总包对甲指分包管理规定
总承包单位对分包单位的管理制度(6篇)
总承包单位对分包单位的管理制度一、目的为了加强对本工程及其劳务分包单位的管理，使所选择的分包方能满足我项目部的要求，以确保整个工程质量和进度，并保证对分包队伍的管理更加规范有效，达到统一管理、规范行动，特制本制度。
二、总承包对分包队伍进场要求1、要进场前将复印件加盖章，上报总承包、监理____备案。
2、分包单位必须为进场地的管理人员，施工人员购买人身保险以放意外伤害发生后带来不必要的纠纷。
3、分包常驻工地的管理人员，如项目经理、总工程师、施工员、质量检查员、安全员、材料员等，必须持证上岗。
项目经理必须具有工程师资格证书。
分包单位进场前应向总承包上交管理人员岗位、资格老的证书。
4、进场的劳务人员必须持有____、特殊工种上岗证。
其中包括电工、电气焊工等。
5、各专业包包单位进场后天内需向总承包提交以下资料：1)企业各类资质证书及营业执照；2)业主签发的中标通知书及投标文件；3)岗位职责及管理制度；4)安全协议书；三、总承包对施工进度的管理1、施工进度计划管理总承包依据亿包单位招标工期时间编排合理的总进度计划，对生产线诸要素(人力、机具、材料等)及各工种进行计划安排，在空间上按一定的位置，在时间上按先后顺序，在数量上按不同比例，合理地____起来。
2、施工进度与计划后而不采取有效措施者，项目部有权视具体情况进行处罚。
四、技术质量管理1、施工方案分包单位负责编制本专业施工方案，负责方案的落实工作，负责对现场施工人员的交底工作，并需将交底书面上报项目部技术质量部倍查。
1.1设计变更、洽商分包单位对施工中出现的图纸问题及施工难度较大确实需要改动做法的事事项应时向项目部技术质量部反应以变办理洽商，不得擅自变更施工，对于各类设计变更项目技术质量部会在第一时间内以文字形式传达给分包方。
1.2材料管理及施工试验各专业分包单位负责编制本单位的材料计划及施工计划，并报项目技术质量部备案，材料的规格、品种。
生产产家等必须经我项目部确认后方可进场，进场后必须认真按有关标准进行检验、试验。
甲指分包和总包免责协议
甲指分包和总包免责协议甲方：名称：__________联系地址：__________联系方式：__________乙方：名称：__________联系地址：__________联系方式：__________协议内容：一、定义与解释1. 甲指分包：指由甲方指定的分包商进行的分包工程。
在本协议中，特指[具体的甲指分包工程内容]。
2. 总包：指乙方作为本项目的总承包商，负责整体工程的管理、协调和部分工程的施工等工作。
二、甲指分包的范围与内容1. 甲方指定的分包工程范围明确为[详细列出范围边界，如某区域的特定施工内容，包括但不限于建筑结构的某一部分、某系统的安装等]。
2. 分包工程内容包括但不限于工程所需的材料采购、人员组织、施工工艺实施等，具体按照甲方与分包商签订的分包合同相关内容为准，但乙方需对以下事项进行明确知晓并认可。
三、乙方的责任与义务1. 乙方有责任向甲指分包商提供施工现场已有的符合施工要求的条件，如临时水电接口（在符合乙方整体施工规划和安全标准的前提下），场地的合理使用空间等。
若提供的条件存在缺陷且乙方已知情未告知分包商导致问题产生，乙方需承担相应责任，但因甲方或分包商自身原因造成的除外。
2. 乙方需对甲指分包商的施工安全进行总体监督。
如果发现甲指分包商存在安全隐患，乙方有权要求其整改，但因分包商自身原因未整改而造成的安全事故，乙方不承担主要责任，不过乙方应提供证据证明自己尽到了监督义务。
3. 在施工进度方面，乙方应按照整体工程进度计划，合理安排甲指分包工程的进度衔接。
若因甲方或分包商自身原因导致进度延误，乙方应及时向甲方书面报告，并协助甲方督促分包商采取补救措施，但乙方不对分包商的延误承担经济赔偿责任，除非乙方存在故意阻碍分包工程进度的行为。
四、甲方的责任与义务1. 甲方负责与甲指分包商签订详细的分包合同，明确双方的权利与义务、工程价款、付款方式、质量标准等重要条款。
甲方需确保分包合同中的条款不会给乙方带来不合理的风险或责任。
总包甲指分包管理协议书
总包甲指分包管理协议书甲方（总包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方作为某项目（以下简称“项目”）的总承包商，乙方作为具备相应资质的分包商，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方承担项目中部分工程的施工任务，达成如下协议：第一条工程范围及内容1.1 乙方负责的工程范围为项目中的_________________。
1.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及工程量清单，完成指定的施工任务。
第二条工程质量要求2.1 乙方应保证施工质量符合国家及行业相关标准，以及甲方的特定要求。
2.2 乙方应建立完善的质量保证体系，对施工过程进行严格监控，确保工程质量。
第三条工程进度要求3.1 乙方应根据甲方提供的施工进度计划，合理安排施工进度，确保按时完成工程任务。
