2011一级四川省建造师法规(必备资料)
2011年一级建造师《法规及相关知识》(3)第四部分
2011年一级建造师《法规及相关知识》（3）第四部分1Z306025 掌握施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的规定重点解析：掌握相关的规定。
1Z306026 掌握违法行为应承担的法律责任重点解析：案例中对违法行为应承担的法律责任有很好的解释，结合案例掌握该违法行为应承担的法律责任。
1Z306030 施工现场安全防护制度1Z306031 掌握编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定《建筑法》规定，建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。
重点解析：建筑施工企业在编制施工组织设计时必须制定安全技术措施。
施工现场临时用电组织设计应包括下列内容：（1）现场勘测；（2）确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向；（3）进行负荷计算；（4）选择变压器；（5）设计配电系统；（6）设计防雷装置；（7）确定防护措施；（8）制定安全用电措施和电气防火措施。
临时用电工程图纸应单独绘制，临时用电工程应按图施工。
重点解析：掌握施工现场临时用电安全技术规范，并清楚施工现场临时用电组织设计应包括内容。
二、编制安全专项施工方案《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
重点解析：注意《建设工程安全生产管理条例》规定中是总监理工程师签字后实施，而不是监理工程师。
一建建设工程法规及相关知识2011年真题(可编辑修改word版)
全国一级建造师《建设工程法规及相关知识》2011年真题（考试时间180分钟 满分130分）一、策项选择題70题，毎题1分・每题的备选項中，只有1个1. 不同行政法规对同一事项的规定，新的一般規定与旧的伶别规定不一致，不能确定如何 适用时，由（ 〉裁决.A. 国务院主管部门 a E 高人民法院 C.国务院D.全国人大常委会2. 某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金.业务员王某在与施工企业洽谈时 提出.合同定价遵守公司规定.但王某本人按毎台50元补贴施工企业.施工企业表示同 意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款人账.王某行为的法律定性是（ ）.A.合法行为 B.无权代理 U 不正当竞争D.洗用代理权3. 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（ ）.A. 由被代理人向第三人承担责任，代理人承損连带责任 B 由被代理人独自向笫三人承担责任 C. 由第三人自已承担损失 D. 由代理人独自向第三人承担责任4：施工怎业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元.后来施工企业无力还贷・经诉讼 后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为】50万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵 押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（ ）万元.A. 10B. 20C. 30D. 505. 建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑林料。
经双方订立合同，约定 建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单•位提供场地.茯此合同中，建设单位 拥有的权利超（ ）・A.相邻权 B.地役权 C. 土地岀租权D.建设用地使用权聂符合题意）6.施工企业购买材料设备后交付承运人运箱，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣和足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）.A.抵押权B.质权C留置权 D.所有权7.在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒増造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任.该责任在债的产生根据中风于（）之债.A.侵权B合同C无因管理 D.不当得利&施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料・应当在（）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质最检测单位进行检團.A.建设单位或工程监理单位B.施工项目技术负贾人C施工企业质值管理人员 D.质鬣监谱部门9.因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按X •）.A.原企业的资质等级确定a降低一级原企业的资质等级确定C.最低资质等级核定D.实际达到的资质条件核定10・2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不潰足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）.A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1991年】月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生T 1989年进入乙国有•企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长11.根据相关法律规定.建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质童保修书的时间为（）A.竣工验收合格后R提交竣工験收报吿时C.竣工验收时° •D.交付使用时12.某建设工程施工项目招标文件宴求中标人提交19约担保.中标人拒绝提交，则应（）.A.按中标无效处理B视为放弃投标C.按废标处理D.视为放弃中标项目13.王某的日工资为80主.政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天风于法定休假日，4天属F前后两周的周末休息日.公司安排王某在这7天加班不能安排补休. 公司应当向王某支付加班费合计（）元.A. 560 K 1360C.800D. 112014・对干土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施.A.