建设项目施工保密协议
工程项目保密协议7篇
工程项目保密协议7篇篇1协议签订双方：甲方（工程委托方）：__________________乙方（工程承建方）：__________________鉴于甲乙双方在进行工程项目合作过程中，涉及商业秘密、技术秘密等保密信息，为明确保密责任，保障双方合法权益，经友好协商，达成以下工程项目保密协议：一、保密信息范围1. 双方确认，本协议所称的保密信息包括但不限于以下内容：工程项目的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件、设计资料、施工图纸、技术规范、工艺流程、材料采购信息、工程实施过程中的变更、现场操作技术数据等。
2. 任何一方在本协议生效前或履行过程中，无论有意或无意获得的对方未公开的保密信息，均属于本协议保密信息的范畴。
二、保密责任和义务1. 双方应保证各自参与工程项目的人员遵守本保密协议，不向任何第三方透露保密信息。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方提供、转让、泄露、公开或使用保密信息。
3. 双方应采取有效技术措施和制度，确保保密信息安全，防止丢失或非法泄露。
4. 未经对方书面同意，任何一方不得擅自使用对方的商业秘密或技术秘密进行其他活动。
三、保密期限1. 本协议保密期限自协议生效之日起至工程项目竣工验收后XX 年止。
2. 在保密期限内，双方应继续履行保密责任和义务。
保密期限届满后，除非双方另有约定，否则保密责任自行终止。
四、违约责任1. 任何一方违反本协议规定，泄露对方保密信息，应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的全部损失。
2. 若因违约导致对方商业秘密或技术秘密泄露，造成严重后果的，违约方应承担法律责任。
五、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 如因执行本协议发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程项目保密协议5篇
工程项目保密协议5篇篇1甲方（工程项目委托方）：___________________乙方（工程项目承接方）：___________________鉴于甲乙双方在工程项目上的合作，双方就工程项目有关保密事项达成如下协议：一、保密信息范围1. 甲方提供给乙方的所有关于工程项目的资料和信息，包括但不限于设计方案、施工图纸、技术规格、工程计划、财务数据等。
2. 乙方在项目实施过程中获取的其他敏感信息，如双方的合作细节、商务谈判内容等。
二、保密责任和义务1. 甲乙双方应严格遵守保密义务，确保保密信息不被泄露、丢失或滥用。
2. 双方应采取合理的技术和管理措施，确保保密信息的安全性和完整性。
3. 未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露、发布或公开保密信息。
4. 乙方应对其员工、顾问或代理进行保密教育，确保他们履行保密义务。
三、保密期限1. 本协议所指的保密期限自本协议签署之日起至工程项目完成并验收合格后的三年。
2. 若保密期限届满后，保密信息仍然具有保护价值，甲乙双方可协商续签保密协议。
四、免责条款1. 若乙方在履行工程项目过程中，因甲方原因导致的保密信息泄露，乙方不承担法律责任。
2. 若因国家法律法规要求或司法机关调查取证等原因导致保密信息泄露，双方均不承担法律责任。
五、违约责任1. 若乙方违反本协议约定的保密义务，应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方因此遭受的直接和间接损失。
2. 若乙方的违约行为导致甲方遭受重大损失，甲方有权解除与乙方的合作关系，并追究乙方的法律责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
甲方（工程项目委托方）：___________________（盖章）法定代表人：___________________签字日期：_______年_______月_______日联系方式：___________________地址：___________________电子邮箱：___________________篇2甲方（工程项目委托方）：____________________乙方（工程项目承建方）：____________________鉴于甲乙双方共同进行工程项目合作，为明确双方在工程项目实施过程中的保密义务与责任，达成以下保密协议：一、保密内容1. 双方同意在本协议中列明的工程项目相关的所有信息均为保密信息，包括但不限于工程设计图纸、施工方案、技术标准、工艺流程、材料采购信息、成本核算、财务数据等。
施工保密协议(合集6篇)
