2010一级广东省建造师《建筑工程实务》最新考试试题库(完整版)

合集下载

2010年度全国一级建造师资格考试试卷(建筑专业与实务)

2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷一、单项选择题（共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是（）。

A．伸缩缝 B.沉降缝C．防震缝 D．温度缝2．如图所示，PI,几分别为两个相互垂直力的合力。

关于P1 P2,凡的关系，正确的是（A. P 1 =P2 p1 P2B. P2=3P2C.P1<P2<3P1 N ND. P2>3P1 F 3F 3．下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是（）。

A．框架 B.剪力墙C．框架一剪力墙 D.筒体4．大跨度混凝土拱式结构建（构）筑物，主要利用了混凝土良好的（）。

A．抗剪性能 B．抗弯性能C.抗拉性能D.抗压性能5．关于建筑物体形系数和耗热量的关系，正确的是（）。

A．体形系数越大，耗热量比值越大B．体形系数越大，耗热量比值越小C. 体形系数越小，耗热量比值越大D．耗热量比值与体形系数无关6．在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用（）。

A．火山灰水泥 B．矿渣水泥C．粉煤灰水泥 D.硅酸盐水泥7．节水型卫生坐便器的用水量最小不大于（）L,A.3B.5C. 6D. 88．当基体含水率不超过8％时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是（）涂料。

A．过氯乙烯 B.苯一丙乳胶漆C.乙一丙乳胶漆 D．丙烯酸醋9．防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的（）性能。

A．拉伸 B.大气稳定C.温度稳定D.柔韧10．根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-1995)，纸面石膏板属于（）建筑材料。

A．不燃性B．难燃性C．可燃性D．易燃性11．建（构）筑物的基础沉降观测点应埋设于（）。

A．基础底板上B．地下室外墙上C．首层外墙上D．基坑边坡上12．关于基坑支护施工的说法，正确的是（）。

A．锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式B．设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cmC．采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑面作业完成D．采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护13．结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用（）浇筑方案。

2010年一级建造师考试《建筑工程》强化解析题

2010年一级建造师考试《建筑工程》强化解析题1．我国房屋抗震设计的规定程度，采用的是（）个等级划分的烈度表。

A．6 B．8 C．10 D．12【答案】D【解析】地震烈度是指某一地区的地面及建筑物遭受一次地震影响的强弱程度。

世界上多数国家采用的是12个等级划分的烈度表。

2．天然花岗石板材的技术要求包括规格尺寸、外观质量和物理力学性能，其中，物理力学性能参数应包括（）。

A．体积密度、吸水率和压缩强度B．抗压、抗拉强度和弯曲强度C．体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度和镜面板材的镜向光泽D．密度、抗压强度、吸水率和收缩率【答案】C【解析】天然花岗岩物理力学性能的要求包括：体积密度应不小于2.569／cm3，吸水率不大于0.6%，干燥压缩强度不小于100.0MPa，弯曲强度不小于8.0MPa，镜面板材的镜向光泽值应不低于80光泽单位。

3．结构正常使用的极限状态包括控制（）。

A．变形 B．位移C．振幅 D．裂缝E．保温【答案】ACD【解析】极限状态通常分为两类：承载能力极限状态和正常使用极限状态。

承载能力极限状态包括结构构件或连接因强度超过而破坏，结构或结构的一部分能作为刚体而失去平衡，在反复荷载下构件或连接发生疲劳破坏等；正常使用极限状态包括构件在正常使用条件下产生过大变形，导致影响正常使用或建筑外观；构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽；在动力荷载作用下结构或构件产生过大振幅等。

4．混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，它包括（）等几方面的含义。

A．流动性 B．耐久性C．黏聚性 D．饱和度E．保水性【答案】ACE【解析】和易性是指混凝土易于施工操作（搅拌、运输、浇筑、捣实）并能获得质量均匀、成型密实的性能，是一项综合的技术性质，包括流动性、黏聚性和保水性等三方面的含义。