施工企业项目经理.现场监理工程师B.施工企业技术负责人、建设单位负责人C.施工企业技术负责人、总监理工程师D.建设单位负责人■总监理工程师15・当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）.A.建设单位可以要求分包单位和总旗包单位承担无限连带责任B建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利G总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.分包单位只对总承包单位承担责任16.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作.关于甲权利义务的说法.正确的是（）.'A.甲应支付相应部分报昭a甲不得中途要求乙停止制作G甲应支付全部约定报酬 D.甲不用赔偿乙的损失17・下列责任种类中•属于行政处罚的是（）.A.管制a賠偿损失c返还财产a罚款18.经定作人同童，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成.关于责任承担的说法，正确的是（）. 'A.第三人就完成的工作成果向定作人负责B.承揽人不再承担责任C牍揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责19.甲公司根据生效判决书向法院审请强制执行.执行中与乙公司达成和解协议.和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。
2011一级建造师执业资格考试大纲之建设工程法规及相关知识
2011一级建造师执业资格考试大纲之建设工程法规及相关知识《一级建造师执业资格考试大纲》编制说明按照原人事部和建设部印发的《建造师执业资格制度暂行规定》(人发[2002]111号)和《建造师执业资格考试实施办法》(国人部发[2004卫6号)的规定，受住房和城乡建设部委托，建造师执业资格考试大纲编写委员会于2010年5月起对2007年发布的《一级建造师执业资格考试大纲》进行了重新修订，并于2011年3月经人力资源和社会保障部审定通过。
执业资格考试是对执业人员实际工作能力的一种考核，是人才选拔的过程，也是知识水平和综合素质提高的过程。
考试大纲是考试命题的指导性文件，是建设工程总承包和施工管理关键岗位专业技术人员复习备考的依据。
此次考试大纲的修订以“以素质测试为基础、以工程实践内容为主导”为指导思想，坚持“与建造师制度实行的现状相结合，与现行法律法规、规范标准相结合，与当前先进的工程施工技术相结合，与用人企业的实际需求相结合”的修订原则，力求在素质测试的基础上，从工程项目实践出发，重点测试考生解决实际问题的能力。
考试大纲分“综合大纲”和“专业大纲”两部分。
综合考试涉及的主要内容是建造师在建设工程各专业实际工作的通用知识，它在工程总承包及施工管理各个专业工程实践中具有一定普遍性。
综合大纲包括《建设工程经济》、《建设工程项目管理》、《建设工程法规及相关知识》3个科目。
专业考试涉及的主要内容是建造师在专业建设工程实际工作中应该掌握和了解的专业知识，它在工程总承包及施工管理各个专业中的运用较为单一、有较强的专业性。
专业科目大纲《专业工程管理与实务》共分建筑、公路、铁路、民航机场、港口与航道、水利水电、矿业、机电、市政公用、通信与广电10个专业。
本大纲中难免有不完善之处，请批评指正。
一级建造师执业资格考试大纲编写委员会2011年3月●第八位为条代码，用“1～9”表示。
考试说明为了帮助广大应考人员了解和熟悉一级建造师执业资格考试的内容和要求，现对考试的具体问题说明如下：一、考试目的建造师是以专业技术为依托、以工程项目管理为主的懂管理、懂技术、懂经济、懂法规，综合素质较高的专业人才。
2011年注册一级建造师《建设工程法规及相关知识义12
2011年注册一级建造师《建设工程法规及相关知识义12条件合同:七、附条件合同1.在合同中规定了一定的条件，并且把条件的成就与否作为合同效力发生或者效力消失的根据2.附生效条件的合同，自条件成就时生效；附解除条件的合同，自条件成就时失效。
3.所附条件应满足的条件（1）将来发生而非已经发生（2）不确定发生而非必然发生（3）是约定条件而非法定条件（4）条件应合法并不与合同的主要内容相矛盾4.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。
八、附期限合同1.当事人在合同中约定一定的期限，并把未来期限的到来作为合同效力发生或消灭的根据2.附生效期限的合同自期限届至时生效；附终止期限的合同，自期限届满时失效附期限合同与合同履行期限的区别3.附期限合同中的期限决定合同生效或是失效4.合同履行期限针对当事人的实际履约行为，该期限决定是否要实际履行合同，而不是合同的效力附期限合同与附条件合同的区别5.期限是将来确定要发生的事，可知而且确定6.条件则是将来可能发生也可能不发生的，具有不确定性合同的履行:1Z302040 合同的履行（债的清偿）一、合同履行的原则二、合同履行的主体三、合同条款空缺四、抗辩权五、代位权（熟悉）六、撤销权（了解）一、合同履行的原则（一）全面、适当履行的原则（二）遵循诚实信用的原则（三）公平合理、促进合同履行的原则（四）当事人一方不得擅自变更合同的原则二、合同履行的主体（一）履行人——完成履行的一方1.债务人2.债务人的代理人3.约定代为履行债务的第三人——责任由债务人承担（二）履行受领人——接受履行的一方1.债权人。
2.约定受偿的第三人——债务人未向第三人履行债务，应向债权人承担违约责任。
三、合同条款空缺（一）解决合同条款空缺的原则（二）解决普通商品合同条款空缺的规定（三）解决政府定价或政府指导价的商品的合同条款空缺的规定（一）解决合同条款空缺的原则合同生效后，合同部分内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或交易习惯确定。
2011一级四川省建造师施工管理考资料
1、工程项目的施工总进度计划属于（）A、项目的施工总进度方案B、项目的指导性施工进度计划C、施工的年度施工计划D、项目的控制性施工进度计划2、根据双代号网络图绘制规划，下列网络图中绘图错误的是（）处。
A、5B、4C、3D、23、关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。
A．施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到B．施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的C．施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格D．施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录4、根据双代号网络图绘制规划，下列网络图中绘图错误的是（）处。
