电力建设工程施工合同(标准范本)样本
电力施工合同范本(4篇)
电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
电力建设工程施工合同样式通用版3篇
电力建设工程施工合同样式通用版3篇篇1电力建设工程施工合同甲方（委托人）：__________ （以下简称甲方）乙方（承包人）：__________ （以下简称乙方）双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方拟委托乙方承建“__________”项目的电力建设工程（以下简称本工程），特订立本合同，并共同遵守国家有关电力建设工程施工质量技术标准和规定。
本合同为甲乙双方的法律文件，具有法律效力。
第一章工程概况一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模：__________第二章工程质量一、本工程应符合国家有关标准和规定，应符合甲方的设计要求，保证工程的设计、技术和质量符合国家规定的标准和要求。
二、乙方应当配备合适的技术人员，并按照相关的工程规范、标准和程序要求，对工程实施负责，确保工程质量。
三、如在工程施工过程中发现质量问题，乙方应当及时通知甲方并采取有效措斝加以解决，以保证工程的质量。
第三章工程进度一、乙方应根据合同规定的工期计划，合理组织施工，并努力保证工程按期完工。
二、如遇不可抗力因素导致工程无法按期完工的，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定后续处理方案。
第四章施工条件一、乙方应对施工现场环境和周边环境保持良好，确保施工安全和周边环境卫生。
二、乙方应按照相关法律法规的要求，做好职工的劳动保护措施，保证施工过程中的安全生产。
第五章合同价款及支付方式一、本工程总造价为__________元，乙方应按照合同支付的工程进度，按照以下方式结算工程价款：__________二、支付方式：__________第六章保证金一、乙方应在本合同签订后向甲方交纳__________元的履约保证金，待工程竣工验收合格后，该保证金将在__________日内退还给乙方。
二、履约保证金可以由保函代替。
第七章违约责任一、如果乙方未能按照合同约定提供服务或履行义务的，应按照合同规定承担相应违约责任。
标准版电力施工合同范本(通用3篇)
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电力工程施工合同范本5篇
电力工程施工合同范本5篇电力工程施工合同范本(1)甲方：_________乙方：_________依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称1.工程地点：_________。
2.工程内容：_________。
3.工程性质：_________。
4.承包范围：_________。
二、批准单位1.批准文号：_________。
2.业主或主管单位：_________。
三、开工日期1.竣工日期：_________。
2.总日历工期：_________。
四、质量等级：_________。
五、承包方式：_________。
六、合同价款：_________。
第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1.本协议条款;2.本合同条件;3.洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
4._________。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。
三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
第四条图纸一、甲方在开工日期前，于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份，其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按_________予以复制、交付，费用由乙方承担。
五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在_________天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
电力建设工程施工合同样本7篇
电力建设工程施工合同样本7篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包方）：【名称】乙方（承包方）：【名称】根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力建设工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：【工程名称】2. 工程地点：【工程地点】3. 工程规模：【规模描述】4. 工程内容：【主要内容】二、工期要求1. 工程开工日期：【开工日期】2. 工程竣工日期：【竣工日期】3. 如遇特殊情况，经甲方同意，乙方可对工期进行顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：【总价款】人民币。
具体价格以工程量清单为准。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款，乙方应按约定完成工程进度。
3. 甲方支付款项时，乙方需提供合法有效的税务发票。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程验收按照国家和地方的相关标准和规范进行。
乙方在工程竣工后应提供完整的验收资料。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿修复或返工。
五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应遵守国家安全生产法规，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
施工期间产生的废弃物应及时清理。
如因乙方原因造成环境污染等后果，乙方应承担相应责任。
篇2合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX鉴于甲方与乙方同意遵循诚实信用原则，为明确双方在电力建设工程施工过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经过友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况（一）工程名称：XXXXXXX电力建设工程。
电力建设工程施工合同通用样本6篇
电力建设工程施工合同通用样本6篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就甲方电力建设工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、施工范围及要求1. 乙方应根据甲方提供的施工图纸和技术要求，按照电力建设工程的规范进行施工。
2. 乙方需确保施工质量符合电力建设工程的行业标准，并对施工过程中的质量问题负责。
3. 乙方应提供必要的技术支持和人员培训，确保甲方能够正常使用和维护所建设的电力设施。
三、开工与竣工日期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 如有特殊情况，导致无法按时完成施工，乙方应及时向甲方说明原因，并协商解决方案。
四、付款方式及期限1. 甲方应按以下方式向乙方支付款项：（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的_________%作为预付款。
（2）进度款：根据施工进度，甲方应按月向乙方支付进度款，具体金额根据实际完成的工作量确定。
（3）尾款：工程竣工并验收合格后，甲方应向乙方支付合同总金额的剩余部分。
2. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供正规的发票和收据。
3. 甲方有权根据施工质量和进度对付款进行调整。
五、违约责任1. 甲方如未按照合同约定向乙方支付款项，应承担相应的违约责任。
2. 乙方如未按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。
3. 因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方可协商解除合同或延期履行。