5．依据规范规定，混凝土的抗压强度等级分为14个等级，下列关于混凝土强度等级级差和最高等级的表述中，正确的是（）。

A．等级级差5N／mm2，最高等级为C80B．等级级差4N／mm2，最高等级为C60C．等级级差5N／mm2，最高等级为C70D．等级级差4N／mm2，最高等级为C80【答案】A【解析】混凝土的强度等级是根据立方体抗压强度标准值来确定的，可划分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80共14个等级。

2010年一级建造师建筑工程实务真题(案例)

【案例一答案】1、满足合同工期要求。

应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。

2、事件一中：监理工程师做法妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。

施工总承包单位做法不妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对其下达停工令；而总包单位与与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。

3、施工总承包单位可索赔的赶工费为0万元。

由于G工作的总时差TFG=29-27=2个月，因设计变更原因导致G工作停工1个月，没有超过G工作2个月的总时差，不影响合同工期，所以总承包单位不能索赔的赶工费。

4、由题意可知，H工作宜组织加快成倍节拍专业流水。

①.确定流水步距：Kb=各流水节拍的最大公约数=1月②.确定各专业工作队数bj=tj/Kb：bp=2/1=2，bR=1/1=2，bQ=2/1=2n1= ∑bj=2+1+2 =5(个)③.计算工期：T=(m*r+n1-1)*Kb+∑Z1-∑C =(3+5-1)*1=7(月)④.绘制流水施工进度表（见后面）H工作相邻工序的流水步距为1个月，工期可缩短11-7=4个月【案例二】参考答案1、自开工至主体结构施工完成，施工单位除现场临时用电工程外，还应陆续报以下安全专项施工方案（至少列出四三项）：(实务教材P224)①供水管线防护工程；②塔吊、施工外用电梯等特种设备安拆工程③悬挑卸料平台、悬挑脚手架工程④核心筒大模板工程⑤水平砼构件模板支撑系统工程2．下列工程应单独编制安全专项施工方案并进行专家论证：(1)开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽支护与降水工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程。

(2)开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖工程。

2010年一级建造师建筑工程真题和答案四连击

2010年度全国一级建造师《建设工程法规及相关知识》单项选择题1．根据《注册建筑师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B．国务院建设主管部门C．中国建筑业协会建造师分会D．国务院发展和改革委员会答案：B2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。

A．1B．2C．4D．20答案：B3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。

A．国务院建设主管部门B．．省、自治区、直辖市人民政府C．建设行业协会D．人事部或其授权机构答案：A4．民事法律关系的内容是指（）。

A．民事权利和民事义务B．民事权利和民事责任C．民事规范和民事责任D．民事义务和民事责任答案：A5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（）A．委托代理人B．法定代理人C．指定代理人D．职务代理人答案：A6．根据《物权法》，建设用地使用权属于（）A．所有权B．用益无权C．担保物权D．留置权答案：B7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（）A．已经取得安全生产许可证B．办理了工程质量监督手续C．有满足施工需要的施工图纸D．已经取得规划许可证答案：A8．根据《建筑企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（）A．建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列B．建筑企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级D．房屋建筑施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级答案：D9．关于和解的说法，错误的是（）A．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解C．和解协议具有强制执行的效力D．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段答案：C10根据招投标相关法律规定，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）A．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利B．招标人从几名中标人中确定中标人C．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人D．招标人预先内定中标人答案：B11．下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是（）A．总分包之间的合同纠纷B．继承纠纷C．劳动合同纠纷D．对罚款不服发生的纠纷答案：A12些列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）A．安全生产许可证条例B．建筑企业资质管理规定C．安全生产法D．工程建设项目施工招标办法答案：A13．在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。

一级建筑工程管理与实务2010年

[真题] 一级建筑工程管理与实务2010年单项选择题第1题：在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是( )。

A.伸缩缝B.沉降缝C.防震缝D.温度缝参考答案：B第2题：如图1所示，P1、P2分别为两个相互垂直力的合力。

关于P1、P2的关系，正确的是( )。

A.P1=P2B.P2=3P1C.P1＜P2＜3P1D.P2＞3P1参考答案：C第3题：下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是( )。

