江苏省2016年上半年监理工程师合同管理：确定中标人试题
2022-2023年监理工程师之合同管理训练试卷附有答案详解
2022-2023年监理工程师之合同管理训练试卷附有答案详解单选题（共20题）1. 如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。
由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。
A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【答案】 D2. 根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。
A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】 A3. 依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。
A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失【答案】 C4. (2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（）。
A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场查勘【答案】 C5. 根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。
A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】 A6. 根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。
A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】 B7. 监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A.7B.14C.15D.28【答案】 B8. 监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。
A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C.应当单独确定索赔处理结果D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人【答案】 A9. 市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。
注册监理工程师《监理工程合同管理》真题模拟测试卷一(80道带答案解析)
监理工程合同管理第 1题：单选题(本题1分)建设工程合同要求合同主体一般是法人，体现了（）。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的特征。
建设工程的合同主体一般是法人，体现了合同主体的严格性。
参见教材P2。
第 2题：单选题(本题1分)合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。
A、债权与债务B、代理与被代理C、法人与自然人D、权利与义务【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。
合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
参见教材P5。
第 3题：单选题(本题1分)下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。
A、合同法律关系可以没有客体B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、法律事实只包括行为D、行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。
选项A，合同法律关系包括客体、主体和内容，选项B，技术秘密是合同法律关系客体中的智力成果，选项C，法律事实包括：行为、事件。
参见教材P5。
施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。
A、项目经理B、监管部门C、建设单位D、施工单位【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是代理关系。
被代理人对代理行为承担民事责任。
参见教材P8。
第 5题：单选题(本题1分)下列不属于保证合同包括的内容的是（）。
A、被保证的主债权数额B、保证人履行债务的期限C、保证的方式D、保证担保的范围【正确答案】：B【答案解析】：本题考查的是担保方式。
保证合同应包括的内容有：被保证的主债权种类、数额；债务人履行债务的期限；保证的方式；保证担保的范围；保证的期间；双方认为需要约定的其他事项。
参见教材P10。
第 6题：单选题(本题1分)下列关于履约保证的描述中错误的是（）。
2019年江苏省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2019年江苏省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要容的是( )A.资格预审公告B.申请人须知C. 招标公告D.资格审查办法2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序3.建设工程采用设计施工总承包模式的不利固素是( )。
A.监理人对工程宴施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大4.定金不得超过主合同标的额的A.20%B.30%C.40%D.50%5.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是( )。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是()。
A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C.履约担保凭证D..质量管理体系认证文7.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是( )。
A.暂列金额和暂估价B.变更的价款调整C.索赔补偿金额D.保修期的保修费用8.材料采购合同十，关于货款结算的正确处理方式是( )。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间9.根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是( )。
工程招标与合同管理-2016自考答案
工程招标与合同管理（81009）一、单选题1、建设工程总承包合同的履行不包括（??）。
A.合同应明确双方责任B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可参考答案：A2、建设工程项目一般应采用（?）。
A.公开招标方式B.邀请招标C.有限招标D.其他组织招标参考答案：C3、资格预审程序中应首先进行（）。
