应充分协商，达成公平合理的解决方案。
四、违约责任1. 若乙方未能按照约定时间和质量完成施工任务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未能按照约定支付工程款项或提供必要的支持和协助，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
五、争议解决本和解协议的履行过程中，如双方发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本和解协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。
2. 本和解协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
3. 本和解协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字盖章）：XXXX有限公司日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字盖章）：XXXX有限公司日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（发包方）：_________，地址：_________，联系电话：_________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk
lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu
iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk
lzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk
lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu
iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu
iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk
lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb
加工承揽合同纠纷和解协议
最新精编合同协议范本
2 / 2
加工承揽合同纠纷和解协议
甲方：_______________公司
法定代表人：_____________
乙方：___________有限公司
代理人：_________________
甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案（_____年______民终字第
____号）达成如下和解协议：
1、甲方确认甲乙双方于_____________年下半年未发生_______加工
业务，该业务系________、__________擅自以乙方名义与甲方达成的加工
业务，__________、__________p__________年_______月_______日