六、争议解决方式1. 甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电力建设工程合同模板（精选15篇）
电力建设工程合同模板（精选15篇）电力建设工程合同模板篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，针对小湾电站场内捌柒联营体10KV施工电源架设工程具体情况，双方协商达成如下协议。
第1条工程概况：1.1工程名称：小湾电站场内八七联营体10KV施工电源架设工程，具体工程项目如下:①GJ-35mm2线路架设;②YJV22-3*35电缆的敷设，电缆头的制作、安装;③水泥电线杆的架设;④跌落保险开关购置、调试、安装;⑤避雷器购置、调试、安装;⑥隔离刀闸的购置、安装、调试;1.2工程建设地点:小湾电站现场。
1.3工程承包方式及承包范围：1.3.1工程承包方式为：10KV线路架设为单价承包合同,其它设备的安装为总价包干。
1.3.2工程承包范围为线路的勘测、设计、施工及计量箱等的安装、调试，以及变压器除外的所有设备材料购置。
第2条甲方责任：2.1负责由甲方提供的变压器的运输、装卸、验收、保管。
2.2负责对乙方的施工质量进行监督。
2.3负责按合同的有关规定按时支付合同款。
第3条乙方责任：3.1负责线路的勘测、设计、施工及变压器等设备的安装调试。
3.2负责线路架设所需的导线、钢绞线、电杆、拉线盘、金具、绝缘子、铁附件以及高压计量箱、隔离开关、跌落保险开关、避雷器等器材的采购、运输、装卸、验收、保管。
第4条工程开工、竣工日期：4.1工程开工日期：20xx年12月06日4.2工程竣工日期：20xx年12月10日4.3总日历工期：4天第5条工程质量要求及验收：5.1乙方本着“质量第一”的宗旨，加强工程施工过程中的质量自检、自查，确保工程质量。
5.2工程施工和验收执行的技术规范为《35KV及以下线路工程验收规范》及《电气装置安装工程验收规范》。
第6条施工安全：6.1在施工过程中，乙方认真执行国家及部有关安全生产的方针、政策、法律、指令、规程、规范，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。
电力建设工程施工合同范文3篇
电力建设工程施工合同范文3篇篇1电力建设工程施工合同甲方：（委托人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（承接人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担电力建设工程项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称及位置：项目名称为（XXX电力建设工程），位于（XX市XX区XX街XX号）。
二、项目内容：本项目为电力建设工程，具体包括供电线路、变电站等相关设施。
三、工程造价：本工程项目预算总造价为（金额），具体分解见附件《工程项目预算书》。
四、工程工期：工程的工期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
五、施工范围及内容：乙方应按照相应设计图纸和规范要求，对所委托的电力建设工程项目进行施工并确保工程质量。
六、施工进度及验收：乙方应按照工程计划书要求，保证工程的按时完成，并按照相关规定进行验收。
七、付款方式：本工程分批支付，具体分批付款方式如下：1. 工程开始前，甲方支付工程实施设计费用；2. 工程实施过程中，按照工程实施进度，每完成一定工程比例，支付相应款项；3. 工程完工验收合格后，支付剩余工程款项。
八、违约责任：如乙方未按照协议要求履行合同义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并进行补救。
九、保修期：工程完工后，乙方需要对工程提供一定的保修期，并在此期间对工程进行维护保养。
十、法律适用及争议解决：本合同的签署、履行和解释将适用中华人民共和国法律。
双方如有争议，应友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院进行裁决。
十一、其他约定事项：其他未在合同中约定的事项，双方协商决定。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，以郑重声明生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________ 年____ 月____ 日签订日期：________ 年____ 月____ 日【附件：工程项目预算书】篇2电力建设工程施工合同范文甲方（委托方）：__________（单位名称）乙方（承包方）：__________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商一致，就项目建设工程签订如下施工合同：一、项目名称：____________二、项目地址：____________三、项目概况：__________（包括工程内容、工程范围、工程金额等）四、工程进度安排：1、开工日期：__________2、合同工期：__________日历天3、交工日期：__________五、工程质量和安全规范：1、乙方应按照国家有关规定和标准，严格把关，确保工程质量符合要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力建设工程施工合同In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit.甲方：__________________乙方：__________________签订日期：__________________本合同书下载后可随意修改合同编号：YH-FS-610281电力建设工程施工合同说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。
文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。
第一章一般条款甲方：_________乙方：_________依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称1．工程地点：_________。
2．工程内容：_________。
3．工程性质：_________。
4．承包范围：_________。
二、批准单位1．批准文号：_________。
2．业主或主管单位：_________。
三、开工日期1．竣工日期：_________。
2．总日历工期：_________。
四、质量等级：_________。
五、承包方式：_________。
六、合同价款：_________。
第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1．本协议条款；2．本合同条件；3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
4．_________。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。
三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
第四条图纸一、甲方在开工日期前，于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份，其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按_________予以复制、交付，费用由乙方承担。
五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在_________天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条第二款约定处理。
六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求，应及时通知甲方代表，根据实际情况按第四条第五款或第二十五条第一款的约定处理。
乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款的约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重新等费用。
第二章双方责任第五条甲方代表一、甲方任命驻施工现场的代表_________（职务_________专业技术职称_________）按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：1．甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前_________天通知乙方。
