工程违约罚款单
项目部进度控制不达标罚款单
合同编号：_______项目部进度控制不达标罚款单甲方（发包方）：____________________地址：______________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________鉴于乙方在履行合同过程中，项目部进度控制不达标，未能按照合同约定的工期完成工程，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方项目部进度控制不达标罚款事宜达成如下协议：一、罚款金额及支付方式1.1 乙方同意按照本协议约定的罚款标准向甲方支付罚款。
1.2 罚款金额为合同总价款的____%（具体金额大写：_______________________元整），乙方应在接到甲方通知后____个工作日内支付至甲方指定的银行账户。
二、罚款原因及依据2.1 乙方项目部在施工过程中，未能按照合同约定的进度计划完成工程，导致工期延误。
2.2 根据合同约定，乙方应承担因进度控制不达标而产生的违约责任。
三、违约责任3.1 乙方应按照本协议约定的罚款金额及支付方式向甲方支付罚款。
3.2 若乙方未按照本协议约定支付罚款，甲方有权从乙方应得的工程款中直接扣除相应金额。
四、解除合同4.1 若乙方在收到甲方发出的罚款通知后____个工作日内仍未支付罚款，甲方有权解除合同。
4.2 合同解除后，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。
五、争议解决5.1 对于本协议的签订、履行、解释及争议解决等事项，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________签订日期：_________________________合同编号：_______2024带目录带附件详细版-项目部进度控制不达标罚款单甲方（发包方）：____________________地址：______________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________鉴于乙方在履行合同过程中，项目部进度控制不达标，未能按照合同约定的工期完成工程，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方项目部进度控制不达标罚款事宜达成如下协议：一、目录1.1 罚款金额及支付方式1.2 罚款原因及依据1.3 违约责任1.4 解除合同1.5 争议解决1.6 其他约定二、罚款金额及支付方式2.1 乙方同意按照本协议约定的罚款标准向甲方支付罚款。
工程施工中罚款单
工程施工中罚款单
尊敬的施工方：
根据合同规定，我方发现您在工程施工中存在以下违约行为，故对您进行如下罚款：
1. 迟延交工
根据合同约定，工程应在XX年XX月XX日完成交付，但您延迟交工至XX年XX月XX日，违约时间为XX天。
根据合同规定，每天延迟交工将按合同总价的5%计算罚款，故对您
处以迟延交工罚款为XX%的罚款金额。
2. 施工质量不合格
我方发现您在工程施工中存在以下质量问题：XX处结构存在裂缝，XX处防水处理不到位，XX处管道漏水等。
根据合同约定，一旦发现工程质量不合格，将对您进行罚款。
综合考
虑各项问题，对您处以施工质量不合格罚款为XX%的罚款金额。
3. 施工现场违规
我方发现您在施工现场存在以下违规行为：XX处违规搭建临时设施，XX处占用道路未经
审批，XX处施工污染环境等。
根据合同约定，施工方需遵守相关法律法规和规范，否则
将被罚款。
根据违规行为情况，对您处以施工现场违规罚款为XX%的罚款金额。
以上罚款合计为XX元，您需在收到本罚款单后XX日内将罚款金额支付到我方指定账户。
若逾期未支付，将按合同规定采取进一步措施。
同时，希望您严格遵守合同规定，避免再
次发生违约行为。
特此通知。
XX工程建设有限公司
日期：XX年XX月XX日。
项目部进度延误罚款单
合同文档示例：项目部进度延误罚款单甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的工程项目进度延误罚款事宜，达成如下协议：一、工程项目概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程进度计划：__________二、进度延误罚款标准1. 乙方应按照合同约定的工程进度计划完成工程。
2. 若乙方未能按照进度计划完成工程，则甲方有权按照本协议的约定对乙方进行罚款。
3. 罚款标准如下：（1）延误1-7天，每天罚款金额为合同总价的0.5%；（2）延误8-15天，每天罚款金额为合同总价的1%；（3）延误16-30天，每天罚款金额为合同总价的1.5%；（4）延误超过30天，每天罚款金额为合同总价的2%。
三、罚款的支付1. 乙方应在接到甲方发出的进度延误罚款通知后7天内，按照本协议的约定向甲方支付罚款。
2. 乙方支付罚款后，甲方应在3个工作日内向乙方出具罚款收据。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议的约定支付罚款，甲方有权从乙方的工程款中直接扣除相应的罚款金额。
