保证金协议书
保证金协议书
甲方：
乙方：
为保证乙方能够及时适当地履行双方签署的《合作经营合同》或《租赁合同》，乙方同意按照下列约定向甲方交纳履约保证金：
一、保证金标准
按照双方合同约定的保证金总额为人民币（大写）元
二、保证金的支付方式及时间
支付方式：□现金□支票；支付时间： 20 年月日之前。
三、保证金的用途
（1）保证金用于赔偿乙方商品在甲方商店中销售期间及停止销售后出现的因为乙方商品质量或服务的投诉索赔给甲方造成的损失；
（2）保证金用于支付因乙方违反本协议或双方约定的其他事项而应支付的违约金或赔偿金。
四、如出现本协议第三条中约定的情况，甲方可先行从保证金中扣划相应金额，并通知乙方
补足保证金金额，乙方应于接到甲方通知后七日内补足保证金金额。如保证金金额不足以抵扣乙方向甲方支付的费用、违约金、赔偿金等款项，乙方应在七日内补足应支付款项并按本合同约定金额补足保证金。逾期，甲方有权从未结货款中直接扣划相应金额的款项以补足应支付款项和保证金。
五、从乙方商品停止在甲方商店销售日（乙方对其销售的商品承诺有服务期限的，至服务期
限届满日）起满三个月后，甲方视情况开始向乙方返还剩余保证金，但甲方应于90日内完成返还。
六、本协议作为甲、乙双方所签署年度合同之补充协议，有效期随年度合同顺延。
七、本协议经双方盖章生效。
甲方签署人：乙方签署人：
（盖章）（盖章）
日期：20 年月日日期：20 年月日
建设工程“质量保证金”监管协议书
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建设工程“质量保证金”监管协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托方_________甲方 开户银行_________乙方 建设单位_________丙方 根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神，为加强_________市建设工程质量保证金管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。 经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程质量保证金专户。 为明确三方责任和义务，由三方共同签署建设工程质量保证金管理协议如下 1．甲方委托乙方为丙方开设建设工程质量保证金专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将质量保证金，存入乙方，乙方为建设项目设立质量保证金专户，并在交款通知单回执上签章。 2．丙方交存的质量保证金只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。 3．建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从质量保证金中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4．工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的质量保证金返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。 乙方必须接到甲方出具质量保证金返还书面通知，才可将质量保证金拨付工程承包单位。 5．乙方未接到甲方出具质量保证金返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用质量保证金的，乙方负责由此引起的所有法律责任。 6．本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。 7．本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。 甲方签章_________
履约保证金合同范本
履约保证金合同范本 履约保证金合同范本【范本一】：履约保证金合同 甲方： 乙方： 本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于年月日签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 () 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。 第六条乙方向甲方提供履约保证金后， 甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 第七条争议的解决 本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条其他 本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。 甲方（盖章）：
施工质量保证金协议书
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 施工质量保证金协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）项目名称：为保证工程质量，依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准，经友好协商签订如下协议： 一、本工程实行施工质量保证金制度，保证金额度为计大写: 伍仟万元整小写：5000 万元人民币。 二、施工质量保证金在签订合同时交纳，在工程竣工验收合格后 返还质量保证金。 三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金（施工质量保证金扣减经甲方和监理签字即生效）: 1、违反施工工序、施工操作工艺规程，导致工程质量下降或不符合规 范要求，或造成潜在的工程品质降低，乙方必须及时整改，同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误，则乙方须承担全部责任。 2、施工用材料、成品、半成品无出厂证明和质量证书，使用前未进行 试验检验，或检验不合格，而施工中已使用的， 经查出后须立即更换合格材料，同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造成损失由乙方承担。 3、使用代用材料未经甲方、监理同意，造成工程质量降低， 或延误工期，扣减施工质量保证金，同时乙方承担所发生的一切费用及责任。 4、施工现场出现质量事故，未按合同规定时间上报甲方、监理，或自 行处理的，扣减施工质量保证金，承担一切责任及费用。
