工程合同管理试题三
复习题三--工程合同管理复习题
复习题三--工程合同管理复习题复习题三一、单项选择题1．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的（ C ）。
A. 由承包人负责，费用由承包人承担B.由发包人负责，费用由发包人承担C.由承包人负责，费用由发包人承担D.由发包人负责，费用由承包人承担2．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（ A ）组织试车。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位3．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（ A ）承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位4．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（ B ）A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿5．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（ A ）。
A.应征得业主同意B.可不经过业主同意C. 自行决定后通知业主D. 自行决定后通知监理工程师6．已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.协商解决单位7．因不可抗力发生的费用应由（ D ）承担。
A. 甲方承担B.乙方承担C.甲乙方共同承担D. 甲乙方分别承担8．承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，（ D ）A.可自行运出工地B.不能自行运出工地C.需经业主批准后才能运出工地D.需经工程师批准后才能运出工地9．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（ A ）。
A.监理工程师单独计量有效B.监理工程师单独计量无效C.监理工程师应推迟计量时间D.监理工程师单独计量后再请承包商确认10．FIDIC 合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至（ D ）止。
监理工程师合同管理练习题三
监理工程师合同管理练习题三判断题1、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否2、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段( )A、是B、否3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )A、是B、否4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。
( )A、是B、否5、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
( )A、是B、否6、FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。
( )A、是B、否7、招标是要约，投标是承诺。
( )A、是B、否8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等( )A、是B、否9、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同( )A、是B、否10、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )A、是B、否。
>单项选择题1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。
A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。
A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
A、检查承包人现场同期的记录B、指示承包人缩短合同工期C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。
A、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。
工程合同管理的考题
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。
（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。
（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求，要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。
请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。
工程合同管理自考试题
工程合同管理自考试题一、选择题（每题2分，共20分）1. 工程合同管理中，下列哪项不是合同生效的必要条件？A. 双方签字盖章. 合同约定的生效日期C. 完成相关行政审批D. 支付预付款2. 以下关于变更令的说法错误的是：A. 变更令应当由甲方发出. 变更令的内容应具体明确C. 变更令可以口头通知D. 变更令应及时书面确认3. 在工程合同中，索赔的基本程序不包括：A. 提出索赔要求. 提供索赔证据C. 协商确定索赔金额D. 直接从工程款中扣除索赔金额4. 工程项目中的争议解决方式不包括：A. 协商解决. 调解C. 仲裁D. 诉讼5. 合同风险管理的主要措施不包括：A. 风险识别. 风险评估C. 风险转移D. 忽视风险二、判断题（每题1分，共10分）1. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（错）2. 工程量清单是合同文件中的重要组成部分。
（对）3. 合同终止后，承包商仍有权提出索赔。
（对）4. 所有工程合同都必须通过招投标程序签订。
（错）5. 合同中的违约责任条款是可有可无的。
（错）三、简答题（每题10分，共30分）1. 简述工程合同变更的基本程序。
2. 描述工程合同中索赔的一般流程。
3. 解释什么是合同争议的调解解决方式，并说明其优缺点。
