商品房买卖合同范本

合集下载

正规的商品房买卖合同范本7篇

正规的商品房买卖合同范本7篇

正规的商品房买卖合同范本7篇篇1甲方(出卖人):[甲方姓名]身份证:[甲方身份证号]地址:[甲方地址]乙方(买受人):[乙方姓名]身份证:[乙方身份证号]地址:[乙方地址]根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就乙方向甲方购买商品房事宜,经友好协商,达成如下协议:第一条房屋基本情况甲方拟出售的房屋位于[房屋地址],房屋类型为商品房,建筑层数为[建筑层数],所在楼层为[所在楼层],建筑面积共[建筑面积]平方米。

房屋的产权年限、规划用途等详见房产证记载。

房屋平面布局、室内附属设施等按规划设计要求执行。

第二条房屋价格及付款方式1. 房屋总价款为人民币[购房金额汉字大写]圆整(大写),购房金额小写为人民币[购房金额小写]。

此价格不含税费等其他附加费用。

2. 乙方应按以下方式支付购房款项:(1)定金部分:在本合同签订时支付人民币[定金金额](小写)元整。

作为订立合同的担保。

在支付定金后______日内未签订正式合同的,则视为乙方违约,定金不予退还。

定金可抵充购房款。

(2)剩余房款部分:在办理房屋过户手续前一次性支付完毕。

(3)其他支付方式:若甲乙双方有其他约定支付方式的情形可补充约定,或签署附件加以详细说明。

第三条交房时间和条件甲方应于本合同签署之日起______日内将房屋交付给乙方使用。

交房前,房屋应满足以下条件:已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案证明文件;已消除影响房屋使用的所有障碍;房屋内附属设施及其他应交付给乙方的物品完好无损等。

若甲方延期交房,应按照延期天数支付乙方已付房款的万分之______作为违约金。

延期超过______日的,乙方有权解除本合同。

第四条权属转移登记甲乙双方应于本合同签署后______日内向房地产主管部门申请办理房屋权属转移登记手续。

甲方应提供必要的证明材料以协助乙方顺利办理产权登记手续。

因甲方原因导致乙方无法如期取得房屋产权证书的,甲方应承担违约责任并赔偿乙方相应损失。

商品房买卖合同通用范本6篇

商品房买卖合同通用范本6篇

商品房买卖合同通用范本6篇篇1甲方(出卖人):___________________________乙方(买受人):___________________________鉴于甲、乙双方就甲方所售商品房(以下简称“该房屋”)的买卖事宜,经友好协商,达成如下协议:一、房屋基本情况1. 房屋位置:具体位于___________________________。

2. 房屋类型:公寓、别墅等具体类型及结构信息详细描述于房产证上。

3. 房屋面积:该房屋的总建筑面积为_________平方米,其中套内面积为_________平方米。

4. 购房总价款:人民币(大写)_________元整(小写¥_________元)。

二、付款方式及期限1. 乙方应按照以下方式支付购房款:(1)定金:人民币(大写)_________元整(小写¥_________元),在签订本合同时支付;(2)首付款:人民币(大写)_________元整(小写¥_________元),在____年____月____日前支付;(3)贷款部分:剩余款项由乙方通过银行贷款方式支付。

2. 乙方应按照约定的时间支付购房款,如逾期支付,则按照每日万分之五的比例支付违约金。

三、房屋交付及产权登记1. 甲方应于____年____月____日前将房屋交付给乙方使用。

如遇不可抗力因素导致延期交付,甲方应及时通知乙方。

2. 甲方应在房屋交付后三个月内办理产权登记手续,并取得房产证。

乙方应配合甲方提供相关证件及资料。

四、违约责任1. 若甲方未能按期交付房屋或办理产权登记手续,应按照总房价款的百分之二十向乙方支付违约金。

2. 若乙方未能按期支付购房款,应按照未支付款项的百分之二十向甲方支付违约金。

若逾期超过三个月,甲方有权解除本合同,并有权扣除乙方已支付的款项作为违约金。

3. 任何一方违反本合同的约定导致合同无法继续履行的,守约方有权解除本合同,违约方应承担违约责任并赔偿由此造成的损失。

商品房买卖合同填写范本6篇

商品房买卖合同填写范本6篇

商品房买卖合同填写范本6篇篇1甲方(出卖人):______________________乙方(买受人):______________________鉴于甲、乙双方就甲方所开发之商品房,经友好协商,达成以下买卖协议:一、房屋基本情况1. 甲方所售商品房位于:______________________(详细地址)。

