深圳市建设工程勘察合同(示范合同)
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察合同(示范文本)
建设工程勘察合同（示范文本）合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、勘察范围和要求1. 勘察范围：[勘察范围描述]2. 勘察要求：[勘察要求描述，包括但不限于勘察内容、勘察方法等]三、勘察文件要求乙方应按照下列要求进行勘察文件的编制和提交：1. 勘察文件内容应当真实、准确、完整，符合相关规范和要求。
2. 勘察文件的格式应当符合甲方的要求，包括但不限于电子版和纸质版。
3. 勘察文件应当在约定的时间内完成并提交甲方。
四、时间和进度安排1. 乙方应在合同生效后按照甲方的时间要求开始勘察工作。
2. 乙方应当按照进度计划完成各阶段勘察任务，确保工程顺利进行。
3. 如因乙方原因导致勘察工作延误，乙方应当承担相应的违约责任。
五、费用及支付方式1. 勘察费用：甲方应向乙方支付勘察费用，具体金额根据工程规模和复杂程度等因素确定。
2. 支付方式：甲方应当按照合同约定支付勘察费用，包括预付款、进度款和结算款等。
3. 甲方应提供合理的支付保证，确保乙方能够及时收到勘察费用。
六、质量保证和安全生产1. 乙方应当保证勘察质量和安全生产的合法性，遵守相关法规和规范。
2. 乙方应当建立健全质量保证体系和安全生产管理制度，确保勘察工作的质量和安全。
3. 如因乙方原因导致勘察质量问题或安全事故，乙方应当承担相应的法律责任和经济损失。
七、保密条款1. 甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密，未经对方同意，不得向第三方透露。
2. 乙方在勘察过程中接触到的甲方商业秘密和技术资料，应妥善保管，不得泄露或非法使用。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)3篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同(GF--2000--0203)合同编号：GF--2000--0203甲方：____________乙方：____________为了确保建设工程的质量和安全，甲方委托乙方进行勘察工作，双方达成以下建设工程勘察合同：一、勘察内容和范围1. 乙方应当按照甲方的要求，对建设工程的勘察范围、内容和要求进行认真研究，并书面提交勘察方案和勘察计划。
2. 建设工程的勘察范围包括但不限于土地勘察、地质勘察、地形测量、水文勘察、环境勘察等。
3. 勘察报告应当真实可靠，确保工程质量和安全。
二、勘察期限和费用1. 乙方应当在签订合同后______个工作日内，完成建设工程的勘察方案和计划，并提交给甲方。
勘察工作应当在______年______月______日前完成。
2. 勘察费用由甲方承担，乙方不得超出合同约定的费用范围，如有超出的部分需与甲方协商处理。
三、勘察方式和要求1. 乙方应当派遣技术人员到勘察现场进行实地勘察，并保证勘察数据的准确性和可靠性。
2. 勘察过程中，乙方应当与甲方保持密切联系，及时沟通，解决勘察中遇到的问题。
3. 勘察后，乙方应当提交完整的勘察报告，包括勘察数据、勘察意见等，并对可能存在的问题提出合理的解决方案。
四、保密条款1. 乙方应当严格遵守保密协议，确保勘察过程和报告的机密性，不得泄露相关信息。
2. 勘察报告仅限于甲方使用，未经乙方同意，不得向第三方透露。
五、违约责任1. 乙方未能按合同约定提交勘察方案和计划，或未能按时完成勘察工作的，应当承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致勘察结果不真实、不可靠，造成工程质量问题的，乙方应当承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，应当提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察报告提交之日止。
建设工程勘察设计合同(一)5篇
建设工程勘察设计合同（一）5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工作内容本合同标的为某建设工程勘察设计项目。
乙方应按照甲方的要求，进行工程勘察、设计及相关服务工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察、方案设计、施工图设计等方面。
二、工作期限及进度安排本合同工作期限为XX个月。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察设计工作。
进度安排应明确时间节点和任务内容，确保工程进展顺利。
三、合同价款及支付方式本合同总价款为人民币XX万元整。
支付方式按照双方约定的方式进行支付。
具体支付时间节点和金额应按照合同约定执行。
四、知识产权及保密条款本合同涉及的勘察设计方案及相关成果的知识产权归甲方所有。
乙方应保证其在勘察设计中不侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担相应的法律责任。
同时，双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、质量保证及验收标准乙方应保证勘察设计工作质量符合国家相关标准和规范，确保设计成果的安全性和可行性。
甲方在工程竣工后有权对勘察设计成果进行验收，验收标准应按照合同约定和相关国家标准执行。
如验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。
六、违约责任及赔偿标准如因乙方原因导致勘察设计工作进度延迟或质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任，并按照合同约定支付违约金。
如因甲方原因导致乙方无法按时完成任务或履行合同，甲方应承担相应的违约责任。
对于因违约造成的损失，双方应按照合同约定及相关法律法规的规定进行赔偿。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。
具体进度安排如下：（详细进度安排）。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察合同(一)6篇
建设工程勘察合同（一）6篇篇1建设工程勘察合同（一）随着城市化进程的加快和建设规模的不断扩大，建设工程勘察的重要性日益突显。
建设工程勘察是建设工程的前期准备工作，直接关系到工程的质量、进度和成本，是确保工程顺利进行的重要环节。
为了规范建设工程勘察活动，保障工程质量和安全，建设单位和勘察单位之间需要签订建设工程勘察合同。
一、合同主体建设工程勘察合同是勘察单位与建设单位之间签订的合同，是规范双方在建设工程勘察活动中权利和义务关系的重要依据。
合同主体通常包括建设单位、勘察单位和现场工程管理部门等。
建设单位是主要的委托方，负责支付勘察费用、提供勘察资料和协助勘察工作的顺利进行；勘察单位则是主要的承包方，负责完成建设工程勘察任务，并对勘察结果的真实性和准确性负责；现场工程管理部门则是起协调作用的一方，负责监督和检查勘察工作的进度和质量。
二、合同内容建设工程勘察合同的内容主要包括以下几个方面：1. 勘察范围和任务：明确勘察工作的范围和内容，包括地质勘察、测量勘察、水文勘察等，确保勘察任务的全面性和准确性。
2. 勘察费用和支付方式：约定勘察费用的金额及支付方式，包括费用的结算周期、发票开具要求等，保障勘察单位的正常经营和发展。
3. 勘察时间和工期：明确勘察任务的时间节点和工期要求，确保勘察工作按时完成，为后续工程建设提供准确的数据支持。
