水利水电土建工程施工合同范本
水利水电工程通用合同条款2009版
水利水电工程通用合同条款2009版根据您的要求，以下是基于《水利水电工程通用合同条款2009版》的合同或协议书范例。
关键信息项将在文中首先列出，并尽可能涵盖多个重要条款：合同编号： ____________________签署日期： ____________________甲方（施工单位）： ____________________乙方（业主单位）： ____________________为便于叙述，以下内容仅列出关键条款，详细合同内容请参阅实际的《水利水电工程通用合同条款2009版》。
第一条合同目的1.1 本合同的目的是确立甲方承担乙方水利水电工程的施工任务及相关责任。
第二条合同签订2.1 甲乙双方经友好协商，就乙方委托甲方承建_______（填写具体工程名称）达成以下协议：2.1.1 工程名称：_______________________2.1.2 工程地点：_______________________2.1.3 工程规模：_______________________2.1.4 工程总造价：_____________________第三条工程内容3.1 甲方应按照乙方的设计文件和要求，承担工程施工、监理等任务。
3.2 工程包括但不限于以下主要内容：3.2.1 土建施工：包括地基处理、基础工程等。
3.2.2 机电设备安装：包括水电站设备、输电线路等。
3.2.3 建筑装修：包括主要建筑物的装饰和内部装修。
第四条工期与验收4.1 工程合同工期为__________（填写具体工期）自合同生效之日起计算。
4.2 甲方应在工期内完成工程，并按乙方要求进行工程质量验收。
第五条付款方式5.1 乙方按照以下方式支付工程款项给甲方：5.1.1 预付款：________%（工程总造价的百分比），在合同签订后______天内支付。
5.1.2 进度款：根据工程进度，乙方按照甲方提供的进度报告支付相应款项。
5.1.3 竣工结算：工程竣工后，乙方进行最终结算，并支付尾款。
水利工程施工合同范文模板
水利工程施工合同范文模板水利工程施工合同在人民愈发重视法律的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是精心整理的水利工程施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
水利工程施工合同1委托人：监理人:合同编号：合同名称：依据国家有关法律、法规，____(以下简称委托人)与____(以下简称监理人)，提供施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
(一)工程概况：1.工程名称：2.建设地点：3.工程等别(级)：4.工程总投资(人民币，下同)：____万元5.工期：(二)监理范围：1.监理项目名称：2.监理项目内容及主要特性参数：新打机井____眼，新建生产桥____座、清淤治理沟渠____条共计____km，疏浚土方____万立方米。
3.监理项目投资：4.监理阶段：(三)监理服务内容、期限1.监理服务内容：按专用合同条款约定。
2.监理服务期限：____自____年月至____年月(四)监理服务酬金监理正常服务酬金为____(大写)，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
(五)监理合同的组成文件及解释顺序1.监理合同书(含补充协议);2.中标通知书;3.投标报价书;4.专用合同条款;5.通用合同条款;6.监理大纲;7.双方确认需进入合同的其他文件。
(六)本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
____(七)合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份;副本份，委托人执____份，监理人执____份。
委托人(盖章)：监理人(盖章)：法定代表人(签名)：法定代表人(签名)：或委托代理人(签名)：或委托代理人(签名)：邮编：邮编：电话：电话：电子信箱：电子信箱：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签订地点：签订时间：______年___月___日水利工程施工合同2发包方（下称甲方）：________承包方（下称乙方）：________根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
水利水电土建工程施工合同条件示范文本GF_2000_0208范本
第一部分通用条款一、词语涵义1 词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：1．1 有关合同双方和监理人的词语（1）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
（2）承包人：指与发包人正式签署协议书的当事人。
（3）分包人：指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。
（4）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1．2 有关合同组成文件的词语（1）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
（2）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
（3）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料）以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
（4）施工图纸：指上述第（3）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。
（5）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
（6）中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。
1．3 有关工程和设备的词语（1）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。
（2）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。
（3）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。
（4）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
（5）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。
（6）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
（7）施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品不包括临时工程和材料。
