工程施工三方协议书样本
第三方施工安全协议书
第三方施工安全协议书第一篇范文：合同编号：_______甲方：____________乙方：____________鉴于甲方作为项目业主或管理方（以下简称“项目业主”），乙方作为从事第三方施工的单位（以下简称“施工方”），为了确保甲方项目的正常进行以及保障施工过程中的人身和财产安全，双方经友好协商，特订立本协议，共同遵守。
一、协议范围1.1 本协议适用于乙方在甲方项目范围内进行的各类施工活动，包括但不限于土建、安装、装修、维修、拆除等工作。
二、安全责任2.1 乙方应严格按照国家法律法规、行业标准和甲方要求，做好施工现场的安全管理工作，确保施工过程中的人身和财产安全。
2.2 乙方应制定并落实施工方案、安全措施和应急预案，对施工人员进行安全教育和培训，确保施工人员熟悉并遵守相关安全规定。
2.3 乙方应负责施工现场的安全防护设施设置和维护，保证施工现场的安全畅通。
2.4 乙方应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等一切后果，并依法承担相应责任。
三、甲方义务3.1 甲方应向乙方提供施工所需的有关资料、图纸和信息，并保证提供的资料真实、准确、完整。
3.2 甲方应对乙方施工过程中的安全管理工作给予必要的支持和配合。
3.3 甲方应对乙方施工过程中出现的安全事故及时组织救援，并协助乙方处理相关事宜。
四、违约责任4.1 双方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
4.2 乙方在施工过程中发生安全事故的，甲方有权要求乙方立即采取措施予以整改，并有权解除本协议。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
六、其他约定6.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至____年____月____日。
6.2 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：____年____月____日1.施工方案和安全措施2.应急预案3.施工人员名单及资质证书4.安全防护设施设置示意图请根据实际情况填写合同编号、甲方、乙方名称及代表等信息。
三方协议书10篇
三方协议书10篇三方协议书篇1甲方：乙方：甲方承建工程由乙方施工，经双方协商达成如下协议：一、承包方式：包工不包料；二、承包价格：总价贰万伍仟圆整，一口价；三、乙方施工人员工程竣工后经业主、甲、乙三方验收合格后付清工程款；四、甲乙双方责任：甲方负责所有施工工具，免费提供施工人员住处、生活费、劳保车旅费，乙方负责保质、保量，安全、完成工期；五、乙方施工人员进入施工现场必须着装整齐，正确佩戴使用安全帽、安全带，遵章守纪按章操作。
服从安排及工作协调并接受甲方的管理。
做到安全施工、文明施工，必须做到人走材料净，场地清洁的工作作风。
如果需要加班的必须加班，否则造成的损失甲方从工程款中扣除。
乙方人员在工作时间、施工现场、生活营地及自由活动中，发生的违纪违规事件或任何疾病、伤残等责任一律由乙方自负（包括因此造成的甲方损失），乙方施工人员在施工过程中必须爱惜节约甲方提供的一切设备、工具、材料。
责任到人，以旧换新，如果发现人为故意损坏丢失设备工具，浪费材料，按设备、工具、材料的十倍处罚当事人。
如果再出现质量问题，乙方负责免费维修。
六、本协议未尽事宜，双方协商解决。
七、本协议一式两份，双方代表签字生效，工程款结清作废。
甲方：乙方：年月日三方协议书篇2甲方：_________法定代表人：_________传真：__________________邮编：_________乙方：_________负责人：_________传真：__________________邮编：_________丙方：_________公司：_________法定代表人：_________传真：__________________甲、乙、丙三方本着自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商达成如下协议：1、根据甲、丙双方签订的《____合作协议__X产品政策条款》（包含甲、丙双方所签全部产品合作协议），乙方愿意为甲方和丙方之间的付款订货和货款结算提供服务，接受甲方申请开出以丙方为收款人的银行承兑汇票，甲方在乙方开立结算帐户，帐号：_________，甲方所有销售款项均应通过该帐户结算。
三方承包建设工程合作协议书（通用5篇）
三方承包建设工程合作协议书（通用5篇）三方承包建设工程合作篇1甲方：身份证号码：(以下简称甲方)乙方：身份证号码：(以下简称乙方)丙方：身份证号码：(以下简称丙方)甲、乙、丙三方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：第一章项目概况及合作条件1.1本工程项目总建筑面积为平方米，中标造价约万元人民币。
1.2经过三方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右，因此本工程项目计划投资万元。
1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下：1.3.1甲方投资万元，占%;1.3.2乙方投资万元，占%;1.3.3丙方投资万元，占%;1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。
业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。
如有特殊情况需动用资金，应经三方同意后方可付款。
1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户上，并且专款专用。
各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。
业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。
如有特殊情况需动用资金，应经三方同意后方可付款。
