答案工程建设监理模拟试题二(含答案)

06086工程建设监理

、单项选择题（每小题1分，共10分）

在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答 案，并将其字母标号填入题干的括号内。

1. 《工程建设监理规定》明确了 。（ D ） A .建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构

B ?国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作 的机构

C ?国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作

D ?国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程 建设监理工作 2. 监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。 （A ） A .直线制 B .职能制 C .直线职能制 D .矩阵制 3. 监理工程师职业道德要求，监理人员不允许从事 。（C ） A .工程咨询活动 B .工程设计活动 C ?购配件销售业务 D ?招投标活动 4. 监理工程师控制质量的目的是 。（A ） A .维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 B ?维护社会公共利益

C ?保证技术法规和标准的贯彻执行

D ?体现政府对工程项目的管理职能 5. 在工程质量事故原因中，占第一位的是 。（A ）

A .设计 B.施工

C .材料

D .使用

6. 某工程项目采用两阶段设计，当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，宜采 用 _______ 编制建筑工程概算。（C ）

A .概算指标法

B .预算单价法

7. 在拟定监理工作规划时，应根据工程特点，

全面地、合理地选择质量控制点。 （B : A .技术性 B .系统性 C

8. 在工程质量事故原因中，占第一位的是 A .设计 B .施工

9. 《建设工程监理规范》要求工程监理企业按照 A.公正、独立、科学 C.公平、科学、自主 10. 在监理合同中属于监理人权利的是 A.对其他合同承包人的选定权 C.合同履行的监督权 C ?扩大单价法 视其重要性、 ）

；?经济性

________ 。（ D ） C .材料 B. D. D.

D .造价指标法 、质量标准和要求, D .复杂性 D.使用

________ 的原则开展监理工作。（B ）

公正、独立、自主 公平、独立、科学

—。（D ）

B. 工程设计变更审批权

审核承包人索赔的权力

、多项选择题（每小题 1分，共10分）

在下列每小题的五个备选答案中有二至五个正确答 案，请将正确答案全部选出，并将其字母标号填入 题干的括号内。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公正性

E.自主性 11.工程监理是对建设工程项目的 BCD 等进行控

制。 A.质量 B.投资

C.工期

D.合同

E.安全

12.下列哪些情况可以撤销合同 ABCE 。

C.订立时显失公平

E.违反法律时

11.建设工程监理具有下列几个性质 ABCE

A.损害公共利益时

B.因重大误解而订立 D.乘人之危使对方在违背其真实意思的情况下订立 13.监理机构受理施工方费用索赔的条件有 ABCE

A.核污染造成施工方损失

B.山洪爆发

C.甲方提供的红线桩不准确

D.施工方案没优化导致窝工

E.由于工程变更导致施工方遭受额外损失 14. 施工作业环境包括 ABC 。

A.水、电、、动力供

B.场地空间条件

C.交通运输条件

D.周边人群居住环境

E.施工人员办公场所 15. 在工程质量验收各层次中，总监理工程师可以组织或参与 BCDE 的验收。

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位 ―E — 单位工程 16. 监理单位在处理与承建单位的关系时 BCD 。

A ?不越过业主独立作岀决定

B .严格监督设计单位履行合同规定义务

C ?要注意维护其合法权益

D ?帮助其解决工作中岀现的疑难问题

E ?不可直接与其打交道

17. 监理单位申请甲级资质等级，必须同时具备下列条件： BCDE 。 A ?五名以上高级工程技术人员 B ? 100万注册资金

C ?监理过五个一级工业与民用建设工程项目

D ?由取得监理工程师资格证书的高经工程技术人员作单位负责人

E ?工程技术人员专业配套

18. 专业监理工程师岗位职责标准要求，对其工作标准考核，要 ABCDE 。 A ?符合投资分解规划 B ?符合总控制进度计划 C ?符合质量评定验收标准 D ?符合合同约定条件 E ?在月末进行