4. 勘察资料和报告：约定勘察单位应提交的勘察资料和报告，包括勘察报告的内容和格式、验收标准等，确保勘察结果的准确性和可操作性。
5. 法律责任和争议解决：明确双方在合同履行过程中应承担的责任和义务，包括违约责任和争议的解决方式，确保双方的合法权益不受损害。
三、合同履行建设工程勘察合同的履行一般分为以下几个阶段：1. 签订合同：双方根据勘察任务的具体要求和合同条款，签订建设工程勘察合同，并在合同中明确双方的权利和义务关系。
2. 履行勘察任务：勘察单位按照合同约定的范围和内容进行勘察工作，实施地质勘察、测量勘察、水文勘察等活动，确保勘察结果的准确性和可靠性。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203) - 合同范本
建设工程勘察合同(GF--2000--0203) -合同范本（岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探）工程名称：______________________________工程地点：______________________________合同编号：______________________________（由勘察人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________勘察人：________________________________签订日期：______________________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月发包人___________________________勘察人___________________________发包人委托勘察人承担_________________________________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1．1工程名称：__________________________________________________1．2工程建设地点：______________________________________________1．3工程规模、特征：_____________________________________________________________1．4工程勘察任务委托文号、日期：________________________________ 1．5工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________________________________1．6承接方式：__________________________________________________1．7预计勘察工作量：__________________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
《建筑工程勘察合同(示范文本)》
建筑工程勘察合同甲方（委托方）：____________________乙方（勘察方）：____________________鉴于甲方拟进行建筑工程项目的勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和专业能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就建筑工程勘察事宜达成如下合同条款：第一条勘察项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 建设地点：____________________1.3 建筑规模及内容：____________________1.4 勘察目的及要求：____________________第二条勘察服务内容乙方应根据甲方提供的项目资料和要求，按照国家相关技术标准和规范，完成以下勘察服务内容：2.1 地质测绘2.2 工程地质钻探2.3 土壤物理力学性质试验2.4 地下水位观测2.5 地质灾害评估2.6 勘察报告编制第三条勘察工作期限乙方应在合同签订后____天内完成初步勘察工作，并在____天内提交初步勘察报告。
最终勘察报告应在____天内完成并提交给甲方。
第四条合同价格及支付方式4.1 合同总价为人民币（大写）：______________元整（￥元）。
4.2 付款方式：a. 合同签订后，甲方支付乙方合同总价的%作为预付款。
b. 初步勘察报告提交后，甲方支付乙方合同总价的%。
c. 最终勘察报告提交并经甲方确认无误后，甲方支付乙方剩余的%。
第五条甲方责任和义务5.1 甲方应向乙方提供必要的项目资料和现场条件，以便乙方顺利开展勘察工作。
5.2 甲方应按照合同约定及时支付勘察费用。
5.3 甲方有权对勘察过程进行监督和检查，对勘察结果有异议时，应及时与乙方沟通解决。
第六条乙方责任和义务6.1 乙方应按照国家相关技术标准和规范，确保勘察工作的质量和进度。
6.2 乙方应保证勘察报告的准确性和完整性，对勘察结果负责。
6.3 乙方应妥善保管甲方提供的资料和信息，未经甲方同意不得泄露给第三方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改深圳市建设工程勘察合同(示范合同)The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.深圳市建设工程勘察合同(示范合同)工程名称：_______________________________工程地点：_______________________________合同编号：_______________________________勘察证书等级：___________________________发包人：_________________________________勘察人：_________________________________签订日期：_______________________________深圳市规划与国土资源局监制发包人：__________________________________勘察人：__________________________________发包人委托勘察人承担___________________任务根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1．1 工程名称：____________________________________1．2 工程建设地点：____________________________________ 1．3 工程规模、特征：____________________________________ 1．4 工程勘察任务委托文号、日期：________________________ 1．5 工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________ 1．6 承接方式：____________________________________1．7 预计勘察工作量：__________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2．1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2．2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2．3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2．4 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2．5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