3.2 如遇不可抗力或其他特殊情况导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并提供相应的证明材料。
第四条安全生产与环境保护4.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制。
4.2 乙方应采取有效措施，保护施工现场及周边环境，减少施工对环境的影响。
第五条工程变更与索赔5.1 因设计变更、甲方要求等原因导致工程量增减，双方应协商确定变更内容及费用。
5.2 乙方在施工过程中，因甲方原因造成损失，有权向甲方提出索赔。
第六条工程款支付6.1 甲方应按照合同约定的时间和方式，向乙方支付工程款。
6.2 乙方在收到工程款后，应开具相应的发票。
第七条违约责任7.1 如乙方未按期完成工程任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
7.2 如甲方未按时支付工程款，应承担违约责任，并支付相应的违约金。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决。
8.2 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
第九条其他9.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
总包与甲方指定分包安全管理协议6篇
总包与甲方指定分包安全管理协议6篇篇1一、协议目的为了明确总包与甲方指定分包在安全管理方面的责任、权利和义务，确保工程项目顺利进行，经双方协商一致，签订本协议。
二、协议范围本协议适用于总包与甲方指定分包在工程项目实施过程中的安全管理。
具体包括但不限于以下内容：1. 安全生产管理；2. 安全生产责任；3. 安全生产教育培训；4. 安全生产检查；5. 应急预案的制定与实施；6. 安全生产事故的报告、调查、处理；7. 法律法规规定的其他安全管理内容。
三、总包职责1. 负责制定项目安全生产管理制度和操作规程，并监督实施。
2. 负责组织项目安全生产教育培训，提高员工安全意识。
3. 负责定期组织项目安全生产检查，及时发现并处理安全隐患。
4. 负责制定项目应急预案，并定期组织演练。
5. 负责及时、如实报告项目安全生产事故，并配合有关部门进行调查、处理。
6. 负责项目现场的安全管理，确保施工顺利进行。
四、甲方指定分包职责1. 严格遵守总包制定的安全生产管理制度和操作规程。
2. 接受总包的安全生产教育培训，提高员工安全意识。
3. 配合总包进行安全生产检查，及时发现并处理安全隐患。
4. 参与总包制定的应急预案的演练和实施。
5. 及时、如实向总包报告安全生产事故，并配合总包进行调查、处理。
6. 加强现场安全管理，确保施工顺利进行。
五、违约责任1. 若因总包未尽到安全管理职责，导致发生安全生产事故，总包应承担相应责任。
2. 若因甲方指定分包未尽到安全管理职责，导致发生安全生产事故，甲方指定分包应承担相应责任。
3. 若因不可抗力导致发生安全生产事故，双方应协商解决。
六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 在争议解决过程中，双方应继续履行本协议中未涉及争议的其他部分。
总承包单位对分包单位的管理制度
总承包单位对分包单位的管理制度1.目的为了加强对本工程专业、劳务分包单位的管理, 使所选择的分承包方能满足我项目部的要求, 以确保整个工程质量和进度, 并保证对分包队伍的管理更加规范、有效, 达到统一管理,规范行动, 特制订本制度。
2.适用范围本制度适用于阳光青城二期项目部。
任何按合同及协议进入现场的专业、劳务分包队伍均必须遵照执行。
3.项目部职能部门职责3.1质检部:负责对分包方进行质量管理、成品保护管理、资料管理、环境体系管理及相关培训管理工作；3.2技术部:负责对分包方进行现场施工管理、计划管理、技术管理、计量管理及相关培训管理工作；3.3安全部:负责对分包方进行进场管理、牵头负责对分包方的教育培训管理和质量、环境、职业安卫体系运行管理、消防管理、现场安全生产管理、文明施工管理及相关培训管理工作；4.分包单位管理4.1组织管理各分包单位各自组建项目管理机构, 并在开工前报我项目部, 要求至少必须有负责人一名、技术、质量、安全、资料各一人并保证常驻工地, 资格证书报项目部备案。
4.2技术质量管理4.2.1施工技术管理必须建立技术文件管理制度, 因分包单位原因造成的施工错误的一切后果自负。
各分包单位负责编制施工组织设计及本专业各类施工方案, 负责方案的落实工作。
施工前, 首先由项目部技术人员对分包单位技术负责人进行技术交底及安全技术交底, 由分包单位技术负责人给作业人员进行技术交底并指导施工, 安全技术交底须明确交至每位作业人员并签字确认, 并需将交底书面上报项目部技术管理部, 由技术部门审核, 项目总工审批后方可依照施工。
4.2.2设计变更、洽商施工过程中发生的图纸、设计问题, 由分包单位技术负责人及时向项目部技术主管反映, 由项目部技术负责人与设计、甲方、监理联系, 并办理设计变更、洽商记录。
