四通一平施工合同(简版)
建设工程施工三通一平合同范本(两篇)2024
建设工程施工三通一平合同范本（二）一、总则二、施工范围和要求1.本合同所指建设工程施工三通一平工作包括道路、排水、供水和电力工程。
2.甲方委托乙方进行上述工程的施工，乙方应根据甲方的要求和相关法律法规进行施工，并以高质量、高效率完成工程。
三、施工期限1.乙方应按照工程规划和合同要求，合理安排施工工期，并在合同约定的期限内完成工程。
2.若因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商，合理延长工期或以其他方式进行补偿。
四、合同价款1.合同价款由甲方根据工程量和价格确定，并在合同签订之日起的五个工作日内支付给乙方。
2.若发生变更或增加工程范围的情况，双方应及时进行价款的调整，并在调整后依照约定的期限内支付。
3.甲方预付给乙方的价款为总价款的百分之二十，剩余价款在工程完工验收后十个工作日内支付。
五、质量保证和验收1.乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规的要求，并及时修复在质量保修期内出现的质量问题。
2.工程完工后，甲方有权组织专业人员对工程进行验收，验收合格方可支付尾款。
若发现质量问题，乙方应承担相应的修复责任。
六、安全和环保1.乙方施工过程中应严格遵守安全规范，保障施工人员的安全，防止事故的发生。
2.乙方应采取措施保护环境，防止污染，按照相关法规进行环境监测和治理。
七、违约责任1.若任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方由此产生的损失。
2.若乙方未按合同约定完成工程或质量不达标，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
八、争议解决双方在履行本合同过程中发生争议时，应优先通过友好协商解决。
如果协商不成，则可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁，最终解决方案应当受到执行。
九、其他本合同自双方盖章之日起生效，终止于工程验收合格并支付最后一笔款项之日。
本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：建设工程施工三通一平合同范本一、合同背景建设工程施工三通一平合同是在进行建筑工程施工时，为规范各方的权益、明确各方责任以及建立合作关系而签订的法律文件。
土建工程三通一平合同
土建工程三通一平合同
甲方（业主）：_________
乙方（承包商）：_________
鉴于甲方拟进行土建工程建设，现委托乙方负责该工程的“三通一平”工作，双方经协商一致，达成如下协议：
第一条工作内容
1. 乙方负责按照甲方的要求完成土建工程的通路、通水、通电和场地平整工作。
2. 乙方应确保所完成的工作符合国家相关标准和规范。
第二条工期要求
1. 乙方应在合同签订后___天内开始施工。
2. 乙方应保证在合同约定的工期内完成所有工作。
第三条质量要求
1. 乙方应保证所完成的工作质量符合国家相关标准和规范。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复或重做。
第四条费用支付
1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
2. 工程款的支付方式和时间由双方另行约定。
第五条违约责任
1. 如乙方未按合同约定的时间完成工作，应向甲方支付违约金。
2. 如乙方所完成的工作存在质量问题，应负责修复或重做，并承担由此产生的一切费用。
第六条争议解决
本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 日期：_________
---。
四通劳务合同
甲方（用人单位）：________________乙方（劳动者）：________________根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供劳务服务事宜，达成如下协议：一、劳务内容1. 乙方同意在甲方规定的岗位上，为甲方提供劳务服务，具体工作内容为：________________。
2. 乙方应按照甲方的要求，完成甲方交付的各项工作任务。
二、劳务期限1. 本合同期限自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__个月。
2. 本合同期满后，甲乙双方可根据实际情况协商续签。
三、劳务报酬1. 乙方在合同期间，每月工资为人民币____元。
2. 乙方工资支付方式：每月__日支付，以银行转账或现金方式支付。
