2014年二级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识(冲刺班)陈印
2014二级建造师法规冲刺班讲义第5讲_陈印
2014年二级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识（冲刺班）陈印2Z204000建设工程合同和劳动合同法律制度（15分）2Z204010建设工程合同制度（8~10分）2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容（0~1分）1．建设工程施工合同的标的是（）A．有形财产B．无形财产C．劳务D．工作成果【答案】D2．下面属于承包人主要责任和义务的是（）A．提供必要施工条件B．及时检查隐蔽工程C．及时验收工程D．自行完成主体结构的施工【答案】D2Z204012建设工程工期和价款支付的规定（2～3题）一．建设工程工期3．承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则相关费用损失和工期处理为（）。
A．费用和工期损失全部由业主承担B．费用和工期损失全部由承包商承担C．费用由承包商承担，工期给予顺延D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿【答案】B二．工程价款的支付（二）合同价款的确定5．某依法招标的施工项目，招标人与中标人签订可调单价的合同（合同A）并在主管机关办理备案。
同时双方另订立了一份补充协议（合同B），约定最终结算方式按固定单价。
竣工前，双方又订立一份赶工协议（合同C），约定在不违反强制性标准的情况下，提前完工1天奖励2000元。
工程结算时，因设计变更导致工程量增加，双方协商追加400万元工程款并签订了补充协议（合同D），就以上合同效力，判断正确的是（）。
A．全部有效B．合同B无效C．合同C无效D．合同D无效【答案】B【解析】A是阳合同，B是阴合同且与阳合同实质内容不一致，CD属于正常的合同变更。
（三）解决工程价款结算争议的规定6．施工合同约定，乙垫资完成工程，交工后甲一次性付清工程款。
工程交工后，甲只付了部分工程款，则下列说法正确的是（）A．该垫资应按照工程欠款计算B．欠款利息从交工之日起计付C．垫资利息从开工之日起计付D．欠款利息标准没有约定的，应按照同期同类银行贷款利率计息E．垫资利息标准没有约定的，应按照同期同类银行贷款利率计息【答案】BD7．某住宅工程项目，在竣工后第7个月，发包人因资金链断裂下落不明，被抵押权人申请拍卖。
2014年二建陈印法规试题分析
2014年二级建造师考试建设工程法规及相关知识（试题解析）主讲人：陈印一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。
A．项目经理部具备法人资格B．项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C．项目经理部行为的法律后果由其自己承担D．项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】B【考点来源】P8~92．单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。
由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。
经查，丙不知乙授权不足的情况。
关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。
A．乙的行为属于法定代理B．甲有权拒绝接受这批普通水泥C．如甲拒绝，应由乙承担付款义务D．甲应承担付款义务【答案】D【解析】考核表见代理与无权代理的区分。
表见代理属于无权代理，但由于相对人为善意且有足够理由相信行为人有代理权，法律规定其有效。
P12~133．根据《物权法》，土地承包经营权属于（）。
A．所有权B．用益物权C．担保物权D．准物权【答案】B【解析】P16(二)所有权用益物权建设用地使用权、土地承包权、宅基地使用权、地役权等担保物权抵押权不转移占有约定质权转移占有欠A扣B约定（需对方同意）留置权转移占有欠A扣A法定（无需对方同意）4．关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。
A．经依法登记，发生设立效力B．合同签字盖章，发生设立效力C．依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D．未经登记，不动产交易合同无效【答案】A【解析】不动产物权，登记设立；但属于国家所有的自然资源，可以不作所有权登记。
物权效力与合同效力无关。
一般情况下：不动产物权，自登记时生效；不动产合同，自成立时生效。
P18“一”5．工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。
A．专利权B．商标权C．著作权D．发明权【答案】C【解析】P256．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。
陈印 二级建造师 建设工程法规及相关知识 精讲通关 2Z206000(9)建设工程安全生产法律制度(上)
题量
2题