施工过程中发生的图纸更改、洽商等, 均由项目部资料室按照资料管理程序, 统一发给各相关分包单位施工技术负责人；4.2.3材料管理及施工试验各分包单位负责编制本单位的材料计划及施工试验计划, 并报项目技术管理部备案, 材料的规格、品种、生产厂家等必须经我项目部确认后方可进场, 进场后必须认真按有关标准进行检验、试验, 验收合格后方可报我项目部, 确认后方可使用。
总包甲指分包管理协议书
总包甲指分包管理协议书总包甲指分包管理协议甲方：_________（以下简称“总包甲方”）乙方：_________（以下简称“总包乙方”）丙方：_________（以下简称“分包方丙”）鉴于总包甲方承包一项工程项目，需要对某一或某几个工程环节进行分包，分包方丙有意愿接受总包甲方的分包委托，并双方经友好协商，达成以下协议：一、工程项目描述总包甲方负责承包工程项目的整体执行，并根据项目需要将某些工程环节委托给总包乙方和分包方丙进行分包合作。
二、分包内容1.总包乙方将由总包甲方委托承担的工程环节__________________，具体分包的详细内容和工程量由双方另行确定。
2.分包方丙将由总包甲方委托承担的工程环节__________________，具体分包的详细内容和工程量由双方另行确定。
三、分包条件1.总包乙方（1）完成总包乙方的注册及执业资格审批；（2）提供相应的施工方案、施工技术和施工工具设备；（3）按照总包甲方要求进行工程实施，并保证按时按质完成工程任务；（4）按双方约定的工程量结算，并在结算后5个工作日内支付分包费用给分包方丙。
2.分包方丙（1）完成分包方丙的注册及执业资格审批；（2）提供相应的施工方案、施工技术和施工工具设备；（3）按照总包甲方要求进行工程实施，并保证按时按质完成工程任务；（4）按双方约定的工程量结算，并在结算后5个工作日内支付分包费用给总包乙方。
四、费用支付1.总包甲方将根据合同约定，按照工程进度和质量要求向总包乙方支付相应的工程款项。
2.总包乙方将根据合同约定，按照工程进度和质量要求向分包方丙支付相应的分包费用。
3.分包方丙需在收到分包费用后的5个工作日内进行支付。
五、工期与延迟责任1.总包甲方保证按时完成总工程，并承担相应的延期责任。
2.总包乙方保证按时完成总包工程委托的分包工程，并承担相应的延期责任。
3.分包方丙保证按时完成分包工程，并承担相应的延期责任。
六、质量保证1.总包甲方负责对总工程的质量进行监督和管理，并对工程质量承担相应责任。
2024年建设工程甲指分包安全管理协议（二篇）
2024年建设工程甲指分包安全管理协议总包单位：项目（以下简称甲方）分包单位：（以下简称乙方）甲方将本建筑安装工程项目发（分）包给乙方施工。
为贯彻"安全第一、预防为主"的方针，根据国家和地方有关法规、规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。
一、承包工程项目：1、工程项目名称：2、工程地址：3、承包范围：4、承包方式：二、工程项目期限：自____年____月____日起开工至____年____月____日完工。
三、协议内容：1、甲乙双方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产，消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全管理人员，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
3、乙方在施工前要认真执行安全技术措施计划。
严格按施工组织设计和有关安全要求施工。
4、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
5、施工前，乙方应对施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求;乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
根据工程项目内容、特点，乙方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。
6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作;甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。
甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
甲指分包与工程总包安全管理协议书
甲指分包与工程总包安全管理协议书甲指分包与工程总包安全管理协议书篇一：安全生产管理协议书(甲指分包)中建四局第五建筑工程有限公司XXXX项目部安全生产管理协议书工程名称：工程地点：建设单位：（以下简称甲方）总承包单位：（以下简称乙方）专业分包单位：（以下简称丙方）乙方现场负责人：安全生产管理人员：丙方现场负责人：安全生产管理人员：协议使用条件说明：1、本协议书为范本，可根据总承包单位与建设单位合同条款中约定的责权内容、工程施工特点等由项目经理和所属公司经理修改与增加相关条款。
