配合费协议书
配合费协议书
配合费协议书配合费协议书1. 协议的目的与背景本协议（以下简称“协议”）由甲方（以下简称“供应商”）和乙方（以下简称“合作方”）共同签订，双方根据合作需要，就配合费问题达成如下协议：2. 协议内容2.1 配合费支付方式供应商应按照合作方要求，通过银行转账的方式支付配合费。
配合费应在每月的月初前支付至合作方指定的账户。
2.2 配合费支付周期配合费的支付周期为一个月，即每月一次。
2.3 配合费计算方式配合费的计算方式应在双方协商后确定，并在本协议中确认。
3. 配合费的权益3.1 供应商的权益供应商应根据合作方的需求，提供相关的配合工作，并按照双方协商确定的配合费标准，获得相应的配合费。
3.2 合作方的权益合作方应按照协议约定接受供应商提供的配合工作，并按时收取相应的配合费。
4. 协议变更与解除4.1 协议变更对于协议的任何变更或修订，应由双方共同协商，并以书面形式确认后生效。
4.2 协议解除双方一致同意解除协议的，应在解除协议前提前30天书面通知对方。
5. 争议解决5.1 合作方与供应商之间因履行本协议发生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，应提交所在地法院解决。
6. 生效与终止6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自签订之日起的一年。
6.2 协议期满前，若没有书面通知解除协议，本协议将自动续期一年。
6.3 协议终止后，双方仍应善意履行协议解除前的义务。
7. 其他约定7.1 本协议的补充、修改或解释事项，由双方共同签署的补充协议或书面文件进行。
7.2 本协议正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 本协议未尽事宜，双方可通过协商后签订的补充协议约定。
此为格式的配合费协议书的草稿，供参考使用。
具体协议内容和条款应根据双方实际情况进行具体调整和协商，最终仍以正式协议文本为准。
配合费的协议书
配合费的协议书配合费协议书篇一：配合费协议书甲方（即总包单位）：乙方（即分包单位）：经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议：第一条配合费标准：1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。
第二条总包单位义务：一、提供正规财务收据。
二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施：1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。
甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。
2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿使用；3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。
4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合工作。
如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面。
及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。
第三条分包单位义务：1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排；2、遵守总包单位规章制度；3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。
总包配合费 合同6篇
总包配合费合同6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要进行工程建设，并希望乙方提供总包配合服务，以协调工程建设过程中的各项工作，确保工程顺利进行。
乙方同意提供此项服务，并依据本合同约定履行相关义务。
二、服务内容乙方提供的总包配合服务包括但不限于以下内容：1. 协调甲方与各个分包商之间的关系，确保各方工作顺利进行。
2. 提供技术支持，解决工程建设过程中的技术问题。
3. 参与工程建设过程中的进度安排和质量管理。
4. 协助甲方进行工程量确认和材料采购工作。
5. 其他总包配合相关工作。
三、费用及支付方式1. 总包配合费总额为人民币________元整（大写：________元整）。
该费用包括乙方提供总包配合服务所需的所有成本、税费等费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付总包配合费：（1）合同签订后，甲方应在______日内向乙方支付总包配合费总额的______%作为预付款。
（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在______日内支付剩余款项。
（3）如甲方未按照约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
四、合同期限及工程进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并完成总包配合工作之日止。
2. 乙方应按照甲方的工程进度安排进行总包配合工作，并确保工作质量和进度符合甲方要求。
3. 如因不可抗力因素导致工程进度延误，双方应及时沟通并协商解决方案。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应在本合同履行过程中保守对方的商业秘密和机密信息。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（配合方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方作为工程项目的总承包方，需要与乙方就本次工程项目的配合事宜达成相关协议，以明确双方的权利与义务。
配合费支付方法协议书
配合费支付方法协议书甲方：（甲方公司名称）地址：（甲方公司地址）联系电话：（甲方公司联系电话）乙方：（乙方公司名称）地址：（乙方公司地址）联系电话：（乙方公司联系电话）为了保证双方共同合作的顺利进行，特就配合费支付方法达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在配合费支付方面的义务和权益，确保资金的合理支付和双方利益的最大化。