四、案例分析题（每题20分，共40分）1. 某建筑工程项目在施工过程中，由于设计变更导致工期延长和成本增加。
请分析承包商应如何进行索赔，并说明索赔的依据和计算方法。
2. 在一个大型基础设施项目中，甲方和乙方就工程质量问题产生了争议。
请分析争议的解决途径，并讨论在不同解决途径下可能的结果。
这份试题范本涵盖了工程合同管理的核心知识点，旨在检验自考生对理论知识的掌握程度以及实际应用能力。
考生在备考时，应重点理解每个知识点的内涵，掌握相关的法律法规，并通过案例分析锻炼解决实际问题的能力。
07建设工程合同管理模拟试卷3
07建设工程合同管理模拟试卷3一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.企业法人（）取得法人资格。
A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则（）。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效3.某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。
该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。
在这一例中，下列表述中正确的是（）。
A.原合同无效，乙与丙应各自承担损失B.上级公司直接赔偿丙的损失C.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责D.乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理4.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件5.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6.建设工程一切险的投保人在国内（采用《建设工程施工合同（示范文本）》）和国外分别是（）。
A.承包商、承包商B.发包人、承包商C.发包人、发包人D.承包商、发包人7.订立合同过程中，（）是要约。
A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书8.《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。
建设工程合同管理题库
建设工程合同管理题库
一、选择题
1. 建设工程合同中，以下哪项不是合同双方必须遵守的原则？
A. 公平原则
. 诚实信用原则
C. 等价有偿原则
D. 损害填补原则
2. 关于建设工程合同的履行，以下说法正确的是：
A. 承包方可以随意变更合同约定的工程质量标准
. 发包方有权随时终止合同，不需承担任何责任
C. 因不可抗力导致不能履行合同时，应及时通知对方
D. 工程延期的责任一律由承包方承担
二、判断题
1. 在建设工程合同中，若发生争议，双方应首先通过协商解决。
2. 合同中的违约责任条款，只有在一方实际发生违约时才具有约束力。
三、简答题
1. 请简述建设工程合同中变更工作程序的基本步骤。
2. 描述在建设工程项目中，如何有效进行风险管理和控制。
四、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中遭遇不可预见的地质条件变化，导致原计划的工期延长，成本增加。
请根据合同管理的相关法律知识，分析在此情况下，发包方和承包方应如何合理分担额外成本，并说明理由。
五、论述题
1. 论述在建设工程合同中，如何平衡发包方与承包方的利益关系。
2. 探讨在当前的法律环境下，如何提高建设工程合同管理的有效性。
通过上述题库范本的学习和思考，可以帮助从业者更好地掌握建设工程合同管理的核心要点，提高解决实际问题的能力。
无论是从事建筑工程管理的专业人员，还是相关法律服务的提供者，都可以通过这种形式的训练来强化自己的专业知识和实践技能。
工程合同管理试题及答案
工程合同管理试题及答案试题一：选择题关于工程合同的变更，以下说法正确的是：A. 任何情况下，承包商均可提出变更请求. 发包人提出的设计变更需经承包商同意后方可执行C. 合同变更应遵循合同约定的程序和条件D. 所有合同变更均需要书面形式确认答案：C试题二：判断题工程项目中，若出现争议，双方应首先采取协商的方式解决。
（）A. 正确. 错误答案：A试题三：简答题请简要描述工程合同管理中风险分配的原则。
答案：工程合同管理中风险分配的原则通常包括公平原则、效率原则和实际操作性原则。
公平原则指的是风险应当由能够最好地预测、控制和管理该风险的一方承担；效率原则强调风险分配应当促进项目整体的效率最大化；实际操作性原则则要求风险分配要清晰具体，便于在实际工作中操作执行。
试题四：案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质情况异常，导致原定施工方案无法实施。
承包商提出了变更请求，并得到了发包人的批准。
然而在结算时，双方对变更后增加的费用评估产生了分歧。
请问在这种情况下，应如何处理？答案：在这种情况下，首先应查看合同中关于变更管理的具体条款，明确变更费用的评估和确认程序。
如果合同中有明确规定，则按照合同执行；如果合同中未作具体规定或规定不清，双方应基于公平和诚信原则，通过协商确定增加的费用。
如协商不成，可依照合同约定的争议解决方式进行处理，比如提交仲裁或诉诸法院。
试题五：论述题论述工程合同管理中索赔管理的重要性及其基本原则。
答案：工程合同管理中的索赔管理对于维护合同双方的合法权益至关重要。
合理的索赔管理可以帮助实现风险的合理分配，避免不必要的经济损失，同时也是项目管理专业性的体现。
索赔管理的基本原则包括合法性原则、合理性原则和及时性原则。
合法性原则要求索赔必须基于合同条款和相关法律法规；合理性原则要求索赔的内容和数额应当是合理的，不能随意夸大或捏造；及时性原则则要求一旦发现可能引发索赔的情况，应及时通知对方并采取措施，按照合同约定的程序和时限进行索赔。
建设工程合同管理3真题含答案解析
建设工程合同管理3(总分80, 做题时间130分钟)单项选择题1.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。
SSS_SINGLE_SELA 一般保证B 连带责任保证C 法定保证D 委托保证该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A2.抵押与质押的区别主要在于( )。
