建设工程施工劳务承包合同.doc
建筑施工劳务合同模板(8篇)
建筑施工劳务合同模板发包方（甲方）：_____承包方（乙方）：_____兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。
一、工程概况：1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、承包内容：_____4、承包范围：_____5、承包方式：_____6、质量要求：_____7、工期要求：____年____月____日至____年____月____日。
二、甲方工作：1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
2、负责向乙方提供临时水电。
三、乙方工作：1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。
2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
四、关于质量的约定：1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（gb50210______、gb50303______、gb50242______、gb50327_____等）作为本工程的质量评定验收标准。
2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。
保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。
五、关于工期的约定：1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。
2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。
3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方（承包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）乙方（分包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________，位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作，具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求，按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元，根据实际工程施工情况，由双方商定分期结算，结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更，需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________，自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度，每延误一天，甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中，应切实加强安全管理，保障工程施工现场安全，确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准，确保工程质量符合要求。
建工工程施工劳务分包合同3篇
建工工程施工劳务分包合同3篇篇1建工工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方：建设单位（以下简称甲方）乙方：承包商/分包商（以下简称乙方）二、合同背景为了有效管理建工工程施工过程中的劳务分包关系，明确双方的责任和权利，保障工程质量及工期，特签订本合同。
三、合同内容1. 工程名称、工程地点、工程规模及工程内容2. 劳务分包范围及工作内容3. 工期及竣工时间4. 分包价格及支付方式5. 分包商责任6. 建设单位责任7. 合同终止及违约责任8. 其他约定事项四、合同签订1. 甲、乙双方均认真履行合同，确保工程施工按照要求进行。
2. 乙方应提供相应的资质和人员，确保施工质量。
3. 甲方应按时支付合同款项，确保乙方施工顺利进行。
4. 合同期限届满时，双方如需继续合作，可另行签订延续合同。
五、合同解除1. 若甲、乙方一方不履行合同义务，对方有权解除合同。
2. 若因不可抗力因素导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
3. 合同解除后，双方应按照实际情况处理未完成的工作及款项。
六、其他事项1. 本合同经双方签字盖章生效，合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同任何争议均应友好协商解决，如协商无果，可向有管辖权的法院提起诉讼。
3. 本合同签订地点：（地点）合同甲方（盖章）：____________合同乙方（盖章）：____________签订日期：年月日以上是建工工程施工劳务分包合同的主要内容，双方应遵守合同约定，共同保障建工工程施工的顺利进行。