2. 若乙方在收到甲方发出的进度延误罚款通知后7天内仍未支付罚款，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因此造成的一切损失。
五、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工结算完毕之日终止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________ 乙方代表（签名）：__________签订日期：__________合同文档示例：2024带目录带附件详细版-项目部进度延误罚款单目录一、引言二、工程项目概况三、进度延误罚款标准四、罚款的支付五、违约责任六、争议解决七、其他约定八、附件一、引言本合同文档旨在明确甲乙双方在工程项目进度延误罚款方面的权利和义务，确保工程项目的顺利进行。
工程合同违约罚款单
【工程合同违约罚款单】甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________根据甲乙双方签订的《建设工程合同》（合同编号：__________），现因乙方未能按照合同约定履行相关义务，经双方协商一致，特此制定本违约罚款单。
一、违约事实乙方在执行《建设工程合同》过程中，存在以下违约行为：1. 工程进度延误，未按合同约定时间完成____阶段工作；2. 工程质量不符合合同约定的标准，具体表现在____方面；3. 未遵守安全生产规定，导致____安全事故/隐患；4. 其他违约行为：____。
二、违约责任根据《建设工程合同》第____条的规定，乙方应承担如下违约责任：1. 因工程进度延误，按照每日____元的标准支付违约金；2. 因工程质量问题，按照修复成本的____%支付违约金；3. 因安全事故，按照事故造成的直接损失的____%支付违约金；4. 其他违约责任：____。
三、罚款计算根据上述违约事实和责任，计算乙方应支付的违约金总额如下：1. 工程进度延误违约金：____元；2. 工程质量违约金：____元；3. 安全事故违约金：____元；4. 其他违约金：____元；总计：____元。
乙方应在收到本罚款单之日起____日内，将违约金总额支付至甲方指定账户。
逾期未支付的，将按照《建设工程合同》约定的利率支付滞纳金。
五、其他约定1. 乙方支付违约金后，仍应继续履行合同义务，除非双方另有约定；2. 本罚款单一经双方签字盖章，即视为《建设工程合同》的补充协议，具有同等法律效力；3. 如对本罚款单内容有异议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
甲方（签字）：_________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：_________ 日期：____年__月__日。
工程合同违约罚款单
工程合同违约罚款单【工程合同违约罚款单】甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据甲乙双方签订的《建设工程合同》（合同编号：________），现因乙方未能按合同约定履行以下条款，构成违约，特此开具违约罚款单：一、违约事实：乙方应在合同约定的工期内完成工程建设任务，但截至____年____月____日，乙方尚未完成以下工作内容：1. _________________________________________________________2. _________________________________________________________3. _________________________________________________________二、违约责任：根据合同第____条的规定，乙方应支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
具体违约责任如下：1. 违约金：根据合同第____条的约定，乙方应支付违约金总额为人民币____元。
2. 损失赔偿：乙方还需赔偿因违约给甲方造成的直接经济损失，具体金额根据实际情况另行计算。
三、罚款支付方式：乙方应在收到本罚款单之日起____日内，将违约金及损失赔偿款项汇入甲方指定的银行账户，账户信息如下：户名：________账号：________开户行：________四、后续处理：1. 乙方应在支付完违约金后，立即采取措施，尽快完成未完成的工程任务。
2. 如乙方继续违约，甲方有权按照合同约定采取进一步的法律行动。
五、其他：1. 本罚款单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本罚款单自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：________ 乙方（签字）：________日期：____年____月____日日期：____年____月____日注：以上内容仅为范本，实际使用时应根据具体情况和合同条款进行调整。
工程安全违规罚款单范本