4．1 开工及提交勘察成果资料的时间。
4．1．1 本工程的勘察工作定于______年______月______日开工，______年______月______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4．1．2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4．2 收费标准及付费方式。
4．2．1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准____________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4．2．2 本工程勘察费预算为____________元（大写____________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计____________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____________%时，向勘察人支付预算勘察费的_______%的工程进度款，计_____元；勘察工作外业结束后______天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____________%，计____________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任5．1 发包人责任5．1．1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5．1．2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5．1．3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5．1．4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5．1．5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5．1．6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5．1．7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____元。
5．1．8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。
发包人应支付停、窝工费（计算方法见6．1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____________元计算加班费。
5．1．9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5．1．10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5．2 勘察人贡任5．2．1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5．2．2 出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____________%。
5．2．3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5．2．4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
5．2．5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5．2．6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条违约责任6．1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6．2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。
6．3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金；己进行勘察工作的；完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计____________元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。
6．4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6．5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6．6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条其它约定事项：________________________________第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或调解不成的，可以由____________仲裁委员会仲裁。
第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式_________份，发包人________份、勘察人________份。
实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE建设工程合同发包人名称：________________ 勘察人名称：________________ （盖章）（盖章）法定代表人：（签字）________ 法定代表人：（签字）________委托代理人：（签字）________委托代理人：（签字）________住所：______________________住所：______________________邮政编码：__________________邮政编码：__________________电话：______________________ 电话：______________________ 传真：______________________ 传真：______________________ 开户银行：__________________ 开户银行：__________________ 银行帐号：__________________ 银行帐号：__________________ 建设行政主管部门备案：______鉴证意见：__________________ （盖章）（盖章）备案号：____________________ 经办人：____________________ 备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日云博创意设计MzYunBo Creative Design Co., Ltd.第11页。