SSS_SINGLE_SELA 担保财产是否为第三人的财产B 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C 担保财产是否转移占有D 债权人是否有优先受偿权该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C3.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。
SSS_SINGLE_SELA 建设工程已批准立项B 建设工程经过可行性研究C 建设工程已履行了报建手续D 建设资金能满足建设工程要求该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B4.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。
SSS_SINGLE_SELA 以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B 以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C 以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D 以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认该题您未回答:х该问题分值: 1答案:D5.某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失6077元。
依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。
SSS_SINGLE_SELA 45B 57C 42D 60该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C6.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。
SSS_SINGLE_SELA 发送给提出问题的投标人B 发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C 发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D 作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B7.建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查( )的不公正评标条件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程合同管理考试试卷（三）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．下列是承包商的主要合同关系有（ B）。
A.勘察合同B.分包合同C.监理合同D. 设计合同2．项目实施前对整个项目合同管理管理方案预先做出科学合理的安排和设计，是下列（ A ）阶段。
A. 合同策划阶段B.合同签订阶段C.合同实施阶段D.索赔管理3.工程施工投标的主体是( C )。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位4. 工程标底是工程项目的( B )。
A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.工程概算总价格5.在建设项目全寿命周期中，全过程全方位的总负责人是（ C ）。
A.业主B.政府C.承包商D.监理6.在工程施工中，业主应当承担损害赔偿责任的情况有( C )。
A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.工程师发出错误的指令D.工程质量缺陷7.合同生效应当具备的条件包括( A )。
A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表示违背当事人意愿C.违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的合同形式8.FIDIC土木施工合同是( C )。
A.可调总价合同B.不可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同9. 担保必须以第三方财产提供担保的方式是( A )。
A.保证B.抵押C.质押D.定金10. 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( B )。
A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据11. 合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( A )。
A.标的B.数量C.质量D.价款12．工程项目所依据的法律的变化是（ A ）。
A.外界环境的风险B.项目组织成员资信的风险C.工程技术的风险D.管理过程的风险13．总承包商按照总承包合同的约定对（ B ）。
A.监理单位负责B.发包商负责C.总承包商负责D.分包商负责14．当事人各方在履行合同中，应当互谅、互助，尽可能为对方履行合同提供便利条件，体现了（ C）。
A．实际履行原则B．全面履行原则C．协作履行原则D. 情势变更原则15.正式签发的移交证书中注明的缺陷责任期开始日期后一段时期，称为（ C）。
A.竣工日期B.质量验收合格日期C.保修期D.工期16.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，解释顺序为( C )。
A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书17.在工程中，承包商采用或修改设计方案都要经过（ D ）。
A.承包商的批准或同意B.设计单位的批准或同意C.业主的批准或同意D.工程师的批准或同意18. 建设工程项目一般应采用（A）。
A．公开招标方式B．邀请招标C．有限招标D．其他组织招标19.业主与金融机构签订的合同是（ A ）。
A.贷款合同B.销售合同C.施工合同D.监理合同20.直接影响投标人能否中标及中标后能否盈利的重要指标是（ D ）。
A．工程量清单 B.工程工期 C.标底 D.投标报价21.合同支付、合同结算信息属于 ( A )。
A.合同结束信息B.合同原始信息C.合同跟踪信息D.合同变更信息22.组织最得力的投标班子属于工程合同风险对策的（D ）。
A．经济措施B．合同措施C．技术措施D．组织措施23．投标文件审查和分析的内容包括投标文件总体审查、技术性评审、其他评标因素分析和（ A ）。