2、本协议书适用于总承包单位与建设单位直接发包施工的单位之间签订安全生产管理协议的情况。
3、为了贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规和属地政府的相关规定，以及中建四局第五建筑工程有限公司安全生产管理的规定。
明确建设单位、总承包单位及甲指分包单位各自的安全生产管理职责，共同维护施工现场的安全生产，在三方自愿平等情况下，签订此安全管理协议书。
一、甲方的责任、权利和义务：1、甲方对专业工程直接发包前应审查专业工程施工单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等，应按照相关法律、法规要求将工程发包给具有相应资质的分包施工单位，不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。
2、甲方不得向有关施工单位提出影响安全生产的违法要求。
不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资。
3、甲方在施工过程中有权利要求施工参建单位对施工安全隐患进行整改，拒不整改的单位，有权下发停工整改要求。
4、在项目实施过程中，甲方应积极响应总承包单位在安全生产施工过程中对专业分包单位进行的安全生产工作监督管理要求。
5、协调专业分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。
6、检查和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题，有权对专业分包单位提出整改或停工要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
精选范本,供参考！
分包管理规定
一、分包工程质量
分包方所分包工程的质量必须达到业主与分包方所签订的施工合同所约定的质
量标准。如果由于分包方原因未达到整体工程的质量目标，分包方需向总包方与业
主方所签订合同中的相应条款承担违约责任，并赔偿由此给总包方所带来的一切损
失，视具体情况最低赔付额起点为2000元，上不封顶。
二、分包工程进度
1、 分包方所分包的工程必须按照总包方项目部和业主方确认的进度计划进行
施工。如因分包方原因导致工程工期延误，分包方承担违约责任，并赔偿由此给总
包方和业主方所带来的一切损失，视具体情况最低赔付额为2000元，上不封顶；
2、分包方的施工不得影响总包方的正常施工，如因分包方原因造成总包方工程
延误，分包方承担违约责任，并赔偿由此给总包方和业主方所带来的一切损失，视
具体情况最低赔付额起点为2000元，上不封顶。
三、总包方对分包方所提供的内容
1、 提供施工用水，由主干管至工作面管道由分包方自行提供；
2、 提供施工用电的电源至二级配电箱，由分包方自行接驳。由二级配电箱至
工作面所需电缆和配电箱、电表、焊机专用箱等均由乙方自行提供；
3、 水电费：分包方应在接驳的水管、电箱上安装计量装置且交付押金不低于
2000元，并按使用量缴纳水电费（含损耗），如因分包方原因发生水电浪费现象，
由分包方承担费用及相应的处罚；如不安装计量装置，总包方有权按估计用量收费。
4、总包方配合分包方对工人进行安全教育，并进行考核记录；分包方将教育费
用提前交付总包方。
5、 监督分包方各分部、分项工程的安全技术交底，并进行检查实施；
6、负责对分包方特殊工种持证上岗情况进行监督、检查；
7、负责安全生产过程的检查、监督，并提出整改意见、措施；
8、 根据有关规定、协议条款，负责对现场各类违章的处罚。
精选范本,供参考！
9、 协调
1） 总包方有权根据总包工程施工需要对分包方的工作面进行调整；
2）协助业主对施工现场的检查；
3） 协助业主监督检查分包工程的质量；
4） 业主向分包方支付工程款时应及时告知总包方，若分包方在现场施工中存
在问题，总包方有权按照总包合同要求业主减少或暂缓工程款的支付。
四、分包方责任
1、 分包方必须服从并执行总包方对分包方质量、进度、消防、安全、文明施
工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度，必须服从总包方在施工过程中
的管理、监督、检查、教育；分包单位进场时必须与总包方签订《安全管理协议（此
为四方协议）》，及签订施工现场管理人员委托书。
2、 分包方应遵守与业主签订的合同的各项内容及设计方的书面指示，精心组
织施工；
3、 分包方对自身现场区域的质量、进度、消防、安全、文明施工、成品保护、
环境保护等负直接责任，乙方进场前必须向总包方提交施工组织设计（方案）、管理
班子成员名单及联系方式（必须有专职安全员，且持证在岗）、作业人员的姓名、性
别、工种、、身份证号码、籍贯及特殊工种上岗证；
4、 向总包方提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工资料及竣工图；