施工保密协议（合集6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工保密协议（合集6篇）施工保密协议第1篇甲方：乙方：根据甲乙双方年月日签定的《合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项，特签定协议如下：1、甲乙双方均有责任对上述《合同》内容保守秘密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。
工程施工保密协议范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：鉴于甲方委托乙方承担本工程项目的施工任务，为确保工程项目的顺利进行，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国保密法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就本工程项目的保密事宜达成如下协议：一、保密范围1. 甲方提供的工程图纸、技术资料、设计文件、施工方案、工程预算、工程进度计划等涉及工程项目的所有技术秘密、商业秘密和保密信息。
2. 甲方提供的工程设备、材料、构件等产品的技术参数、性能指标、质量标准等涉及产品秘密的信息。
3. 甲方提供的工程合同、工程协议、工程款支付凭证等涉及工程项目的财务秘密。
4. 甲方提供的工程现场管理、施工组织、人员安排等涉及工程项目的管理秘密。
5. 甲方提供的其他涉及工程项目的保密信息。
二、保密义务1. 乙方在施工过程中，对甲方提供的保密信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露、复制、传播或以其他方式使用。
2. 乙方应采取有效措施，确保保密信息的安全，防止保密信息被泄露、窃取、篡改或毁损。
3. 乙方应对其员工进行保密教育，使其充分认识到保密的重要性，并要求其遵守本协议的保密义务。
4. 乙方在施工过程中，如发现保密信息被泄露、窃取、篡改或毁损，应及时通知甲方，并采取一切必要措施予以补救。
三、保密期限本协议的保密期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日起计算，共计____年。
四、违约责任1. 乙方违反本协议的保密义务，泄露、复制、传播或以其他方式使用保密信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 乙方违反本协议的保密义务，给甲方造成严重后果的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的法律责任。
五、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 诉讼过程中，双方应继续履行本协议的保密义务。
2024年施工保密协议
2024年施工保密协议____年施工保密协议甲方：（公司/个人名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（公司/个人名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方与乙方之间存在施工合作，为维护双方权益，确保施工过程中的商业秘密及机密信息的保护，保密协议如下：一、协议目的本协议旨在保护双方之间在施工过程中的商业秘密及机密信息，防止泄露和非法使用，确保双方的合法权益。
二、保密信息范围本协议所涉及的保密信息包括但不限于以下内容：1. 所有与施工项目有关的技术、工艺、图纸、设计方案等技术信息；2. 与合同履行有关的商业秘密，包括但不限于商业计划、财务数据、客户信息等；3. 双方在施工过程中获取的其他保密信息。
三、保密义务1. 双方均应对本协议约定的保密信息负有保密义务，不得向任何第三方透露或泄露保密信息，除非取得对方事先书面同意；2. 双方应采取合理措施，妥善保管相关文档、数据及其他保密信息，防止泄露或遗失；3. 双方在工作人员中应建立保密教育与培训制度，确保员工对保密信息的认识和保护意识。
四、保密期限1. 本协议约定的保密期限为施工项目结束后的三年；2. 在保密期限届满后，双方可以协商决定是否继续保密，或将保密信息设定为永久保密。
五、违约责任1. 若任何一方违反了本协议的保密义务，给对方造成损失的，应承担相应的损害赔偿责任；2. 对于故意泄露或故意使用保密信息的一方，另一方有权向法院提起诉讼，要求停止侵权行为并追究其法律责任；3. 非故意泄露或使用保密信息的一方，应采取措施尽力阻止保密信息的进一步泄露，并向对方及时报告。
六、法律适用和争议解决1. 本协议的订立、效力、解释和履行适用中华人民共和国法律；2. 双方一致同意，对于本协议的履行产生的争议应当通过友好协商解决，如协商不成，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
七、其他条款1. 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力；2. 对本协议的任何修改或补充必须以书面形式进行；3. 如本协议中任何条款无效或不可执行，不影响其他条款的效力。
工程施工保密协议范本(3篇)