第二章工程管理责任及分工2.1该项目工程管理责任及分工如下2.1.1该项目与总承包单位签订分包合同由负责;承建公司内部合同应有甲乙丙三个股东签字后生效。
2.1.2该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管(其中造价方面由主管，水电安装方面由主管，质量安全方面由主管);2.1.3该项目的会计日常工作由甲方负责管理，出纳日常工作由丙方负责管理。
2.1.4施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工管理执行;其中主材部分采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐，辅材部分采购可在五天内经三方共同确认签字后入库记帐。
建筑工程施工三方协议书范本-多篇
建筑工程施工三方协议书范本甲方（委托方）：________________乙方（施工方）：________________丙方（监理方）：________________鉴于甲方拟将工程项目（以下简称“项目”）施工工作委托给乙方，乙方愿意承担项目的施工工作，丙方愿意作为监理方对项目施工进行监督管理，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，特订立本协议，以共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：________________1.2 项目地点：________________1.3 项目内容：________________1.4 项目工期：________________第二条甲方权利和义务2.1 提供项目施工所需的全部资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范等；2.2 按时支付项目工程款项；2.3 协助乙方办理施工所需的各种手续；2.4 提供施工场地，确保施工顺利进行；2.5 配合丙方进行施工监督管理工作。
第三条乙方权利和义务3.1 严格按照设计文件、施工图纸、技术规范等施工；3.2 保质、保量、按时完成施工任务；3.3 服从甲方和丙方的监督管理，及时整改存在的问题；3.4 保障施工现场的安全，防止事故发生；3.5 按时提交施工进度报告。
第四条丙方权利和义务4.1 对项目施工进行全过程监督管理，确保施工质量、进度、安全；4.2 定期向甲方报告施工情况，提出整改意见；4.3 协助甲方处理施工过程中的问题；4.4 对乙方施工过程中存在的问题进行跟踪、督促整改。
第五条工程款项支付5.1 工程款项支付方式：________________5.2 工程款项支付时间：________________5.3 工程款项支付条件：________________第六条违约责任6.1 如一方违反本协议的约定，导致项目施工无法进行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失；6.2 如乙方未按约定完成施工任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失；6.3 如丙方未履行监理职责，导致项目施工质量、进度、安全出现问题，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
工程施工项目合伙承包协议书3篇
工程施工项目合伙承包协议书3篇篇1甲方：[甲方姓名]，身份证号码：[甲方身份证号码]，住址：[甲方具体住址]乙方：[乙方姓名]，身份证号码：[乙方身份证号码]，住址：[乙方具体住址]丙方：[丙方姓名]，身份证号码：[丙方身份证号码]，住址：[丙方具体住址]鉴于甲、乙、丙三方共同决定合伙承包某工程施工项目，为明确各方权益，避免纠纷，经三方充分协商，达成如下协议：一、合同目的与项目概述本合同旨在明确甲、乙、丙三方在工程施工项目中的合作关系及各自职责。
项目名称：[项目名称]，项目地点：[项目地址]，项目内容：[项目内容简述]。
二、合伙期限及出资比例1. 合伙期限：自本项目开工之日起至项目竣工并验收合格止。
2. 出资比例：甲方出资XX%，乙方出资XX%，丙方出资XX%。
各方应按比例按时出资，确保项目顺利进行。
三、职责与分工1. 甲方负责[甲方职责，如工程管理、质量控制等]。
2. 乙方负责[乙方职责，如材料采购、进度把控等]。
3. 丙方负责[丙方职责，如财务管理、合同执行等]。
四、利润分配与亏损承担1. 利润分配：项目盈利后，按照出资比例分配利润。
具体分配方案由三方共同商议决定。
2. 亏损承担：如项目出现亏损，各方按出资比例承担亏损责任。
五、项目管理及决策机制1. 项目日常管理由甲方负责，重要事项决策需三方共同商议决定。
2. 决策过程中，应遵循少数服从多数原则，确保项目决策的科学性和合理性。
六、风险防控与安全保障1. 各方应严格遵守相关法律法规，规范项目管理，防范法律风险。
2. 施工过程中，应确保安全生产，防止事故发生。
如因管理不善导致安全事故，由相关责任人承担法律责任。
七、合同变更与解除1. 未经三方共同同意，不得变更或解除本合同。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，各方应协商解决方案。
八、违约责任1. 各方应按时履行各自职责，如违约，应承担违约责任。
2. 违约造成的损失，由违约方负责赔偿。
九、争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议，各方应友好协商解决。
施工签三方合同范本
施工签三方合同范本合同编号，【编号】。
甲方（委托方），【甲方名称】。
地址，【甲方地址】。
联系方式，【联系电话/邮箱】。
乙方（承包方），【乙方名称】。
地址，【乙方地址】。
联系方式，【联系电话/邮箱】。
丙方（监理方），【丙方名称】。
地址，【丙方地址】。
联系方式，【联系电话/邮箱】。
鉴于甲方拟进行【项目名称】的施工工程，为确保工程质量和安全，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守并履行以下条款：第一条项目概况。