《水利水电土建工程 施工合同》
《水利水电土建工程施工合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况。
1. 工程名称：咱们这个水利水电土建工程呀，它可有个响亮的名字呢，就叫[具体工程名称]。
2. 工程地点：这个工程坐落在[具体地点]，那可是个很有潜力的地方哦。
3. 工程内容：这里面包括好多好玩的东西呢，像土建工程里的基础建设啦，比如挖挖地基，筑牢基础，还有水利水电相关的设施建设，像修建渠道、安装水电设备之类的。
二、工程承包范围。
乙方呢，要把整个水利水电土建工程按照甲方的要求都包下来哦。
从开始的场地清理，到最后的工程收尾，每一个小细节都不能放过。
比如说，那些小石子要摆放整齐，那些水电线路要接得稳稳当当的，就像给这个工程穿上一件漂亮又合身的衣服一样。
三、合同工期。
1. 开工日期：咱们就定在[具体日期]开始干活啦，这一天就像工程的生日一样呢。
2. 竣工日期：那得在[具体日期]之前把工程全部搞定哦。
这个时间可是很重要的，就像一场赛跑，要在规定的时间内跑到终点。
四、质量标准。
这个工程的质量呀，必须得达到国家规定的水利水电土建工程的标准。
不能马虎，就像盖房子一样，每一块砖都要稳稳地放在它该在的地方。
工程要坚固耐用，那些水利设施要能经受得住水流的考验，水电设备要能正常运转，可不能三天两头出毛病。
五、合同价款。
1. 本合同的价款是[具体金额]元。
这个钱可是经过咱们双方仔细商量才定下来的呢，每一分钱都有它的用处。
2. 这个价款包括了乙方完成整个工程所需要的所有费用，像人工啦、材料啦、设备使用啦，还有那些杂七杂八的小费用。
水利水电工程标准施工合同范本
水利水电工程标准施工合同范本水利水电工程标准施工合同范本「篇一」甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点:2、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式：水路____米，电路____米5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；7、其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件一、合同当事人1. 甲方：____________（详细填写甲方的姓名或名称及住所）2. 乙方：____________（详细填写乙方的姓名或名称及住所）二、合同标的本合同的标的为水利水电土建工程施工，具体工程内容和范围详见工程图纸和技术规范。
三、数量和质量1. 工程数量：根据工程图纸和设计要求确定。
2. 工程质量：按照国家标准和相关规范进行施工，保证工程质量符合设计要求和合同约定。
四、价款或报酬1. 价款总额：（详细填写工程总价款或报酬金额）。
2. 付款方式：（详细描述付款方式，如分期付款、阶段付款等）。
3. 发票要求：甲方在收到乙方提供的发票后，应及时核对并予以确认。
五、履行期限1. 工期：根据工程规模和复杂程度确定工期，双方共同商定具体工期。
2. 履行期限延期：如因不可抗力等原因导致工期延长，应及时通知对方并商议解决办法。
六、地点和方式1. 工程施工地点：（详细填写工程施工地点）。
2. 施工方式：根据工程性质和具体要求，双方共同商定施工方式。
七、违约责任1. 甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付价款或提供必要的协助，乙方有权要求甲方承担相应违约责任。
2. 乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。
八、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 合同的签订、履行、修改和解除等事项，应符合国家法律法规的规定。
2. 双方应遵守社会公德，诚信履约，共同维护水利水电土建工程建设的良好环境。
3. 合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
4. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________。
重庆市水利水电土建工程施工合同(示范文本Yz--2005--0208)精选3篇
重庆市水利水电土建工程施工合同(示范文本Yz--2005--0208)工程名称：______________________发包人：________________________发包人：________________________承包人：________________________使用说明1．《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》与水利部、国家电力公司、国家工商行政管理总局联合颁发的《水利水电工程施工招标文件》、《水利水电工程施工合同技术条款》（GF-2000-0208），建设部、国家工商行政管理总局颁发，并经水利部办公厅以办建管〔2003〕122号转发的《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）、《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF- 2003-0214）配套使用。
即将水利部范本（GF-2000-0208）中的“本合同《通用合同条款》第xx款”、“本合同《通用合同条款》第xx条、”“《通用合同条款》”等改为“《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》”。
2．水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时，应全文引用《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》，不得删改；可根据工程实际情况，对其进行补充，但不得违反公正、公平原则。
3．招投标结束后按《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》签订施工合同。
合同编号：____________重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本发包人：（全称）_________________________ 地址：___________________________________法定代表人：_____________________________委派现场代表：___________________________ 联系电话:________________________________承包人：（全称）_________________________ 地址：___________________________________法定代表人：_____________________________ 项目经理：_______________________________ 联系电话:________________________________ 总工程师：_______________________________ 质量负责人：_____________________________监理人：（全称）_________________________ 地址：___________________________________ 总监理工程师：___________________________ 联系电话:________________________________ 监理工程师：_____________________________发包人拟修建__________________________工程，接受了承包人的投标，双方根据《民法典》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
