配合费的协议书
配合费协议书
配合费协议书配合费协议书1. 协议的目的与背景本协议（以下简称“协议”）由甲方（以下简称“供应商”）和乙方（以下简称“合作方”）共同签订，双方根据合作需要，就配合费问题达成如下协议：2. 协议内容2.1 配合费支付方式供应商应按照合作方要求，通过银行转账的方式支付配合费。
配合费应在每月的月初前支付至合作方指定的账户。
2.2 配合费支付周期配合费的支付周期为一个月，即每月一次。
2.3 配合费计算方式配合费的计算方式应在双方协商后确定，并在本协议中确认。
3. 配合费的权益3.1 供应商的权益供应商应根据合作方的需求，提供相关的配合工作，并按照双方协商确定的配合费标准，获得相应的配合费。
3.2 合作方的权益合作方应按照协议约定接受供应商提供的配合工作，并按时收取相应的配合费。
4. 协议变更与解除4.1 协议变更对于协议的任何变更或修订，应由双方共同协商，并以书面形式确认后生效。
4.2 协议解除双方一致同意解除协议的，应在解除协议前提前30天书面通知对方。
5. 争议解决5.1 合作方与供应商之间因履行本协议发生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，应提交所在地法院解决。
6. 生效与终止6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自签订之日起的一年。
6.2 协议期满前，若没有书面通知解除协议，本协议将自动续期一年。
6.3 协议终止后，双方仍应善意履行协议解除前的义务。
7. 其他约定7.1 本协议的补充、修改或解释事项，由双方共同签署的补充协议或书面文件进行。
7.2 本协议正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 本协议未尽事宜，双方可通过协商后签订的补充协议约定。
此为格式的配合费协议书的草稿，供参考使用。
具体协议内容和条款应根据双方实际情况进行具体调整和协商，最终仍以正式协议文本为准。
总包配合费 合同6篇
总包配合费合同6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要进行工程建设，并希望乙方提供总包配合服务，以协调工程建设过程中的各项工作，确保工程顺利进行。
乙方同意提供此项服务，并依据本合同约定履行相关义务。
二、服务内容乙方提供的总包配合服务包括但不限于以下内容：1. 协调甲方与各个分包商之间的关系，确保各方工作顺利进行。
2. 提供技术支持，解决工程建设过程中的技术问题。
3. 参与工程建设过程中的进度安排和质量管理。
4. 协助甲方进行工程量确认和材料采购工作。
5. 其他总包配合相关工作。
三、费用及支付方式1. 总包配合费总额为人民币________元整（大写：________元整）。
该费用包括乙方提供总包配合服务所需的所有成本、税费等费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付总包配合费：（1）合同签订后，甲方应在______日内向乙方支付总包配合费总额的______%作为预付款。
（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在______日内支付剩余款项。
（3）如甲方未按照约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
四、合同期限及工程进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并完成总包配合工作之日止。
2. 乙方应按照甲方的工程进度安排进行总包配合工作，并确保工作质量和进度符合甲方要求。
3. 如因不可抗力因素导致工程进度延误，双方应及时沟通并协商解决方案。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应在本合同履行过程中保守对方的商业秘密和机密信息。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（配合方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方作为工程项目的总承包方，需要与乙方就本次工程项目的配合事宜达成相关协议，以明确双方的权利与义务。
总承包配合费协议书
总承包配合费协议书（二）一、协议的背景二、协议的目的和范围本协议的目的是明确双方在工程配合费方面的责任和义务，确保双方依法合规、公平互利进行工程合作。
三、配合费的支付方式和金额（1）首期支付：在签订本协议后的3个工作日内支付总配合费的30%（即y/3）元；（2）第二期支付：在工程开始实施之日起30天内支付总配合费的30%（即y/3）元；（3）第三期支付：在工程实施的70%完成之日起30天内支付总配合费的40%（即y/34）元。
四、配合费的使用范围1.本协议规定的配合费仅用于工程所需配套设施的建设、施工、质量检测等支出；2.双方协商一致后，可根据实际情况调整配合费的使用范围。
五、配合费的管理和监督1.甲方有权对乙方支付的配合费进行监督和管理，确保配合费的使用符合相关法律法规的要求；2.乙方应向甲方提供配合费的相关材料和报账单据，包括但不限于发票、收据等；3.甲方有权随时要求乙方出示相关配合费的使用证明和报账材料，并有权要求乙方配合进行配合费使用的审计工作。
