广东省2015年上半年监理工程师：开标程序模拟试题
2015年上半年广东省监理工程师合同管理：确定中标人考试试题
2015年上半年广东省监理工程师合同管理：确定中标人考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是__ A．工程验收通过B．承包人送交了竣工验收报告C．办理完移交工程手续D．发包人支付了竣工结算款2、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在退还。
A：发出中标通知书后B：完成评标后C：提交履约担保后D：合同履行完毕后E：专业监理3、某工业项目进口一批生产设备，装运港船上交货价(FOB)为150万美元，进口设备到岸价CIF为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5％，进口关税税率为20％，增值税税率为17％，该批设备无消费税。
银行外汇牌价为1美元=6．8元人民币，则这批设备应纳的增值税为万元人民币。
A：208．08B：240．56C：277．44D：282．08E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。
A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延E：专业监理5、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A：7B：14C：15D：28E：专业监理6、某工程有4个设计方案，方案一的功能系数为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．6；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。
根据价值工程原理确定的最优方案为。
A：方案一B：方案二C：方案三D：方案四E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为。
2015年广东省注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理试题
2015年广东省注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列属于要约的是。
A：拍卖公告B：招标公告C：招股说明书D：投标文件E：工程保险金2、监理工程师对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，应。
A：重复验收B：提请建设单位进行验收C：拒绝验收D：折价进行验收E：工程变更单3、建设工程委托监理合同的终止日为之日。
A：监理合同内注明的监理工作完成B：监理的工程竣工验收通过C：监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D：监理的工程保修期届满E：专业监理4、采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为。
A：发包人B：承包人C：监理人D：分包人E：专业监理5、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于的委托任务。
A：岩土工程勘察、水文地质勘察B：要求简单的勘察、要求复杂的勘察C：民用建设工程勘察、其他专业工程勘察D：为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察E：专业监理6、建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素。
A：投标价B：交货期C：运输费D：寿命残值E：专业监理7、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，该方案经后实施。
A：专业监理工程师审核、总监理工程师签字B：施工单位技术负责人、总监理工程师签字C：建设单位、施工单位、监理单位签字D：专家论证、施工单位技术负责人签字E：工程保险金8、施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2．0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2．2万元，施工企业应要求供应商支付。
A：4．2万元B：2．2万元C：2．0万元D：0．2万元E：专业监理9、【例4·单选题】建筑工程一切险的保险期限开始。
浙江省2015年下半年监理工程师：开标程序模拟试题
浙江省2015年下半年监理工程师：开标程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由承担。
A：公路管理部门B：承包人C：发包人D：承包人与发包人共同E：专业监理2、静态投资包括建筑安装工程费，设备及工、器具购置费，工程建设其他费用和。
A：预备费B：基本预备费C：涨价预备费D：建设期利息E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是。
A：编制物资供应计划B：办理进出口许可证等有关事宜C：决定物资供应分包方式D：安排物资订货E：自我评定4、下列不属于监理员职责的是。
A：进行工程计量B：进行见证取样C：检查工序施工结果D：复核工程计量有关数据E：工程保险金5、可编程的只读存储器__。
A．不一定是可改写的B．一定是可改写的C．一定是不可改写的D．可任意读写6、组成FIDIC合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。
当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（）。
A．合同专用条件B．投标书C．合同协议书D．合同通用条件7、《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照监理规范的要求，采取__等形式，对建设工程实施监理。
A．旁站、巡视和平行检验B．检查、验收和工地会议C．检查、验收和主动控制D．目标控制、合同管理和组织协调8、【例2·单选题】由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。
