房屋销售合同模板5篇
房屋委托代理销售协议5篇
房屋委托代理销售协议5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方拥有一处房产，现决定委托乙方代理销售该房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的甲方同意委托乙方代理销售其房产，乙方同意接受此项委托，按照本协议约定的条件和条款，尽力促成房屋的销售。
二、房屋基本情况1. 房屋地址：___________________________________________________2. 房屋面积：___________________________________________________3. 房屋权属：___________________________________________________4. 其他房屋详细信息：_______________________________________三、委托销售期限本协议自签订之日起生效，有效期为____年/月，期满后如未完成销售，协议自动终止。
四、销售权限与承诺1. 甲方授权乙方独家代理销售此房屋，并承诺在协议期间不再委托其他机构或个人进行销售。
2. 乙方承诺尽全力推广和销售该房屋，充分利用自身资源和渠道，尽可能达成交易。
五、销售策略与宣传1. 乙方负责拟定销售策略和宣传方案，包括线上和线下的推广方式。
2. 甲方提供必要的资料和信息，协助乙方进行房屋的宣传和推广。
3. 乙方有权在宣传中使用甲方房屋的照片、户型图等相关资料。
六、销售佣金1. 乙方成功销售房屋后，甲方应按照约定支付销售佣金给乙方。
2. 佣金比例和支付方式如下：_______________________________________3. 若销售过程中发生退单情况，佣金退还事宜双方另行协商。
七、甲乙双方的权利与义务1. 甲方应保证房屋的权属无争议，提供真实有效的产权证明和相关手续。
房屋销售意向合同范文6篇
房屋销售意向合同范文6篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买房屋事宜，经友好协商，达成以下意向合同：一、房屋基本情况1. 房屋坐落：____________________。
2. 房屋类型：____________________。
3. 房屋面积：建筑面积____________平方米。
4. 房屋权属：甲方为该房屋的所有权人，能提供合法有效的房屋权属证明。
二、销售意向1. 乙方对以上房屋表现出购买意向，甲方同意出售该房屋。
2. 双方商定房屋的意向售价为人民币________元（大写：____________________元整）。
三、定金条款1. 乙方需在签署本意向合同后____日内支付意向金人民币________元（大写：____________________元整）给甲方。
2. 如甲方在乙方支付意向金后接受本房屋的售价，则该定金自动转为购房款的一部分；否则，甲方应在本意向合同签署之日起____日内全额退还该定金。
四、购房条款1. 双方同意在签署正式房屋买卖合同时，本意向合同的所有条款将自动转为正式合同条款。
2. 甲乙双方需在约定时间内签署正式房屋买卖合同，否则，视为违约，违约方需按照相关法律规定承担违约责任。
五、其他条款1. 甲方保证该房屋权属无争议，无任何形式的限制权利，包括但不限于查封、抵押等。
若因此导致乙方无法顺利购买该房屋，甲方需承担违约责任。
2. 甲方需支付该房屋的土地使用费、物业管理费等相关费用至房屋交付之日。
3. 甲乙双方应在签署正式买卖合同后按照相关法律规定办理产权过户手续。
4. 本合同的变更和解除，必须经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方需按照相关法律规定承担违约责任。
房产销售合同范文5篇
房产销售合同范文5篇篇1甲方（出卖人）：__________________地址：__________________电话：__________________营业执照号码：__________________法定代表人：__________________乙方（买受人）：__________________地址：__________________电话：__________________身份证号码：__________________住址：__________________代表人：__________________（签约时请出示有效身份证件）鉴于甲、乙双方本着互惠互利、公平公正的原则，经友好协商，就甲方向乙方销售房产事宜达成如下协议：第一条合同基本情况（一）物业基本情况：甲方拟出售的房屋位于______市______区______路______号______小区，房屋结构为______，建筑面积为______平方米，用途为______。
（详见附件一：房屋产权证及土地使用证复印件）（二）销售价格及支付方式：甲乙双方商定，甲方同意以人民币（大写）______元整（￥______元）的价格将房产出售给乙方。
乙方应按照以下方式支付购房款：签订合同时支付定金人民币（大写）______元整（￥______元），余款在房屋过户手续办理完毕后一次性支付。
（三）过户时间：双方约定在合同签订后的______个月内完成房屋过户手续。
（四）房屋交付时间：过户手续完成后，甲方应在______日内将房屋交付给乙方。
第二条甲方的权利和义务（一）甲方保证所售房产不存在产权纠纷和财务纠纷，无任何形式的权利限制。