六、协议的终止1.双方协商一致，可以解除或终止本协议；（1）违反相关法律法规、政策的规定；（2）违反了双方在总承包合同中约定的内容；（3）不能按时支付配合费的，严重影响工程进展的；（4）其他严重违约行为。
3.协议终止后，双方根据已经发生的费用，进行结算处理。
七、争议的解决本协议的解释、执行以及争议的解决，均适用法律。
如出现争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，双方同意提交相关仲裁机构进行仲裁。
八、协议的生效和变更1.本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，并与总承包合同具有同等法律效力；2.本协议的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行补充和修改。
九、其他事项1.本协议未尽事宜，双方可通过书面协商进行解决；2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
配合费协议书
配合费协议书甲方（发包方）：＿___________________法定代表人：＿___________________地址：＿___________________联系方式：＿___________________乙方（承包方）：＿___________________法定代表人：＿___________________地址：＿___________________联系方式：＿___________________鉴于甲方将具体工程名称发包给乙方施工，且在施工过程中可能涉及到双方的配合事项，为明确双方的权利和义务，保障工程的顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就配合费相关事宜达成如下协议：一、配合费的定义及范围1、配合费是指乙方在施工过程中，为甲方指定的其他施工单位或供应商提供必要的施工条件、协调工作、场地使用等方面的费用。
2、配合费的范围包括但不限于以下内容：提供施工现场的水电接口、垂直运输设备、脚手架等共用设施的使用；为其他施工单位或供应商提供合理的施工场地和作业空间；协调各施工单位之间的施工顺序和进度安排，避免相互干扰和冲突；对其他施工单位或供应商的施工成品和半成品进行保护；协助甲方进行现场管理和质量监督。
二、配合费的计算方式及支付方式1、配合费的计算方式：配合费按照工程总造价的 X%计算，即配合费=工程总造价×X%。
2、支付方式：甲方应在具体支付时间节点支付配合费给乙方。
支付方式为具体支付方式，如银行转账、支票等。
三、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权要求乙方按照本协议的约定提供配合服务。
2、有权对乙方的配合工作进行监督和检查，提出整改意见。
3、按照本协议的约定及时支付配合费给乙方。
（二）乙方的权利和义务1、有权按照本协议的约定收取配合费。
2、有义务为甲方指定的其他施工单位或供应商提供本协议约定范围内的配合服务。
3、应确保配合工作不影响工程的质量和进度，如因配合工作不当导致工程延误或质量问题，应承担相应的责任。
配合费的协议书
配合费的协议书甲方：＿___________________________乙方：＿___________________________鉴于甲乙双方在平等自愿的基础上，就配合事项达成如下协议：11 配合费支付111 本协议中所称配合费系指因乙方为甲方提供配合服务而应由甲方支付给乙方的费用112 双方商定配合费总额为人民币金额双方另行书面确认113 甲方应在双方确认配合服务完成后的五个工作日内支付配合费至乙方指定账户114 若甲方逾期支付配合费则每日按未付金额的百分比向乙方支付滞纳金12 配合服务范围121 乙方同意按照本协议约定向甲方提供配合服务具体服务内容以双方书面确认为准122 乙方应确保所提供的配合服务符合相关法律法规及行业标准的要求123 在提供配合服务过程中乙方需遵守甲方合理的工作安排及管理规定124 未经甲方事先书面同意乙方不得将配合服务转包或分包给第三方13 权利义务131 甲方权利义务1311 甲方有权监督乙方提供的配合服务的质量并提出改进意见1312 甲方应及时向乙方提供开展配合服务所需的资料和信息1313 甲方应按约定时间支付配合费132 乙方权利义务1321 乙方有权要求甲方提供必要的支持以便顺利完成配合服务1322 乙方需按照约定的时间节点完成配合服务并向甲方提交成果1323 乙方对在履行本协议过程中知悉的甲方商业秘密负有保密义务未经甲方书面许可不得向任何第三方泄露14 违约责任141 如甲方未能按时支付配合费应按本协议约定向乙方支付滞纳金142 若乙方未能按照约定提供合格的配合服务甲方有权要求乙方采取补救措施直至达到约定标准143 因一方违反本协议约定导致对方损失违约方应承担赔偿责任15 协议期限与终止151 本协议自双方签字盖章之日起生效有效期为一年152 在协议有效期内经双方协商一致可以提前终止本协议153 本协议到期后若双方无异议则自动续期一年16 争议解决161 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应通过友好协商解决162 如协商不成任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决17 其他171 本协议未尽事宜由双方另行协商确定并签订补充协议补充协议与本协议具有同等法律效力172 本协议一式两份甲乙双方各执一份自双方授权代表签字盖章之日起生效甲方（签字）：＿____________________乙方（签字）：＿____________________注：上述空白处请双方根据实际情况填写完整。