二、协议有效期本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体有效期），期满后可根据实际情况协商续签。
三、配合费支付方式1. 甲方应根据协议约定向乙方支付配合费。
支付金额应按照以下方式确定（根据实际协议中的金额确认支付金额）。
2. 配合费应在（具体支付时间要求）前支付至乙方指定的银行账户。
支付金额应以人民币形式通过电汇或转账方式进行支付。
3. 甲方支付配合费后，应将支付凭证发送至乙方。
乙方收到支付凭证后，应及时核实并确认收款，并及时通知甲方。
四、支付凭证甲方应在支付配合费后提供以下支付凭证：1. 付款凭证，包括银行转账单或电汇单等；2. 内容明细表，详细列出支付款项的具体内容；3. 其他双方约定的支付凭证。
五、支付延迟和违约处理1. 如甲方未在约定支付时间内支付配合费，应按照实际延迟天数向乙方支付滞纳金，滞纳金金额为未支付金额的（具体比例）；2. 如甲方未按约定支付配合费超过（具体天数）的，乙方有权解除本协议，并保留向甲方追偿损失的权利。
六、保密条款1. 双方对于从对方收到的所有与本协议相关的文件、信息和数据都应承担保密义务；2. 未经对方书面许可，任何一方不得向任何第三方披露对方提供给自己的与本协议相关的文件、信息和数据；3. 双方应采取合理的保密措施，妥善保管对方提供的文件、信息和数据，并确保未授权人员无法接触或获取该等文件、信息和数据。
七、争议解决和法律适用1. 本协议的解释、履行以及与本协议相关的争议解决，均适用中华人民共和国的法律；2. 如双方就本协议的履行发生争议，应首先以友好协商方式解决。
配合费的协议书-协议书
配合费的协议书-协议书第一篇：一、协议双方甲方：（以下简称“公司”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“供应商”）地址：联系人：电话：二、协议背景为了更好地配合公司的发展需求，甲方与乙方达成协议，就配合费的支付及相应事宜进行明确规定，以确保双方的权益和协调合作。
三、服务内容1. 供应商应根据公司的需求，提供相关服务并配合公司的日常运营。
具体服务内容包括但不限于：（根据实际情况补充描述）2. 供应商应根据安排，按时提供服务，并积极配合公司的工作安排和要求。
3. 供应商在提供服务过程中，需保证服务内容的质量和效果，确保达到既定的目标和要求。
四、协议期限及费用1. 协议期限自双方签署之日起，持续至约定的结束日期。
2. 供应商根据实际服务情况，向公司提供相应的服务费用。
具体费用标准如下：（根据实际情况进行补充）3. 服务费用应于每月固定日期内支付，并在付款后提供相应的费用发票。
五、保密条款1. 供应商在服务期间可能接触到公司的机密信息，包括但不限于商业计划、营销策略、客户资料等。
供应商应对此类信息严格保密，不得泄露或用于其他任何非授权的目的。
2. 供应商需采取合理的安全措施，保护公司提供的数据、文件等信息资源的安全性。
六、违约责任1. 若供应商未按时提供服务或未能达到公司要求的服务质量，甲方有权要求其补救并承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按时支付服务费用，甲方有权暂停或终止相应的合作关系，并要求乙方赔偿因此所产生的损失。
七、争议解决双方对于在履行本协议过程中的任何争议应协商解决。
如不能协商解决，则提交所在地法院进行诉讼解决。
八、协议变更与终止1. 本协议任何一方在履行过程中如有需要变更或终止本协议的事项，应提前提出书面通知，经双方协商后达成一致意见。
2. 终止协议后，双方应完成人员或资源的切换，并按照相关约定处理协议终止后的事宜。
九、其他事项1. 本协议一经签署，即具有法律效力。
2. 本协议的附件（如有）与协议正文具有同等法律效力。
总包配合费 合同7篇
总包配合费合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方法人电话]鉴于甲方需要乙方为其提供特定服务，经双方友好协商，达成以下关于总包配合费合同协议，以兹信守。
一、合同背景及目的鉴于甲方作为项目方，需要乙方提供总承包配合服务，包括但不限于项目协调、施工管理、材料采购与配送、劳务分包配合等事项。
乙方同意按照本合同约定，提供相应的服务。
双方经过充分协商，特订立本合同，明确双方的权利和义务。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方要求，提供全面的总承包配合服务，包括但不限于以下事项：项目协调管理、施工现场管理、进度款协助申请、资料整理及归档等。
2. 乙方应配合甲方进行项目的竣工验收及后期维护工作。
3. 乙方需确保所派遣人员的专业素质和技能满足项目需求。
4. 其他甲方要求的配合事项，具体事项以甲方书面通知为准。
三、总包配合费及相关费用支付1. 总包配合费金额：人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
此费用包含但不限于人工费、管理费、利润及税金等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按照项目进展分阶段支付总包配合费给乙方。
具体支付节点和金额如下：合同签订后XX日内支付XX%；项目竣工验收合格后XX日内支付XX%；剩余款项在质量保证期结束后XX日内付清。
3. 乙方应在每次收款前提供合法有效的发票。
4. 因乙方原因导致的项目延期等额外工作费用由乙方自行承担。
四、质量要求及验收标准1. 乙方提供的服务必须符合国家相关规范和质量标准。
2. 甲方将根据合同约定和项目实际情况进行验收，验收标准以国家相关规范为准。
3. 如因乙方原因未能达到验收标准，乙方需承担违约责任并承担整改费用。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容及相关信息进行保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
总包配合费合同5篇
总包配合费合同5篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（配合方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的甲方作为工程项目总承包方，为确保项目顺利进行，需委托乙方提供总包配合服务。
本合同旨在明确双方的权利义务，规范服务内容、服务费用及支付方式等，保障项目的顺利进行。