（二）甲方应协助乙方办理房屋过户手续，提供必要的证明材料。
（三）甲方在收到全部购房款后，应按照约定时间将房屋交付给乙方。
（四）甲方应保证房屋附属设施设备及公共区域的完好，方便乙方的正常生活。
（五）甲方有义务在房屋交付前对房屋进行必要的维修，确保房屋的安全居住条件。
无产证房屋买卖合同模板5篇
无产证房屋买卖合同模板5篇篇1甲方（出售人）：[甲方姓名]身份证号码：[甲方身份证号]住址：[甲方住址]乙方（购买人）：[乙方姓名]身份证号码：[乙方身份证号]住址：[乙方住址]鉴于甲方是以下所述房产的合法所有者，并且同意将其出售给乙方，乙方同意按照本合同的条款和条件购买该房产。
现双方在平等、自愿、公正的基础上，经过充分协商，达成以下协议：第一条合同标的本合同所指的房产位于[房产地址]，类型为[房产类型]，面积[房产面积]平方米。
甲方在此确认，该房产为目前无产权证书状态。
本合同所涉及之无产证房屋买卖行为系双方真实意愿表达，风险自负。
第二条交易价格及支付方式1. 甲方同意将房产出售给乙方，双方商定房产交易价格为人民币[交易金额]元整。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：签订本合同后X日内支付定金人民币[定金金额]元整；办理过户手续完成后X日内支付余款人民币[余款金额]元整。
第三条房产交付1. 甲方应于收到全款后的X日内将房产交付给乙方。
2. 房产交付时，甲方应确保房屋空置并清理完毕，与物业等相关单位结清所有费用。
第四条产权办理及费用承担1. 甲方有义务在合同签订后合理期限内积极办理产权证明，并及时通知乙方办理产权转移手续。
2. 办理产权转移所需的一切费用（包括但不限于评估费、公证费、契税等）由乙方承担。
若因甲方原因导致无法办理产权证明或产权转移，甲方应退还乙方已支付的购房款项并承担相应损失。
第五条违约责任1. 若乙方未按约定时间支付购房款项，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。
2. 若甲方在收到全款后未按约定时间交付房产，乙方有权要求甲方承担违约责任并支付相应的违约金。
3. 若因甲方原因导致无法办理产权证明或产权转移，乙方有权解除本合同并要求甲方赔偿损失。
第六条其他约定事项1. 双方应共同遵守国家法律法规和相关政策，确保本合同的合法性和有效性。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
售房合同协议书模板8篇
售房合同协议书模板8篇 篇1 甲方（卖方）：___________________ 身份证号码：_____________________ 联系方式：_____________________ 乙方（买方）：___________________ 身份证号码：_____________________ 联系方式：_____________________ 鉴于甲方是房屋的合法所有者，乙方有意购买该房屋，双方在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，就房屋买卖事宜达成以下协议：
一、房屋基本情况
1. 房屋坐落地址：____________________________________________________。 2. 房屋面积及结构：建筑面积______平方米，结构为______结构。 3. 房屋权属证明：甲方提供房屋的权属证明，包括房屋所有权证、土地使用证等。
二、交易价格及支付方式
1. 交易价格：双方商定房屋交易价格为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：乙方选择以下第______种支付方式。 （1）一次性付款：乙方在合同签订之日起______日内将房款支付到甲方指定账户。
（2）银行贷款：乙方通过银行贷款方式支付房款，首付款为人民币______元，贷款部分为人民币______元。
三、房屋交付及产权转移
1. 房屋交付：乙方按约定支付房款后，甲方应在______日内将房屋交付给乙方。
2. 产权转移：甲方应在房屋交付后______日内办理房屋产权转移手续，将房屋产权转移至乙方名下。 四、违约责任及赔偿 1. 甲方违约责任：如甲方未能按约定交付房屋或未能按时办理产权转移手续，甲方应按日向乙方支付违约金人民币______元。
2. 乙方违约责任：如乙方未能按约定支付房款，乙方应按日向甲方支付违约金人民币______元。
3. 其他违约责任：如因一方违反相关法律规定或本合同条款导致合同无效或解除，过错方应向守约方支付违约金，并承担因此产生的所有损失。
销售房屋合同范本6篇
销售房屋合同范本6篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方销售房屋给乙方事宜，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方将其所有的房屋（以下简称“该房屋”）出售给乙方。
该房屋位于____________________。
2. 该房屋的建筑面积为______平方米，套内面积为______平方米，产权年限为______年。
3. 房屋内部设施及装修情况详见本合同附件。
二、交易价格及支付方式1. 该房屋的交易总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）在合同签订之日起______日内，支付定金人民币______元（大写：______元整）；（2）在办理房屋过户手续前支付人民币______元（大写：______元整）；（3）余款人民币______元（大写：______元整），在房屋交付时一次性支付。