配合费的协议书-协议书
配合费的协议书-协议书第一篇：一、协议双方甲方：（以下简称“公司”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“供应商”）地址：联系人：电话：二、协议背景为了更好地配合公司的发展需求，甲方与乙方达成协议，就配合费的支付及相应事宜进行明确规定，以确保双方的权益和协调合作。
三、服务内容1. 供应商应根据公司的需求，提供相关服务并配合公司的日常运营。
具体服务内容包括但不限于：（根据实际情况补充描述）2. 供应商应根据安排，按时提供服务，并积极配合公司的工作安排和要求。
3. 供应商在提供服务过程中，需保证服务内容的质量和效果，确保达到既定的目标和要求。
四、协议期限及费用1. 协议期限自双方签署之日起，持续至约定的结束日期。
2. 供应商根据实际服务情况，向公司提供相应的服务费用。
具体费用标准如下：（根据实际情况进行补充）3. 服务费用应于每月固定日期内支付，并在付款后提供相应的费用发票。
五、保密条款1. 供应商在服务期间可能接触到公司的机密信息，包括但不限于商业计划、营销策略、客户资料等。
供应商应对此类信息严格保密，不得泄露或用于其他任何非授权的目的。
2. 供应商需采取合理的安全措施，保护公司提供的数据、文件等信息资源的安全性。
六、违约责任1. 若供应商未按时提供服务或未能达到公司要求的服务质量，甲方有权要求其补救并承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按时支付服务费用，甲方有权暂停或终止相应的合作关系，并要求乙方赔偿因此所产生的损失。
七、争议解决双方对于在履行本协议过程中的任何争议应协商解决。
如不能协商解决，则提交所在地法院进行诉讼解决。
八、协议变更与终止1. 本协议任何一方在履行过程中如有需要变更或终止本协议的事项，应提前提出书面通知，经双方协商后达成一致意见。
2. 终止协议后，双方应完成人员或资源的切换，并按照相关约定处理协议终止后的事宜。
九、其他事项1. 本协议一经签署，即具有法律效力。
2. 本协议的附件（如有）与协议正文具有同等法律效力。
总包配合费 合同7篇
总包配合费合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方法人电话]鉴于甲方需要乙方为其提供特定服务，经双方友好协商，达成以下关于总包配合费合同协议，以兹信守。
一、合同背景及目的鉴于甲方作为项目方，需要乙方提供总承包配合服务，包括但不限于项目协调、施工管理、材料采购与配送、劳务分包配合等事项。
乙方同意按照本合同约定，提供相应的服务。
双方经过充分协商，特订立本合同，明确双方的权利和义务。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方要求，提供全面的总承包配合服务，包括但不限于以下事项：项目协调管理、施工现场管理、进度款协助申请、资料整理及归档等。
2. 乙方应配合甲方进行项目的竣工验收及后期维护工作。
3. 乙方需确保所派遣人员的专业素质和技能满足项目需求。
4. 其他甲方要求的配合事项，具体事项以甲方书面通知为准。
三、总包配合费及相关费用支付1. 总包配合费金额：人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
此费用包含但不限于人工费、管理费、利润及税金等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按照项目进展分阶段支付总包配合费给乙方。
具体支付节点和金额如下：合同签订后XX日内支付XX%；项目竣工验收合格后XX日内支付XX%；剩余款项在质量保证期结束后XX日内付清。
3. 乙方应在每次收款前提供合法有效的发票。
4. 因乙方原因导致的项目延期等额外工作费用由乙方自行承担。
四、质量要求及验收标准1. 乙方提供的服务必须符合国家相关规范和质量标准。
2. 甲方将根据合同约定和项目实际情况进行验收，验收标准以国家相关规范为准。
3. 如因乙方原因未能达到验收标准，乙方需承担违约责任并承担整改费用。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容及相关信息进行保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
总包配合费合同5篇
总包配合费合同5篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（配合方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的甲方作为工程项目总承包方，为确保项目顺利进行，需委托乙方提供总包配合服务。
本合同旨在明确双方的权利义务，规范服务内容、服务费用及支付方式等，保障项目的顺利进行。
二、服务内容1. 乙方负责提供施工现场管理配合，包括施工进度的协调、材料设备的供应与管理等。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供技术配合支持，包括但不限于技术方案的制定、技术难题的解决等。
