电力施工合同(标准版)
电力工程施工合同6篇
电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。
第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。
第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。
2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。
第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。
2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。
第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。
2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。
第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。
2. 保修期为____ 年。
第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。
2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。
第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。
第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。
第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。
电力施工合同范本(4篇)
电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
标准版电力施工合同范本(通用3篇)
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电力公司施工安全合同5篇
电力公司施工安全合同5篇篇1电力公司施工安全合同一、合同双方甲方：电力公司（以下简称“甲方”）乙方：施工单位（以下简称“乙方”）二、合同目的为了保障电力公司施工项目的安全施工，保障人身和财产安全，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，达成如下合同：三、合同内容1. 工程性质：本合同所述工程是指甲方委托乙方进行的电力设施建设或改造项目。
2. 施工条件：（1）乙方应严格按照相关法律法规和施工标准要求进行施工，确保施工质量。
（2）乙方应根据工程要求，提供合格的施工人员和施工设备。
（3）乙方应制定施工方案和安全措施，提前进行安全风险评估，并按时向甲方报备。
（4）乙方应根据甲方要求购买施工人员的人身意外伤害保险，确保施工人员的安全。
3. 安全责任：（1）甲方责任：提供施工现场的必要安全防护措施，协助乙方进行施工，及时解决施工过程中遇到的安全问题。
（2）乙方责任：严格执行安全施工规范，保证施工现场的安全，并承担施工过程中的安全风险。
4. 施工期限：乙方应按合同约定的时间完成施工任务，如有延期需提前向甲方申请并得到同意。
5. 费用结算：乙方应按照合同约定的报价和结算标准向甲方提交结算申请，并按时收取款项。
6. 违约责任：（1）如乙方严重违约，致使甲方遭受经济损失，甲方有权要求乙方承担相应赔偿责任。
（2）如甲方未按合同要求提供必要的支持，致使乙方无法按时完成工程，甲方应承担相应责任。
7. 其他约定：本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商。
四、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为工程完工日期后。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为电力公司施工安全合同的内容，希望双方能够严格履行合同约定，共同保障施工项目的安全，确保工程质量和人身安全。
祝愿合作愉快！篇2电力公司施工安全合同一、甲方：_______________（合同提供方全称），统一社会信用代码____________（组织机构代码），注册地址_____________，联系人____________，联系电话____________。
电力工程施工合同范本5篇
电力工程施工合同范本5篇电力工程施工合同范本(1)甲方：_________乙方：_________依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称1.工程地点：_________。
2.工程内容：_________。
3.工程性质：_________。
4.承包范围：_________。
二、批准单位1.批准文号：_________。
2.业主或主管单位：_________。
三、开工日期1.竣工日期：_________。
2.总日历工期：_________。
四、质量等级：_________。
五、承包方式：_________。
六、合同价款：_________。
第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1.本协议条款;2.本合同条件;3.洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
4._________。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。
三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
第四条图纸一、甲方在开工日期前，于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份，其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按_________予以复制、交付，费用由乙方承担。
五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在_________天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
电力工程施工合同(共5篇)
电力工程施工合同〔共5篇〕电力工程施工合同范本1合同编号：124917甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。
甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》G和《建筑装饰装修工程质量验收标准》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。
3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体开工验收合格后支付20%。
简易电力施工合同6篇
简易电力施工合同6篇篇1简易电力施工合同甲方：_____________(委托方)证件号码：_________________联系地址：_______________电话：__________________乙方：_____________(承包方)证件号码：_________________联系地址：_______________电话：__________________为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目基本情况1.1 项目名称：__________电力施工项目1.2 项目地点：__________1.3 工程规模及内容：__________1.4 工程工期：__________1.5 工程造价：__________二、电力工程内容2.1 本合同项下的电力工程包括但不限于：电力供应、电力安装等工作。
2.2 乙方应根据甲方的要求，按照相应的标准和要求进行电力工程施工。
电力工程施工应符合相关国家标准和规范。
2.3 乙方应按照工程规划和设计方案，制定详细施工方案，并报甲方审核。
2.4 乙方应保证施工期间的安全施工，确保工程质量。
三、合同价款及支付方式3.1 甲方应按约定支付乙方工程款，合同价款为__________元。
3.2 工程款支付方式：____________3.3 甲方应按照工程进度和质量验收情况，及时支付工程款。
四、质量保证4.1 乙方应确保工程质量符合相关标准和规范，并承担相关质量责任。
4.2 工程竣工验收合格后，乙方应对工程质量享有一定的保修期，质量保证期为__________个月。
五、违约责任5.1 若一方未能按照合同约定的时间履行义务或者履行不符合合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
5.2 违约责任包括但不限于赔偿损失、承担相应的违约金等。
六、合同解决方式6.1 本合同因履行发生争议，双方应友好协商解决。
6.2 若协商不成，应提交相关部门或仲裁机构进行调解或仲裁。
电力工程施工承包合同(集合5篇)
电力工程施工承包合同（集合5篇）电力工程施工承包合同第1篇发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(_)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力施工合同
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：；
2、工程地点：；
3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；
4、承包方式：＿。
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。
二、合同工期及工期延误
1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；
c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额（大写）（人民币），小写
￥。
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；
2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；
3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；
六、施工准备
1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后
由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费
提供施工用水、电；
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部
门关系；
4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地
现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组
织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得
要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发
包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定
处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表
发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。
十一、争议解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，
任何一方应向人民法院起诉。
十二、附则
本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。
组成本合同的文件包括：
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿页
发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：
传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：
开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：
账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿账号：
邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：。