5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责，施工过程中 对所有分包施工单位进行管理，积极配合。如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求，扣减施工质量保证金，承担一切责任及费用。 6、其它未按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出指令施工的， 造成施工质量、成品、半成品、材料质量不合格的，扣减施工质量保证金，承担一切责任及费用。 7、施工过程中乙方偷工减料与样品不符每发现一处，扣减（不 少于5000元）施工质量保证金，同时甲方有权将乙方清除施工现场。 8、乙方的施工进度缓慢，较严重影响到其他工序施工，扣减施工质量 保证金，承担一切责任及费用。 9、施工过程甲方、监理检查发现的工程质量问题未按甲方、监理规定 时间内整改完成，扣减施工质量保证金，承担一切责任及费用。 10、工程验收发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完 成，扣减施工质量保证金，承担一切责任及费用。
买卖合同协议书格式
买卖合同协议书格式 买卖合同是有偿合同。买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人移转标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。那么签订买卖合同协议书需要注意什么呢?以下是整理的买卖合同协议书，欢迎参考阅读。 买卖合同协议书范文一 立货样买卖契出卖人______商行负责人______称为甲方，同承买人______商店主______称为乙方，兹为______货物买卖，经双方同意议定条件如下： 第一条乙方向甲方订购______货物，如协议成立同日由甲方交付货样同品同种类同质的货物______件，甲方应于______日内义付乙方。 第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于______日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除协议。 因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。 第三条因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。 第四条本件买卖货款议定每件人民币____仟______佰元共人民币______万______仟______佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除协议。 因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条乙方预知届期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交货。倘甲方不同意时，得为契的解除如有损害亦可请求赔偿。 第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖协议，甲方无异议。因此，乙方致受有损害者，更得请求赔偿。 第七条货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除协议等情况。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 卖方(甲方)：______________ 身份证号：__________________ 地址：______________________ 买方(乙方)：______________ 身份证号：_________________ 地址：_____________________ ________年________月______日 买卖合同协议书范文二 出卖人(甲方)：身份证号码： 买受人(乙方)：身份证号码： 房屋买卖合同卖方:__________________________________(以下简称甲方) 买方:__________________________________(以下简称乙方) 甲乙双方本着诚实信用、平等、公平的原则就甲方集资建房权利义
授权保证金合同协议书范本 标准版
甲方（授权方）： 法定代表人： 乙方（被授权方）： 法定代表人： 经甲、乙双方友好协商，双方就授权保证金事宜，达成如下合同： 一、乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后，甲方向乙方提供网络代理商授权证书，同时乙方向甲方交纳授权保证金人民币元，作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。 二、甲方收取授权保证金后，给乙方开具市场保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。 三、授权保证金不计息，双方合作授权证书终止后，按第六条规定，甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。 四、乙方若因主观原因造成经营不善，需要提前终止双方合作并退还授权保证金的（不违反第六条规定）。乙方可向甲方提出书面的终止申请并要求退还授权保证金。 五、乙方向甲方提货金额累计达到人民币元（以合同书签订日算起），在不违反第六条规定前提下，可向甲方提出书面申请退还全额授权保证金。 六、如果出现下列情况之一，甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金： 1、在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时，甲方将扣罚全部授权保证金； 2、在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品，甲方将扣罚全部授权保证