5、 对现场的结构、洞口尺寸进行检查、校对，并及时将存在的问题提供给总
包方，分包方不得在现场随意剔凿开洞或拆改，如果必须现场剔凿开洞或拆改的，
分包方须事先得到总包方认可，施工完毕后分包方应立即修补完毕；
6、 负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收，同时不得损坏其他单
位（班组）的材料、成品及半成品，否则，承担相应的责任及费用；
7、 因分包方原因造成的任何安全事故及由此给业主、总包方及其他分包单位
造成的损失，均由分包方承担一切经济与法律责任；
8、施工全过程中，由于分包方的原因，致使总包方或其他专业分包方蒙受损失
的，由分包方负责赔偿（赔偿费用由业主从乙方工程款中直接扣除并支付给受损失
方）；
精选范本,供参考！
9、 分包方施工时须注意与其他专业施工的配合，做好成品保护，不得私自拆
改，如不得不拆改时，分包方负责拆改及修复；
10、 分包方的工期需满足业主及总包方的总工期进度要求，并根据现场实际情
况随总包方进度计划的调整而调整。总包方不受理分包方提出的因进度计划调整或
调整分包方施工区域而引起的窝工或加人加班的索赔；
11、 分包方现场使用总包方所有物资材料必须提前申请，办理使用手续，不得
私自使用总包方物资及机具，若违反本规定将视情况进行必要的罚款，视情况罚款
金额为500元起，上不封顶。
五、文明施工与安全
1 文明施工
1） 分包方应严格按照总包方的有关规章制度的规定组织施工；
2） 现场材料应按照总包方指定的位置整齐堆放，分包方须做到工完场清，并
负责自身施工垃圾的清运；
3) 分包方应安排专人负责现场安全文明管理，负责本单位施工现场的安全文明
施工；
4) 若分包方未服从总包方文明施工要求，由此引起的违约责任均由分包方承
担。
5）分包方所委托的现场施工管理人员所签订的任何资料分包方均视为认可。
2、 安全生产。
1）、因分包方原因导致的任何安全事故总包方不承担任何责任，由分包方承担
所有的经济责任与法律责任。
2）、分包方须是具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位（法
人单位）的委托书，分包方必须是具备本分包工程资质要求的分包单位，凡分包方
故意隐瞒其施工资质致使分包单位资质等级与业主及相关单位的要求不符，均视为
分包方违约，由此造成违约责任均由分包方承担，且因此原因出现任何不可预见的
经济索赔均由分包方承担；
3）、 分包方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、
《施工现场临时用电安全技术规范》及其他国家和政府、行政主管部门颁布实施的
精选范本,供参考！
有关安全生产的法律、法规及各项规定，积极参加各种促进安全生产的活动；
4）、 分包方在施工现场必须配备专职的安全员，负责本单位施工现场的安全生
产工作，若无安全员，总包有权拒绝乙方工人入场作业；
5）、 分包方必须尊重并服从总包方现行有关安全生产的各项规章制度和管理方
式；
6）、 分包方应给所属职工提供必须、有效的住宿条件以及安全用品，如安全帽、
安全带等，若必要时还需佩戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护
用品；
7）、 分包方自带的各种施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性
能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、有效可靠；
8）、 分包方必须按照国家规定为本单位员工购买意外伤害保险；
9）、分包方必须按国家有关的法律、法规、条例规定，组织人员进行施工，凡
进入施工现场的员工必须证件齐全，禁止私招乱雇，禁止使用离退休人员及未年满
18周岁的未成年工人；
10）、 分包方必须配备本单位施工作业所需的足够数量的灭火器材，并保证完
好、有效；
11）因分包方原因发生的任何罚款均由分包方承担。
3、 消防保卫
1、 分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规，有关治安、消防及交通安全
的管理规定，严格按总包方的消防保卫制度及建设单位施工现场消防保卫的特殊要
求组织施工，并接受总包方的安全检查，对总包方或监理单位所签发的隐患整改通
知单，分包方应在其限定的期限内立即整改完成，逾期不改或整改不符合总包方或
监理方要求的，总包方有权按规定对分包方进行经济处罚，罚款单上报建设单位
2、凡由于分包方管理及自身防范措施不力或分包方工人责任造成的治安、交通、
消防及其他等安全责任事故，所造成的一切经济、法律责任均由分包方承担，由此
给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，同时总包方有权对分包方进行经济处
罚，起点为2000元上不封顶。
精选范本,供参考！
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的
好评和关注，我们将会做得更好】