3. 乙方享有国家规定的节假日、年假、婚假、产假、丧假等假期，工资待遇按国家相关规定执行。
四、社会保险和福利待遇1. 甲方依法为乙方缴纳社会保险，包括但不限于养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
2. 乙方享有国家规定的各项福利待遇，包括但不限于带薪年假、婚假、产假、丧假等。
五、劳动纪律1. 乙方应遵守国家法律法规和甲方规章制度，服从甲方管理。
2. 乙方应按时完成工作任务，不得无故缺勤、迟到、早退。
3. 乙方应保守甲方商业秘密，不得泄露或传播。
六、违约责任1. 甲方有下列情形之一的，乙方有权解除合同：（1）未按照约定支付工资；（2）未依法为乙方缴纳社会保险；（3）强迫或变相强迫乙方加班；（4）违反国家法律法规和甲方规章制度，严重影响乙方权益。
2. 乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同：（1）严重违反甲方规章制度；（2）严重失职，营私舞弊，给甲方造成重大损失；（3）被依法追究刑事责任。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
四通一平施工组织设计
六、施工组织设计西山煤电（集团）公司水厂小区四通一平工程项目施工组织设计目录编制依据一、工程概述二、施工总平面布置概述三、工程技术方案、施工工序、施工方法四、关键工程技术方案、施工总体进度计划、施工安排五、质量保证体系、管理措施、质量控制检测设备六、安全保证措施、施工现场防火附表1 拟投入本项目的主要施工设备表附表2 劳动力计划表附表3 工程施工形象进度计划一、工程概述西山煤电（集团）公司玉门小区三区、六区、七区前期工程二标段：玉门小区三区场区排水管道、自来水管道改造工程项目。
二、施工总平面布置概述根据施工现场的施工特点，经项目部整体规划，机械、材料、宿舍等按照文明施工及相关规程进行了合理规划。
三、工程技术方案、施工工序、施工方法3.1 施工技术方案为保证工程进度，做好施工准备，保证施工中有计划、有步骤地进行，减少施工中的混乱，确保工程质量和安全生产。
3.1.1 熟悉和审查现场施工条件，在施工前解决施工中可能存在的问题。
3.1.2 熟悉各工种的工作内容、注意事项。
对工作从内容全局考虑，交乂流作业，确保工程顺利进行。
3.1.3开工前应进行安全教育培训，尤其对电焊工等特殊工种进行安全技能培训。
3.1.4 做好开工前的一切审批手续。
四、关键工程技术方案4.1管道施工顺序土方开挖→验槽→垫层→（砌砖）→（内壁抹灰）→管道安装→压力试验→防腐→（保温）→盖沟盖板或回填直埋→竣工验收。
注：括号内施工工序仅适用在暖管工程中。
4.2测量方案要求测量人员对经纬仪、水准仪或其它测量仪器熟练操作，并能及时排除测量过程中出现的问题。
4.3 上下水管道工程施工方法4.3.1 进货检验对所有用于工程中的材料均应在进厂后进行有关文件资料（如质量证明书、合格证、试验报告等）的检查。
4.3.2 管道安装1 按照设计要求的管道固定支架、活动支架及伸缩器规格、位置、数量进行支架安装。
2 管道安装前，要检查支架的牢固性和标高，然后根据管道保温层表面与沟墙间的净距要求，在支架上标出管道中心线。
2024版建设工程施工三通一平合同范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版建设工程施工三通一平合同范本本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 监理方1.4 施工地点1.5 施工内容2. 合同金额2.1 合同总价2.2 预付款2.3 进度付款2.4 竣工结算2.5 价格调整3. 合同工期3.1 开工日期3.2 竣工日期3.3 工期延误3.4 工期提前4. 施工质量4.1 工程质量标准4.2 质量控制4.3 质量异议4.4 质量修复5. 施工安全5.1 安全标准5.2 安全防护措施5.3 安全事故处理5.4 安全生产责任6. 材料设备6.1 材料设备供应6.2 材料设备验收6.3 材料设备保管6.4 材料设备损耗7. 技术交底与变更7.1 技术交底7.2 设计变更7.3 变更费用7.4 变更工期8. 合同的暂停和终止8.1 暂停施工8.2 合同终止8.3 合同解除8.4 违约责任9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 诉讼解决10. 合同的生效、修改和解除10.1 合同生效10.2 合同修改10.3 合同解除11. 合同的附件11.1 施工图纸11.2 技术规范11.3 材料设备清单11.4 其他附件12. 其他约定12.1 保密条款12.2 知识产权保护12.3 不可抗力12.4 税法规定13. 合同的监督与检查13.1 监理职责13.2 承包方自检13.3 发包方检查13.4 检查结果处理14. 合同的终止与解除14.1 合同终止14.2 合同解除14.3 解除后的权利义务14.4 解除后的结算第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方为本合同项目的业主或其合法授权的代表，负责项目的投资、组织、管理和监督。