A：提交给业主B：提交给工程师C：提交给承包商D：分别提交给业主和承包商E：专业监理9、【例4·单选题】下列选项中，可以质押的是。
A：动产和智力成果B：动产和权利C：智力成果和权利D：人身利益和权利E：专业监理10、工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循的准则是。
广东省2015年上半年监理工程师：开标程序模拟试题
广东省2015年上半年监理工程师：开标程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。
A．地基基础工程B．主体结构C．装修工程D．一半以上工程量2、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的__。
A．优化方案B．施工原则C．内在规律D．科学方法3、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告4、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。
A．耐久性B．安全性C．可靠性D．适用性5、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性6、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。
依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程__。
A．可以不实行监理B．必须实行监理C．仅建筑安装工程实行监理D．设备制造实行监理7、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
A．要素有用性B．动态相关性C．主观能动性D．规律效应性8、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。
A．评审后B．考核合格后C．推荐D．资质检验后9、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员B．管理人员C．工程监理人员D．工程技术人员10、建设工程风险的特点之一是__。
A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小C．风险因素和风险事件的发生概率均较大D．风险因素和风险事件的发生概率均较小11、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。
2015年监理工程师真题及参考答案
2015年监理工程师真题及参考答案《建设工程监理案例分析》（一）某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师组建的项目监理机构组织形式如图2015-1-1所示。
事件2：在第一次工地会议上，总监理工程师提出以下两方面要求，一是签发工程暂停令的情形包括：①建设单位要求暂停施工的；②施工单位拒绝项目监理机构管理的；③施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当，造成工程质量不合格的。
二是签发监理通知单的情形包括：①施工单位违反工程建设强制性标准的；②施工存在重大质量、安全事故隐患的。
事件3：专业监理工程师编写的深基坑工程监理实施细则主要内容包括：专业工程特点、监理工作方法及措施。
其中，在监理工作方法及措施中提出：①要加强对深基坑工程施工巡视检查；②发现施工单位未按深基坑工程专项施工方案施工的，应立即签发工程暂停令。
事件4：施工过程中，施工单位对需要见证取样的一批钢筋抽取试样后，报请项目监理机构确认。
监理人员确认试样数量后，通知施工单位将试样送到检测单位检验【问题】1．指出图1-1所示项目监理机构组织形式属哪种类型，说明其主要优点．2．指出事件2中签发工程暂停令和监理通知单情形的不妥项，并与出正确做法。
3．写出事件3中监理实施细则还应包括的内容。
指出监理工作方法及措施中提到的具体要求是否妥当并说明理由。
4．指出事件4中施工单位和监理人员的不妥之处，写出正确做法。
（二）某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：开工前，项目监理机构审查施工单位报送的上程开工报审表及相关资料时，总监理工程师要求：首先由专业监理工程师签署审查意见，之后由总监理工程师代表签署审核意见。
总监理工程师依据总监理工程师代表签署的同意开工意见，签发了工程开工令：事件2：总监理工程师根据监理实施细则对巡视工作进行交底，其中对施工质量巡视提出的要求包括：①检查施工单位是否按批准的施工组织设计、专项施工方案进行施工；②检查施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位：事件3：项目监理机构进行桩基混凝土试块抗压强度数据统计分析，出现了如图2015-2-1所示的四种非正常分布的直方图。
2015年上半年广东省监理工程师：施工过程中检查和返工考试试卷
2015年上半年广东省监理工程师：施工过程中检查和返工考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由承担。
A：采购方B：代运方C：供货方D：采购方和供货方共同E：专业监理2、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A：颁发工程接收证书B：颁发履约证书C：签发最终支付证书D：承包商提交结清单E：专业监理3、在下图所示双代号时标网络计划中，如果B、G、J三项工作因共用一台施工机械而必须依次施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为周。
A：1B：2C：3D：4E：自我评定4、__不是仲裁协议的内容。
A．请求仲裁的意思表示B．仲裁事项C．选定的仲裁委员会D．选定的仲裁5、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。
A．质量事故B．安全事故C．进度拖延D．经济损失6、当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是。