A、5B、4C、3D、25、下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。
A、编制进度控制工作流程B、优选施工方案C、重视信息技术的应用D、进行进度控制的会议组织设计6、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）A、建设工程承包合同B、工程监理大纲C、设计文件D、工程建设强制性标准7、下列奉献控制方法中，适用于第一类危险源控制的是（）。
A、提高各类设施的可靠性B、设置安全监控系统C、隔离危险物质D、加强员工的安全意识教育8、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013),关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法吗，正确的是（）A、一个清单项目可能对应多个定额子目B、清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等C、人、料、机的消耗量应根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整D、人、料、机的消耗量按照市场价格确定确定，一般不能调整9、根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。
B、7C、5D、310、某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平，并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故A、操作责任B、社会责任C、自然灾害D、指导责任11、下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。
2011一级建造师《法律法规》真题及答案解析 (2)
2011一级建造师《法律法规》真题及答案解析(多选题)多项选择题71. 当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有( )A、没有仲裁协议的B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D、仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的E、仲裁所依据的证据是伪造的【答案】ABDE【解析】P330正中间“一、申请撤消仲裁裁决的法定事由”。
2009年二级法规考了不予执行的6种情形，今年一级轮到考撤消的6种情形。
注意，其中异同在第4、5两项。
对生效仲裁裁决的翻案有两个程序：撤消仲裁裁决、不予执行仲裁裁决。
C，只能申请不予执行而不得申请撤消。
这个点我在建工之家答疑帖中详细做过解析，精讲时也举过例子，对建造师要求高了点。
72. 根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有( )A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B、将承揽的工程转包或违法分包;C、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的D、未按照节能设计进行施工E、未履行保修义务或拖延履行保修义务的【答案】DE【优路网校解析】P108正中间“一、施工单位不良行为记录的认定标准”。
A属于资质不良，B属于承揽业务不良,C属于安全不良。
73. 关于工程质量检测的说法，正确的有( )A：检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字B：工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构C：检测机构不得与建设单位有隶属关系D：检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构E：检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责【答案】ADE【解析】P272正中间“(二)工程质量检测单位的资质和检测规定”。
B不宜选，考核第一段第一句，认为检测机构非营利没有依据。
A考核第三段第2句，正确。
C考核第五段第2行，错误。
D考核第五段第1句，正确。
E考核P273第2行。
2011年注册一级建造师《建设工程法规及相关知识义20
2011年注册一级建造师《建设工程法规及相关知识义20阳合同:三、建设工程垫资（带资承包）问题我国提倡建设单位不仅要具备修建工程的资金准备，而且还应向承包商支付工程预付款带资承包的实质是由施工单位先负担工程费用，建设方迟延给付带资承包并没有违反法律、行政法规的强制性规定，因此并不影响合同效力处理方法对垫资和利息有约定的，支持约定，但约定的利息中高于中国人民银行同期同类贷款利率的部分不予支持对垫资没有约定的，按照工程欠款处理对垫资利息没有约定的，不予支持利息返还请求四、阴阳合同阴阳合同就是招标人与中标人签订了合同后另行订立了一个背离该事同实质性内容的其它协议与合同招标人与中标人另行签订合同属于违法行为招投标中实行备案制度招标人应在确定中标人之日起15日内，向行政监督部门提交招标投标情况书面报告订立合同后7日内，中标人应将合同送工程所在地县级以上建设行政主管部门备案出现阴阳合同，应以备案合同作为结算工程价款的依据。
五、施工合同的解除（一）施工合同解除的一般条件（二）发包人请求解除合同的条件（三）承包人请求解除合同的条件（四）合同解除后的法律后果（五）施工合同解除的一般条件（一）约定解除当事人协商一致的，可以解除合同约定解除条件的，当条件成就时使用解除权可解除合同法定解除不可抗力致使不能实现合同目的履行期限届满之前，当事人明示或以自己的行为表示不履行主要债务当事人一方迟延履行主要债务经催告后在合理期限内未履行当事人一方迟延履行主要债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的其它（二）发包人请求解除合同的条件承包人具有下列情况之一，发包人可请求行使解除权明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的已经完成的工程质量不合格，并拒绝修复的非法转包、违法分包的（三）承包人请求解除合同的条件发包人具有下列情况之一，承包人可请求行使解除权未按约定支付工程价款的提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的不履行合同约定的协助义务的合同解除后发包人还要承担违约责任（四）合同