二、服务内容1. 乙方负责提供施工现场管理配合，包括施工进度的协调、材料设备的供应与管理等。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供技术配合支持，包括但不限于技术方案的制定、技术难题的解决等。
3. 乙方应协助甲方处理与业主、政府部门及其他相关方的沟通协调工作。
4. 乙方应提供其他与工程项目相关的配合服务，确保项目顺利进行。
三、服务期限本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、服务费用及支付方式1. 总包配合费用金额：人民币____万元整（大写：____元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付总包配合费用：（1）合同签订后，甲方在____个工作日内向乙方支付总包配合费用的____%作为预付款；（2）服务期限过半后，甲方在____个工作日内向乙方支付剩余款项的____%；（3）服务期满后，甲方在____个工作日内向乙方支付剩余款项的剩余部分。
3. 乙方应在收到款项后提供正式的发票。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定提供总包配合服务，并确保服务的顺利进行。
2. 乙方应按照本合同约定提供总包配合服务，并保证服务质量。
3. 甲方应按时支付乙方的服务费用。
4. 乙方应妥善保管甲方的机密信息，未经甲方许可，不得向第三方泄露。
5. 甲乙双方应对涉及项目的商业秘密予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
配合费支付确认协议书
配合费支付确认协议书甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】首部：鉴于，甲方与乙方就【具体事项】展开合作，为明确双方对于配合费支付事项的权益和义务，特拟定本配合费支付确认协议书。
一、背景及目的本协议的签署目的在于明确双方就配合费支付事宜达成一致，确保在合作过程中甲方按时支付乙方应得的配合费，并确保乙方提供有效配合服务。
二、定义2.1 配合费：指由甲方向乙方支付的用于对接合作项目所需的费用，具体金额和支付方式双方根据协商确定。
2.2 有效配合服务：指乙方根据合作项目的需求，协助甲方提供各项合作所必需的支持和服务。
三、配合费支付条件3.1 甲方应按照合作协议约定，在乙方提供有效配合服务的前提下，按照约定的时间和方式支付配合费。
3.2 若乙方未能提供有效配合服务，则相应时间段内对应的配合费将不予支付。
3.3 甲方应确保支付的配合费金额准确无误，且在约定时间内完成付款。
四、支付方式4.1 配合费应以现金、电汇、支付宝或微信支付等线上方式支付，并按照相关法律法规的规定完成相应的支付手续。
4.2 甲方支付配合费的账户信息将以书面形式提供给乙方，确保款项准确到账且能明确核算。
五、支付期限5.1 配合费应在乙方提供有效的配合服务后【支付期限】内支付，具体支付期限由双方协商确定。
5.2 若甲方未能在约定支付期限内支付配合费，乙方有权暂停提供配合服务，直至相关配合费全部支付完成。
六、争议解决本协议的履行、解释及争议的解决应依法进行。
双方应本着友好合作的原则，通过平等协商解决任何争议或纠纷。
若协商解决不成，双方均同意将争议或纠纷提交至【仲裁机构或法院名称】进行仲裁或诉讼解决。
七、保密条款甲方和乙方均对因合作事项而了解到的对方机密信息负有保密义务。
未经对方书面同意，不得向第三方披露机密信息。
八、生效与终止本协议经双方签署后生效，并在合作期届满或提前终止时自动终止。
九、其他条款除本协议约定事项外，双方还应遵守相关法律法规、监管机关的规定，履行各自的合法义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协议书
甲方（即总包单位）：
乙方（即分包单位）：
经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议：
第一条配合费标准：
1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。
第二条总包单位义务：
一、提供正规财务收据。
二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；
三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施：
1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。
甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。
2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿
使用；
3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施
工、成品保护、现场安全保卫负责。
4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程
的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；
5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合
工作。
如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作
业面。
及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。
第三条分包单位义务：
1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排；
2、遵守总包单位规章制度；
3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。
第四条纠纷解决办法：
1、如甲方不按本协议约定的内容向分包单位提供配合或配合不及时、不到位的，分包单位向监理单位及甲方书面提出质疑三次后而且无结果时，分包单位有权根据〈合同法〉的规定单方面解除此协议的效力，并且要求甲方返还全额配合费，甲方拒不返还的，由甲方从其工程款中扣除相关费用后补给乙方。
第五条本协议自甲乙双方签字盖章后生效。
第六条本协议一式四份，甲乙双方各持两份。
（此后无正文，为签字页）
建设单位：负责人：
签约日期：2013年4月日监理单位：负责人：
签约日期：2013年4月日总包单位：负责人：
签约日期：2013年4月日分包单位：负责人：
签约日期：2013年4月日。