上海市建设工程施工合同备案手册
上海施工备案合同协议书

上海施工备案合同协议书这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!上海施工备案合同协议书甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方拟进行一项工程(以下简称“工程”),为确保工程的顺利进行,明确甲乙双方的权益和义务,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程预算:____________二、甲方的权利和义务2.1 甲方应按照本合同约定的时间和金额向乙方支付工程款。
2.2 甲方应提供工程所需的场地、水源、电源等基础设施。
2.3 甲方应协助乙方办理与工程相关的审批手续。
2.4 甲方应按照约定时间交付工程进度款,延迟支付的,应按照同期银行贷款利率支付利息。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方应按照本合同约定的时间和质量标准完成工程。
3.2 乙方应确保工程的安全,遵守国家和地方的安全生产规定。
3.3 乙方应承担工程质量保证期内的一切质量问题,并负责维修、更换。
3.4 乙方应按照约定时间向甲方提交工程进度报告和相关资料。
四、合同价格4.1 本合同总价款为人民币(大写):____元整(小写):____元。
4.2 甲方支付工程款的方式如下:(1)合同签订后支付工程总价的30%作为预付款;(2)工程进度达到约定的比例后,支付相应比例的工程款;(3)工程验收合格后,支付剩余的工程款。
五、工期5.1 乙方应在本合同约定的工期内完成工程。
5.2 乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。
六、违约责任6.1 甲方未按照约定时间支付工程款的,应按照同期银行贷款利率支付利息;延迟交付工程进度款的,应承担相应的违约责任。
6.2 乙方未按照约定时间完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金金额为工程总价的0.5‰。
上海市建设工程施工合同备案手册

上海市建设工程施工合同备案手册
总包合同备案号: .
工程名称:。
工程地址:。
建设单位: .
总包单位:。
合同备案部门:。
起用日期年月日
结束日期年月日
施工分包合同、劳务合同备案一览表
网上受理编号:沪建合同01表
上海市建设工程勘察合同登记表
网上受理编号:沪建合同02表
上海市建设工程设计合同登记表
网上受理编号:沪建合同03表
上海市建设工程监理合同登记表
网上受理编号:沪建合同04表上海市建设工程造价咨询合同登记表
网上受理编号:沪建合同05表上海市建设工程招标代理合同登记表
网上受理编号:沪建合同06表上海市建设工程施工总包合同备案表
网上受理编号:沪建合同07表上海市建设工程施工分包合同备案表
分包合同登记号:
合同备案核销:
网上受理编号:沪建合同08表
上海市建设工程劳务合同备案表
劳务合同登记号:。
上海市建筑业管理办公室关于印发《上海市建设工程合同登记备案操作程序(试行)》的通知

上海市建筑业管理办公室关于印发《上海市建设工程合同登记备案操作程序(试行)》的通知
文章属性
•【制定机关】上海市建筑业管理办公室
•【公布日期】2006.08.28
•【字号】沪建建管〔2006〕第97号
•【施行日期】2006.08.28
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】建筑市场监管
正文
上海市建筑业管理办公室关于印发《上海市建设工程合同登记备案操作程序(试行)》的通知
沪建建管(2006)第97号
各区(县)建设交通委相关部门、各有关单位:
根据《关于改进本市建设工程合同登记备案方法的通知》(沪建建管[2006]第86号)要求,现将《上海市建设工程合同登记备案操作程序(试行)》印发给你们,保证本市建设工程合同登记、备案工作的顺利实施,并请及时将操作过程中存在的问题和建议反馈我办。
上海市建筑业管理办公室
二OO六年八月二十八日。
上海施工建设合同备案

上海市施工建设合同备案范文甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方建设项目施工建设事宜,达成如下合同,并备案:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程内容:____________________1.5 工程预算:____________________二、合同双方2.1 甲方(发包方)名称:____________________2.2 甲方(发包方)地址:____________________2.3 甲方(发包方)联系人:____________________联系电话:____________________2.4 乙方(承包方)名称:____________________2.5 乙方(承包方)地址:____________________2.6 乙方(承包方)联系人:____________________联系电话:____________________三、合同金额3.1 本工程合同总金额为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
3.2 合同金额包括:工程款、材料款、人工费、机械使用费、管理费、税金等。
3.3 合同金额的支付方式、支付时间及支付比例,按照双方约定的付款条款执行。
四、工程质量4.1 工程质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。
4.2 工程验收:工程完成后,甲方应组织验收,乙方应按照约定时间、质量标准完成工程。
五、工程期限5.1 工程开工日期:____年__月__日。
5.2 工程竣工日期:____年__月__日。
5.3 工程期限如有变更,双方应协商一致,并签订补充协议。
上海工程合同怎么备案