2．甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在_________小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后_________小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后_________天内不予答复，即视为其确认乙方要求。
乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后_________小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后_________小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。
紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。
因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
3．甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后_________小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后_________小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担因此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。
二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。
总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。
三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前_________天通知乙方。
后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。
第六条乙方代表一、乙方任命驻施工现场的代表_________（职务_________专业技术职称_________）按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：1．乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
2．乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”（或施工方案）和依据合同发出的指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。
二、乙方代表易人，应提前_________天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。
第七条甲方工作一、甲方按照《建筑工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：1．办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
其中：2．将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至约定地点，并保证期间的需要。
其中：3．开通施工场地与火车站、码头、城乡公共道路的通道，以及施工现场内的主要交通干道并予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4．在_________前，向乙方提供施工场地、工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
5．办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路、专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结线路交跨铁路、公路、通讯线路的协议。
要求甲方_________。
6．在_________前，将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
7．在_________组织乙方和设计单位进行图纸会审，_________向乙方进行设计交底，_________审定施工图预算。
8．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。
9．按其“提供土建工程计划”和“施工综合进度计划”为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
10．协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。
二、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。
三、甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。
第八条乙方工作一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和约定的范围、时间、要求，完成以下工作：1．在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。
设计费用按设计的内容、时间、要求等另计。
2．向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。
3．按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。
乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。
4．按约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。
5．采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。
因技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。
以上费用由甲方承担，因乙方责任造成的罚款除外。
6．已竣工工程在交付甲方之前，由乙方负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。
甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任。
要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出：7．做好施工现场地下管线和邻近建设物、构筑物的保护工作。
要求乙方：_________。
8．保证施工现场清洁。
交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。
二、乙方未按合同约定履行上述义务，承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。
第三章施工组织设计和工期第九条进度计划一、甲方在缔结合同后3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料设备计划”、“提供土建工程计划”等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和约定编制“施工组织设计”（或施工方案）、“施工综合进度计划”，在_________提交甲方代表。
甲方未如约提供其应提供的资料，按第七条第二款的约定处理。
乙方未如约提交“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度计划，按第八条第二款处理。
二、甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度计划”同意与否，应在_________予以答复，逾期未复，可视为已经同意。
经甲方同意的“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度计划”为合同文件，应共同遵循。
三、乙方应按经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。
工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。