1.2 承包方为本合同项目的施工总承包方或分包方，负责按照合同约定完成施工任务。
1.3 监理方为发包方指定的负责对施工过程进行监督管理的专业机构或个人。
四通建筑劳务公司合同
甲方（用人单位）：____________________乙方（劳务人员）：____________________根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方在甲方单位从事建筑劳务事宜，达成如下协议：一、合同期限1. 本合同期限为________年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
2. 本合同期满后，如甲乙双方同意续签，应提前一个月书面通知对方。
二、工作内容1. 乙方在甲方单位从事建筑劳务工作，具体工作内容为：____________________。
2. 乙方应遵守甲方单位的规章制度，服从甲方单位的安排和管理。
三、工作地点乙方工作地点为：____________________。
四、工作时间和休息休假1. 乙方每周工作五天，每天工作时间为________小时，每周休息两天。
2. 乙方在法定节假日、公休日及休息日的工作时间及工资待遇，按照国家及地方相关规定执行。
五、工资待遇1. 乙方工资标准为：____________________。
2. 乙方工资支付方式为：每月________日支付，以银行转账或现金形式支付。
3. 乙方享有国家规定的工资性补贴、加班费、奖金等。
六、社会保险和福利1. 甲方为乙方缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。
2. 甲方按照国家规定为乙方缴纳住房公积金。
3. 乙方在甲方单位工作期间，享有国家规定的带薪年休假、婚假、产假、丧假等。
七、违约责任1. 乙方违反本合同约定，给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
2. 甲方违反本合同约定，给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
八、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同履行过程中，如遇国家政策调整，按国家最新规定执行。
平房的施工合同范本
平房施工合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方新建平房工程项目的施工事宜，达成如下合同：一、工程内容1.1 工程名称：新建平房工程项目1.2 结构形式：砖混结构1.3 建设规模：建筑面积约为XX平方米1.4 施工内容：包括但不限于地基基础、主体结构、屋面、墙面、地面、门窗、水电安装、室内外装修等全部施工内容。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：XXXXXX元整（小写）：XXXXXX元。
2.2 价格构成：包括施工图纸及说明、材料费、人工费、机械使用费、措施费、管理费、利润及风险费用等。
2.3 合同价格采用固定价格方式，除非出现合同约定的变更情况，否则合同总价不予调整。
三、施工工期3.1 合同工期：自开工之日起，预计工期为XX个月。
3.2 工期延误：因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照逾期交付违约金的方式向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家、行业标准和设计文件要求，达到合格等级。
4.2 乙方应严格按照施工图纸、施工规范和标准进行施工，确保工程质量。
4.3 工程验收：工程完工后，乙方应按照合同约定进行自检，并向甲方提供验收资料。
甲方应在验收合格后支付剩余合同价款。
五、付款方式5.1 合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
5.2 工程进度达到约定的关键节点时，乙方应向甲方提交进度付款申请，甲方按照实际完成工程量支付相应的进度款。
5.3 工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的70%。