甲方代理人：(签章)乙方代理人：(签章)
住址：身份证号：__________ 电话：__________日期：
住址：身份证号：__________ 电话：__________日期：
工程施工保密协议范本（三）
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
6、双方合作期间不得无故中途终止协议，如有特殊情况应提前一个月告知对方，双方另行协商。
五、争议的解决
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。
六、本合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。甲、乙双方签字或盖章(合同章)之日起生效。
甲方：
乙方：
签订日期：____年____月____日
四、甲方的基本责任：
1、提供良好的设备和操作驾驶员。
2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。
3、在施工过程中，甲方驾驶员必须听从乙方的安排，如果工作现场出现险情不能施工的，甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工，造成事故和经济损失由乙方负责。
4、合同履行期间，机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。
根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、租赁设备概况
设备名称：
规格型号：
数量(台)：
租赁金额：
二、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。
三、甲方的基本责任
1、甲乙双方在乙方施工现场交接设备，提供技术型良好的设备。
（5）未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
工程施工保密协议范本5篇
工程施工保密协议范本5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方共同参与的工程项目涉及商业秘密及机密信息，为明确保密责任，经双方友好协商，达成以下保密协议：一、协议目的双方同意本协议的条款，旨在明确双方在工程施工过程中各自的保密义务和责任，确保项目涉及的商业秘密、技术信息及其他机密不被泄露。
二、保密信息范围1. 甲方提供的施工图纸、设计方案、技术规格等所有与工程相关的技术资料；2. 甲乙双方关于工程实施的商务谈判记录、合同文本等商业信息；3. 工程实施过程中知悉的对方商业秘密及其他不宜公开的信息。
三、保密责任和义务1. 双方应妥善保管保密信息，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或泄露；2. 双方应采取有效措施，确保保密信息不被不当使用或泄露；3. 双方不得将保密信息用于本协议以外的其他用途；4. 未经对方同意，不得私自复制、摘录或引用保密信息；5. 双方应明确各自参与工程的人员的保密责任和义务，保证保密信息的传递安全；6. 若发现保密信息被泄露或可能被滥用时，双方应立即相互通知，并共同采取必要措施防止信息扩散和损失。
四、例外情况以下情况不视为违反本协议：1. 该信息在披露时已为公众所知悉的信息；2. 该信息经对方书面同意而披露的信息；3. 在法律法规规定下需要披露的信息。
但披露方应提前通知对方，并协助对方采取必要的保护措施。
五、违约责任和纠纷解决方式如发生一方违反本协议规定的保密义务，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因违约行为造成的损失。
若发生纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决纠纷。
六、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程实施期间及工程完工后两年；2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3. 未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：[甲方公司合同专用章]法定代表人（签字）：[甲方公司法定代表人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日联系方式：[甲方公司联系电话及地址]电子邮箱：[甲方公司电子邮箱地址]乙方（盖章）：[乙方公司合同专用章]法定代表人（签字）：[乙方公司法定代表人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日联系方式：[乙方公司联系电话及地址]电子邮箱：[乙方公司电子邮箱地址]注：以上协议仅为范本，实际协议需根据具体情况进行调整和完善。
工程施工保密协议范本4篇