三、房屋产权及过户1. 甲方保证对该房屋拥有完全的产权，无任何权利瑕疵。
2. 甲方应在乙方支付完毕购房款后______日内，办理房屋产权过户手续。
3. 过户费用由______方承担。
四、房屋交付1. 甲方应在乙方支付完毕购房款后的______日内，将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲方应确保房屋内部设施完好无损。
如有损坏，甲方应负责修复。
3. 甲方应将房屋的钥匙、相关物业证明及其他附属设施一并交付给乙方。
五、违约责任1. 若甲方在办理产权过户或房屋交付过程中存在违约行为，应按照房屋交易总价的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方在支付购房款过程中存在违约行为，甲方有权解除本合同，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
若乙方支付的定金不足以弥补甲方的损失，甲方有权要求乙方赔偿损失。
房屋买卖中介合同范本模板6篇
房屋买卖中介合同范本模板6篇篇1甲方（卖方）：乙方（买方）：丙方（中介方）：XXX房地产经纪有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就丙方接受甲、乙双方的委托，促成甲、乙双方房屋买卖事宜，达成如下协议：一、委托事项及要求1. 甲方委托丙方出售位于XXXX的房屋，房屋所有权证号为XXXX，建筑面积为XXXX平方米。
2. 乙方委托丙方购买位于XXXX的房屋，房屋面积为XXXX平方米。
3. 甲、乙双方需保证所提供证件的真实性，并配合丙方完成房屋买卖的全部过程。
4. 丙方需认真负责，诚实守信，履行中介方的义务，保证双方的权益得到保障。
二、合同履行期限本合同自签订之日起生效，至甲、乙双方房屋买卖完成时止。
期间，甲、乙双方需配合丙方的安排，按时完成各项手续。
三、中介费用及支付方式1. 丙方成功促成甲、乙双方房屋买卖后，甲方需支付中介费为房屋总价款的XX%，即人民币XXXX元；乙方需支付中介费为房屋总价款的XX%，即人民币XXXX元。
2. 中介费支付方式：甲方和乙方在签订房屋买卖合同当日，各自支付相应中介费给丙方。
四、违约责任1. 若甲方或乙方违约，导致房屋买卖无法完成，违约方需承担相应的法律责任，并赔偿守约方的损失。
2. 若丙方在履行中介义务过程中存在过错，导致甲方或乙方受到损失，丙方需承担相应的赔偿责任。
五、争议解决本合同在履行过程中，如甲、乙、丙三方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
六、其他约定事项1. 甲、乙双方需保证房屋的权属清晰，无任何纠纷或抵押情况。
如因房屋权属问题导致纠纷或损失，由甲、乙双方自行承担。
2. 丙方在提供中介服务过程中，需严格遵守法律法规及行业规定，不得有任何违法违规行为。
如因丙方原因导致违法违规行为发生，丙方需承担相应的法律责任。
3. 本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
出售房屋委托代理协议书模板5篇
出售房屋委托代理协议书模板5篇篇1甲方（出售方）：____________________乙方（代理方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方代理出售房屋事宜，经过友好协商，达成以下协议：一、协议目的甲方委托乙方代理出售甲方拥有完全产权的房屋，乙方愿意按照本协议约定的条款和条件，为甲方提供房屋出售的代理服务。
二、房屋基本情况1. 房屋地址：____________________2. 房屋类型：____________________3. 房屋面积：____________________4. 房屋权属：____________________5. 其他相关情况：____________________（如附属设施、装修情况等）三、委托事项及权限1. 甲方委托乙方独家代理出售房屋，乙方负责寻找合适的买家并促成交易。
2. 乙方在代理期限内，需积极推广并寻找潜在买家，协助甲方与买家进行谈判。
3. 甲方授权乙方代为收取购房定金及房款，并确保款项安全。
4. 乙方在代理期限内，需遵守法律法规，不得有损甲方利益。
四、代理期限本协议自签订之日起生效，有效期为______个月。
如到期未成交，双方可协商续签。
五、佣金及支付方式1. 佣金：甲方同意支付乙方代理佣金，佣金总额为房屋成交价的______%。
2. 支付方式：佣金在房屋交易完成后，买方支付的购房款到达甲方账户后三日内支付。
3. 如乙方未能完成代理事项，不得向甲方收取佣金。
六、甲乙双方的责任与义务1. 甲方需保证房屋的权属清晰，无纠纷。
2. 乙方需尽职尽责，积极推广并寻找买家，协助甲方完成房屋交易。
3. 甲乙双方需共同遵守相关法律法规，不得有违法行为。
4. 乙方需对甲方的个人信息及房屋信息保密。