愿双方合作愉快，工程顺利完成。
篇2建工工程施工劳务分包合同一、合同的签订1.乙方按照甲方招投标文件确定的分包范围、定标价、工程进度、质量要求等，进行施工。
2.乙方向甲方提交施工组织设计、安全施工方案等相关资料。
3.甲方对乙方的施工组织设计和安全施工方案进行审核，审核通过后方可开工。
4.乙方不得私自增加分包工程范围，变更分包工程定标价等。
5.乙方应按照甲方的工程进度要求，保证施工质量，不得擅自调整进度。
建筑施工劳务合同(4篇)
建筑施工劳务合同甲方：居民身份证号码：乙方：居民身份证号码：依照《民法典》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。
一、工程地点：_____________________________________。
二、工程名称：_____________________________________。
三、工程内容：_____________________________________。
四、合同工期开工日期：____年____月____日；竣工日期：____年____月____日；合同总工期：____天。
合同工期日历天数以实际乙方进场开始施工之日起计算，因不可抗力自然因素，及甲方单方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期顺延，不计算在合同规定施工工期内。
五、工程单项承包单价（单包工不包料）种类规格安装费（元）备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等，所需要的高路坚及档土墙按设计要求____元/m3全部费用甲方不再因市场变化政府政策因素，不在调整价格，此价格为全费用包干价注：以上工程包验收合格，若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责。
六、工程质量技术要求：乙方严格按照现行施工规范和验收标准要求施工，必须达到砂浆饱满、大面平整、顺直、缝宽均匀、标高、符合设计要求，以及甲方现场施工管理人员发出的指令施工，质量达不到规范标准要求的，甲方现场管理人员一经发现，乙方应立即拆除和重新施工，其中耗材的相关费用及由此造成的工期延误，由乙方独立承担相关责任及费用，乙方不服从管理的应立刻清退出场并中止合同，产生的一切后果由乙方负责。
七、现场管理施工现场使用机械及工具由乙方负责，部分材料在30米之外甲方用机械转到施工现场，领出去的物件因施工班单方面造成损耗及丢失，施工方应负责修复和照价赔偿。
八、现场处罚制度承包必须服从发包方现场施工管理人员的管理，由于措施不当造成质量事故及原材料损耗时，甲方现场施工管理人员有权进行现场处罚处罚金（____元），乙方拒不签字时，由甲方做施工记录为准，结算时在工程结算款中予以扣除。
建筑工程施工劳务承包合同范本(3篇)
建筑工程施工劳务承包合同范本甲方：__________乙方：__________为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程数量：__________4.工程数量及内容：__________第二条工期1.开工日期：____年____月____日开工。
2.竣工日期：____年____月____日竣工。
3.总工期为：日历天____天。
4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。
第三条承包方式与工程造价1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。
清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。
包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。
除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。
4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。
住建部建设工程施工劳务分包合同6篇
住建部建设工程施工劳务分包合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1住建部建设工程施工劳务分包合同一、合同的缔结甲方（承包方）_____________________住所：_____________________________法定代表人(授权代表)：_______________电话：_____________________ 传真：____________________乙方（分包方）_____________________住所：_____________________________法定代表人(授权代表)：_________________电话：_____________________ 传真：_________________经双方友好协商，就乙方承揽甲方_____________________（项目名称）、分包_______________（项目名称）施工工程，采用分包方式，按照合同规定进行下列约定：二、工程范围及定额工时1.工程范围：按照《建筑工程施工合同》规定的材料、设备和技术标准要求安排施工人员参与施工工作。