主要考核点 建设单位 勘察、设计单位
2013 年
2012 年 10 月
√
2012 年 6 月
√概述 √需报备的安全施工措 施
监理单位
√
检验检测单位
特种设备出租、安装单位 【建设单位安全责任】
5
①为施工单位提供真实、准确、完整的现场资料； ②不得对勘察设计施工监理提出违法要求；不得任意压缩合同约定工期； ③提供安全生产费用； ④不得明示或暗示施工单位使用不合格材料、设备； ⑤报送安全施工措施资料备案； ⑥依法发包拆除工程给有相应资质等级的施工单位，并负责拆除工程备案。 按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ ）不属于建设单位安全责任范围。 A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障 D.对拆除工程进行备案 【答案】C 施工中有关事项需要建设单位向有关部门办理批准手续的是（ ）。 A.临时占用规划批准范围以外场地 B.作业中可能损坏道路、管线、电力等公用设施 C.需要临时停水停电或中断道路交通 D.需要爆破作业 E.需要使用大型机械设备，可能造成噪声污染 【答案】ABCD 某施工现场开挖时，因地下管线资料不全，施工单位不慎挖断一根军用光缆，依据《建设工 程安全生产管理条例》及有关法律法规，表述错误的是（ ）。 A.建设单位应保证现场资料的真实、准确、完整 B.建设单位负责向有关部门查询取得资料 C.该事件属于不可抗力，由军方承担全部损失 D.施工单位作出赔偿后，有权向建设单位追偿 【答案】C 某开发商拟拆除某教学楼附属工程，按照法律规定，应将（ ）资料报送建设工程所在地 的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A.施工单位资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.拆迁安置补偿方案 D.拆除施工组织方案 E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料 【答案】ABD 【监理单位安全责任】 【2011 真题】工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否 符合工程建设的（ ）标准。 A.推荐性 B.国家 C.强制性 D.行业 【答案】C 【模拟题】工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要 求施工单位（ ）。
2014二级建造师法规冲刺班讲义第6讲_陈印
2014年二级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识（冲刺班）陈印2Z205000施工现场环境保护、节约能源、文物保护（5分）2Z205010施工现场环境保护（1题）1．某建筑工程拟进行主体结构混凝土浇筑施工，为保证作业的连续性要求，施工单位需要夜间施工，应符合下列要求（）A．昼间不超过70dB，夜间不超过55dBB．作业时间不得超过夜间22点C．应取得夜间施工许可证D．作业前必须公告附近居民E．不得使用国家明令淘汰的噪声污染严重的施工设备【答案】ACDE2．市区高架轨道交通项目在试通车之前，其声屏障必须经（）验收。
A．建设单位B．监理单位C．建设行政主管部门D．环境保护主管部门【答案】D2Z205020节约能源（1题）3*．根据《绿色施工导则》规定，下列表述正确的是（）A．缺水地区基坑开挖抽水量大于50万立方米时，应进行地下水回灌B．每万平方米的建筑垃圾不宜超过400tC．施工现场500km内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上D．施工照明不应低于最低照度的20%E．临时设施占地面积有效率大于90%【答案】ABCE4．根据《绿色施工导则》规定，为节约水资源，大型工程施工现场的（）应分别计量用水量。
A．生活用水与工程用水B．不同单项工程C．不同标段D．不同分包生活区E．用水集中的工艺点【答案】ABCD5．国家通过（）政策，引导单位和个人节约使用水、电、油、气等资源性产品。
A．财政补贴B．税收C．信贷D．价格【答案】D【文物保护单位的保护范围、建设控制地带】【要点】1．在建设控制地带内进行建设工程，设计方案应当报批（谁划定谁批准）2．在保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、挖掘、钻探作业。
确有必要的，必须报批（谁划定谁批准）；3．本体的修缮，设计施工方案经相应级别文物局审批及验收。
本体保护范围建设控制地带2Z205030文物保护（1～2题）7．某施工单位拟在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业，应经过（）A．文物保护单位的同意B．同级建设行政部门的批准C．同级规划保护部门的批准D．核定公布该文物保护单位的人民政府批准E．征得上一级人民政府文物行政部门同意【答案】DE8*．根据文物保护法律法规，在工程建设中，施工单位的文物保护义务是（）A．在工程范围内事先进行考古调查和勘探B．发现文物时作业人员应立即报告本单位负责人C．发现文物时立即停止施工，保护现场D．对文物可能氧化损害的，立即发掘抢救【答案】C2Z206000建设工程安全生产制度（20分）2Z206010施工安全生产许可证（1分）2Z206011申请领取安全生产许可证的条件1．根据《安全生产许可证条例》规定，说法正确的是（）。