金。 七、在本合同履行当中，如果遇到争议，双方应当友好协商解决；如果协商不成的，任何一方可以诉诸合同签订地之有管辖权的法院予以解决。 八、本合同作为授权证书的附件，连合同一起执行并具同等法律效力。 九、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 乙方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）：
质量保证金协议范本
编号：_____________ 质量保证金协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系，并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险，本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则，甲乙双方经过友好协商，达成以下协议： 1.乙方提供甲、乙双方20XX年所发生货款总数平均值的30%作为质量保证金由甲方保管，且质量保证金最低不少于RMB10000.00元，具体标准如下： 甲方根据乙方的供货品质状况，按照以下标准设立质量保证金： A.年度业绩评定A级，且在月度评定均在B级以上，质量保证金比例15%; B.年度业绩评定B级，且在月度评定均在C级以上，质量保证金比例20%; C.年度业绩评定C级或以下，质量保证金比例30%; 2.以上质量保证金由甲方在20XX年XX月份应付乙方款项中扣除。 3.质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题，并承担因乙方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。 4.乙方同甲方合作期间，如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成甲方损失的情形，甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金，同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议，直至追回甲方的损失。 5.乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任，当由于乙方品质问题导致的损失超过质保金金额时，乙方需承担超过的损失。 6.当乙方采用质保金弥补甲方的损失时，需在事情处理完毕一月内重新补足质保金，否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7.当乙方向甲方连续供货达1年，且供货品质标准达到第1项降低要求的，乙方
材料买卖合同协议书范本
材料买卖合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日甲方（需方）： 乙方（供方）：
签订地点： 甲方因承担_____ 公路工程施工任务，现向乙方购买一定数量、质量符合甲方施工工程设计文 件及施工技术规范要求的_______ 材料，为明确双方的权利、责任和义务，经甲乙双方共同协商， 按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，签订本合同，双方共同遵守。具体合同条款如下： 一、材料产地：______ 。 二、材料名称及规格 三、数量 1、甲方向乙方购买的各种规格名称材料数量分别为：各种规格名称材料最终数量以甲方所承担工程的实际需求量（包括甲方工程变更增、减数量）为准。 2、甲方因设计变更，需要增加或减少订货数量，须提前_____________ 天书面通知乙方。 3、若乙方超出上述总数量或当月数量向甲方供应材料，甲方有权单方面决定收购或不予收购，由此造成的一切损失由乙方自行负责。 四、材料价格 1、 __ 规格的____ 材料到场（甲方收料场地）单价为：Y （大写： _ ）。其中出厂价 （含装车费）为：Y ；运费（含卸货费）：Y。除此之外，甲方不再承担其它任何 费用。 2、 __ 规格的____ 材料到场（甲方收料场地）单价为：Y （大写： _ ）。其中出厂价 （含装车费）为：Y ；运费（含卸货费）：Y。除此之外，甲方不再承担其它任何
费用。 以上单价中包含原材料费、加工费、矿产资源税（费）、江河管理税（费）、营业税、便道便桥费、过路过桥费、装卸费、运输费、安全费、管理费、利润、税金、损耗和其它损失费用及风险费用等。 五、质量要求 乙方所供材料应符合甲方所承担的_________ 工程设计文件及相应施工技术规范的要求。其主要质 量技术指标如下： 1、 2、 六、质量检测方式 甲方随时或定期派质检人员对进场材料进行质量检测，经检测不合格的材料，甲方工作人员有权拒绝收货并责令清运出场，由此造成的经济损失由乙方承担。如甲乙双方因检验结果发生争议，由甲方驻地监理部门最终检验确认。 七、交货时间、地点及收货计量方式 1、供贷期限：______ 。各种规格名称材料分月供应量为： 2、交货地点：______ 。 3、乙方在组织材料的生产过程中，应将生产的合格材料及时转运至甲方收料地点或安全处，防止遭受洪水等自然灾害损失。生产及运输过程中造成的一切损失由乙方自行负责。 4、收货计量方式 双方确认数量后，应立即填写签认收料单作为结算货款的凭据。收料单必须由双方专门指定的人员填写签认。其它人员填写签认的收料单及涂改无效。 八、货款结算与支付方式乙方每月凭甲方指定人员填写签认的有效收料单到甲方材料管理部门结算上月21 日至当月20 日货款，并提供已结算货款总额的正式有效的税务发票。当月结算货款在 ______ 支付%， 余款在合同全部履行完毕后________ 月内付清。所有货款均通过转账或汇付至乙方银行账户。 九、违约责任按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
履约保证金合同协议书范本 销售合同