六、违约责任6.1 乙方违反合同约定，导致工程质量、进度不符合约定的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。
6.2 甲方违反合同约定，导致工程进度、质量不符合约定的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金。
建设工程三通一平施工合同-无删减范文
建设工程三通一平施工合同建设工程三通一平施工合同一、合同的缔约方本合同由以下两方缔结：甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、合同的背景和目的本合同的背景是甲方为了建设工程需要进行三通一平的施工，并选定乙方作为承包商进行施工。
本合同的目的是明确双方对于施工范围、质量要求、支付方式等事项的约定。
三、施工内容3.1 三通工程甲方委托乙方负责以下三通工程的施工：- 给水工程：包括给水管道、水表等设施的安装；- 排水工程：包括排水管道、排水口等设施的安装；- 燃气工程：包括燃气管道、燃气表等设施的安装。
3.2 一平工程甲方委托乙方负责以下一平工程的施工：- 地面平整：包括清理和处理地面杂物，进行土方开挖和填方等工作；- 基础平整：包括基础处理，如清理基础杂物、进行基础填充等工作。
四、施工标准和质量要求4.1 施工标准乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量符合规范。
4.2 施工质量要求乙方应确保施工过程中的质量控制，保证施工质量符合甲方的要求。
五、合同价款和支付方式5.1 合同价款本合同的总价款为[总价款金额]人民币。
5.2 支付方式甲方将根据施工进度按照以下方式支付合同价款给乙方：- 预付款：在合同生效后，甲方将支付[预付款金额]人民币作为预付款给乙方；- 进度款：根据施工进度，每完成一定阶段的工程，甲方将支付相应的进度款给乙方；- 最终款：在全部工程完工并经验收合格后，甲方将支付剩余的尾款给乙方。
六、违约责任6.1 甲方违约责任如果甲方未按合同约定提供相关材料、场地等给乙方，导致乙方无法按时完成施工，则甲方应承担违约责任，并向乙方赔偿相应损失。
6.2 乙方违约责任如果乙方未按合同约定完成施工，导致甲方无法按时使用施工成果或发生损失，则乙方应承担违约责任，并向甲方赔偿相应损失。
七、合同的变更和解除7.1 变更任何一方欲变更本合同的内容，应事先与对方协商一致，并签订书面变更协议。
变更协议应经双方盖章或签字生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
SGTYHT/14-GC-036 电网建设工程施工合同（简版）东营褚家(利津III)220kV变电站四通一平工程施工合同（简版）工程名称：东营褚家(利津III)220kV变电站四通一平工程发包人：利津力能电力工程安装有限公司承包人：滨州市浦城建筑安装工程公司签订日期：年月日签订地点：目录1. 工程概况 (1)2. 工程质量 (1)3. 工期............................. 错误！未定义书签。
4. 设计文件 (2)5. 工程价款 (2)6. 结算方式 (3)7. 支付方式 (4)8. 材料设备供应 (5)9. 双方派驻本工程项目的代表 (5)10. 双方权利 (6)11. 双方义务 (6)12. 工程验收和保修 (9)13. 知识产权 (11)14. 保密义务 (11)15. 合同变更和解除 (12)16. 违约责任 (12)17. 索赔 (15)18. 不可抗力 (15)19. 争议解决方式 (16)20. 适用法律 (16)21. 合同的生效 (16)22. 其他事项 (16)23. 特别约定 (17)东营褚家(利津III)220kV变电站四通一平工程施工合同发包人：利津力能电力工程安装有限公司承包人：滨州市浦城建筑安装工程公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就东营市河口区供电公司计量装置施工质量整改工程工程（以下简称“工程”）施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
1. 工程概况1.1 工程名称：东营褚家(利津III)220kV变电站四通一平工程1.2 工程地点：东营市利津县。
1.3 承包方式：本合同按以下第 3 种方式承包：（1）施工总承包；（2）施工专业承包；（3）其他：。
1.5 工程范围：本工程东营褚家(利津III)220kV变电站四通一平工程施工，包括场地平整、水管、桥、围墙大门等；具体内容以施工图对应的工作内容的相应工程量及发包人认可签证的工程变更为准。