2.定额工时：工程施工工时为______________小时，根据工程进度可以适当调整。
三、劳务合同的变更1.在工程施工中，劳务人员的合同变动（增减）的，应当由乙方提前向甲方报告。
2.变更合同的方式：书面通知。
3.变更合同的具体内容：人员数量、工时、工作范围等。
四、工程款项1.工程款项包括：工资、社会保险、职工福利、安全生产费用等。
2.工程款项支付方式：发票结算。
3.工程款项支付期限：按照劳务合同约定的期限支付。
五、工程保证1.甲、乙双方约定按照《建设工程质量管理》相应规定要求质量保证。
2.工程保修期限：六个月。
3.工程质量问题的解决方式：根据协商。
六、其他约定1.劳务人员的职业培训：乙方应按照国家相关规定进行劳工培训，提升施工技能。
2.甲、乙双方应当建立定期沟通交流机制，保障工程施工的顺利进行。
建筑劳务承包合同范本6篇
建筑劳务承包合同范本6篇篇1建筑劳务承包合同范本甲方：（委托人）地址：联系人：电话：身份证号：乙方：（承包人）地址：联系人：电话：身份证号：鉴于甲方拟委托乙方进行建筑工程劳务承包，经双方友好协商，达成以下合同：一、项目名称本合同所指建设工程项目为：二、委托范围1. 乙方接受甲方的委托，承接建筑工程劳务承包，包括但不限于人工、辅助材料等。
2. 乙方需按照合同约定的工程图纸、设计要求和工程规范，按时保质保量完成工程。
3. 乙方应确保工程安全施工，遵守劳动法规和相关规定，保障工人的劳动权益。
4. 乙方应按照施工进度及时提供工程进度报告，并接受甲方的监督。
三、工程价款1. 根据工程的性质、规模和难易程度，双方协商确定工程价款为人民币（大写）。
2. 工程价款的支付方式为：分期付款。
具体支付比例和时间由双方协商确定。
3. 甲方在支付工程价款时，应提供相应的发票和结算资料。
四、工程质量及保修1. 乙方应保证建设工程的质量符合国家相关标准和要求，并承担工程质量保修责任。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供不少于年的维修保养期，对工程中出现的质量问题及时进行修补。
3. 如工程质量问题属于乙方责任造成的，乙方应承担所有修补费用，包括但不限于人工、材料等费用。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任，并承担由此造成的一切经济损失。
2. 如果乙方未按时完成合同约定的工程，并无正当理由的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法完成，双方均免除责任，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、保密约定双方在履行合同过程中，涉及到的商业秘密及其他保密信息，应保密，不得向第三方透露。
否则，应承担相应的法律责任。
七、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁；仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
八、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完成并经甲方验收合格后终止。
建筑施工劳务合同范本8篇
建筑施工劳务合同范本8篇建筑施工劳务合同范本1发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。
临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。
3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如(内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。
室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖__装、楼梯扶手。
室内外回填土方等。
5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区__全围护和住房，排除外部干扰。
三、合同期处罚条款：1、年月________年____月____日完工。
2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。
属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电__装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。
(包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担)。
四、__伞生产，文明施工。