编号：_____________履约保证金合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 法定代表人： 地址： 乙方： 法定代表人： 地址： 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。 第三条、保证金额 乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，金额为人民币大写（￥）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。 第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足
保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。 第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。 第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。 第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）： 年月日年月日 合同签署地：
施工质量保证金合同协议书范本正式版
编号：_______________ 施工质量保证金协议书 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
发包人：_______________________________ （以下简称甲方） 承包人：_______________________________ （以下简称乙方） 项目名称：______________________________ 为保证工程质量，依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准，经友好协商签订如下协议： 一、本工程实行施工质量保证金制度，保证金额度为计大写：_________ 元整，小写：___________ 元人民币。 二、施工质量保证金在签订合同时交纳，在工程竣工验收合格后返还质量保证金。 三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金（施工质量保 证金扣减经甲方和监理签字即生效）： 1、违反施工工序、施工操作工艺规程，导致工程质量下降或不符合规范要求，或造成潜在的工 程品质降低，乙方必须及时整改，同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误，则乙方须承 担全部责任。 2、施工用材料、成品、半成品无岀厂证明和质量证书，使用前未进行试验检验，或检验不合格， 而施工中已使用的，经查岀后须立即更换合格材料，同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造 成损失由乙方承担。 3、使用代用材料未经甲方、监理同意，造成工程质量降低，或延误工期，扣减施工质量保证金，同时乙方承担所发生的一切费用及责任。 4、施工现场岀现质量事故，未按合同规定时间上报甲方、监理，或自行处理的，扣减施工质量保证金，承担一切责任及费用。 5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责，施工过程中对所有分包施工单位进行 管理，积极配合。如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求，扣减施工质量保证金，
(协议书)旅行社质量保证金存款协议书
旅行社质量保证金存款协议书 为加强对旅行社质量保证金的管理，根据《旅行社条例》规定，旅行社和银行就旅行社质量保证金（以下简称?保证金?）管理事项达成以下协议： 一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金，除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外，任何单位和个人不得动用保证金。 二、银行对旅行社存入的保证金，按照 ? 年定期、到期自动结息转存方式管理，中途提取的部分按活期结息，全部利息收入归旅行社所有。 三、旅行社不得将保证金存单用于质押，银行应在出具的存单上注明?专用存款不得质押?字样。 四、保证金支取按照如下方式执行： （一）旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额 ??等原因，需要支取保证金时，银行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》等有关文件，将保证金直接退还给旅行社。 （二）发生《旅行社条例》第十五条规定的情形，银行应根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》，经与旅游
行政管理部门核实无误后，在 个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅游者支付。 （三）发生《旅行社条例》第十六条规定的情形，银行根据人民法院判决、裁定及其他生效法律文书从旅行社保证金账户中扣取。 （四）非以上规定的情形而出现保证金减少，银行应承担补足责任。 按照第（一）、（二）、（三）项规定的方式执行时，对超出旅行社缴存保证金数额的，银行不承担任何支付义务。 五、旅游行政管理部门、人民法院依据《旅行社条例》规定，划拨保证金后 个工作日内，银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政管理部门。 六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份，分别发送给旅行社和许可的旅游行政管理部门。 七、本协议一式两份，旅行社和开户银行各存一份，复印件送许可的旅游行政管理部门备案。 附注一：存款原因（选择其一）： 、新设立（√）； ?、业务变更增存（ ）； 、设立分社增存（ ）； 、旅游行政管理部门划拨补交（ ）。存款金额：人民币贰拾万元正 小写：￥ ????????