解除后的法律后果合同解除后，尚未履行的，终止履行已经履行的，根据履行情况和合同性质，可以要求恢复原状、采取补救措施，并有权要求赔偿损失合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿因此而给对方造成的损失竣工日期的争议解决:七、竣工日期的争议解决（一）竣工日期的确定（二）由于建设单位和施工单位对工程质量是否符合合同约定产生争议而导致对竣工日期的争议（三）由于发包人拖延验收而产生的对实际竣工日期的争议（四）由于发包人擅自使用工程而产生的对实际竣工验收日期的争议（一）竣工日期的确定合同约定竣工日期实际竣工日期如实际竣工日期超过约定竣工日期，承包人应承担违约责任如实际竣工日期先于约定竣工日期，承包商可以根据约定获得奖励工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，承包人修改后提请发包人验收的日期为实际竣工日期（二）由于建设单位和施工单位对工程质量是否符合合同约定产生争议而导致对竣工日期的争议质量有争议的需权威部门来鉴定鉴定结果是合格的，应以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期（三）由于发包人拖延验收而产生的对实际竣工日期的争议发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期（四）由于发包人擅自使用工程而产生的对实际竣工验收日期的争议建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期八、对计价方法的争议解决（一）工程量变化导致价格纠纷（二）工程质量标准变化导致价格纠纷（三）工程质量验收不合格导致的纠纷（四）因利息而产生的纠纷（五）因合同计价方式产生的纠纷（一）工程量变化导致价格纠纷成本包括固定成本和可变成本，产量增加时，单位产量上摊销的固定成本会减少，单位可变成本不变，总成本减少工程量增加，建设单位会要求减少单价，工程量减少，施工单位会要求增加单价（二）工程质量标准变化导致价格纠纷工程质量标准的多样性，导致可能产生纠纷当事人之间有约定的，从其约定当事人之间无约定的，参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算工程款（三）工程质量验收不合格导致的纠纷建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，处理如下修复后的工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予以支持修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持工程不合格造成的损失发包人有过错的，应当承担相应民事责任（四）因利息而产生的纠纷建设单位不及时向承包商支付工程款，承包商在要求建设单位继续履行的前提下，可要求建设单位为此支付利息当事人对欠付工程价款利息计付有约定的，从其约定没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息利息从应付工程价款之日起计付，对付款时间没有约定的，下列时间为应付款时间工程已交付的，为交付之日工程未交付的，为提交竣工结算文件之日工程未交付，工程价款也款结算的，为当事人起诉之日（五）因合同计价方式产生的纠纷合同计价方式固定价可调价成本加酬金外部条件变化使得施工成本增加的处理固定价，建设单位不必支付可调价－建设单位应支付成本加酬金－建设单位应支付。
2011年一级建造师法规真题、解析解析
2011年全国一级建造师执业资格考试建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）代码332011年法规命题考虑到了新教材发放过晚的问题，新增考点基本没有涉及，绝大部分题目都是出在新旧教材重合的部分。
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A．国务院主管部门B．最高人民法院C．国务院D．全国人大常委会2．某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。
业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。
施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。
王某行为的法律定性是（）。
A．合法行为B．无权代理C．不正当竞争D．滥用代理权3．被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。
A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B．由被代理人独自向第三人承担责任C．由第三人自己承担损失D．由代理人独自向第三人承担责任4．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。
A．10 B．20 C．30 D．505．建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。
经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。
在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。
A．相邻权B．地役权C．土地出租权D．建设用地使用权6．施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。
A．抵押权B．质权C．留置权D．所有权7.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）A工程总承包B专业分包C专业承包D劳务承包8、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（）A、企业未取得施工许可证擅自施工的B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C、企业将承包工程转包或违法分包的D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的9. 安全生产许可证的有效期为（）年A、1B、2C、3D、510、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、下列现场质量检查的方法中，属于目测法的是（）。