(一)__全生产1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的__全保证体系、严格按照《施工现场__全检查评分》G59-99、《建筑工程__全生产管理条例》等法律的要求进行施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工劳务承包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）身份证号码根据《中华人民共和国合同法》和建筑法及其他有关法律、行政法规，结合本工程的具体情况，经双方协商，特签订以下合同条款，双方共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、建筑面积：4、建筑层数及高度：5、结构类型：二、承包方式乙方根据甲方提供的本工程施工图和设计变更文件、图纸会审纪要内容，以包工不包料的方式承包该项目的土建劳务施工（含水电安装）。
（一）甲方提供的结施、建施、全套施工设计图纸工作范围说明及设计变更、图纸会审纪要内容均属乙方的承包范围，包干单价内所含工程承包范围如下：1、地基与基础分部：设计图纸基础内的模板、钢筋、混凝土、砖砌体的施工，说明：包括土方开挖、基底清理、平整、基坑抽水排水、基础土方回填、地基处理、基坑支护。
2、主体结构分部：包括混泥土结构（模板、钢筋、混泥土）、砌体结构（砖砌体、填充墙砌体（含拉接筋埋设）），及内外脚手架（脚手架、支模架均为钢管脚手架）搭设、拆卸（含脚手架的租赁费用），其中脚手架的搭设应通过监理、当地主管部门的验收。
3、建设装饰装修分部：包括设计图纸中包含的内外墙抹灰、外墙面砖、楼地面垫层、地面找平层、地板砖、面砖踢脚、地面花岗石、楼梯段方防滑砖（或花岗石）、水磨石楼面、栏杆水磨石压顶、内墙及厕所墙面砖和隔断隔墙、天棚抹灰、内墙及天棚双灰粉三遍（双飞粉为包工包料）以及门窗安装好后的收尾，不包括门窗，栏杆扶手及室内二次装饰装修工程。
4 建筑屋面分部：包括细石混泥土防水层、保温层、找坡找平、屋面排水、屋面防水、卫生间防水。
5 室外分部：包括建筑四周的明暗散水、化粪池、化粪池连接建筑物的排水、台阶坡道。
说明：不包括室外道路、绿化工程。
6 其他不包括的分部分项工程：消防、弱电、智能建筑、网络通讯、外墙节能保温。
7室内主体工程量（砼、砌体、抹灰）增减不予调整劳务工资（不含二次施工和装饰）。
（一）包干单价内劳务承包内容1包括木工、制模工、钢筋工、混泥土工、架子工、泥副工、油漆工、水电安装工、施工机械操作工，完成本合同第二条第（一）款1至5项工程承包范围的全部人工劳务工费及合同范围内的安全文明施工现场人工和施工所需机械设备等周转材料、施工用电用水材料以及劳务承包单位为完成该项工程任务所必需的生产、生活、办公用的临时设施、生产工具、模板工程所需的铁钉、铁丝、装模所用的螺杆，砼墙柱内螺杆套管以及钢筋制安所需的扎丝和电焊条，不包括砌围墙所需要的砖、水泥、砂子、装饰瓦和生产用电的总配电箱，但建设工地试块标养室的费用由劳务承包单位负责承担。
如该工程，由甲方购买的材料不能及时到位，乙方为保工程进度，经甲方同意后，代甲方购买的部分材料应在每层楼楼板浇完时，按甲方签证价结付给乙方）。
另外质量检测所需的样品，试块等的制作及送样也包含在乙方工作制内，但检测费用由甲方承担。
2 、本工程质量等级必须达到合格工程（指乙方承包部分）。
3 、本工程施工现场必须达到湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程（指乙方承包部分）。
4、其他承包内容为：4.1、工地必须安装2台物料提升机。
4.2、。
工地办工、生活用临时设施必须为符合要求的活动板房。
其中必须要有一间监理办公室、一间项目经理办公室、一间管理人员办公室。
三、承包价格1、按建筑面积贰佰捌拾陆元/m2，（建筑面积/平方米元）包干。
建筑面积的结算以设计图纸中所注明建筑面积为准。
2、本合同包干价外发生的工程量，其劳务承包费用双方协调决定。
3、合同签订后，乙方在2天内向甲方交伍万元履约保证金，该履约保证金在工程竣工后，如乙方按合同约定执行合同内容，甲方在7天内退还。
如乙方存在以下行为：①、未按照甲方要求的进度施工，造成中期进度大幅滞后计划进度时，每延误5天，罚款5仟元；②、多次返工或监理开具相近内容3份以上整改单时，罚款伍仟元；③、浪费施工用材料时，对甲方现场人员的要求不尊重，乙方要赔偿浪费施工用材料的费用，同时每次罚款壹千元；以上赔偿及罚款将从履约保证金中扣除。
4、乙方的劳务款项不负责任何税、费。
5、乙方不负责甲方及各职能部门、上级机关的招待费。
但因乙方原因，如安全检查、质量检查通不过引起而发生的费用，由乙方承担。
6、乙方出现重大事故或严重延误工期等情况时，甲方有权单方面解除合同，对乙方完成工程不做结算，其发生的民工工资与甲方无关，由乙方支付。
甲方保留追究权力。
四、付款方式1、基础工程完工时付给乙方按完成工程量的劳务部分百分之八十支付。
2、正负零以上的工程、附属工程按月进度支付，支付的金额为该月工程量的劳务部分百分之八十支付。
3、工程尾款在乙方完成合同约定的工程内容后，乙方承建的土建工程竣工验收合格后三个月内，双方按照本合同选定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
在尾款中扣除劳务结算总价款（含附属工程）的百分之三作为质保金。
一年保修期满，乙方所施工部分，无质量问题则一次退还（不计息）。