工程安全违规罚款单范本合同编号：_______甲方（发出方）：_______地址：_______乙方（接收方）：_______地址：_______鉴于甲方为某工程项目的主要承包商，乙方为甲方的分包商，根据双方签订的《工程承包合同》及有关法律法规，为确保工程安全，甲方特制定本工程安全违规罚款单范本，以便在乙方发生安全违规行为时，甲方有权依据本罚款单对乙方进行罚款。
第一条罚款标准1.1 乙方在施工过程中，如发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，甲方有权根据事故的性质、程度及乙方责任大小，对乙方处以相应的罚款。
1.2 乙方在施工过程中，如违反国家有关安全生产的法律、法规、规章和标准，甲方有权对乙方处以罚款。
1.3 乙方在施工过程中，如违反甲方制定的安全生产规章制度，甲方有权对乙方处以罚款。
1.4 乙方在施工过程中，如发生安全事故隐患，甲方有权对乙方处以罚款，并要求乙方立即整改。
第二条罚款程序2.1 甲方发现乙方存在安全违规行为时，应立即通知乙方，并要求乙方提供书面说明。
2.2 乙方应在接到甲方通知后3日内，向甲方提交书面说明，说明安全违规行为的原因、整改措施及预防措施。
2.3 甲方在收到乙方的书面说明后，应在5个工作日内完成调查核实，并根据本罚款单的规定，对乙方处以罚款。
2.4 甲方对乙方处以罚款的，应向乙方发出《工程安全违规罚款通知书》，明确罚款金额、罚款原因及罚款依据。
第三条罚款的支付3.1 乙方应在收到《工程安全违规罚款通知书》后5个工作日内，将罚款金额支付至甲方指定的账户。
3.2 乙方未按期支付罚款的，甲方有权从乙方的工程款中扣除相应金额。
第四条罚款的用途4.1 罚款收入归甲方所有，用于工程安全生产管理、事故赔偿及安全生产奖励等。
4.2 甲方应定期公布罚款收入及使用情况，接受乙方监督。
第五条争议解决5.1 本罚款单的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方在履行本罚款单过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
工程合同延期罚款单
工程合同延期罚款单
尊敬的[甲方名称]：
贵司与我司于[签署日期]签订了[工程项目名称]施工合同。
根据合同编号[合同编号]的相关规定，工程计划完成日期为[计划完工日期]。
截至[当前日期]，我司发现工程进度出现了延误。
经过仔细审查，我们注意到以下关键事实：
1. 根据合同第[具体条款编号]条，若因承包方原因导致工期延误，应当按照合同约定支付违约金。
2. 目前，工程已延误了[具体延迟天数]天，根据合同第[具体条款编号]条规定，应按每天[具体罚款金额]元的标准计算罚金。
3. 截至目前，累计罚款金额为[累计罚款金额]元。
基于上述情况，我们提出以下要求：
1. 请贵公司立即采取措施，加快工程进度，力争尽快完成剩余工作。
2. 根据合同规定，我们正式通知贵公司支付累计罚款金额[累计罚款金额]元。
请在接到本通知后的[规定天数]天内完成支付。
3. 若延误情况持续，将依据合同进一步追究相关责任。
我们理解在施工过程中可能会遇到不可预见的困难和挑战，但也希望贵公司能够充分认识到按时完成工程的重要性，并采取有效措施减少延误给双方带来的损失。
我们期待您的及时回应，并希望能够共同解决此次延期问题。
如有任何疑问或需要进一步沟通，请及时与我们联系。
此致
敬礼！
[乙方公司名称]
[署名]
[职位]
[联系电话]
[电子邮箱]
[通知日期]
请注意，上述范本仅供参考，实际使用时应根据具体合同内容、当地法律法规以及双方的实际情况进行调整。
在执行任何罚款之前，建议先行与对方进行沟通，并取得法律意见，以确保所有行动合法合规。
工程施工合同罚款单样本
工程施工合同罚款单样本【工程施工合同罚款单】甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_________________工程项目名称：_________________合同编号：_________________罚款单编号：_________________根据双方签订的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），现因乙方存在如下违约行为：1. 工程延期：未按合同约定完成施工任务，造成工程延期。
2. 质量不符：工程质量未达到合同约定的标准。
3. 安全违规：施工现场存在安全隐患或违反安全操作规程。
4. 环保不达标：施工过程中未能遵守环境保护相关要求。
5. 其他违约行为：具体说明。
依据合同第XX条的规定，现对乙方采取如下罚款措施：A. 罚款金额：根据违约行为的严重程度，确定罚款金额为人民币（大写）____________元整（¥_______）。
. 罚款支付方式：乙方应在收到本罚款通知单后___天内，将罚款金额一次性支付至甲方指定账户。
C. 罚款的执行不影响甲方根据合同采取的其他违约责任追究措施。
D. 若乙方对本次罚款有异议，可在收到本通知单后___天内向甲方提出书面申述。
甲方将在接到申述后___工作日内给予答复。
本罚款单一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日注：本罚款单样本仅供参考，实际使用时应结合具体合同内容和相关法律法规进行调整。
在实施罚款前，建议双方进行充分沟通，并依法依规处理。