A.框架B.剪力墙C.框架-剪力墙D.简体参考答案：D第4题：大跨度混凝土拱式结构建(构)筑物，主要利用了混凝土良好的( )。

A.抗剪性能B.抗弯性能C.抗拉性能D.抗压性能参考答案：D第5题：关于建筑物体型系数和耗热量的关系，正确的是( )。

A.体型系数越大，耗热量比值越大B.体型系数越大，耗热量比值越小C.体型系数越小，耗热量比值越大D.耗热量比值与体型系数无关参考答案：A第6题：在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用( )。

A.火山灰水泥B.矿渣水泥C.粉煤灰水泥D.硅酸盐水泥参考答案：A第7题：节水型卫生坐便器的用水量最小不大于( )L。

A.3B.5C.6D.8参考答案：C第8题：当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是( )涂料。

A.过氯乙烯B.苯-丙乳胶漆C.乙-丙乳胶漆D.丙烯酸酯参考答案：D第9题：防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的( )性能。

2010年一级建造师建筑工程实务真题(案例)[1]

2010年一级建造师建筑工程实务真题(案例)[1]【案例一答案】1、满足合同工期要求。

应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。

3、施工总承包单位可索赔的赶工费为0万元。

4、由题意可知，H工作宜组织加快成倍节拍专业流水。

①.确定流水步距：Kb=各流水节拍的最大公约数=1月②.确定各专业工作队数bj=tj/Kb：bp=2/1=2，bR=1/1=2，bQ=2/1=2n1= ∑bj=2+1+2 =5(个)③.计算工期：T=(m*r+n1-1)*Kb+∑Z1-∑C =(3+5-1)*1=7(月)④.绘制流水施工进度表（见后面）H工作相邻工序的流水步距为1个月，工期可缩短11-7=4个月⑤水平砼构件模板支撑系统工程[注：由于基坑深度不超5m（6.9-2=4.9m）、地下水位(-7.5m)在坑底以下，所以不需要报深基坑支护与降水工程、土方开挖工程安全专项施工方案；建筑幕墙工程应报安全专项施工方案，但不属于自开工至主体结构施工期间]。

2、事件二孔洞修补做法(实务教材P224)：①孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后接批准后方案进行处理；②可先将孔洞处不密实的混凝土造掉，凿成斜形，用清水冲刷干净；③保持湿润72h；④用高一等级的微膨胀细石混凝土浇泥、捣实；⑤认真养护。

2010建筑实务真题与解析1

2010年一级建造师考试《建设工程管理与实务》真题及答案解析一、单项选择题(共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是()。

A.伸缩缝B.沉降缝C.防震缝D.温度缝答案:B解析:本题考核的是建筑结构变形缝的功能。

伸缩缝是为了避免温度变化引起结构伸缩应力，使用房屋构件产生裂缝而设置。

基础受温度影响小，不用断开设缝，地上建筑部分应设缝。

沉降缝是为了避免地基不均匀沉降时，在房屋构件中产生裂缝而设置的。

从基础到上部结构，全部断开设缝。

防震缝就是为了避免由这种附加应力和变形引引震害而设置的。

2.如图所示，Pl 、P2分别为两个相互垂直力的合力。

关于P 1、P2的关系，正确的是()。

A.P 1=P 2B.P 2=3P 1C.P 13P 1答案:C解析:本题考核的是力的合成与分解。

根据图所示所得, （221F N p +=2229F N P +=221993F N P +=）,因此P 1<P 2<3P 1 3.下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是()。

A.框架B.剪力墙C.框架一剪力墙D.筒体答案：D解析：本题考核的是建筑结构体系的应用。

在非地震区,框架结构一般不超过15屋。

剪力墙适用于小开间的住宅和旅馆等，一般在30m 高度范围内都适用。

框架剪力墙结构一般宜用于10~20层的建筑。

简体结构体系适用于30~50层的房屋。

4.大跨度混凝土拱式结构建(构)筑物，主要利用了混凝土良好的()。

A.抗剪性能.抗弯性能C.抗拉性能D.抗压性能答案：D解析：本题考核的是拱式结构的受力特点。

拱式结构的主要内力为压力，可利用抗压性能良好的混凝土建造大跨度的拱式结构。

由于拱式结构受力合理，在建筑和桥梁中被广泛应用。

适用于体育馆、展览馆等建筑中。

5.关于建筑物体形系数和耗热量比值的关系，正确的是()。

2010年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析【完整版】

2010年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B．国务院建设主管部门C．中国建筑业协会建造师分会D．国务院发展和改革委员会【答案】B【解析】国务院住房城乡建设主管部门在收到申请材料后，应当依法作出是否受理的决定，并出具凭证；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。

逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

符合条件的，由国务院住房城乡建设主管部门核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》，并核定执业印章编号。

对申请初始注册的，国务院住房城乡建设主管部门应当自受理之日起20日内作出审批决定。

自作出决定之日起10日内公告审批结果。

2．根据《民法典》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。

A．1B．3C．4D．20【答案】B【解析】根据《民法典》第一百八十八条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。

法律另有规定的，依照其规定。

3．[已过时]对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。

A．国务院建设主管部门B．省、自治区、直辖市人民政府C．建设行业协会D．人事部或其授权机构【答案】A【解析】《注册建造师管理规定》第四条第一款规定，国务院建设主管部门对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理；国务院铁路、交通、水利、信息产业、民航等有关部门按照国务院规定的职责分工，对全国有关专业工程注册建造师的执业活动实施监督管理。

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。

4．[已过时]民事法律关系的内容是指（）。

A．民事权利和民事义务B．民事权利和民事责任C．民事规范和民事责任D．民事义务和民事责任【答案】A【解析】民事法律关系包括主体、客体与内容三个要素。

一级建造师考试真题及答案(建筑报告：实务、管理、法规、经济)1.doc

2010 一级建造师考试真题及答案(建筑工程：实务、管理、法规、经济)12010年一级建造师《建筑工程管理与实务》考试真题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是（）。

P9A.伸缩缝B.沉降缝C.防震缝D.温度缝2.如图所示，Pl、P2分别为两个相互垂直力的合力。

关于P1、P2的关系，正确的是（）。

P9A.P1=P2B.P2=3P1C.P1D.P2>3P1（）3.下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是（）。

P16A.框架B.剪力墙C.框架一剪力墙D.筒体4.大跨度混凝土拱式结构建（构）筑物，主要利用了混凝土良好的（）。

P19A.抗剪性能B.抗弯性能C.抗拉性能D.抗压性能5.关于建筑物体形系数和耗热量比值的关系，正确的是（）。

P22A.体形系数越大，耗热量比值越大B.体形系数越大，耗热量比值越小C.体形系数越小，耗热量比值越大D.耗热量比值与体形系数无关6.在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用（）。

P39A.火山灰水泥B.矿渣水泥C.粉煤灰水泥D.硅酸盐水泥7.节水型卫生坐便器的用水量最小应不人于（）L. P55A.3B.5C.6D.88.当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是（）涂料。

A.过氯乙烯B.苯一丙乳胶漆P69C.乙一丙乳胶漆D.丙烯酸酯9.防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的（）性能。

P74A.拉伸B.大气稳定C.温度稳定D.柔韧10.根据《建筑内部装修设计防火规范））（GB50222-95），纸面石膏板属于（）建筑材料。

A.不燃性B.难燃性P342C.可燃性D.易燃性11.建（构）筑物的基础沉降观测点应埋设于（）。

P78A.基础底板上B.地下室外墙上C.首层外墙上D.基坑边坡上12.关于基坑支护施工的说法，正确的是（）。

P87A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cmC.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统正常运转直至支撑面作业完成D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护13.结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用（）浇筑方案。

2010一级建造师真题_考试真题及答案(完整版)