4、本合同为劳务总承包，设计工程量内不另外开具计时工，但甲方为配合业主，要求乙方进行劳务的，按实开具计时工，其安排增加的计时工在工程竣工验收合格后一并结算付清。
五、安全生产1、乙方必须严格按国家有关规程、操作规范进行安全生产，如果在施工过程中，因乙方的原因发生安全事故及给第三者造成损害均由乙方承担除保险公司赔偿外的全部责任及经济损失。
2、乙方在施工过程中出现安全事故，由此给甲方带来直接经济损失（如罚款等）或名誉损失，乙方要承担相应费用。
甲方将从劳务费中直接扣除。
同时乙方要无条件按照上级下发的通知整改到位，并全额承担发生的费用。
3、乙方已完成的工序在未交付甲方前，均由乙方责任保护工作，期间发生的损坏均由乙方负责。
（其他施工方在施工中损坏的均由甲方负责）。
4、乙方必须严格按照国家有关安全生产规范组织施工，主要操作人员要持证上岗。
六、工期1、本工程开工日期在2011年3月21日，竣工日期在2011年8月15日。
2、如因甲方资金、电、水、材料、图纸变更等原因引起停工，甲方应及时办理签证手续，工期顺延，（双方约定一个月内累计不超过三天者，不予办理签证计算损失和工期顺延），同时甲方应赔偿乙方因停工所造成的直接损失费（按元/天计算）。
3、因乙方自身原因造成工程延期完工，则按2000 元/天处罚，在工程结算时从履约保证金中扣除。
七、现场文明施工及工程质量要求1、乙方要严格按照湖南省建设厅颁布的现场文明施工有关规定操作，文明施工，保证本工程施工现场达到湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程。
2、乙方应严格按照国家有关施工操作规范和施工验收规范精心组织施工，接受建设行政主管部门及甲方工程代表、监理的监督和管理，确保工程质量达到湖南省优质工程的标准。
3、甲方及有关部门人员检查施工现场时发现有质量、安全不符合规范要求的，乙方应积极配合及时整改到位。
乙方要承担由此产生的所有费用，如甲方由此遭受相关部门罚款，将在乙方劳务费用中扣除相同金额。
八、组织机构1、乙方驻工地代表必须是甲方同意的劳务技术人员和施工人员。
2、所有该项目的管理、技术人员应有乙方项目部造册签章对号入座并附有各自有关证件。
3、乙方配备的骨干人员不力或与甲方工程管理人员不积极配合着者，甲方有权建议乙方加强教育直至调整。
4、乙方配备的正负项目劳务经理及技术负责人，在日常上班时间不得少于一人在现场，为加强施工的督促管理。
其他管理人员同样要坚守在岗，骨干人员三天不在岗，甲方则按第3条执行。
九、组织纪律1、乙方不得无故拖欠民工工资，如发生拖欠民工工资现象引发其他意外事件，则由乙方承担全部责任。
为平息事件，甲方有权代为支付合理的民工工资，代付的工资，甲方直接在乙方的劳务费中扣除。
乙方不的有异议。
如由此事件引起甲方遭受上级相关部门罚款，乙方要承担相应罚款。
2、工程施工现场范围内不许赌博、闹事、损坏公物、禁止打架斗殴。
十、双方责任甲方责任：1 负责三通一平（水压、电压必须满足施工要求）。
2 向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料，办理下列工作手续：各种证件、批件、规费，向乙方提供相应的水准点和坐标损失由甲方负责。
3 负责提供相应工程材料（砂石、水泥、石灰、钢筋、泵送商品砼、装饰材料以及其他建筑主材）。
4 协助乙方办理进场施工的有关手续并负责组织有关专项施工方案评审。
5 负责在该工程开工时组织工图会审及交底，提供六套施工图纸及其他有关资料，并负责督促施工进度与检查、监督工程安全、质量。
6 负责及时办理设计变更手续。
7 负责按合同规定的时间、方式支付工程款。
8负责调配材料及时供应到位，确保工程施工进度不受影响。
9负责提供搅拌场地、材料堆放场地。
10责与监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系，组织安排监督机构对工程的检查和验收。
乙方责任：1 按甲方要求的时间组织人员进场施工。
2根据施工进度计划组织施工，听从甲方的合理安排组织人员加班，确保工程进度按计划完成。
3乙方人员在施工过程中在保证工程质量的前提下，为甲方节约材料，严格按照配合比配置混凝土和砂浆。
4负责自身施工的外墙脚手架搭设，搭好后可供甲方其他队伍使用，拆除期限在乙方主体封顶后五个月之内，超出以后由甲方负责所有外脚手架租金及费用。
5负责合同之内的所有劳动工具与劳保安全用品的采购和使用。
6负责做好混凝土、砂浆、钢筋等各种材料试验的取样和送检工作（试验费由甲方负责，运费由乙方负责）。
7乙方施工人员进场后，乙方应按《中华人民共和国劳动法》与施工人员签订劳动合同。
8乙方在施工过程中应配合甲方的防水、弱电、消防、暖通等其他工种施工，不给甲方其他工种的安装工作带来困难和麻烦。
9加强员工政治思想教育，严格遵守规章制度，服从管理，违者由乙方自行辞退。
10负责因质量问题返工造成的全部损失，损失费用从乙方的劳务款中扣除。
11应安装2台施工升降机。
十一、其他1、本合同未尽事宜由双方共同协商解决。
2、本合同自签订之日起生效。
3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）甲方代表：（签章）乙方代表：（签章）日期：2011年月日。