19. 设立监理单位的资质审查要注重以下条件，即 BCD 。 A ?从事过监理业务的人员比例达到规定要求 B ?单位负责人资格条件符合要求

C .申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性

D ?构成经济实体

E ?非专业技术人员比例符合规定

20. 监理工程师在目标分解工作中，应力求满足 ABDE 要求。 A ?目标控制全面性 B ?目标控制动态性 C ?目标实现过程的系统性 D ?与组织结构的一致性 E ?目标与控制措施的统一性

21. 工程监理企业从事建设工程监理活动， 应当遵循 守法、诚信、公正、科学 的

准则。

22. 建设工程监理目标是指监理单位所承担的建设工程的监理控制 _预期达到的目标 _。

23. 工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位 对施工质量实施监理并对施工质量承担 监理责任 。

24. 如果监理工程师违章指挥或者发岀错误指令， 引发安全事故的,则应当与质量、安全事故责任主体承 担 连带 责任。

25. 我国监理公司的种类有两种，即 监理有限责任公司 和监理股份有限公司。 是指合同当事人约定一方或双方不履行或不完全履行合同义务时， 必须承担的法律责任。违约责任包括支

付违约金、偿付赔偿金以及发生意外事故的处理等其他责任。

27. 组织结构

就是对组织活动和组织结构的设计过程，有效的组织设计在提高组织活动效能方面起着重大的作用

三、填空题（每小题1分，共5分）

四、名词解释（每小题3分，共15 分）

28. 监理例会

是监理单位接受业主委托并签订委托监理合同之后，在项目总监理工程师的主持下，根据委托监理合同,

1） 会议时间及地点；（1分）

2）

主持人和参加人员姓名、单位、职务； （1分） （3） 会议主要内容、决议事项（1分）

（4） 其落实单位、负责人、时限要求； （

1分） 5）其他事项。（1分）

32. 简述施工单位的材料质量控制的要点。 施工单位的材料质量控制要点： （1）掌握材料信息，优选供货厂家； （1分）

2

）合理组织材料供应，确保施工正常进行； （1分） （3）合理组织材料使用，减少材料损失； （1分） 4）加强材料检查验收，严把材料质量关； （1分）

（

5）要重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料； （1分）

33. 组织设计原则有哪些？

项目监理机构的组织设计一般需考虑以下几项基本原则: （1） 集权与分权统一的原则（1分） （2） 专业分工与协作统一的原则（1分） （3）

管理跨度与管理层次统一的原则 （1分）

（4） 权责一致的原则（0.5分） （5） 才职相称的原则（0.5分） （6） 经济效率原则（0.5分）

（7） 弹性原则（0.5分）

34. 项目监理机构内部工作制度有哪些？

（1）监理组织工作会议制度；（1分） 2） 对外行文审批制度；（1分） 3） 监理工作日志制度；（1分） （4）监理周报、月报制度；（1分）

5）技术，经济资料及档案管理制度； （1分）

35. 工程咨询的作用有哪些?

工程咨询是智力服务，是知识的转让，可有针对性地向客户（ Client ）提供可供选择的方案、计划

在监理大纲的基础上，结合工程的具体情况，广泛收集工程信息和资料的情况下制定， 经监理单位技术负

责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。

或有参考价值的数据、调查结果、预测分析等，亦可实际参与工程实施过程的管理，其作用可归纳为以下几个方面:

（1）为决策者提供科学合理的建议（1分）

⑵保证工程的顺利实施（1分）

（3）为客户提供信息和先进技术（1分）

（4）发挥准仲裁人的作用（1分）

（5）促进国际间工程领域的交流和合作（1分）

得分

得分评卷人复查人

六、论述题（每小题10分，共20分）

建设工程监理的作用主要表现在以下几方面：

（1）有利于提高建设工程投资决策科学化水平（2分）

工程监理企业可协助建设单位选择适当的工程咨询机构，管理工程咨询合同的实施，并对咨询结果（如项

目建议书、可行性研究报告）进行评估，提岀有价值的修改意见和建议。这样，不仅可使项目投资符合国家经济发展规划、产业政策、投资方向，而且可使项目投资更加符合市场需求。工程监理企业参与或承担项目决策阶段的监理工作，有利于提高项目投资决策的科学化水平，避免项目投资决策失误。