A．利用全站仪复查轴线偏差B．利用酚酞溶液观察混凝土表面碳化C．利用磁场磁粉探查焊缝缺陷D．利用小锤检查表面砖铺贴质量2、下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）A、一般材料进场检验B、聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行防渗处理C、拆模对混凝土试块进行强度检测D、拆除不合格砖墙重新砌筑3、下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）A、一般材料进场检验B、聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行防渗处理C、拆模对混凝土试块进行强度检测D、拆除不合格砖墙重新砌筑4、项目管理任务分工表是（）的一部分。
A、项目组织设计文件B、项目结构分解C、项目工作流程图D、项目管理职能分工5、施工企业职业健康安全管理体系的纲领性文件是（）A、作业文件B、管理手册C、程序文件D、检测活动准则6、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013),某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项合同原清单工程量为1000m3，综合单价为25元/m3，后因业主原因实际工程量变为1500m3，合同中约定，若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的7、某工程双代号时标网络计划如下图所示，则工作B的自由时差和总时差（）A、均为2周B、分别为2周和4周C、均为4周D、分别为3周和4周8、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故和调查中，由监察机关对有关责任人员依法给与处分的违法行为是（）A、迟报或漏报事故B、销毁有关证据C、指使他人作伪证D、拒绝事实对事故责任人的处理意见9、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责时，应至少提前（）天书面通知监理人。
A、5B、7C、14D、2810、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。
A、承包人B、监理人C、建设主管部门D、发包人11、下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。
A、编制进度控制工作流程B、优选施工方案C、重视信息技术的应用D、进行进度控制的会议组织设计12、下列政府质量监督职能中，属于对建设参与各方主体质量行为监督的是（）A、监督检查主体结构的施工质量B、监督工程竣工验收的组织形式C、检查工程实体检测报告是否齐全D、监督验收过程中形成的质量验收文件是否符合相关规定13、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）A、工程承包人办理并支付保险费用B、劳务分包人办理并支付保险费用C、工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用D、劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用14、9，不考虑其他因素，则该分工程的结算款应为（）元。
A、36625B、35000C、33750D、3287515、某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同方式中的（）A、成本加固定费用合同B、成本加固定比例费用合同C、最大成本加费用合同D、成本加奖金合同16、工程项目的施工总进度计划属于（）A、项目的施工总进度方案B、项目的指导性施工进度计划C、施工的年度施工计划D、项目的控制性施工进度计划17、根据《建筑法》，建筑施工企业可以自主决定是否投保的险种是（）。
A、意外伤害保险B、基本医疗保险C、工伤保险D、失业保险18、下列现场质量检查的方法中，属于目测法的是（）。
A．利用全站仪复查轴线偏差B．利用酚酞溶液观察混凝土表面碳化C．利用磁场磁粉探查焊缝缺陷D．利用小锤检查表面砖铺贴质量19、根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。
A、14B、7C、5D、320、根据《建设工程项目管理规范》（GB50326-2006）的条文说明中所列的风险等级。
某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）A．发生风险可能性很大，风险后果为轻度损失B．发生风险可能性中等，风险后果为中度损失C．发生风险可能性中等，风险后果为重大损失D．发生风险可能性很大，风险后果为重大损失21、建设工程项目的实施性进度计划是指（）。
A、季度施工计划和月度施工计划B、单位工程施工计划和月度施工计划C、季度施工计划和单位工程施工计划D、月度施工计划和旬施工计划22、某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输中材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。
A、3150.00B、3240.00C、3244.50D、3245.1323、根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。
A、14B、7C、5D、324、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。
A、承包人B、监理人C、建设主管部门D、发包人25、工程项目的施工总进度计划属于（）A、项目的施工总进度方案B、项目的指导性施工进度计划C、施工的年度施工计划D、项目的控制性施工进度计划26、下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是（）。
A、隐蔽工程的检查B、工程质量事故的处理C、分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施D、现场材料抽样检查或试验27、关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。
A、项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求B、项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据C、项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开D、项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标28、关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。