A.资格预审资料分析B.发出资格预审通知书C.发布资格预审通告D.发售资格预审文件参考答案：B4、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排列顺序。
A.l－2人B.l－3人C.1－4人D.1－5人参考答案：C5、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.2.00000B.3.00000C.5.00000D.6.00000参考答案：A6、建设工程合同的最基本要素是（）。
A.标的B.承包人和发包人C.时间D.地点参考答案：D7、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（）。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.邀请合同参考答案：D8、下列不属于工程合同的付款阶段的是（）。
A.预付款B.工程进度款C.退还保留金D.价格调整条款参考答案：B9、下列不属于完善合同条件问题的是（）。
A.关于工程交付B.工程量及价格单C.关于合同图纸D.关于施工占地参考答案：D10、建设工程的建设合同大体上不包括（）阶段。
A.勘察B.设计C.施工D.造价参考答案：A11、Bot合同又称（）。
A.特许权协议书B.工程项目总承包合同C.单位工程施工承包合同D.勘察.设计或施工总承包合同参考答案：D12、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（gm1999—0201）的是（）。
2016上半年信息系统监理师考题试卷及答案-下午卷
2016上半年信息系统监理师考题试卷及解答-下午卷试题一（20分）阅读下列说明，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】经项目预算管理部门批准，某省人力资源和社会保障厅启动了社会保障核心平台及社会保障卡系统建设项目。
建设任务涉及到应用系统开发（含卡管理系统开发）、系统集成、卡片制作等工作，主要是对现有核心业务系统提供监控、审计、解析、整合、统一管理、统一发卡、统一结算和信息化管控等内容。
建设单位通过公开招标首先引入了监理单位，负责协助建设单位从招标开始做好全过程的监理工作。
在项目建设过程中，发生如下事件：【事件1】项目招标中,有关于测试部分的分包,恰好监理单位的上级主管具备投标资格也想参与测试分包的投标。
【事件2】在系统设计阶段，建设单位要求监理工程师对承建单位提交的系统设计方案进行评审。
【事件3】社会保障卡制卡工作预计花费6000万元，工期12个月。
在工作进行到8个月的时候，根据财务部门提供的资料：成本预算为3000万元，实际支出成本为2500万元，挣值为2000万元。
【事件4】项目竣工验收并投入使用1年后，建设单位要求监理单位进行项目后评价工作。
【问题1】（5分）针对事件1的描述，该监理单位的上级主管是否可以参与测试分包的投标？请分别说明理由和依据。
不能。
(2分)原因：监理单位不得与被监理项目的承建单位存在隶属关系和利益关系(项目测试工作也属于项目建设范围，也包含在监理工作范围内，如果上级单位中标，则违反了此条规定。
(2分)依据为《信息系统工程监理暂行规定》。
(1分)本题考察监理工程师在执行监理工作中，对监理工作的规定、执行工作的标准、对项目进度的把控等方面的综合能力。
问题1考察考生对《信息系统工程监理暂行规定》的掌握程度。
【问题2】（5分）针对事件2的描述，监理单位在对设计方案进行评审时应把握哪些原则？(1)标准化原则。
(2)先进性和实用性原则。
(3)可靠性和稳定性原则。
(4)扩展性原则。
监理工程师之合同管理精选试题及答案一
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案一单选题（共50题）1、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。
A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】 D2、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。
A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知【答案】 A3、施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。
A.必须在投标文件中进行全部的展现B.在开标前提交即可C.需在评标前提交D.待投标人中标后，在开始施工前再编制【答案】 D4、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。
承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。
发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
A.1B.14C.28D.56【答案】 C5、下列食物的蛋白质真消化率最高的是（）。
A.全麦B.大豆C.牛肉D.花生【答案】 C6、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】 B7、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.民事代理【答案】 B8、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。
2016年关建岗位网络教育考试全真试题及答案
单选题 【本题型共 道题】∙中标人由（）决定。
✌．评标委员会．招标代理机构．招标人．评标专家较大事故应逐级上报至（）住房城乡建设主管部门。
✌．县级．市级．省级．国务院施工现场消防干管的管径不应小于（）。
✌． ☠． ☠． ☠． ☠正确处理劳务分包纠纷的措施之一（）。
✌．材料费公示制度．人工费公示制度．管理费公示制度．文明施工公示制度基坑降水一般使地下水位位于基坑底面（）❍。
✌． ～ ． ～ ． ～ ． ～ 在软土地层修建地铁车站，需要尽快恢复上部路面交通时，车站基坑施工方法宜选择（）。
✌．明挖法．盖挖法．盾构法．浅埋暗挖法根据《广西建设工程计价办法》规定，在编制工程控制价时，管理费和利润应按照费率区间的（）计算。
✌．平均值．上限值．下限值．任意值文明施工组织设计应由（）编制，经施工单位技术负责人审批、项目总监理工程师审查同意后，方可实施。
✌．施工员．专职安全管理人员．施工单位项目技术负责人．建设单位的技术负责人文明施工组织设计应由施工单位项目技术负责人编制，经（）审批、项目总监理工程师审查同意后，方可实施。
✌．施工员．专职安全管理人员．施工单位技术负责人．建设单位的技术负责人10.隧道施工时应进行机械通风，保证每人每分钟需供应新鲜空气（）。
A．1m3B．2m3C．3m3D．4m311.为了满足卫生要求，食堂与厕所之间的距离至少达到（）。
A．10mB．15mC．20mD．25m12.某房间层高3、6m吊顶高3m，楼板厚100mm其内墙抹灰高度按（）计算。
A．3mB．3.1mC．3.3mD．3.5m13.企业内部承包成功实施的必备条件（）。
A．实行“转包”B．完善内部承包协议C．以包代管D．资金到位14.住宅抗震构造，突出屋面的楼梯间、电梯间，构造柱应伸到顶部与顶圈梁连接，所有墙体沿墙高每（）mm应设通长水平拉结网片。
A．300B．400C．500D．100015.明挖法回填土人工夯实每层厚度在大于（）mm。