二级建造师 建设工程法规及相关知识 陈印 专题精练 建设工程法律制度 法律体系、民法
二级建造师建设工程法规及相关知识专题精练主讲老师：陈印TOPIC1 法律体系TOPIC1 -1 法律部门宪法国~民民商法民~民商~商国家不介入经济法民~民商~商国家积极介入、主动监管行政法官~民劳动法伙计~老板国家积极介入、主动监管国家对民事活动、经济活动的监管需以“公共利益、公众安全”为界限，不得越位。
TOPIC1 -2 法的效力冲突【法的纵向冲突】【法的横向冲突】同一机关制订新的与旧的冲突按新的特别的与一般的冲突按特别新的一般与旧的特别冲突不按新也不按特别,谁制订谁裁决不同机关制订地方法规与部门规章冲突国务院认为应适用地方法规,国务院裁决国务院认为应当适用部门规章,提请全国人大常委会裁决A部门规章与B部门规章冲突国务院裁决部门规章与地方政府规章冲突地方性法规→地方政府规章部门规章宪法→法律→行政法规→【例题】关于规范性文件效力比较及处理的说法正确的是( )。
（2012年第62题）A. 行政法规的效力低于法律B. 地方性法规的效力低于地方政府规章C. 地方性法规在本辖区内的效力高于法律D. 部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E. 部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决【答案】ADTOPIC2 民事法律关系（民~民）的构成民事法律关系主体（当事人）自然人法人其他组织（如：业主委员会）民事法律关系客体（权利义务产生的基础）财物行为成果民事法律关系内容民事权利民事义务法律关系的内容是权利义务。
主体是权利义务之所属，客体是权利义务之所附。
【例题1】吴某是甲公司法定代表人，吴某将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建造师张某负责该项目。
该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（）。
（2008年第6题）A．吴某与张某B．吴某与设计院C．甲公司与张某D．甲公司与乙设计院【答案】D【例题2】甲施工单位法定代表人王某与乙建设单位负责人李某签订了一份建设工程施工合同，其中约定甲应指派建造师张某担任项目负责人。
2014二建_法规_冲刺_陈印_第4讲
2014年二级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识（冲刺班）陈印2Z203000建设工程发承包法律制度（10分）2Z203010建设工程招标投标制度（5~6分）2Z203011建设工程必须招标的范围、规模和招标方式（1题）范围+规模，两条件同时具备才需要招标范围规模情况1：总投资<3000万元情况2：总投资≧3000万公用事业+基础设施施工≧200万勘察、设计、监理、施工、重要材料设备采购，不论合同额大小，全部需要招标全部或部分使用国有资金货物≧100万外国政府、国际组织援建服务≧50万1．根据《招标投标法》的规定，关于建设工程施工项目招标，说法正确的是（）。
A．只要施工单项合同估算价超过200万元，就必须招标B．只要是使用国有资金投资的项目，就必须进行施工招标C．只要施工单项合同估算价在200万元人民币以下，就不需要进行招标D．公用事业项目总投资超过3000万元的，必须进行施工招标【答案】D招标直接发包公开招标邀请招标1．涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾而不适宜招标的；1．涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾，适宜招标而不适宜公开招标的；2．以工代赈的；2．受自然地域环境限制的；3．施工主要技术采用专利或专有技术的（只有一家能做）；3．项目技术复杂或有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的；4．施工企业自建自用的；4．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；5．在建项目追加的附属小型工程或主体加层工程；5．其他6．其他2*．地方重点工程建设项目中，经省政府批准可以邀请招标的是（）。
A．灾后重建工程项目工期紧B．经济适用房工程的主体加层项目，原施工人符合资质要求C．技术复杂只有三家供应商符合要求D．拟进行公开招标的费用比较多E．受自然地域环境限制的【答案】CE2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定（2分）一．招标基本程序（一）履行项目审批手续3．依法招标的项目，按照国家规定，应当报项目审批机关审批或核准的不包括（）。
2014陈印二级建造师法规精讲讲义
（三）违反法律、行政法规强制性规定的。
劳动合同效力有争议的，由劳动争议仲裁机构或者人民法院确认。