A．报价分析B．商务评审C．标底评审D．合同评审24．工程合同管理的目标包括质量控制、成本控制和（ C ）。
A.环境控制B.现场控制C.工期控制D.技术控制25．施工合同履行过程中，经工程师确认后工期不可以相应顺延的有（ B ）。
A.工程量增加B.合同内约定应由承包人承担的风险C.发包人不能按专用条款约定提供开工条件D.设计变更26．补充合同漏洞的三种方式有约定补充、法定补充和（ C ）。
A．谈判补充B．限定补充C．解释补充D．条件补充27．合同控制包括工程实施监督与（ C ）。
A．合同识别B．工程评价C．跟踪和诊断D．主动控制28．施工合同成为合同体系的主干，由业主和（A ）。
A.施工承包商签订B.监理单位签订C.设计单位签订D.分包单位签订29．不是联营合同的特点有（ D ）A．在性质上区别于承包合同B．各方互相忠诚C．各方互相信任D．不受总承包合同关系的制约30．一般合同价格调整的方法有文件证据法调价和（ D ）。
A.单价法调价B.综合法调价C.市场法调价D.公式法调价二、多项选择题(本大题共5题，每小题2分，共20分。
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
31．合同签订阶段一般包括（ ABCD ）。
A.合同订立阶段B.招投标阶段C.合同审查阶段D.合同谈判阶段E.合同管理方案设计阶段2．建设工程合同实施分为（ ABCD ）。
A.合同分析B.合同控制C.合同变更管理D.合同信息管理E.合同审查管理33. 合同审查的内容包括（ BCDE ）。
A．投标文件总体审查B．合同的合法性审查C．合同完备性审查D．合同条款的审查E．合同合法性审查34．分专业、分阶段分散平行承包的特点有（ ABCDE ）。
A．业主有大量的管理工作B．业主必须负责各承包商之间的协调C．接管理的承包商数量多D．业主可以分阶段招标E．项目的计划和设计必须周全、准确、细致35. 当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。
属于有效的证据包括( ABE )。
A.工程师书面指令B.施工会议记要C.招标文件中的投标须知D.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答E.检查和试验记录36.合同风险的特性有（ BCDE ）。
A．目的性B．合同风险事件可能发生，也可能不发生C．一经发生就给承包商和业主带来损失D．合同风险是相对的E．通过合同条文定义风险及其承担者37. 关于分包的叙述正确的有（BDE ）。
A．承包商可以将主体结构分包给有相应资质的分包商B．施工总承包商承包的建设项目主体结构必须有总承包商自行完成C．总承包商和分承包商就分包商的工程质量对发包人不承担责任D．总承包商和分承包商就分包商的工程质量对发包人承担连带责任E．总承包商按照总承包合同的约定对发包商负责38. 调节的种类（ABDE）。
A．民间调解B．行政调解C．法律调解D．法院调解E．仲裁机构调解39. 设计变更发生后，变更合同价款可按下列办法进行（ABE）A．合同中已有适用于变更工程的价格，按相应的价格计算。
B．合同中只有类似于变更工程的价格，可参照此价格计算。
C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按承包人提出的价格计算。
D. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按发包人提出的价格计算。
E．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
40. 按索赔所依据的理由分类分为（ABC ）。
A．合同内索赔B．合同外索赔C．通融性索赔D．单项索赔E．总索赔三、名词解释(本大题共5题，每小题4分，共20分。
)41.可调单价合同：合同单价可调，一般是在工程实施过程中物价指数的变化进行调整。
合同规定合同单价调整条件、调整依据、调整方法。
物价上涨在合同规定的调整范围内作为业主风险。
42.投标：投标人获得信息并作出投标决策后，按照招标要求提出报价，争取获得承包任务的工作。
43.合同分析:从执行的角度分析、补充、解释合同，将合同目标和合同规定落实到合同实施的具体问题上和具体事件上，用以指导具体工作，使合同能符合工程日常管理的需要。
44.联营合同，通常是指两个以上的经济组织为了达到共同的经济目的，约定共同出资，联合从事一定生产经济活动的协议。
45.工期延长索赔：由于发包人未能按照合同约定的要求为承包人提供设计施工图纸、相关技术材料、应有的施工条件等，造成工期拖延，承包人可以凭其合理的证据提出索赔。
四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。
)46. 工程合同的作用有哪些? 工程合同具有以下功能：（1）确立了工程实施和管理的主要目标（2）明确了双方的权利义务关系（3）制定了双方行为的法律准则（4）协调工程建设各方主体的关系（5）提供了双方解决争端的依据47. 一揽子承包的特点有哪些?减少业主面对的承包商的数量,给业主带来很大方便使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统，避免多头领导，降低管理费；对于业主项目的责任体系是完备的业主可以分阶段招标业主必须加强对承包商的宏观控制，选择资信好、实力强、适应全方位工作的承包商。
48.工程项目中的合同风险表现在哪些方（1）有合同种类所定义的风险（2）合同中明确规定的应由一方承担的风险（3）合同缺陷导致的风险面？49. 开标时投标文件无效的情形？（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金或投标保函，或者虽提交但不符合要求；（2）没有按照招标文件要求由投标人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章；（3）投标文件逾期送达招标人；（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；（5）投标文件没有按规定包装密封；（6）招标内容不完整；（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
50．为什么要进行工程合同分析？分析合同漏洞，解释争议内容；分析合同风险，制定风险对策；分解合同工作，落实合同责任；进行合同交底，简化合同管理工作51．编制投标文件应注意的问题是什么？全面分析和正确理解招标文件全面进行建设工程项目环境条件调查重视工程合同风险管理投标文件的补充、修改或撤回有效避免废标。