七、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲乙双方任何一方违反本协议的约定，需承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房屋销售合同模板5篇 房屋销售合同 篇1 出卖方：_____ (本人)(法定代表人)姓名：_____国籍：_____ (身份证)(护照)(营业执照号码)：_____ _____ 邮政编码：_____联系电话：_____ 委托代理人：_____国籍：_____电话：_____ _____邮政编码：_____ 买受方：_____ (本人)(法定代表人)姓名：_____国籍：_____ (身份证)(护照)(营业执照号码)：_____ _____ 邮政编码：_____联系电话：_____ 委托代理人：_____国籍：_____电话：_____ _____邮政编码：_____ 第一条 房屋的基本情况 出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于_____;位于第_____层，共_____(套)(间)，房屋结构为_____，建筑面积_____平方米(其中实际建筑面积_____平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_____平方米)，房屋用途为_____;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为_____。
第二条 房屋面积的特殊约定 本合同第一条所约定的面积为(出卖方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。
该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±_____%(不包括±_____%)时，房价款保持不变。
实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±_____%(包括±_____%)时，甲乙两方同意按下述第_____种方式处理：
1.买受方有权提出退房，出卖方须在买受方提出退房要求之日起_____天内将买受方已付款退还给买受方，并按_____利率付给利息。
2.每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。 3._______________________________。 第三条 土地使用权性质 该房屋相应的土地使用权取得方式为_____;土地使用权年限自___年__月__日至___年__月__日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为_____;该房屋买卖后，按照有关规定，买受方(必须)(无须)补办土地使用权出让手续。 第四条 价格 按(总建筑面积)(实际建筑面积)计算，该房屋售价为( 币)每平方米_____元，总金额为( 币)___亿___千___百___拾___万___千___百___拾___元整。
第五条 付款方式 买受方应于本合同生效之日向出卖方支付定金( 币)___亿___千___百___拾___万___千___百___拾___元整，并应于本合同生效之日起_____日内将该房屋全部价款付给出卖方。具体付款方式可由两方另行约定。
第六条 交付期限 出卖方应于本合同生效之日起三十日内，将该房屋的产权证书交给买受方，并应收到该房屋全部价款之日起_____日内，将该房屋付给买受方。
第七条 买受方逾期付款的违约责任 买受方如未按本合同第四条规定的时间付款，出卖方对买受方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按_____计算。逾期超过____天后，即视为买受方不履行本合同。届时，出卖方有权按下述第____种约定，追究买受方的违约责任。
1.终止合同，买受方按累计应付款的_____%向出卖方支付违约金。出卖方实际经济损失超过买受方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由买受方据实赔偿。
2.买受方按累计应付款的_____%向出卖方支付违约金，合同继续履行。 3._______________________________。 第八条 出卖方逾期交付房屋的违约责任 除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，出卖方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给买受方使用，买受方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，月利息在_____个月内按_____利率计算;自第_____个月起，月利息则按_____利率计算。逾期超过_____个月，则视为出卖方不履行本合同，买受方有权按下列第_____种约定，追究出卖方的违约责任。
1.终止合同，出卖方按买受方累计已付款的_____%向买受方支付违约金。乙方实际经济损失超过出卖方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
2.出卖方按买受方累计已付款的_____%向买受方支付违约金，合同继续履行。
3._______________________________。 第九条 关于产权登记的约定 在买受方实际接收该房屋之日起，出卖方协助买受方在房地产产权登记机关规定的期限
内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因出卖方的过失造成买受方不能在两方实际交接之日起_____天内取得房地产权属证书，买受方有权提出退房，出卖方须在买受方提出退房要求之日起_____天内将买受方已付款退还给买受方，并按已付