种子买卖合同协议书范本 最新
编号：_____________种子买卖合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
卖方（甲方）：____________________ 买方（乙方）：____________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国种子法》及相关法律法规规定，为明确双方权利义务，经双方协商一致，达成如下协议。 第一条标的、数量、价款 第二条质量要求 第三条检验检疫 双方应按照国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理种子检验检疫。
第四条交货方式及期限 选择下列第种方式执行： 1．合同签订后，在签约地点当场交货。 2．甲方于年月日送货到指定地 点，运费由方承担。 3．乙方于年月日到指定地 点提货。 4．其他交货方式及期限。 第五条包装与运输 1．包装要求。 2．运输方式。 3.运输费用由方承担。 第六条付款方式及期限 选择下列第种方式执行： 1．合同签订后，乙方支付甲方定金元；甲方交货后，乙方 于年月日支付价款，定金抵作价款或者返还。乙方 付款后，甲方应当开具销售凭证。 2．合同签订后，乙方在签约地点当场支付价款，甲方应当开具销售凭证。 3．其他付款方式及期限。 第七条验收 1．乙方应对种子进行验收，如发现种子数量、质量（发芽率、净度、含水量）不符合合同约定，应在日内提出异议；如发现种子纯度不符合合同约定，应在日内 提出异议，甲方应在日内处理。 2．双方对种子同时取样、各自封存，样品保存至生产收获。
保证金协议书范本
保证金协议书范本 甲方（采购代理机构）:xx 市政府采购中心 乙方（供应商）: 为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目, 简化投标保 证金交纳, 退还手续, 提高采购效率, 依据《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商, 在平等自愿的基础上, 就预存保证金的有关事宜达成协议如下:第一条预存保证金金额, 收取,退还 1. 乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元, 作为参加甲 方组织的政府采购项目的诚意保证. 2. 乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金. 甲方收到 乙方预存保证金后, 向乙方出具收据并发放一张”预存保证金卡”. 3. 办理退还预存保证金手续时, 乙方应书面向甲方提出并退回”预存保证金卡” . 甲方在确认乙方手续齐全后,5 个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金. 预存保证金所孳生的 利息全部上缴xx 市财政. 第二条预存保证金的使用和管理 1. 除采购文件另有规定外, ”预存保证金卡”作为乙方参与甲方组
织的政府采购项目时递交投标文件的凭证, 无须另行交纳投标保证金; 双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减. 2. 个别特殊或采购金额较大的项目, 甲方有权在采购文件中规定”不接受预存保证金卡” , 乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金. 项目结束后, 甲方依法退回该项目保证金. 3. 乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时, 甲方依法扣减预存保证金, 并上缴xx 市财政. 乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足, 否则, 乙方的”预存保证金卡”失效. 4. “预存保证金卡” 仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用, 乙方不得转借,出租, 抵押或用于其他用途. 5. 甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的”保证金专用账户” , 按国家有关法律法规进行管理和使用, 不得挪作他用. 第三条争议解决方式 本协议发生争议, 由双方协商或由政府采购监管部门调解解决; 协商或调解不成, 双方同意向xx 仲裁委员会申请仲裁. 第四条协议生效和期限 1. 本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效.XX 年
正式的建设工程质量保证金监管协议书.doc
正式的建设工程质量保证金监管协议书【协议书】 委托方：_________（甲方）开户银行：_________（乙方） 建设单位：_________（丙方） 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下： 1．甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。 2．丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。 3．建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4．工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不