2. 工程质量2.1 本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定，达到国家电网公司优质工程标准。
工程“标准工艺”应用率≥95%；工程“零缺陷”投运；工程使用寿命满足公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。
2.2 施工过程中双方对工程质量发生争议，承包人同意发包人有权委托有资质的第三方工程质量检测机构鉴定。
经检验工程质量不符合合同约定的标准，检验所需相关费用由承包人负担，经检验工程质量符合约定的标准，检验所需费用由发包人负担。
3. 工期3.1 计划总工期： 56 日（为日历工期，包括法定节假日）。
3.2 计划开工日期： 2016 年 11 月 25 日，实际开工日期以发包人书面通知的开工日期为准。
3.3 计划竣工日期： 2017 年 1 月 20 日，实际竣工日期以工程竣工验收相关证书或验收报告中写明的日期为准。
3.4 发生以下情况的，工期顺延，承包人不承担责任：3.4.1 发包人书面同意工期顺延的，由于承包人违约行为或原因除外；3.4.2 不可抗力、政府行为等原因造成停工的。
3.5 工期提前：发包人要求工程或其中一部分提前竣工时，承包人应按此要求提前竣工。
双方协商由此增加的费用。
4. 设计文件设计图纸及技术文件按以下第 1种方式提供：（1）由发包人于开工 10日前向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件；（2）由承包人于开工 / 日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送发包人审批，发包人应于 / 日内审批完毕并交还承包人；（3）由发包人委托的专业设计公司于开工 / 日前向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。
5. 工程价款5.1 工程价款按以下第2种方式确定：（1）固定总价承包本项目工程固定总价为人民币（大写）贰佰柒拾万元整（小写：¥ 2700000.00元）（含税）。
（2）固定综合单价承包本项目工程签约合同总价暂定为人民币（大写）/（小写：¥/元）（含税）。
具体详见附件1（成交通知书），最终以竣工图工程量和综合单价计算合同结算价格。
5.2本项目工程签约合同总价 / 元，已扣除/ %让利，如工程因增加工作量，设计更改、不可控因素等导致审计值超过本合同总价，则超过部分承包方应按照同等比例让利。
5.3本项目工程签约合同总价为人民币（大写）贰佰柒拾万元整，未扣除 3 %让利，承包方应在审计值基础上按照此比例让利。
5.2 本条第5.1款工程价款选择固定总价承包或固定综合单价承包方式的，除双方另有约定外，本项目工程固定总价或综合单价在合同有效期间保持不变，不因市场变化因素、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。
5.3 双方确定工程总价/工程暂定总价（以下简称“签约合同价”）中已充分考虑且包括了但不限于以下费用，合同另有约定时除外：5.3.1 承包人的窝工损失（包括设备、图纸的暂时脱供）；5.3.2 设备材料的二次倒运发生的费用；5.3.3 承包人采购的材料、设备的涨价费用；5.3.4 发包人采购的材料、设备的卸车及保管费；5.3.5 其他：无。
6. 结算方式6.1 工程结算原则6.1.1 若承包人在工程变更或工程量增加事项发生后未向发包人书面呈报工程价款增加的签证单，则视为承包人放弃该项增加的工程价款，发包人无须将此项作为工程价款计算的依据。
6.1.2 承包人未经发包人同意超出设计图自行增加的工程量和因承包人原因返工增加的工程量不予计量。
6.1.3 其他：无。
6.2 工程竣工工程款结算6.2.1 根据本合同第5条约定，工程价款选择非按固定总价承包方式的，最终工程竣工结算价款由承包人根据设计施工图纸，设计变更、现场签证等编制施工结算书，经由发包人审核作为工程款结算依据。
6.2.2 承包人同意发包人有权委托具有相应资质的中介机构就竣工结算进行审核或审计，且发包人和承包人同意以该审核或审计结论作为本合同工程竣工结算依据。
但是，若政府有关审计机关或财政等行政机关按照法律规定对项目进行审计或财政评审的，发包人和承包人同意以审计机关作出的审计报告、财政评审机构作出的评审结论作为工程价款结算依据，并据此据实调整工程价款。
7. 支付方式7.1 工程款按以下第 1种方式支付：（1）一次性支付合同价格 %，支付时间：工程竣工验收合格及工程审计决算后，承包人向发包人提交所在地税务部门认可的正规发票后一周内支付；（2）分期支付：A 第一期付款支付签约合同价的20%，支付时间：完成工程量占总工程量的50%；B 进度款支付达到签约合同价的20%，支付时间：根据工程进度情况分次申请，原则不超过3次，最后一次在承包方工程竣工验收合格审计后30日内支付。