款的_____%赔偿买受方损失。 第十条 出卖方保证 在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由出卖方承担全部责任。 第十一条 因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由出卖方向国家交纳，契税由买受方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按政府的规定由甲乙两方分别交纳。
第十二条 本合同未尽事项，由甲、乙两方另行议定，并签订补充协议。 第十三条 本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
第十四条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙两方协商解决。协商不成时，甲、乙两方同意由苏州仲裁委员会仲裁。
第十五条 本合同(经甲、乙两方签字)之日起生效。第十六条 本合同连同附表共_____页，一式_____份，甲、乙两方各执一份，_____各执一份，均具有同等效力。
出卖方(签章)： 出卖方代理人(签章)： ___年___月___日 买受方(签章)： 买受方代理人(签章)： ___年___月___日
房屋销售合同 篇2 甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号： 经甲乙双方共同协商达成以下售房协议： 1、甲方将工商银行后地税局家属区经济住房4号楼一单元202室（含地下室、小房）房屋出售给乙方，房屋总售价为11。5万元（壹拾壹万伍千元整），签定此合同时乙方必须预付房款2万元（贰万元整），甲方收到钱后出具收款收条。
2、自甲、乙双方签定此合同后，甲方必须及时向乙方提供办理过户手续相关房产证、土地使用证及身份证明。乙方办理完相关房产过户手续后，30日内乙方必须将余款9。5万元（玖万伍千元整）一次性付清。
3、甲、乙双方签定此合同后，在余款支付时，非乙方原因造成余款支付延迟的，乙方不承担相关责任；因乙方原因造成余款支付延迟的，乙方将向甲方支付违约金1000元（壹仟元整）。
4、办理相关手续的费用由乙方承担。 5、经双方协议甲方将抽油烟机、过水热、数字电视、照明灯等设施已列入出售房屋的总房款内，甲方搬出时不得拆除。
6、乙方付清全款后，甲方必须保证其住房无任何贷款及电费、水费、取暖费、物业费、卫生费、电视费等费用。
7、甲方在收齐所有房款当日，必须将房屋、地下室、小房的所有钥匙交给乙方。（此合同一式两份，甲乙双方各持一份）
甲方（签字）： 乙方（签字）： 年月日： 房屋销售合同 篇3 开发商： 咨询公司：房地产咨询有限公司 甲乙双方根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，经友好协商，就开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商开发经营的房地产项目事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。
一． 代理事项 开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商在 项目，规划许可证号为 号,总占地面积总建筑面积约平方米（以下简称本项目）。
在代理合同有效期内，咨询公司为开发商在 （地区）委托的独家策划销售代理商，开发商不得在（地区）指定其他代理商。
二． 代理权限 咨询公司代理开发商对本项目的宣传、策划、销售等一切对外活动，必须以开发商名义进行，并在本合同约定或开发商批准、授权范围内行使代理权。
三． 代理责任 咨询公司在开发商授权范围内的一切代理活动，由开发商承担民事责任。咨询公司未经开发商授权或超越代理权限的代理行为，由咨询公司自行承担民事责任。
四． 代理期限 自双方签字盖章合同生效之日起,至项目全部经过工程质量验收并可交付使用后三个月止。
五．代理计划的实施 咨询公司对项目进行的宣传、策划、销售等活动的计划书及所需费用预算应以书面报告形式提交开发商，经开发商同意、批准后方可实施执行。
六．代理工作方式 1．咨询公司负责组织销售人员队伍，在开发商提供的销售中心完成前台现场销售工作（即所有需与客户联系沟通的工作）。前台现场销售工作包括现场接待客户、签署《商品房购房协议书》（又称《订购书》）、引导客户签署《商品房买卖合同》、《商品房按揭贷款申请表》及《商品房抵押贷款合同》等。
咨询公司应委派不少于2名的项目管理人员到达现场办公，保证与开发商工作人员的沟通与协商，完善前台现场销售工作。
2．开发商应委派不少于3名的工作人员完成后台签约及办证工作。后台签约工作包括收取订金、签署《商品房买卖合同》、收取房款、协助银行签署《商品房抵押贷款合同》、办理《房屋产权证》等工作。
3．开发商负责提供销售中心的保安及清洁工作人员和相关费用。销售中心的日常工作由咨询公司负责统筹管理，双方工作人员按统一的管理制度进行工作。
4．甲乙双方设置例会制度，定期研讨销售工作，根据市场需求，对销售工作进行调控。
七．代理费用 1．咨询公司的代理费用按咨询公司实际代理销售的商品房销售总金额的百分比提取，具体百分比按以下条款规定执行。销售代理费由开发商以人民币形式计算和支付。
2．自开发商取得具体单元的商品房预售许可证并经开发商书面批准对外销售之日起至该单元交楼为销售周期，若开发商未书面批准对外销售，则销售周期顺延。在开发商书面批准具体单位对外销售并正式开盘至该单元封顶，咨询公司