A：尽快作出延长工期的临时决定B：及时向政府有关部门报告C：要求承包单位提出工程延期意向申请D：重新审核施工合同条件E：自我评定7、《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A：一年B：三年C：五年D：十年E：工程保险金8、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
A．理解了业主对该工程的建设意图B．包括了全部委托的工作任务C．与合同要求和建设意图相一致D．适合工程的特点9、根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，下列工作中，属于施工准备阶段监理工作的是。
A：检查施工现场施工起重机械验收手续B：检查施工单位安全生产规章制度的建立健全情况C：检查施工单位整体提升脚手架验收手续D：检查施工现场各种安全防护措施是否符合要求E：工程保险金10、建设工程施工阶段，为加快施工进度可采取的组织措施是。
天津2015年上半年监理工程师：开标程序模拟试题
天津2015年上半年监理工程师：开标程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。
A：价值工程的对象是什么B：价值工程对象的用途是什么C：提高价值是否有替代方案D：提高价值的方案成本是多少E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、需要建设单位长期保存、监理单位短期保存的监理文件是__。
A．监理月报总结B．不合格项目通知C．月付款报审与支付D．工程延期报告及审批3、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的项目。
A：工程暂列B：工程实体C：非工程实体D：分部分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、__监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。
A．矩阵制B．直线职能制C．职能制D．直线制5、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。
A：现场同期记录B：索赔意向通知C：索赔报告D：索赔证据E：专业监理6、可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且成本可以随设计的进展而加以调整，实际工程中应用较多的合同计价方式为。
A：成本加固定百分率酬金B：成本加固定金额酬金C：成本加奖罚D：可调价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例2·单选题】设计单位的进度计划系统不包括。
A：设计总进度计划B：阶段性设计进度计划C：设计招投标进度计划D：设计作业进度计划E：自我评定8、合同转让是合同变更的一种特殊形式，合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容，而是变更合同。
A：主体B：客体C：标的物D：第三方E：工程保险金9、【例1·单选题】工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施，工程监理的行为主体是。
A：设计单位B：建设单位C：施工单位D：工程监理单位E：工程保险金10、国民经济费用中的直接费用是指__。
广东省2015年上半年建设工程合同管理：对施工质量的监督管理考试题
广东省2015年上半年建设工程合同管理：对施工质量的监督管理考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、采用非代理型CM模式时，CM单位一般在项目阶段介入。
A：设计B：立项C：招投标D：可行性研究E：工程保险金2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为之日。
A：工程师发出设计变更通知B：承包人完成变更工程C：承包人提交变更追加合同价款报告D：最近一期工程进度款支付E：专业监理3、文件立卷原则是__。
A．一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷B．工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷C．竣工图可以按照单位工程、专业等组卷D．立卷不宜过厚，一般不超过40mm4、为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是__。
A．单位工程动用时间B．土建工程完工日期C．一季度进度目标D．二期(年)工程进度目标5、【例3·单选题】某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。
经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是。
A：给承包人顺延工期并追加合同价款B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期D：工期延误和费用损失均由承包人承担E：专业监理6、指定分包商是，完成某项特定工作内容的特殊分包商。
A：由建设单位选定，与总包商签订合同B：由总包选定，与建设单位签订合同C：由监理工程师选定，与建设单位签订合同D：由建设单位选定，与工程师签订合同E：专业监理7、下列各类建设工程中，属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是。
A：投资总额2000万元的学校工程B：投资总额2000万元的科技、文化工程C：投资总额2000万元的社会福利工程D：投资总额2000万元的道路、桥梁工程E：工程保险金8、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广东省2015年上半年监理工程师：开标程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。
施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。