C 结算款支付达到工程结算价的95%，发包方在全部工程审计、结算完成后30日内支付。
此工程结算价指全部工程按照审计值基础上让利之后的价格。
7.2 发包人按工程结算价总额5%的比例预留工程质量保证金。
工程质量保证金是用以保证承包人在保修期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，待工程保修期到期后结算，保修期内如有返修，发生费用在质量保证金内扣除。
保修期满后的 1 月内，发包人将剩余质量保证金（如有）无息支付给承包人。
经发包人同意，承包人可提交等额银行保函作为质量保证金，应行保函有效期不得短于保修期。
7.3 发包人向承包人支付工程款前，承包人应向发包人提交发包人所在地税务部门认可的正规等额发票，否则发包人有权暂缓支付工程款，但承包人仍应按照本合同约定履行义务。
8. 材料设备供应8.1 本工程由发包人供应主要材料设备的（发包人供应主要材料设备清单详见附件2），发包人应在材料和工程设备到货前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。
承包人对发包人供应的材料和工程设备没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的，视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。
验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
8.2 除发包人供应的材料和工程设备外，本工程所需其他材料和工程设备均由承包人提供。
承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。
承包人应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责，如有不合格的材料和制品承包人必须负责更换并承担费用。
8.3 若发包人发现承包人采购的材料和工程设备与合同约定的施工标准不符，有权要求承包人重新提供，所拖延工期及因此增加费用承包人自行负责。
8.4 其他：无。
9. 双方派驻本工程项目的代表9.1 发包人派驻本工程项目的代表为袁汝鹏。
9.2 承包人派驻本工程项目的代表为陈德泉。
9.3 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。
9.4 发包人项目代表在授权范围内向承包人项目代表发出的任何书面形式的条件和指令，承包人项目代表应予执行。
9.5 本工程项目发包人委托依法对工程施工实施监理。
监理工程师：。
10. 双方权利10.1 发包人权利10.1.1 根据工程需要调换派驻施工场地的代表，但应提前10日书面通知承包人；调换后代表的权责不变。
10.1.2 审批承包人编制的施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。
发包人的批准，并不减轻或者免除承包人按合同约定应承担的义务与责任。
10.1.3 对工程安全质量管理、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收，检查工程安全管理工作。
10.1.4 督促承包人安全文明施工，达到环境管理目标，不发生有损发包人形象和声誉的有责行风事件和媒体曝光事件。
承包人在工程建设中存在违反有关安全规程、制度、要求时，发包人、监理人有权制止直至停止承包人的工作，并按照安全协议有关条款进行评价考核。
10.1.5 其他：无。
10.2 承包人权利10.2.1 在征得发包人同意后，根据工程需要调换派驻本工程施工场地的代表，调换后代表的权责不变。
10.2.2 按合同约定取得工程价款。
11. 双方义务11.1 发包人义务11.1.1 负责工程项目的资金筹集，办理应由发包人负责的相关证件、批件。
11.1.2 按约定向承包人支付工程款。
11.1.3 协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
11.1.4 组织图纸会审和技术交底工作。
11.1.5 提供应由发包人负责提供的有关技术资料。
11.1.6 协调施工场地进行交叉作业的发包人发包的各专业施工单位间的关系。
11.1.7 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。
11.1.8 及时组织竣工验收。
11.2 承包人义务11.2.1 制定并组织落实施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。