甲方委托乙方进行【项目名称】的施工工程，丙方作为监理方对工程施工进行监督和检查。
第二条工程内容。
1. 乙方应按照甲方的要求，按时、按质完成【项目名称】的施工工程，并确保工程质量符合相关标准和规定。
2. 丙方应对工程施工过程进行全程监理，及时发现并协助解决工程中的质量和安全问题。
第三条工程期限。
1. 工程施工期限为【具体时间】，乙方应在约定期限内完成工程，并保证工程质量达到验收标准。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方并申请延期，丙方应对延期原因进行评估和确认。
第四条付款方式。
1. 甲方应按照约定的进度和质量标准，及时支付工程款项给乙方。
2. 乙方应对工程款项使用情况进行逐笔清晰的记录，并接受甲方和丙方的审计。
第五条质量保证。
1. 乙方对工程质量承担全面的责任，如发现工程存在质量问题，应立即进行整改并承担相应的责任。
2. 丙方应对工程质量进行全程监督，对发现的质量问题提出整改意见，并要求乙方及时整改。
第六条安全保障。
1. 乙方应严格遵守施工安全规定，确保工程施工过程中不发生安全事故。
2. 丙方应对工程施工过程中的安全措施进行检查和评估，及时发现并整改安全隐患。
第七条纠纷解决。
因本合同引起的任何纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，提交【仲裁/法院】解决。
第八条合同变更。
任何一方需变更本合同内容，应提前书面通知其他各方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。
第九条合同解除。
1. 在工程施工期间，如发现乙方存在严重违约行为，甲方有权解除本合同。
工程三人合伙协议书8篇
工程三人合伙协议书8篇工程三人合伙协议书篇1甲方：乙方：丙方：经三方友好协商，自愿、平等情况下，有关市大酒店办公室对外业务，合作签订协议如下：一、凡有关小区内或对外的业务，从合作签订日期起都由三方共同经营管理，盈利由本人占20%，其它盈亏的由、二共同分摊。
二、该办事处的工作，施工人员组织均由本人负责。
三、、二人配合业务工作，监督管理、施工安全、采购、财务、并且负责对外装修业务、客源等后勤工作。
四、该办事处动作一切费用(投资)均由、二人共同支付。
五、所有关的业主自购材料回扣部份，必须要按本协议所订的比例，三方共同分享。
六、本办事处如有任何变动，须由三方协商决定。
以上条款及工作责任希望各股东共同遵守，合作中途如有一方违反本协议或中途退股，耽误工作所造成的经济损失的，都必须承揽所有的经济损失并当无条件退出股份。
本协议一式三份，三方各执一份，并有同等法律效应。
此协议自三方签字之日起生效。
甲方：乙方：丙方：日期：日期：日期：工程三人合伙协议书篇2合伙人：甲合伙人：乙合伙人：丙第一条：第二条合伙经营项目和范围各合伙方自愿合伙经营____，总投资为____万元。
第三条合伙期限合伙期限为从本项目开始至本项目全部清算完毕止。
第四条出资额、方式、期限及合伙人责任1.合伙人____以现金方式出资计人民币伍佰万元整。
负责工程至1至15层的所有资金，并保证有一定的备用资金，占所有股份的三分之一。
2.合伙人____以现金方式出资计人民币贰佰万元整，负责财务管理另承担黄昌红伍佰万元中的壹佰伍拾万元利息(按月息叁分计算)，占所有股份的三分之一。
3.合伙人____以现金方式出资计人民币贰佰万元整，为该项目现场负责人(不计工资)，占所有股份三分之一。
4.各合伙人的出资，于____年____月____日以前交齐。
逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。
5.本合伙出资共计人民币____元。
合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随意请求分割。
第三方安全施工协议书（精选5篇）
第三方安全施工协议书第三方安全施工协议书第三方安全施工协议书（精选5篇）在生活中，协议书使用的频率越来越高，签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。
那么你真正懂得怎么写好协议书吗？以下是小编帮大家整理的第三方安全施工协议书范本（精选5篇），欢迎阅读与收藏。
第三方安全施工协议书1甲方：________乙方：________为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本协议书。
一、工程概况：1、工程名称：________________2、工程范围：甲方委托乙方对____________3、工程地点：________________二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。
三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查(特别是班前教育检查)，且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。
四、为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理人员：五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。
老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。
六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用;保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班;特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。
若有违反，全部责任均由乙方承担。
七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。