上海工程合同怎么备案我们需要了解什么是工程合同备案。
简单来说,工程合同备案是指工程建设单位和承包单位在签订合同后,必须按照相关法律法规的要求,将合同副本提交给建设行政主管部门或者其他有权机关存档的过程。
这一过程有助于相关管理部门监督工程的实施情况,确保工程质量和投资效益。
我们来看一份标准的上海工程合同备案范本。
请注意,以下内容仅供参考,具体合同内容及条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
h2上海工程合同备案范本/h2甲方(建设单位):_____________________乙方(承包单位):_____________________鉴于甲乙双方就_____________________项目(以下简称“本工程”)的建设达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_____________________2. 工程地点:_____________________3. 工程规模:_____________________4. 工程内容:_____________________5. 工期要求:_____________________6. 质量标准:_____________________二、合同金额本工程的合同总金额为人民币(大写)_____________________元整(¥__________)。
三、支付方式1. 预付款:甲方需在合同签订后___天内支付合同金额的___%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方应按约定时间支付相应款项。
3. 结算款:工程竣工验收合格后,双方应进行最终结算。
四、其他条款1. 违约责任:如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2. 争议解决:合同执行过程中发生的争议,双方应通过协商或提交仲裁委员会解决。
3. 附加条款:根据工程特点和双方需求,可以增加特殊条款。
五、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
六、合同备案本合同一式两份,甲乙双方各执一份,另一份报送至上海市建设行政主管部门备案。
上海施工工程合同备案手续

上海施工工程合同备案手续我们需要明确什么是施工工程合同备案。
简单来说,施工工程合同备案是指在建设工程开工前,由施工单位和建设单位依法签订书面合同,并将合同文本提交给相关建设行政主管部门进行登记的行为。
这一过程是确保双方权益、防范风险的重要法律手段。
让我们具体看看上海施工工程合同备案需要哪些步骤:1. 准备阶段:建设单位与施工单位需共同协商,就工程项目的具体内容、工程质量、工期、费用等关键条款达成一致,并形成书面合同草案。
2. 签订合同:双方在仔细审阅合同草案,确认无误后,正式签订施工工程合同,并由双方负责人签字盖章,确保合同的法律效力。
3. 材料准备:准备完整的备案材料,包括但不限于合同正本、项目批复文件、用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等。
4. 提交备案:将准备好的备案材料提交至上海市建设行政主管部门或其指定的机构进行备案审查。
5. 等待审核:提交的备案材料将由相关部门进行审核,确保合同内容符合国家法律法规及行业标准。
6. 完成备案:一旦审核通过,相关部门会发放施工工程合同备案证明,标志着合同备案手续正式完成。
一份标准的上海施工工程合同应该包含哪些内容呢?一般来说,合同应当包括以下主要条款:- 合同双方的基本信息,包括名称、地址、法定代表人或者委托代理人等;- 工程项目的基本情况,如工程名称、工程地点、工程规模、设计标准等;- 工程的质量要求和验收标准,明确质量目标和验收程序;- 工程的施工期限,包括开工日期和竣工日期;- 工程造价及支付方式,详细列出工程款项的计算方法和支付时间;- 违约责任,对双方违反合同约定的责任进行明确;- 争议解决方式,约定双方如何解决可能出现的争议;- 其他必要的补充条款,根据项目特点可能需要增加的特殊约定。
值得一提的是,施工工程合同备案不仅是法律的要求,也是保障工程质量、维护市场秩序的有效手段。
因此,无论是建设单位还是施工单位,都应该严格按照规定办理备案手续,确保合同的合法性和有效性。
上海建筑施工合同备案流程