完整版历年监理工程师建设工程合同管理真题
历年监理工程师《建设工程合同管理》真题一、单项选择题(共 50 题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)1 、保证合同的当事人是指( )A．合同当事人B．债权人和债务人C．保证人和债权人D．保证人和债务人2 、下列财产中， ( )可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票3、建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )A．物B．智力成果C．行为D．财4、施工合同示范文本中要求，由( )投保建筑工程一切险。
A．发包人B．承包人C．监理人D．项目经理5、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( ) 申请撤销裁决。
A．人民法院B．政府的建设行政主管部门C．上级仲裁委员会D．质量监督机构6 、如果法律、当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时， ( )时合同成立。
A．要约生效B．承诺生效C．双方当事人签字或者盖章D．至附生效期限的合同期限7、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后( )A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 B．C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任8、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( )A．同时履行抗辩权B．代位权C．撤销权D．不安抗辩权9 、一个买卖合同按照市场行情约定价格， 2002 年 2 月 1 日订立合同时约定价格为每千克 200 元，合同规定 2002 年 4 月 1 日交货，但卖方迟至 2002 年 5 月 1 日交货， 2002 年 4 月 1 日时的市场价格为每千克 210 元， 2002 年 5 月 1 日市场价格为每千克 220 元，逾期交货 1 个月的违约金为每千克 10 元，买方应按照每千克( )元向卖方付款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江苏省2016年上半年监理工程师合同管理：确定中标人试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由。
A：保管员负责赔偿损失B：发包人承担损失责任C：承包人负责赔偿损失D：发包人与承包人共同承担损失责任E：专业监理2、为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型没备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为__。
A．监理单位B．建设单位C．安装单位D．供货厂商3、工程监理单位的服务内容不包括。
A：项目保修B：项目策划C：设计管理D：施工过程管理E：工程保险金4、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。
A：合同责任单一，责任明确B：固定工期、固定费用C：可以减少设计变更D：增加承包人的索赔E：专业监理5、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20％。
设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。
按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为万元。
A：20B：40C：50D：100E：专业监理6、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。
拍卖房产得款450万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务。
A：全部消灭B：还有50万元C：还有100万元D：还有130万元E：专业监理7、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。
A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延E：专业监理8、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。
原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则。
A：原设计人对变更的设计不承担责任B：该部分设计成果需经原设计人审查批准C：原设计人对该部分设计质量承担连带责任D：原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任E：专业监理9、某项目有甲、乙、丙、丁四个方案，依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68％、87％、45％和52％，则风险最小的是。
A：方案甲B：方案乙C：方案丙D：方案丁E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、应控制在批准的总概算及投资包干限额内。
A：工程总费用B：投标价格C：标底D：分包价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、下列机电产品必须进行国际招标的是。
A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品B：一次性采购产品合同估算价格120万元人民币C：供产品维修用的零件及部件D：旧机电产品E：专业监理12、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金13、在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用。
A：排列图法B：因果分析图法C：直方图法D：控制图法E：工程变更单14、施工单位在申请索赔费用支付时，应填写的表格是。
A：费用索赔申请表B：工程款支付申请表C：费用索赔意向表D：工程款支付证书E：工程保险金15、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。
后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。
施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为万元。
A：2B：5C：7D：12E：专业监理16、某建设项目设计生产能力为5万吨，预计年固定成本800万元，产品销售价格1500元／吨，产品销售税金及附加为销售收入的10％，产品的变动成本1150元／吨。
则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是。
A：5．71％B：32．00％C：45．71％D：80．00％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工17、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，材料费的组成内容，不包括。