存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5．乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。 6．本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。 7．本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。 甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________ _________年____月____日_________年____月____日 签订地点：_____________ 签订地点：_____________ 丙方（签章）：_________ _________年____月____日 签订地点：_____________ 附件： 建设工程项目“质量保证金”开户通知书（回执） 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管
保证金协议书范本大全
保证金协议书范本大全 保证金协议书范本1 一、合同双方当事人： 出让方(以下简称甲方)： 受让方(以下简乙称)： 根据《合同法》相关规定，经甲乙双方友好协商，拟定以下合同： 二、转让公司的基本情况： 本次转让为甲方将所属的，该公司账面价值万元，评估价值元，涉及职工安置人，涉及银行债权元。该公司转让行为已经同意。 三、职工的安置 本合同公司转让时所涉及职工的安置，经甲、乙双方约定并报批复同意，按如下方式处 理： 1、甲方转让公司的人员由甲方自行安置，与乙方无关。
2、甲方转让公司的人员在外发生的一切违法行为由甲方自行承担，与乙方无关。 四、债权、债务处理 1、因甲方转让公司遗留的一切债权、债务由甲方自行承担，与乙方无关。 五、公司转让及价款支付情况 转让价款为人民币(大写) 元，双方约定在日内，乙方(①一次、②分期)通过指定的账号将合同价款付清。 采用分期付款的,乙方以为保证条件，分次,分别在日内付清。 六、产权交割 乙方通过产权交易中心的指定账号支付合同价款或首付款后，甲方将编制好的《产权转让交割单》提交给乙方，由乙方凭此清单逐项核对与验收，核对无误、验收完毕后，由甲、乙双方及其经办人员在该清单上盖章、签字方视为交割完成。 七、税费负担 经甲、乙双方约定，本次转让所涉及的税费按如下方式处理： 八、争议处理
在本合同履行过程中，甲、乙双方发生争议，经协商无效时，当事人可以向产权交易机构申请调解，也可以依合同的约定双方选择(①依法向所在地仲裁机构申请仲裁;②依法向所在地人 民法院起诉)。 九、违约责任 1、乙方在报名受让时,通过产权交易中心交付保证金人民币(大写)元。当合同履行后，乙方交付的保证金退还给乙方或抵作价款。当乙方不履行合同的约定，则无权要求返还保证金;若甲方不履行合同的约定，应当向乙方支付相当于乙方交付保证金数额的补偿;若甲、乙双方要求解除合同的，保证金扣除乙方相应交易费用后返还给乙方。 2、乙方未能按期支付本合同公司的价款，或者甲方未能按期交割本合同公司，每逾期一日应按逾期部分金额的%，向对方支付违约金。 3、一方违约给另一方造成直接经济损失，且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时，违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。 十、合同的变更和解除 当发生下列情况之一时，可以变更、解除合同：
工程质量保证金合同协议书范本
编号： 工程质量保证金协议 甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 签订日期：_____ 年____ 月 ____ 日甲方：
乙方（施工方）： 甲、乙双方就_____________________________________________ 工程质量保证金事宜，经协商，达成协 议如下： 1．就 ________________________________ 项目，乙方作为施工单位，应于合同签订、收到甲方支付 的项目政府补贴资金_____________ 万元，将补贴资金的10%即_________________________ 元作为工程质量保证金，甲方收到该保证金后应向乙方出具收条，工程质量保证期为两年，甲方每年返还乙方5%即元。 2．乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。 3．工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。 4．工程质保期满后3 日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付（如有）部分后的余额返还乙方。 5．甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。 6．未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方 所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7．本协议一式四份，甲、乙方各执两份，经双方签字或盖章后生效。