上海建筑施工合同备案流程一、概述上海市建筑施工合同备案是指在上海市进行建筑施工活动的企业,根据《上海市建筑施工合同备案管理办法》的规定,向上海市建设行政管理部门备案施工合同的行为。
施工合同备案有利于规范建筑市场秩序,保障工程建设质量、安全、进度和投资控制,维护合同双方的合法权益。
二、备案条件1. 承包商须具备与施工项目相应的资质等级和安全生产许可证。
2. 发包方和承包方应当是依法设立并有效存续的企业或者其他组织。
3. 施工合同应当符合国家法律、法规和上海市相关规定。
三、备案材料1. 施工合同正本。
2. 承包商营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本。
3. 发包方营业执照副本或者其他组织合法身份证明文件。
4. 合同双方授权代表身份证明。
5. 施工项目批准文件、规划许可证、施工许可证等。
6. 其他需要提供的材料。
四、备案流程1. 合同双方在签订施工合同后,应当及时向上海市建设行政管理部门备案。
2. 备案申请人应当向上海市建设行政管理部门提交备案材料,并对材料的真实性、合法性负责。
3. 上海市建设行政管理部门应当在收到备案材料后的5个工作日内,对材料进行审查。
符合条件的,出具备案凭证;不符合条件的,一次性告知备案申请人需要补正的材料或者不予备案的理由。
4. 上海市建设行政管理部门对备案施工合同实行年度核查,核查内容包括但不限于合同履行情况、工程质量、安全、进度和投资控制等情况。
5. 合同双方在施工过程中发生合同纠纷的,可以先尝试协商解决;协商不成的,可以向上海市建设行政管理部门申请调解或者仲裁。
五、法律责任1. 违反本办法规定,未办理施工合同备案的,由上海市建设行政管理部门责令改正,并处1万元以上3万元以下的罚款。
2. 违反本办法规定,提供虚假材料办理施工合同备案的,由上海市建设行政管理部门责令改正,并处3万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
六、总结上海市建筑施工合同备案是上海市建筑市场管理的重要环节,对于规范建筑市场秩序、保障工程建设质量、安全、进度和投资控制具有重要意义。
上海施工工程合同备案

上海施工工程合同备案一、合同双方信息合同中应明确标明合同双方的基本信息,包括甲方(发包方)和乙方(承包方)的名称、地址、法定代表人、联系方式等。
这些信息的准确无误是后续合同履行和法律追责的基础。
二、工程项目概况详细描述工程项目的基本情况,如工程名称、项目地点、建筑面积、结构类型、层数、工程投资估算、资金来源等。
这部分内容为合同双方提供了共同认知的项目框架。
三、合同金额及支付方式合同中应明确列出合同金额,包括预付款、进度款、结算款等各项费用的支付条件和时间节点。
支付方式应详细说明,如银行转账、支票支付等,以及相关的支付证明文件要求。
四、工期与竣工日期明确规定工程的开工日期、竣工日期以及可能影响工期的因素,如设计变更、不可抗力等。
同时,应当说明延期责任及相应的违约赔偿条款。
五、质量要求合同中要详细规定工程质量标准,包括施工工艺、材料使用、验收标准等,并明确不合格工程的处理办法和返修责任。
六、安全生产与环保要求强调安全生产的重要性,明确双方在安全生产管理中的职责和义务。
同时,提出环保要求,确保施工过程中符合环保标准和规定。
七、变更与索赔对于工程设计变更、额外工作等可能导致合同变更的情况,应提前约定处理流程和索赔机制。
八、争议解决方式合同中应预先约定争议解决的方式,比如协商解决、调解、仲裁或诉讼等,以便在出现分歧时能够高效解决问题。
九、其他条款包括但不限于保修条款、保险责任、知识产权保护、合同终止条件等其他必要内容。
十、附件合同应附上所有相关的附件,如工程设计图纸、技术规范、施工许可证等,以增强合同的完整性和执行力。
在签订合同前,双方应充分沟通,确保每一项条款都能得到充分的理解和一致的认可。
合同一经签署,即具有法律效力,任何一方违反合同条款都将承担相应的法律责任。
因此,建议在签订正式合同前,由专业律师进行审核,以确保合同的合法性和有效性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
上海市建设工程施工合同备案手册
总包合同备案号: .
工程名称: .
工程地址: .
建设单位: .
总包单位: .
合同备案部门: .
起用日期年月日
结束日期年月日
施工分包合同、劳务合同备案一览表
合同备案核销:
网上受理编号:沪建合同01表
上海市建设工程勘察合同登记表
网上受理编号:沪建合同02表
上海市建设工程设计合同登记表
网上受理编号:沪建合同03表
上海市建设工程监理合同登记表
网上受理编号:沪建合同04表上海市建设工程造价咨询合同登记表
网上受理编号:沪建合同05表上海市建设工程招标代理合同登记表
网上受理编号:沪建合同06表上海市建设工程施工总包合同备案表
网上受理编号:沪建合同07表上海市建设工程施工分包合同备案表
网上受理编号:沪建合同08表
上海市建设工程劳务合同备案表。