3. 乙方应协助甲方处理与业主、政府部门及其他相关方的沟通协调工作。
4. 乙方应提供其他与工程项目相关的配合服务，确保项目顺利进行。
三、服务期限本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、服务费用及支付方式1. 总包配合费用金额：人民币____万元整（大写：____元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付总包配合费用：（1）合同签订后，甲方在____个工作日内向乙方支付总包配合费用的____%作为预付款；（2）服务期限过半后，甲方在____个工作日内向乙方支付剩余款项的____%；（3）服务期满后，甲方在____个工作日内向乙方支付剩余款项的剩余部分。
3. 乙方应在收到款项后提供正式的发票。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定提供总包配合服务，并确保服务的顺利进行。
2. 乙方应按照本合同约定提供总包配合服务，并保证服务质量。
3. 甲方应按时支付乙方的服务费用。
4. 乙方应妥善保管甲方的机密信息，未经甲方许可，不得向第三方泄露。
5. 甲乙双方应对涉及项目的商业秘密予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
配合费的协议书配合费协议书篇一：配合费协议书甲方（即总包单位）：乙方（即分包单位）：经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议：第一条配合费标准：1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。
第二条总包单位义务：一、提供正规财务收据。
二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施：1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。
甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。
2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿使用；3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。
4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合工作。
如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面。
及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。
第三条分包单位义务：1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排；2、遵守总包单位规章制度；3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。
第四条纠纷解决办法：1、如甲方不按本协议约定的内容向分包单位提供配合或配合不及时、不到位的，分包单位向监理单位及甲方书面提出质疑三次后而且无结果时，分包单位有权根据〈合同法〉的规定单方面解除此协议的效力，并且要求甲方返还全额配合费，甲方拒不返还的，由甲方从其工程款中扣除相关费用后补给乙方。
第五条本协议自甲乙双方签字盖章后生效。
第六条本协议一式四份，甲乙双方各持两份。
（此后无正文，为签字页）建设单位：负责人：签约日期：201*年4月监理单位：负责人：签约日期：201*年4月总包单位：负责人：签约日期：201*年4月分包单位：负责人：签约日期：201*年4月配合费协议书篇二：第一条总包单位的工作：一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；二、在分包工程施工前，按分包单位的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件；三、总包单位负责向分包单位提供所有必要的施工条件和设施（包括但不仅限于以下所列项目）：1、生活用水用电供应，水电费由分包单位负责；2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿使用；3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。
4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的`损失承担连带责任；5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合工作。
如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝。
B、石膏板吊顶安装设备后留下的缝隙。
C、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。
D、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
等类似与弱电施工相关的工作。