施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。
关于工期延误责任的说法，正确的是。
A：因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B：因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C：因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D：因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任E：专业监理2、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为。
A：无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B：无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C：补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D：补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延E：专业监理3、在国外，建设工程一切险的投保人一般是。
A：发包人B：承包人C：监理人D：项目经理E：专业监理4、项目总承包模式具有的优点之一是__。
A．合同关系简单B．合同管理难度小C．合同价格低D．有利于质量控制5、【例7·单选题】某工程的施工总承包商A承揽了2000万元的建筑施工合同，其中设备费50万元。
经业主同意，A将其中200万元的工程分包给承包商B，营业税率为3％，则A应缴纳的营业税为万元。
A：66B：60C：54D：6E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得=15％、=18％、=20％时所对应的净现值分别为150万元、30万元和一10万元，则该项目的财务内部收益率为。
A：17．50％B：19．50％C：19．69％D：20．16％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、建筑工程一切险的保险期限的开始时间为。
A：自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B：自工地动工C：自主要材料、设备运抵工地D：保险公司中约定日期E：专业监理8、在填方工程的密实度检测中，监理工程师可通过控制检测取点及布局的合理性。
A：作业管理B：计量管理C：计划管理D：组织管理E：工程变更单9、【例1·单选题】工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施，工程监理的行为主体是。
A：设计单位B：建设单位C：施工单位D：工程监理单位E：工程保险金10、是指排除人的主观因素，直接从包含N个抽样单元的总体中按不放回抽样抽取N个单元，使包含N个个体的所有可能的组合被抽出的概率都相等的一种抽样方法。
A：完全随机抽样B：分层抽样C：等距抽样D：整群抽样E：工程变更单11、建设工程施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，因此质量存在。
A：局限性B：波动性C：隐蔽性D：复杂性E：工程变更单12、某住宅楼工程，预计工期为8个月，发包时已完成施工图设计，承、发包双方采用形式合同为宜。
A：可调值总价合同B：成本加酬金合同C：不可调值总价合同D：估计工程量单价合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工13、实现建设项目投资控制最有效的手段是。
A：实行经济承包责任制B：进行招标和投标C：经济核算D：技术与经济相结合E：由于传染病的影响而暂时停止的施工14、关于建设程序中各阶段工作的说法，错误的是。
A：在初步设计或技术设计的基础上进行施工图设计，使其达到施工安装的要求B：工程开始拆除旧建筑物和搭建临时建筑物时即可算作工程的正式开工C：生产准备阶段是由建设阶段转入生产经营阶段的重要衔接阶段D：竣工验收是考核建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤E：工程保险金15、某关系社会公共利益的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目。
A：必须公开招标B：必须邀请招标C：可直接委托发包D：必须聘请招标代理机构委托发包E：专业监理16、【例1·单选题】在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是。
A：收集有关资料B：现场调查研究C：进行必要的计算D：分析、比较可能的因素E：工程变更单17、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为。
A：发包人负责试验，费用由发包人承担B：发包人负责试验，费用由承包人承担C：承包人负责试验，费用由发包人承担D：承包人负责试验，费用由承包人承担E：专业监理18、施工图预算的方法中，简单易懂，便于掌握，审查和发现问题速度快的审查方法是。
A：全面审查法B：对比审查法C：筛选审查法D：重点审查法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工19、质量管理体系的审核中，是对质量保证能力的审核。
A：局部审核B：分类审核C：内部审核D：外部审核E：工程变更单20、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。
A：措施费B：直接工程费C：企业管理费D：现场管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、某工程合同价的确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只需按发包方给出的分部分项工程及工程范围提出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于。