型考题解析场景（三）某医院改扩建工程于2006年5月1日申报竣工，同年5月10日竣工验收合格，5月20日工程移交，5月24日办理了竣工验收备案手续。

总包施工单位提交了工程质量保修书。

在保修期间，建设单位找了一个家装施工队进行地板改造，将地埋采暖管损坏，冬季供暖时发生了跑水事故。

医院在发生跑水后立即通知总包施工单位维修。

地埋采暖管修复后，各方因维修费用的承担发生争议。

根据场景（三），作答下列题目：1.本案工程保修期的起算时间为（B）。

A．5月1日B．5月10日C．5月20日D．5月24日2.本案总包施工单位应在（A）向建设单位提交质量保修书。

A．5月1日B．5月10日C．5月20日D. 5月24日3.在正常使用下，供热系统最低保修期限为（C）。

A.1年B．2年C．2个采暖期D．5年4.本案跑水事故发生后，总包施工单位接到保修通知后，正确的做法是（D）。

A．应在保修书约定的时间内予以维修B．不予维修C．立即到达现场抢修D．让医院通知家装队维修5.本案跑水事件维修完成后，应当由（B）组织验收。

A．总包施工单位B．医院C．监理单位D．家装队6.本案跑水维修费用应由（B）承担。

A．总包施工单位B．医院C．监理单位D．物业管理单位7.本案改扩建工程施工中产生的废弃物属于（D）垃圾。

A．工业B．医疗C．生活D．建筑一单选：1，早强，2基层，3弯拉，4，被动，5重锺低击。

6，37.5，7，30MPA，8，柱洞，9，正形，10多级，11沥青含量高，12，接口回填，检查井，回填。

13抗碳化。

14AB粉，153.5天，16 混凝沉淀过滤，17 SWM，18，压实度，19，施工单位，20.直接间接措施管理费利润。

二多选，21，强夯，挤密，（）22.先轻后重，先慢后快，轮迹重叠，23，流变，溶解，24，最大0.7，，，中跨合龙。

25，水泵，泥浆，（）（）26.导轨，顶铁，油泵，千斤顶27，支座，导向，（I上部填，，临松）28.韧度，厚度（）29泥差，未及浇筑，（沉渣太厚，进尺太快。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

1、按施工质量计划的要求，控制准备工作状态，为施工作业过程或工序的质量控制打好基础
属于( )的内容。
A．事前控制
B．事中控制
C．事后控制
D．反馈控制

2、建设工程项目的实施，需要( )资源、物质资源和信息资源。
A．人力
B．财力
C．物力
D．合同

3、对质量不合格的施工结果，经设计人的核验，虽没达到设计的质量标准，却尚不影响结构
安全和使用功能，经业主同意后可予以验收，这种施工质量事故处理方式是( )。
A．返修处理
B．让步处理
C．降级处理
D．不作处理

4、建筑工程安全施工控制中，要求对危险源进行分类，“可能发生意外释放能量的载体或危
险物质”，称作( )危险源。
A．第一类
B．第二类
C．第三类
D．第四类

5、意外风险和不可预见因素索赔通常应该由( )承担。
A．保险人
B．承包人
C．分包人
D．发包人

6、对于一个建设工程项目而言，( )是管理的核心。
A．施工方的项目管理
B．设计方的项目管理
C．供货方的项目管理
D．业主方的项目管理

7、职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有( )。
A．正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员
B．员工、临时工作人员、合同方人员、防问者和其他人员
C．承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员
D．业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员
8、下列选项中( )不是气体状态污染物。
A．二氧化硫(SC2)
B．氮氧化物(NOx)
C．一氧化碳(CO)
D．氮气(N2)

9、职业建康管理体系一级要素中不包括( )。
A．职业建康安全方针
B．监督机制
C．实施和运行
D．检查和纠正措施

10、有关分包人与发包人的关系，正确的描述包括( )。
A．分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
B．在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作联系
C．分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师
D．当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令

11、工程管理信息资源不包括：( )。
A．组织类工程信息
B．技术类工程信息
C．合同类工程信息
D．法规类工程信息

12、在施工成本控制的步骤中，通过检杳，可以估算整个项目完成时的( )，为决策提供
支持。
A．施工成本
B．报价成本
C．直接成本
D．合同成本

13、对于我国大型或特大型建设项目，控制性施工进度计划的编制任务可以由( ) 承担。
A．业主
B．设计单位
C．总承包商
D．物资供应商

14、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
A．实际施工天数
B．总日历天数
C．预计竣工日期
D．扣除节假日后的总日历天数
15、隐蔽工程在隐蔽前应由( )通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。
A．建设单位
B．临理单位
C．施工单位
D．政府质量监督部门

16、在多数条件下，建设工程项目总承包采用( )。
A．变动单价合同
B．固定总价合同
C．固定单价合同
D．变动总价合同