八、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。
(注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故)九、在施工期间，由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工三方协议书样本工程施工三方协议书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
建设工程施工三方协议书适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包建设方:总包方:分包方:、为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、工程概况:二、承包方式:三、合同工期合同总工期为日历天，各分段工期分别如下下:四、工程造价及工程款支付本工程采用综合单价结算，合同造价暂定:人民币元整，由建设方支付。
本工程不设预付款。
保留的金的5%，质量保修期个月，待保修期满后14本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
个工作日内支付。
工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付付:五、三方责任、权力与义务1、建设方责任1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2）、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
2、总包方的工作1）、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调工作。
2）、负责现场临时水电的统一管理。
3）、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4）、对分包单位工程款支付，有签字权；参与对分包单位已完成合格工程量的确认。
5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
3、分包方的工作1）、参加建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2）、有完善工程管理机构，并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号后码，在进场后7个日历天内，报送监理、建设方和总包方。
2）、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3）、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方和建设方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4）、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5）、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加，并提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6）、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
7）、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8）、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9）、按照规范及当地市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
六、界面界定和工序交接验收约定1、界面界定:2、工序交接验收:总包单位部位施工完毕后，由建设方和分包单位对前道工序（总包单位施工的部分）进行交接验收，三方验收合格并签字后，分包单位进行施工。
七、工程质量要求和技术标准1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
部责任。
八、合同价款调整本合同采用全费用单价合同，只有在建设方要求进行工艺或材料改变时单价允许调整，分包方在后工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经建设单位确认后调整合同价款。
变更合同价款按下列方法进行:（1）合同中已有适用于变；更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（（2）合同中只有类似于变更工程的价格，能够参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经建设方确认后执行。
承包人在双方确定变更后后14天内不向建设方提出变更工程本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
九、风险约定1、分包单位材料涨价及政策性文件调整，由分包方承担，单价不予调整；2、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，过以及超过12级以上台风时才予工期才予以顺延，费用由各方各自承担。
十、工程验收及结算工程具备竣工验收条件，分包方按国家工程竣工验收有关规定，向建设方提供完整竣工资料及竣工验收报告。
双方约定由分包人提供竣工资料本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
套。
总包方在接到分包方竣工验收申请后，及时组织建设方和其它相关单位参加竣工验收。
工程竣工验收后，并承包单位与分包单位来往帐目结清后，按我公司规定表格，先由总包方签署意见后，再报送建设方进行审批和结算。