（2）有利于规范工程建设参与各方的建设行为（3分）

工程建设参与各方的建设行为都应当符合法律、法规。规章和市场准则。要做到这一点，仅仅依靠自律机制是远远不够的，还需要建立有效的约束机制。为此，首先需要政府对工程建设参与各方的建设行为进行全面的监督管理，这是最基本的约束，也是政府的主要职能之一。但是，由于客观条件所限，政府的监督管理不可能深入到每一项建设工程的建设工程有关的法律、法规、规章、管理程序和市场行为准则，也可能发生不当建设行为。在这种情况下，工程监理单位可以向建设单位提岀适当的建议，从而避免发生建设

单位的不当建设行为，这对规范建设单位的建设行为也可起到一定的约束作用。

（3）有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全（3分）

工程监理企业对承建单位建设行为的监督管理，实际上是从产品需求者的角度对建设工程生产过程的管理，这与产品生产者自身的管理有很大的不同。而工程监理企业又不同于建设工程的实际需求者，其监理人员都是既懂技术又懂管理的专业人士，他们有能力及时发现建设工程实施过程中岀现的问题，发现工程材料、设备以及阶段产品存在的问题，从而避免留下工程质量隐患。因此，实行建设工程监理制之后，在加强承建单位自身对工程质量管理的基础上，由工程监理企业介入建设工程生产过程的管理，对保证建设工程质量和使用安全有着重要作用。

（4）有利于实现建设工程投资效益最大化（2分）

在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设投资额最少；在满足建设工程预定功能和质量标准的

前提下，建设工程寿命周期费用（或全寿命费用）最少；建设工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化。

得分

37. 目标控制八个程序过程有哪些？三大控制步骤有哪些？

1）目标控制程序：

事先要制定计划，计划要明确目标，（1分）

按计划投入资源（人、财、物、信息、方法），（1分）

工程得以进展输岀工程实况，（1分）

因内外环境干扰实际可能偏离计划目标，（1分）

收集加工实际工程信息，提岀状态报告，（1分）

将实际状态与计划目标比较确定是否偏离，（1分）

如符合要求按原计划继续运行，否则采取措施纠偏（变计划或投入），（1分）

定期进行，有限循环，直到项目建成动用。（1分）

2）三大控制步骤：

确定目标标准（客观、正确、适当）（1分）

检查成效（有全面、正确及时揭示的能力）（1分）

得分

得分评卷人复查人

七、案例分析题（10分）

纠正偏差（1分）

41.案例：

建设单位对某综合办公楼工程项目通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，建设单位为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万元人民币的定金。建设单位与承包商双方在建设工程

施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等均作了具体约定。

施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工12 天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工18 天。两次停工承包商均及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提出了施工记录。

［问题］

（1）招标时对承包商的资质审查的内容主要有哪些?

（2）定金与预付款有何区别?

（3）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是哪些?

（4）监理工程师对上述两次索赔申请应如何处理?

问题1 答案：（2 分）对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。

问题 2 答案：（3 分）定金与预付款的区别：

1、目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备中的资金问题。（1 分）

2、性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是—种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。（1 分）

3、处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：（1）合同正常履行，定金返还；（2）合同不履行，双方都无过错，定金返还；（3）支付定金一方不履行合同，无权获得返还定金；（4）收取定金一方不履行合同，双倍返还定金。而预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。（1 分）

问题3 答案：（2 分）监理工程师判定承包商索赔成立的条件：1．承包商受到了实际损失或损害；2．损失不是承包商的过错造成；3．损害也不是承包商应承担的风险造成；4．承包商在合同规定的索赔时限内提出。

问题4 答案：（3 分）两次索赔处理：1．对第 1 次索赔：

（1）判定索赔成立。因为：①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；②承包商及时提供了证据资料；③承包商及时提出了索赔申请。

（2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。