A：纯单价合同B：可调工程量单价合同C：不可调值单价合同D：可调值总价合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工22、按照建筑工程施工质量验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个__。
A．单位工程B．分部工程C．分项工程D．检验批23、【例1·单选题】承包人无权要求追加合同价款的情况不包括。
A：发包人要求的设计变更B：承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰C：由自身原因导致施工进度滞后D：承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低E：专业监理24、下列措施中，属于投资控制组织措施的是。
A：编制投资控制工作流程B：参与合同修改C：审核竣工结算D：对变更方案进行技术分析E：由于传染病的影响而暂时停止的施工25、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的是。
A：流水步距B：流水段C：流水强度D：流水节拍E：自我评定二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、工程监理企业经营活动准则包括。
A：守法B：敬业C：公平D：科学E：公正2、下列关于合同成立地点的说法正确的是。
A：承诺生效的地点为合同成立的地点B：采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点C：没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点D：要约生效的地点为合同成立的地点E：当事人采用合同书形式订立合同的．双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点3、【例3·多选题】施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，发包人要。
A：负责修改施工进度计划B：向承包人直接发出提前竣工的指令C：与承包人协商并签订提前竣工协议D：为承包人提供赶工的便利条件E：减少对工程质量的检测试验4、施工实施期监理人员应当收集的信息有__。
A．建筑原材料信息B．地基验槽及处理记录C．有关质量检验、控制的技术法规和质量验收标准D．施工索赔相关信息E．工程准备阶段文件5、下列（）属于新增固定资产价值的构成内容。
A．工程费用B．研究试验费C．建设单位开办费D．融资费用E．土地使用权6、后履行抗辩权的适用条件包括__。
A．合同中未约定履行顺序B．合同中约定了履行顺序C．由同一双务合同产生互负的对价给付债务D．应当先履行的对价给付是可能履行的义务E．经营状况严重恶化7、《中华人民共和国建筑法》中的禁止行为包括__。
A．将招标发包的建筑工程发包给政府指定的承包单位B．将实行总承包的建筑工程肢解发包C．将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购发包给一个工程总承包单位D．将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位E．分包单位将其承包的工程再次分包8、静态投资回收期可以从（）起算。
A．项目开始产生净收益的年份B．项目投入建设年份C．项目试生产年份D．项目投产年份E．项目试投产年份9、设计阶段质量控制的主要任务有__。
A．审核设计基础资料的正确性和完整性B．组织施工图会审C．评定、验收设计文件D．审查设计方案的先进性和合理性，确定最佳设计方案E．督促建设单位完善质量体系10、监理工程师在注册后，因故将撤销其注册的原因可能是__。
A．完全丧失民事行为能力B．受到刑事处罚C．同时在两个及以上单位执业D．自行停止监理工程师业务满2年E．在工程监理中造成工程事故，受到责令停止执业的行政处罚11、供货方的运输责任主要涉及。
A：产品质量缺陷B：包装责任C：逾期付款D：发运责任E：数量短缺责任12、工程监理实施依据包括。
A：法律法规B：工程建设标准C：初步设计文件D：施工合同E：勘察设计文件及合同13、下列关于风险型CM模式的表述中，正确的有。
A：GMP低于合理值时，CM单位承担的风险就增大B：GMP具体数额的确定就成为CM合同谈判的一个焦点和难点C：签订CM合同时，就合同价而言，主要是确定计价原则和方式D：CM单位与承包商是分包关系E：CM单位介入工程时间较晚14、按照造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成，建筑安装工程费用中的措施费包括。
A：建筑材料一般鉴定检查费B：施工机械经常修理费C：临时设施费D：环境保护费E：工程定额测定费15、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中__等不影响继续评标。
A．完工期限超过了招标文件规定的期限B．个别项目提供了不完整的数据C．单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额D．投标保函没有保证人的签字盖章E．货物包装方式不满足招标文件的要求16、标底价格的编制步骤包括__。
A．准备工作B．收集编制资料C．计算标底价格D．结合投标报价确定标底终价E．审核标底价格17、施工图设计阶段，监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括（）。
A．使用功能和质量要求是否得到满足B．设备选型是否先进、适用、经济合理C．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求D．各专业设计之间是否协调一致E．建设法规、技术规范要求的满足程度18、项目监理机构一般由__和其他监理人员组成。
A．监理工程师B．总监理工程师代表C．临时监理员D．专业监理工程师E．总监理工程师19、监理单位在设计阶段的信息收集要从__等方面进行。
A．不同类工程相关信息B．在建工程所在地相关信息C．设计中的设计进度计划，设计质量保证体系D．勘察、测量、设计单位相关信息E．工程所在地政府相关信息20、施工图设计阶段，监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括__。