【模拟题】以下关于劳动合同效力，说法正确的是（ ）。 A．劳动合同双方签字或者盖章时间不一致，以最先一方签字或者盖章的时间作为 生效时间 B．欺诈胁迫或者乘人之危订立的劳动合同，一方可以请求劳动争议仲裁机构予以 撤销或者变更 C．用人单位免除自己责任，排除劳动者权利的劳动合同条款无效 D．劳动合同无效，劳动者已经付出劳动的，可以请求参照合同约定支付劳动报酬 E．对劳动合同无效有争议的，由劳动争议仲裁机构或法院确认
）。
【答案】ABE
【经济性裁员】我国法律对经济性裁员的限制是：1、要符合法定事由；2、要符合 法定人数；3、要符合法定程序。
2013I - 88 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（ ）。 A．依照企业破产法规定进行重整的 B．生产经营发生严重困难的 C．股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的 D．企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人 员的 E．因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履 行的
【文物保护单位的保护范围、建设控制地带】
本体
保护范围
【要点】
建设控制地带
1、在建设控制地带内进行建设工程，设计方案应当报批（谁划定谁批准）
2、在保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、挖掘、钻探作业。确有必要
的，必须报批（谁划定谁批准）；
【答案】D
【劳动合同解除（本法核心内容）】
劳动者先提出
2014二建《建设工程法规及相关知识》(第四版)精讲班讲义-陈印 第七章 建设工程质量法律制度
施工单位质量责任题量预计2题主要考核点2013年2012年10月2012年6月按图施工进场检验见证取样√送样检测施工质量检验和返修【按图施工】施工单位必须按照①工程设计图纸和②施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
“按图施工”应分三个层次来理解：1．施工的依据只有两个：图纸和标准；2．如果图纸不符合标准，则提出修改图纸意见和建议；3．谁设计谁修改。
2013-93在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应（）。
A．继续按照工程图纸施工B．按照技术标准修改图纸C．按照标准图集施工D．及时提出意见和建议E．通过建设单位要求设计单位予以修改【答案】DE2012(6)-67关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有（）。
A.经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准E、设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计【答案】AD【进场检验（围墙外）】检验不合格不得进场。
【现场取样（围墙内）】或监理单位的监督见证下现场取样。
【送样检测】见证取样后，样品应送建设单位委托的有相应检测资质的检测单位检测。
送样比例不小于应取样数量的30%。
施工中所有的材料、构配件、设备、商混，不分甲供乙供，都要由施工单、，单独做进场检验，已经检验合格、已经进场的材料，如果涉及结构安全，还需要在建设单位“涉及结构安全的”试件、试块以及材料。
具体包括：（一）用于承重结构的混凝土试块；（二）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（三）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（四）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（五）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（六）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（七）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（八）国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2014年二级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识（冲刺班）陈印2Z201000建设工程基本法律知识（15分）2Z201010建设工程法律体系（1~2分）2Z201011法律体系的基本框架（0~1分）1．以下属于社会法部门的是（）。
A．物权法B．环境影响评价法C．劳动合同法D．仲裁法【答案】C2Z201012法的形式和法的效力层级（1题）2．我国法的形式是制定法，下列属于我国法的形式的有（）。
A．行业普遍认可的国际惯例B．县政府发布的规范性文件C．最高法院发布的指导判例D．我国加入的国际条约【答案】D【法的纵向冲突】（上位法高于下位法，无需裁决）【法的横向冲突】（不存在上下位关系，一般都需要裁决）3．《民法通则》（1986）136条规定：身体受到伤害要求赔偿以及出售质量不合格的商品未声明的，诉讼时效均为一年；而《产品质量法》（1993）第45条则规定：因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为二年。