关于水利工程合同范本(通用6篇)
关于水利工程合同范本〔通用6篇〕关于水利工程合同范本〔通用6篇〕水利工程合同1建立单位：施工单位：一、工程情况：工程名称：工程地点：工程内容：承包范围：图纸范围所有1、开工日期：开工日期：2、质量等级：3、合同价款：4、承包方式：5、施工范围：执行《江苏省农田水利配套建筑物施工细那么》。
6、图纸提供日期为合同签字当日，提供二套图纸。
二、质量标准：乙方根据甲方提供的工程详图，施工要求及国三、(水利部、建立部)颁发的水利工程、建筑安装工程施工及验收标准与上级部门有关补充规定方法。
做好隐蔽工程，分项工程的验收工作。
对不符合工程质量标准的要认真处理，由此造成的损失由乙方负责。
四、付款方式：本工程预决算，水利工程按江苏省水利工程预决算定额(94动态)及相关编制方法，建筑工程按江苏省综合定额编制。
工程开工视工程规模预付 %工程款，施工期间按工程进度拨款，工程完工后付给合同价款的 %，经历收合格，结算后一次性付清。
五、双方一般责任：(一)甲方工作1、工程施工期间，甲方委派同志为驻工地代表(责任为建立单位监理监视工作)。
2、施工场地具备开工条件及完成时间。
如征地、占地、拆迁、围堰、供电、通讯、交通道路等。
并提供取土区，出土区及排水承区位置。
3、提供工程地质及水准点，施工平面布置。
4、组织设计交底。
根据工地现场的实际情况进展布置，提供详细施工平面图。
5、现场的“三通一平”甲方负责所需物品的联络及提供有关资料。
6、协调处理地方关系。
7、办理施工过程中的各种证件、批发。
(二)乙方工作1、任命工地负责人。
2、提供施工组织设计和进度方案。
3、应甲方要求提供施工图和进度方案。
4、定期提供季、月、旬进度统计报表。
5、遵守地方政府及有关部门对施工现场管理规定，做好施工防护及工场清洁工作。
6、开工后未交付前，保护好工程完好，清理施工现场。
五、质量与验收1、乙方随时承受甲方代表及其委派人员的检查验收并提供便利条件。
2、隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》，通知现场监理(甲方驻工地代表)检查验收，甲方驻工地代表接到通知后2小时内应到现场检验，检验确认合格认可前方可签证，进展下一工序的施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号: 水利水电土建工程施工合同范本
甲方:
乙方:
签订日期:
发包人
法定代表人:
承包人
法定代表人:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
二、工程承包范围:
三、合同工期
开工日期: 竣工日期:日；日；
合同工期总日历天数为天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款: 万元（主体工程预算价）。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。
七、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。
施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。
提供生活水、电供应。
八、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。
发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。
发包人承担费用。
九、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。
材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。
材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十、质量和验收
中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。
凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能
进行下一施工程序工作。
承包人按水利水电工程安全施工规程施工, 安全事故按政府有关部门要求处
理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十二、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数, 发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差：按实际计量计算材料用量, 计算实际发生价扣除预算价,
等于材料价差，计算材料价差金额及其税金, 由发包人支付承包人。
机械用油差
也参照此规定执行。
十三、工程预付款
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、
临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。
此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十四、进度工程款支付
每月25日进度工程计量。
承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十五、完工结算
完工验收
合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十六、质量保修金
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期—年。
保修期满后半月内结算保修金。
十七、违约、索赔、争议
1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供
水。
3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由人民法院进行裁决。
十八、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
十九、未尽事宜，双方另行协商。
二十、本合同一式份，双方各执份。
发包人:
住所:
代表:
电话:
承包人:
住所:
代表:
电话:。