6、总包单位须对工程整体进度负责，熟悉分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。
7、分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理；8、总包单位负责组织和主持与分包单位有关的协调会议，并在会议后三天内向甲方、监理提交会议纪要。
9、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地，分包单位自行解决办公设施和仓储设施。
10、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运，总包单位设立专门作业队进行每天完工后的垃圾清运工作。
11、总包单位负责提供分包单位施工/照明用电、施工用水，并供应其调试所需负荷，每两层须设置一个配电箱，不再另行计费；提供分包单位的施工用电，为确保施工用电安全和各线路的负荷平衡，总包单位负责在各指定分包单位使用电源之前，收集指定分包单位的要求，并统筹安排，从配电箱引出的分电箱由分包自行解决。
12、分包工程竣工后，由分包单位向甲方办理移交手续，总包单位负责该分包工程的成品保护工作，由于保护不周造成损坏的由总包单位负责；13、分包单位工程的报建、验收手续由总包单位负责，分包单位。
14、其他方便分包单位工程施工的工作。
15、分包单位工程如在总包单位开工前已完成，或在总包单位工程竣工后进场后施工的，分包单位不向总包单位支付任何费用。
第二条分包单位的工作：一、服从总包单位关于安全文明施工的统一安排；二、遵守总包单位规章制度；三、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。
第三条配合费取费标准：按照分包单位中标通知书中设备总价的3%收取。
本协议项下工程中丁方给丙方支付元（大写：元）人民币的配合费。
在丁方进行弱电工程施工的全过程中，除该项配合费外，丁方无须再给丙方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。
第四条付款条件和方式：在甲方收到丁方给甲方书面提交的后，甲方方可在本应拨付给丁方的最后一笔工程款中扣留元（大写：元）人民币的配合费转付给丙方。
第五条纠纷解决办法：如丙方不按本协议约定的内容向分包单位提供配合或配合不及时、不到位的，分包单位向监理单位及甲方书面提出质疑三次后而且无结果时，分包单位有权根据〈合同法〉的规定单方面解除此协议的效力。
第六条本协议自甲乙丙丁四方签字盖章后生效。
第七条本协议一式八份，甲乙丙丁四方各持两份。
（此后无正文，为签字页）建设单位：授权代表：监理单位：授权代表：总包单位：授权代表：分包单位：授权代表：签约日期：20年9月配合费协议书篇三：分包配合费协议书甲方：乙方：二标段外墙保温及涂料工程由南建设单位通过公开招标，乙方中标施工，为了确保整个二标段工程能保质按期完成，经甲乙双方商定，就施工配合费用双方达成如下协议：一、乙方在施工现场的施工质量、进度、安全、现场文明等管理由乙方自行负责，与甲方无关，且进场前必须与甲方签订安全责任书。
如乙方的施工质量、工程进度、安全生产、文明施工等方面原因，给甲方整个工程造成影响，乙方除承担因此给甲方造成的直接、间接损失外，还将承担5000-50000元罚款。
二、施工配合费及支付方式：1、总包管理费由甲方在工程竣工结算时按乙方中标价（597.3万元）的2%计取；2、施工配合费：按乙方中标价（597.3万元）的1%向甲方缴纳；3、由于原外墙保温在甲方中标范围内，故甲方代缴的意外伤害险、民工大病医疗险，乙方按中标价（597.3万元）的1.63‰返还甲方；4、工程社会保障费业主已按甲方中标价（包括乙方的施工内容）的3%代缴，如业主在支付工程款时扣回此费用，乙方将按同比例返还甲方。
5、支付方式：乙方进场后两周内向甲方支付第2、第3条费用。
三、施工配合费包括的内容及要求：1、乙方施工工期：开工日期为2012年11月25日，竣工日期为2013年1月4日，总工期为40天（不受天气、气候及其他外界任何因素影响）。
2、甲方在40天工期内提供工地内的现有垂直运输设备（如塔吊、施工电梯），乙方可以在甲方的协调下使用，场外及地面或楼面的运输由乙方自行负责，超过40天工期后的垂直运输设备使用按3000元/每天另行支付租金；3、甲方在40天工期内提供现有的外脚手架的使用，如乙方根据自身的施工需要及投标施工方案要求增加的防护及内脚手架由乙方自行负责，超过40天工期后的外脚手架使用按10000元/每天另行支付租金；4、甲方提供施工及生活用水、用电（一级配电箱）的接口，由乙方自行装表计量，费用由乙方另行按实际计量加损耗按业主收取的单价另行向甲方缴纳。
5、乙方办公及生活设施工由乙方自理，但其使用的场地必须经甲方同意。
6、乙方进场前将职工的有效身份证复印件交甲方安全部门，且必须拍照办理相关保险，如乙方未及时上缴有效身份证复印件和拍照，造成的未及时办理保险等一切责任和损失由乙方自行承担。
7、乙方施工时必须对甲方的成品进行保护，承担因乙方原因造成甲方成品损坏的责任和损失。
8、乙方施工范围内的工程资料及验收均由乙方行负责完成。
四、乙方在施工现场违返反甲方的相关规章制度，甲方有权按制度给予处罚。
五、本协议一式肆份，双方各执贰份，签字盖章后生效。
本协议未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方（章）：乙方（章）：代表（签字）：代表（签字）：年月日年月日鉴证单位：年月日。