根据我国《立法法》确定的原则，就不合格产品致人损害案件的诉讼时效，应（）。
A．适用民法通则B．适用产品质量法C．由人民法院决定适用D．由全国人大常委会裁决【答案】B4．关于法的效力层级，说法正确的是（）。
A．地方法规与行政法规规定不一致的，适用行政法规B．地方政府规章与部门规章规定不一致的，适用部门规章C．地方法规与地方政府规章规定不一致的，由国务院裁决D．同一机关制订的新的一般规定与旧的特别规定不一致的，由国务院裁决【答案】A 【解析】本题各选项应先区分是上下位还是同位：上下位无需裁决，同位才需裁决。
2Z201020建设工程法人制度（1题）1．建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，合同约定，乙授权王某担任该工程项目经理。
王某随后组建了项目经理部，并与乙公司签订了独立核算的项目责任目标协议。
以下说法正确的有（）。
A．甲必须具有法人资格B．乙必须具有法人资格和相应资质C．项目经理部独立核算，因此具有法人资格D．项目经理部的行为由王某负民事责任E．王某在授权范围内实施的行为由乙承担【答案】BE2Z201030建设工程代理制度(1~2分)1．建筑公司给项目经理的任命书中注明了项目经理姓名、负责的项目名称、任命书有效期及公司的盖章。
该任命书中缺乏（）内容。
A．上级主管名称B．详细的工作安排C．项目经理的权限D．对外责任的承担【答案】C2．某单位甲委托某乙代为采购325号硅酸盐水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但丙恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买425号水泥代替。
则本案说法错误的是（）A．乙的行为属于表见代理B．甲有权拒绝接受这批水泥C．如甲拒绝，应由乙承担付款义务D．如甲同意，应由甲承担付款义务【答案】A3．以下不属于表见代理构成要件的是（）。
A．相对人有足够理由相信行为人有代理权B．本人存在过失C．相对人为善意D．本人对行为人的行为予以追认【答案】D4．某包工头王某打着某劳务公司的名义进行大规模招工，劳务公司知道后未予理睬。
王某招收农民工后突然不知去向，农民工应如何主张权利（）。
．向王某主张B．向劳务公司主张C．向王某和劳务公司共同主张D．由王某承担主要责任【答案】B5．下列情形中，被代理人可以拒绝责任的情况包括（）。
A．委托书授权不明B．代理人超越代理C．表见代理D．代理人因工作繁忙将代理事项转委托他人代理E．本人明知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示【答案】BD2Z201040建设工程物权制度（3分）1．以下关于建设用地使用权的设立，说法不正确的是（）A．建设用地使用权只能设立于国家所有的土地B．建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C．建设用地使用权抵押的，附着于该土地上的建筑物应一并抵押D．建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】D2．建设用地使用权人不能将其取得的建设用地使用权（）。
．转让、互换B．出资、赠与C．抵押D．质押【答案】D3．地役权属于（）。
A．当事人之间约定设立的担保物权B．当事人依法行使的担保物权C．当事人之间约定设立的用益物权D．当事人依法行使的用益物权【答案】C4．地役权自（）时设立。
A．办理地役权登记B．供役地交付C．地役权合同生效D．当事人按约定支付费用【答案】C【物权效力】不动产物权：登记设立；动产物权：交付设立。
5．物权变更自登记时发生法律效力的是（）。
A．船舶所有权B．土地抵押权C．机动车所有权．地役权【答案】B【物权效力与合同效力区分原则】物权效力，由《物权法》评价；合同效力，由《合同法》评价。
物权效力与合同效力无关：（1）不动产物权，自登记时生效。
（未办理物权登记的，不产生物权效力。
）（2）不动产合同，自成立时生效。
（未办理物权登记的，不影响合同效力。
）6．当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自（）时生效。
A．合同成立B．办理物权登记C．办理合同备案D．办理公证【答案】A【物权保护方法】7．当事人因（），可向人民法院请求确认物权。
A．物权的归属、内容发生争议B．他人无权占有C．他人妨害物权行使D．他人造成物的毁损【答案】A2Z201050建设工程债权制度1．债权人和债务人都是特定的人，这称之为债的（）。
A．绝对性B．相对性C．不可转让性D．排他性【答案】B2．施工单位有责任在没有竣工验收之前保护好工程，这是基于（）之债。
A．合同B．无因管理C．侵权行为D．不当得利【答案】A4．知识产权侵权赔偿数额的确定方法中不包括（）。
A．按照权利人因侵权行为受到的实际损失确定B．按照侵权人因侵权行为所获得的利益确定C．按照知识产权许可使用费的倍数确定D．按照权利人为制止侵权所支付的合理开支确定【答案】D3．以下情形中不能产生债的关系的是（）。
A．施工噪声扰民B．招标人与某投标人串通投标，造成其他投标人损失C．供货商将承包商订购的建筑材料误发到其他工地D．施工单位在公共通道上施工，设置警示标志以警示行人【答案】D【建筑物侵权】4．大华商场委托飞达广告公司制作了一块宣传企业形象的广告牌，并由飞达公司负责安装在商场外墙。