QQ买卖合同协议书范本
编号：_______________ 买方：___________________________ 卖方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
日期: 卖方：姓名 __________ 性别_ _住址 身份证号 ________________________ 买方：姓名__________ 性别_ _住址 身份证号 ________________________ 双方经协商达成了以下协议: 一 交易内容 以上双方就 QC 号码 ________________________ 达成协议：买方于 ____________ 年 _________ 月 日与卖方交易虚拟物品 （深圳腾讯公司 QQ 号码 ）总价值达 人民币。号码自此成交后使用权变更为买方所有， 卖方有义务在号码的使用安 全方面提供一切原始的注册资料 （早期的历史资料也可以），一旦日后号码岀现争议 （被申诉或者 被盗，丢失）需卖方帮助申诉找回号码。 交易方式 当面签订购买协议，扫描卖方身份证件，提 供卖方证件申请的银行卡号， 身份证复印件.手机号码.将号码的历史资料（早期资料）包括注册的 地点，号码注册方式，历史密码和开通业务，证件等 ！ 二 此QQ 包终身申诉，如以后岀现争议，如果查岀是卖家申诉他将 ________ 倍赔偿。（如果买 家恶意在号码没出现申诉状况无理找卖家麻烦，赔偿号码的 ________ 倍价钱作为卖家的精神损 失费） 三此协议书将有法院受理。 四如果买家将此QQ 号码所有使用权转让给其他人后， 岀现申诉争议（被申诉或者被盗，丢失）， 卖家不 负担任何责任。但是被盗了卖家有权利协助买家找回 五 此协议自双方签字之日起生效。 六交易附件卖方身份证件.双方签字的协议或者收据等 卖方签字: 第2页共3页
【关于押金协议书范例表现模板】押金协议书范本
【关于押金协议书范例表现模板】押金协议 书范本 押金协议书指的是合作双方本着诚实守信，互惠互利，共同发展的原则，为明确双方的责任和义务，保障双方的合法权益就关于押金事宜上协商一致所签订的协议书。下面是X给大家整理的一些关于押金协议书的范例，希望对大家有用。 押金协议书范例篇一 物业押金协议书 甲方： 乙方：胶南市易通热电有限责任公司g 按照及其它相关法律、法规、遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，就乙方在甲方管理的敷设热力管道、更换阀门及维修其它供暖设施等事宜，签订协议如下： 1、甲方同意乙方在其管理的管道敷设及维修施工。 2、管道敷设及维修施工完毕后，道路及人行道板由乙方负责按照甲方标准进行恢复。 3、工程开工前，甲方负责指明该区域的地下管线走向。若已指明后，乙方仍将地下管线破损、污染的，由乙方负责修理并承担经济损失。
4、乙方在施工过程中，应服从甲方管理，不得影响居民的正常生活，施工现场保持卫生、清洁。 5、甲方负责工程过程中的全程协调工作，确保不出现居民阻扰施工等现象。 6、乙方交给甲方保证金XXXXX(XXXXX整，工程完工三个月后，若无质量问题，甲方全额返还保证金;若开工后出现居民阻拦造成无法施工的，甲方应在三个工作日内全额返还保证金。 7、本合同未尽事宜，双方协商解决。 8、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。 甲方(盖章)：乙方(盖章) 甲方代表：乙方代表： 20XX年X月XX日 押金协议书范例篇二 乡村弹石道路使用押金协议书 甲方：莲池乡农村公路管理所 (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 由于乙方在莲池乡秧渔河小组旁的山坳中修建石场，为部分在建项目供应石料，乙方需使用甲方辖区内的乡级弹石路作为运料通道。为了支持企业的发展及地方的建设，甲方同意乙方使用辖区内乡级弹石道路。根据从源头治超的规
保证金协议模板
精心整理 合作协议 编号：甲方: 身份证号： 地址： 电话： 乙方：XXX 1. 2. 3. 4. 5.甲方推荐的借款人正常履约完毕后，甲方可向乙方申请退回该笔保证金，但如甲方推荐得其他借款人存在违约的，乙方有权将该笔保证金按本协议约定优先用于保证其他借款人的正常履约，剩余部分予以退还。 6．如甲方未履行对借款人的尽职调查或甲方变造、伪造借款人各类信息（包括但不限于身份证、户口本、结婚证、房产证、收入证明、公积金信息，以及工作单位及住所现场核实照片等）的，甲方须缴纳等同于该笔借款合同金额的保证金，乙方有权扣收等同于该笔借款合同金额的保证金，无需通知甲方。
7.乙方指定保证金账户为，开户银行名称：XX银行XXXX支行；开户名：XXXXX ；账号：XXXXXXXXXXXXXXXXX 。 第二条争议的处理 1.本协议在履行过程中如发生争议，由争议各方友好协商解决，如协商不成的，任何一方都可向本协议签订地人民法院提起诉讼。 第三条费用的承担 1.因办理本协议相关事项而产生的手续费、律师费等费用均由甲方承担。 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 本协议签订地：XXXX市XXX区本协议签订日期:年月日 附件一： 保证金承诺函 编号： 胡珏： 鉴于我方推荐的身份证号码为: 的借款人已与你签订编号为: 的借