A：采购及保管费B：运输损耗费C：检验试验费D：运杂费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工18、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。
A．重新参加监理工程师资格考试B．向本地区或部门注册机关重新申请注册C．重新进行监理工程师资格考试和注册D．人事调动19、建设工程风险识别过程中的核心工作是。
A：组建风险识别团队B：分解建设工程风险C：建立初始风险清单D：量化风险等级标准E：工程保险金20、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔。
A：工期、成本、利润B：工期和成本、不能索赔利润C：工期、不能索赔成本和利润D：成本、不能索赔工期和利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、【例1．单选题】对通用条件中的某些条款进行补充、修改属于的内容。
A：协议书B：投标文件C：中标通知书D：专用条件E：工程保险金22、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GBS0500—2013)，当没有约定主要材料、工程设备价格变化范围和幅度时，材料、设备单价变化超过时，超过部分的价格需调整。
A：3％B：5％C：10％D：15％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工23、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。
A．重新划分施工过程数B．改变流水节拍值C．增加专业工作队数D．重新划分施工段24、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。
合同中没有约定的，优先顺序正确的是。
A：合同协议书、通用条款、专用条款B：中标通知书、专用条款、协议书C：中标通知书、专用条款、投标书D：中标通知书、专用条款、工程量清单E：专业监理25、【例1·单选题】设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。
A：第一阶段B：第二阶段C：第三阶段D：三个阶段都需要E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、在建设工程的生产准备阶段，主要工作有__。
A．招聘并培训生产管理人员B．组建管理机构C．组建项目法人D．选择合适的材料供应商E．认真做好图纸会审2、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，双方验收依据的是。
A：合同约定的质量标准B：施工合同对材料的要求C：图纸、样品等证明文件D：双方当事人共同封存的样品E：产品合格证、检验单3、工程项目竣工决算的内容是（）。
A．竣工结算书B．竣工财务决算说明书C．竣工财务决算报表D．竣工工程平面示意图E．工程造价比较分析4、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除以外的管理费、利润等。
A：措施项目费B：暂列金额C：规费D：税金E：风险费5、国家、省市重点工程项目或一些特大型、大型工程项目的__，必须有地方城建档案管理部门参加。
A．单机试车B．联合试车C．工程验收D．工程移交E．工程预验收6、工程延误的处理包括。
A：停止付款B：误期损失赔偿C：取消承包资格D：下达停工令E：拖延工程支付7、某工作计划进度与实际进度如图4-13所示，可以得到的正确信息有。
A：本工作已按计划完成B：在第2月前半月内没有进行本工作C：在第3月内本工作实际完成的任务量大于计划任务量D：到第4月末，本工作拖欠5％的任务量E：在第5月内，本工作拖欠10％的任务量8、组织平行施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有__。
A．各工作面按施工顺序同时组织施工B．不同专业的专业队在各施工段可平行施工C．各施工段同时开展相同专业的施工D．施工现场的组织管理较复杂E．实质是有节奏流水施工9、编制监理总进度计划的依据有。
A：工程项目可行性研究报告B：工程建设总进度计划C：设计总进度计划D：施工总进度计划E：工程项目前期工作计划10、为满足要求工期，在对工程网络计划进行工期优化时应。
A：在多条关键路线中选择直接费用率最小的一项关键工作缩短其持续时间B：按经济合理的原则将所有的关键路线的总持续时间同时缩短C：在满足资源限量的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案D：在缩短工期的同时，尽可能地选择对质量和安全影响小，并使所需增加费用最少的工作E：在满足资源需用均衡的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案11、__是施工合同文件的主要内容。
A．设计文件B．工程量清单C．施工方案D．选用的主要施工机械E．投标书的编制要求12、在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括（）。
A．施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求B．业主负责提供的施工：条件安排得是否合理、明确C．是否有进度控制人员的职责分工D．生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现E．进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定13、合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质，目的和交易习惯履行__的义务。
A．抗辩B．通知C．合作D．协助E．保密14、被动控制闭合回路的环节有__。
A．偏差预控B．分析原因C．制定措施D．实施纠偏E．比较成效15、某工作计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有。
A：第4天至第5天的实际进度为匀速进展B：第3天至第6天的计划进度为匀速进展C：实施过程中实际停工累计0．5天D：第4天实际工作量与计划工作量相同E：第8天结束时该工作已按计划完成16、工料测量师在立约前阶段的主要任务包括。
A：对建设项目做出初步的经济评价B：针对各种拟建方案制订初步估算C：对不同的设计及材料进行成本分析D：审核承包人的索赔E：制订工程变更清单17、施工单位应当具备国家规定的__等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程。
A．注册资本B．工作场所C．专业技术人员D．技术装备E．安全生产18、在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应__。
A．通知采购方货物的错发地点或接货人B．负责运交合同规定的到货地点或接货人C．承担对方因此多支付的一切费用D．承担逾期交货的违约金E．由采购方承担由始发地到合同规定到货地的运杂费19、价值工程的方案评价，应当通过实现综合评价。