A、项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求B、项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据C、项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开D、项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标29、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）A、任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况B、重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门C、一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门D、实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故30、项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。
A、预测值与计划值B、计划值与实际值C、实际值与预测值D、计划值与定额标准值31、某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平，并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故A、操作责任B、社会责任C、自然灾害D、指导责任32、根据《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。
A、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%B、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%C、预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D、预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明。
工费总额的80%33、某单代号网络设计如下图所示（单位时间，天），工作5的最迟完成时间是（）。
A、10B、9C、8D、734、编制某施工机械台班使用定额，测定该机械纯工作1小时的生产率为6m3，机械利用系数平均为80%，工作班延续时间为8小时，则该机械的台班产量定额为（）A、64B、60C、48D、38.435、根据双代号网络图绘制规划，下列网络图中绘图错误的是（）处。
A、5B、4C、3D、236、根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生工程变更时，由（）向承包人发出表更指令。
A、业主B、设计人C、表更提出方D、监理人37、下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）A、一般材料进场检验B、聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行防渗处理C、拆模对混凝土试块进行强度检测D、拆除不合格砖墙重新砌筑38、某双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）A、4B、3C、2D、139、某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。
根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。
A、发包人B、监理人C、承包人D、分包人40、下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是（）。
A、隐蔽工程的检查B、工程质量事故的处理C、分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施D、现场材料抽样检查或试验41、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）A、任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况B、重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门C、一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门D、实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故42、下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。
A、水泥的安定性B、砌体砂浆的饱满度C、预应力钢筋的张拉D、混凝土浇筑后的拆模时间43、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）A、建设工程承包合同B、工程监理大纲C、设计文件D、工程建设强制性标准44、施工企业职业健康安全管理体质的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价A、施工企业技术负责人B、施工企业安全部门负责人C、项目经理D、施工企业的最高管理者45、施工企业职业健康安全管理体系的纲领性文件是（）A、作业文件B、管理手册C、程序文件D、检测活动准则46、某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施。
该措施属于纠偏措施中的（）。
A、技术措施B、经济措施C、合同措施D、组织措施47、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013),某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项合同原清单工程量为1000m3，综合单价为25元/m3，后因业主原因实际工程量变为1500m3，合同中约定，若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的48、在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于（）A、组织措施B、管理技术C、经济措施D、技术措施49、某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了一个总价，在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。