款合同，根据我方与你方签署的编号为：的合作协议，我方自愿在放款前缴纳保证金人民币（大写）元至你方指定账户。 该笔保证金用于保证： 1、我方推荐的所有借款人履行其借款合同，该保证范围为借款合同项下约定的全部借款本金、利息、逾期利息、违约金，以及出借人为实现债权而支出的一切费用，包括但不限于诉讼费、财产保全费、公证费、差旅费、律师费、执行费、评估费、拍卖费等。 2、我方已经根据你方要求落实现场尽职调查，我方提供的各项信息均真实有效。
五金材料买卖合同协议书范本 标准版
编号：_____________五金材料买卖合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
买方：（以下简称甲方） 卖方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，甲乙双方经充分协商，特订立本合同。 第一条名称、品种、规格和质量： 1.名称、品种、规格、单价、金额： 序号名称规格单位数量单价金额 合计（大写）： 2．质量，按下列第（3）项执行： （1）按照____________标准执行。 （2）按样本，样本作为合同的附件。 （3）按双方商定要求执行，具体为：乙方所供应材料质量必须满足国家相应规范及标准要求，若因乙方供应材料质量不能满足甲方要求，乙方自行将不合格材料清出施工现场；乙方供应材料的数量、进场时间、到达地点等不能达到甲方要求，甲方可视情节轻重，给予乙方罚款或终止合同，由此造成的损失全部由乙方负责。 第二条数量和包装： 1．数量：。该数量为暂定数量，甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，
不属于违约；甲方增加数量的，乙方应按合同其他条款执行。 2．包装方式和包装品的处理：____________。包装材料由乙方提供，包装费用由乙方承担。 第三条合同履行期限 本合同履行期限自______年______月______日至______年______月______日；该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前日通知乙方。 第四条运输方式和交货地点： 1．交货时间：。 2．交货地点： _。运输费用及风险由乙方承担。 3．运输方式：。卸货由方负责，卸货费用由方承担。 4．货物交付前，货物的灭失、毁损风险由乙方承担。 第五条验收： 1．验收时间：货物运输至甲方指定地点后，双方在24小时内对品种、型号、规格、数量进行初步验收；如品种、型号、规格、数量不符合规定和合同约定的，甲方在验收完毕后的2日内向乙方提出异议和处理意见。对货物质量的异议不受时间限制，随时发现可以随时提出异议。乙方在收到甲方异议后，应在日内负责处理；如果乙方逾期不予处理或收到异议通知后置之不理的，视为同意甲方提出的异议和处理意见，甲方有权将收到的货物自行处理，因此发生的费用和损失由乙方承担。 2．甲方指定验收人为，除该指定收货人外，其他人员签认的单据不具有签收的效力。5．本合同约定货物的质保期为月，自验收合格之日起计算。如果乙方对货物有另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的，双方同意以期限较长的为准。 第六条价格与货款支付： 1．单价：；本合同价格为乙方将货物运送至甲方指定地点的综合价格，包含乙方成本、税费、运输、装卸、检测、售后服务等为履行本合同义务所需的一切费用及承担的风险。
保证金合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-5540-56 保证金合同范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
保证金合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号：_____ 出租人（甲方）：_____ 承租人（乙方）：_____ 保管人（第三方）：北京市市场协会 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规的规定，三方就编号为的《北京市市场场地租赁合同》（简称《租赁合同》）中保证金的具体事宜经协商达成补充协议如下：第一条保证金的管理 保证金由甲、乙双方共同委托的第三方（北京市市场协会）管理，并计取银行同期活期存款利息。 第二条乙方保证金 自本合同签订之日起_____日内，乙方（是／否）应支付《租赁合同》约定租金总额_____%计_____元的
保证金，作为履行合同和提供商品服务质量的担保。 第三条乙方保证金按下列第_____种方式支付： 1．由甲方转交第三方的，甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭据。 2．乙方直接支付第三方的，乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。 第四条乙方保证金应用于以下第_____种情况： 1．《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方应从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。 2．《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方有权从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。 3．乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的，