工程施工保密协议范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1工程施工保密协议范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方进行工程施工，为保障双方的合法权益，特签订本协议。
一、保密内容1.1 保密内容包括但不限于工程设计方案、施工图纸、工程施工计划、工程进度、工程造价预算等涉及工程施工过程的技术、管理资料等。
1.2 甲、乙双方在合作过程中产生的文件、资料，均应属于保密内容，未经双方允许，不得向第三方透露或泄露。
二、保密责任2.1 甲、乙双方应加强对保密内容的保护，采取必要措施确保信息的安全性。
2.2 甲方应对自身信息的保密负责，不得随意向外泄露相关资料。
2.3 乙方应加强员工教育，严格遵守保密规定，不得擅自将保密内容外泄，如有违反者，应承担相应的法律责任。
三、信息使用3.1 乙方在获得保密信息后，仅限于为完成工程施工任务而使用，不得用于其他商业用途。
3.2 甲方不得擅自要求乙方将保密内容提供给其他单位或个人，如有需要转交他人需要，应征得乙方同意。
4. 违约责任4.1 如甲、乙双方任何一方在协议约定中违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。
4.2 若因乙方泄露保密内容给第三方造成损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
五、保密期限5.1 本协议自双方签订之日起生效，保密期限至工程竣工验收合格之后终止。
5.2 协议期满后，双方仍应对已提供的保密内容保密，除非双方达成另行约定。
六、协议解释6.1 本协议内容和解释均应依法律规定进行，如有争议，双方应友好协商解决。
6.2 在特殊情况下，双方可采取补充协议的形式，对本协议内容进行调整或补充。
七、协议生效本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）法定代表人：（签字）乙方：（盖章）法定代表人：（签字）日期：年月日篇2工程施工保密协议范本甲方（委托方）：_____________乙方（承包方）：_____________根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《刑法》及其他有关规定，甲、乙双方经友好协商，就（工程名称）________________的施工过程中的信息保密工作达成协议，具体内容如下：第一条保密内容1.1本协议涉及保密的内容包括但不限于工程的设计方案、施工图纸、施工技术、工程进度、成本预算、质量控制等相关信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
保密协议
发包人：
承包人：
根据双方年月日签订的《合同》，为保护发包人的技术秘密及商业秘密，特制定如下协议：
1.原则
1.1承包人签订本协议的同时即视为同意发包人的保密要求。
承包人在施工期间及竣工后均应当保守发包人的技术秘密及商业秘密，遵守本协议。
1.2本协议提及的技术秘密及商业秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关电仪设备的资料等。
1.3所有工程照片版权归承包人所有，未经发包人允许，承包人不得使用工程照片做任何商业应用。
2承包人义务
1.1承包人未经发包人允许，不得将本工程的技术协议书提供给第三方查阅、保管。
1.2承包人未经发包人允许，不得将本工程的相关技术资料包括施工图纸提供给第三方查阅、保管。
1.3承包人未经发包人允许，施工现场不得擅自拍照，更不得让第三方人员进入发包人设备内部或对内部结构进行拍照，如果承包人违约，其行为将被视为窃取商业秘密，发包人将追究承包人的法律责任。
1.4承包人进入现场施工必须向发包人交纳图纸保证金，图纸保证金的金额为人民币，对有实行预付款的，可以从预付款中直接扣除；
1.5图纸为发包人的自有知识产权，承包人应做好施工图纸的现场管理和保管，不得将本工程图纸转给第三方，任何未经发包人允许向第三方提供图纸的行为，均视为违法、侵权行为。
发包人有权追究法律责任。
工程竣工后，承包人应当将全部图纸退还给发包人。
1.6承包人不得摘抄、复制、转载本工程技术资料及图纸；不得利用发包人的图纸、技术承揽其他工程，不得扩散、仿制发包人的技术，否则视为承包人违反保密条款。
承包人必须告知并约束其员工对发包人的图纸、技术进行保密，承包人员工的泄密责任由承包人负责。
3.违约责任
3.1承包人违反本协议任何一条的约定，应当一次性向发包人支付相当于合同价格的 %即元，作为违约金，由发包人在工程款中扣除。
3.2承包人的违约行为造成发包人损失的，承包人应当赔偿发包人的损失。
4争议解决
4.1因本协议及其相关内容一起的纠纷，双方应当协商解决，协商解决不成的，任何一方均有权提起诉讼，双方约定由所在地人民法院管辖。
5其它
5.1本协议自生效。
5.2本协议是《合同》不可分割的一部分。
发包人（公章）：
发包人代表或授权代表（签字）：
年月日承包人（公章）：
承包人代表或授权代表（签字）：
年月日。