十一、违约责任:1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、分包单位造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、分包单位提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。
分包方确保桩基工程的验收合格。
4、总包单位对分包单位质量进行全面管理，如造成质量问题和质量事故，总包方负连带责任；5、在保修期内如分包方未按双方约定的时间完成保修工作，建设方或总包方可自行派人进行维修，，单方有权直接从质量保修金中扣除；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
6、工期违约约定:十二、其它约定分包单位使用总包单位材料、机械、临时水电费及其它费用三方友好协商如下（包括支付方式）:十三、质量保修承包人应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
在质量保修期内，发生质量问题，分包方在接到总包方或建设方（包括建设方委托的物业管理单位）通知（包括电话通知）后小时内，分包方派人进行及时维修。
完成时间另行约定。
质量保修金支付:在保修期满后，经物业公司出具质量保修证明，由建设方进行支付。
本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
十四、文明施工与安全1、文明施工（（1））分包方应严格按总包方的规定组织施工。
分包方应设专职环境、文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作；（（2）现场材料应按照总包方的施工平面布置图指，定的位置整齐堆放，分包方需做到每日工完场清，并负责自身的施工垃圾的清运、消纳；且分包方使用的生活设施应保持整洁和卫生；（（3））分包方应严格执行环境保护规定，防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民；（（4）本工程的施工时间将受市政府相关规定的限制。
分包方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵守现有法律规定的限制；（（5））分包方应安排专人负责现场安全文明管理，负责本单位施工现场的安全文明施工；（（6）如分包方未服从总包方的文明施工要求，由此引起的违约责任均由分包方承担。
2、安全生产。
本协议分包方为建设方直接分包方，因分包方原因导致的任何安全事故总包方不承担任何责任，由分包方承担所有的经济责任与法律责任；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
（（1））分包方须是具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位（法人单位）的委托书。
分包方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位，凡分包方故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与总包方、建设方及市政府的要求不符，均视为分包方违约，由此造成的违约责任均由分包方承担；（（2））分包方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它国家和政府（含地方政府）、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定。
积极参加各种能促进安全生产的活动；（（3））分包方必须配备现场专职安全员，负责本单位施工现场的安全生产工作；（（4））分包方必须尊重并服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按合同有关条款加强自身管理，履行分包方责任；（（5））分包方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如:安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其它的个人人身防护设备；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
（（6））分包方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；（（7））分包方必须按照国家规定为本单位的施工管理人员及作业人员办理意外伤害保险。
（（8））分包方必须按国家、市的有关法规、条例规定组织人员进行施工，凡进入施工现场的人员必须证件齐全，禁止私招乱雇，禁止使用离退休人满员及未满18周岁的童年工，进场人员到总包方安全部门办理统一的胸卡（自带照片），必须统一着装及戴全帽、挂全带。
（（9））分包方必须配备本单位施工所需的足够数量的灭火器材，并保证完好有效。
3、消防保卫:（（1））分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、当地政府主管部门颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。
分包方应严格按总包方消防保卫制度及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包方的安全检查；对总包方所签发的隐患整改通知，分包方在总包方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
符合总包方的要求，总包方有权按规定对分包方进行经济处罚；（（2）凡由于分包方管理及自身防范措施不力或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由分包方独自承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其进行经济处罚。
十五、现场协调会议本工程质量要求高，并且分包单位较多，为了协调好工作，每周在在总包方现场项目部开一次现场协调会，各分包商本项目负责人及具体施工负责人必须按时到会。