某日风大，广告牌被吹落砸伤过路人郑某。
经查，广告牌的安装存在质量问题。
关于郑某的损害，下列（）是正确的。
A．大华商场承担赔偿责任，飞达公司承担补充赔偿责任B．飞达公司承担赔偿责任，大华商场承担补充赔偿责任C．大华商场承担赔偿责任，但其有权向飞达公司追偿D．飞达公司承担赔偿责任，大华商场不承担责任【答案】C5．根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。
因其他责任人原因倒塌的，由其他责任人承担侵权责任。
A．建筑物所有人和管理人B．建设单位和施工单位C．建筑物使用人D．设计单位和施工单位【答案】B2Z201060建设工程知识产权制度1．下列关于专利权期限的说法不正确的是（）。
A．发明专利权的期限是20年B．实用新型和外观设计专利权的期限是10年C．专利权期限自批准日起计算D．专利权期限届满后，专利权终止【答案】C2．关于投标文件的著作权归属及保护期限，说法正确的是（）A．投标文件属于单位作品，著作权完全归投标单位B．投标文件属于职务作品，作者享有署名权，其他权利归投标单位C．投标文件的著作权保护没有时间限制D．投标文件的著作权归属没有约定时，中标后归招标人所有【答案】A3．某建筑设计公司工程师王某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。
按照著作权法的规定，下列表述正确的是（）。
A．王某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B．王某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C．王某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D．该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予王某相应的奖励【答案】A【注意掌握先后顺序】第一步：首先应按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；第二步：实际损失难以计算的，按照侵权人的非法获利确定；第三步：权利人损失或者侵权人所获得利益难以确定的，按该知识产权许可使用费的倍数确定；第四步：以上方法均不能确定的，法院酌情判决（适用本情形的：著作权和商标权50万元以下，专利权案件100万元以下）。
赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权的合理开支。
2014年二级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识（冲刺班）2Z201070建设工程担保制度（3分）2Z201071担保与担保合同的规定2Z201072建设工程保证担保的方式和责任【担保的从属性】被担保的无效，担保必定无效。
1．施工总承包合同无效的，则相应的（）也无效。
A．仲裁协议B．材料采购合同C．履约担保D．劳动合同【答案】C【担保方式归纳对比】2．不动产可以依法（）。
A．抵押B．抵押或质押C．抵押或留置D．抵押、质押或留置【答案】A【保证方式】索要不成，在1年半时提起诉讼，甲提出诉讼时效抗辩。
关于本案，说法正确的是（）。
A．法院应驳回乙的起诉B．法院应判决驳回乙的诉讼请求C．工程款不适用诉讼时效，法院不支持甲的主张D．双方约定的诉讼时效，法院不予认可【答案】D7．按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。
当年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。
则在此期间（）。
A．诉讼时效中止B．诉讼时效中断C．诉讼时效不中止D．诉讼时效终止【答案】C【诉讼审理方式】2Z208025民事诉讼的审判程序1．法律规定不公开审理的是（）案件。
A．涉及国家机密B．涉及个人隐私C．涉及离婚D．涉及政府投资E．涉及商业秘密【答案】AB2．某核设施工程施工合同纠纷涉及国家军事机密，对该案件的审理及判决，人民法院应当（）。
A．裁定不公开审理，也不公开宣告判决B．如果当事人申请公开审理，则应当公开审理，但不公开宣告判决C．如果当事人不申请闭庭审理，则应当公开审理，并公开宣告判决D．裁定不公开审理，但应公开宣告判决【答案】D3．开发商起诉建筑公司要求赔偿工期延误损失，建筑公司反诉开发商支付拖欠工程款。
开发商发现胜诉机会很少，开庭时不再诉讼参加，法院发出传票也拒绝接收。
则案件的审理结果是：（）。
A．判决建筑公司胜诉B．开发商要求赔偿工期延误损失的诉讼缺席判决C．建筑公司的反诉中止审理D．建筑公司的反诉缺席判决【答案】D4．人民法院适用普通程序审理的案件是：（）。
A．一方当事人请求法院确认对方解除合同通知的效力B．当事人请求确认物权的归属、内容C．施工单位请求确认和实现建设工程价款优先受偿权D．建设单位要求施工单位赔偿工期延误造成的损失【答案】D5．根据《人民调解法》规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，当事人可以自调解协议生效之日起（）向人民法院申请司法确认。