2. 房屋类型:______________________(如公寓、别墅、商铺等)。

3. 房屋建筑面积:_______平方米,套内面积:_______平方米。

4. 房屋结构、户型及布局等具体情况详见房屋平面图及现场实物。

二、房屋权利状况1. 甲方保证该房屋权属清楚,无任何纠纷,符合国家和地方房产政策规定,因房屋产权引发的一切责任概由甲方承担。

2. 甲方承诺已经取得该房屋的开发建设和销售的相关资质和许可。

三、购房价格及支付方式1. 购房总价:人民币________元整(大写)。

2. 支付方式:乙方按照以下方式支付购房款:(1)合同签订后_____日内支付定金人民币______元整;(2)房屋交付前支付人民币______元整;(3)剩余款项通过银行按揭贷款支付。

四、房屋交付与验收1. 交付期限:甲方应当在_____年_____月_____日前交付房屋。

如遇不可抗力或其他特殊情况,甲方应当在约定日期前通知乙方,并可顺延交付日期。

2. 交付标准:甲方应按照国家和地方相关规定进行验收,并向乙方提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

乙方在交接时应进行检查,如有疑问应当场提出。

3. 风险转移:房屋毁损、灭失的风险自房屋交付之日起由甲方转移给乙方。

五、违约责任及解决办法1. 若甲方未能按照约定时间交付房屋,应当向乙方支付违约金人民币_____元整;若逾期超过_____天仍未交付,乙方有权解除合同。

违约金不足以补偿损失的,甲方还应当承担赔偿责任。

2. 若乙方未按照约定时间支付购房款,应当向甲方支付违约金人民币_____元整;若逾期超过_____天仍未支付,甲方有权解除合同。

商品房买卖合同(标准版)6篇

商品房买卖合同(标准版)6篇

商品房买卖合同(标准版)6篇篇1甲方(出卖人):__________________乙方(买受人):__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖商品房事宜达成如下协议:第一条商品房基本情况乙方购买的商品房(以下简称该商品房)为甲方开发的位于______市______区______路______号第______栋第______单元______层______号房。

该房屋用途为住宅,属钢筋混凝土结构,层高为______米。

该商品房阳台是封闭式。

该商品房合同约定建筑面积为______平方米,其中套内建筑面积为______平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积为______平方米。

第二条计价方式与付款构成甲乙双方经协商一致,确定该商品房的总房价款为人民币______元整(大写:______圆)。

该房屋总金额按建筑面积计算,每平米价格为人民币______元整。

总金额包括甲方提供的配套设施及装修等费用。

总房款支付方式为一次性付款,乙方已全部支付完毕。

如因房屋建设实际面积与合同约定面积存在误差的,双方同意据实结算房价款。

第三条交付期限甲方应当在______年______月______日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将验收合格的商品房交付乙方使用。

如因不可抗力因素造成甲方延期交房的,可顺延交房日期。

如超过约定时间交房,甲方应自约定交房日期的次日起至实际交付之日止,按日向乙方支付已付房价款万分之五的违约金。

逾期超过九十日的,乙方有权解除合同。

第四条产权登记及转移篇2甲方(出卖人):____________________乙方(买受人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买商品房一事,签订本合同,以资共同信守执行。

商品房买卖合同模板6篇

商品房买卖合同模板6篇

商品房买卖合同模板6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1商品房买卖合同甲方(卖方):__________(出售人姓名)、身份证号码:____________,联系地址:____________,联系电话:____________。

乙方(购房方):__________(购房人姓名)、身份证号码:____________,联系地址:____________,联系电话:____________。

鉴于甲方为____________所拥有的____________房屋,共有面积约为____________平方米,现欲转让给乙方;乙方同意购买该房屋,双方本着平等、自愿、公平的原则,就该房屋的买卖事宜达成如下协议:第一条房屋基本情况1.1 房屋坐落地址:____________1.2 房屋所有权来源:自购1.3 房屋建筑结构:____________1.4 房屋产权状况:产权所有第二条交易价格及支付方式2.1 该房屋的总价为____________人民币,大小写相符,以乙方支付给甲方。

2.2 本房屋的交易价格包括购买房屋的基础设施、增值税、印花税、契税等。

2.3 乙方支付交易价格的方式为:____________第三条房屋过户手续3.1 甲乙双方同意在签署本合同之日起____日内办理该房屋的产权过户手续。

3.2 房屋过户手续完成之日,甲方应立即将房屋产权证书及相关房屋证件交付给乙方。

第四条交付及接受房屋的日期4.1 甲方同意在本合同签署之日起___日内将该房屋进行交付给乙方,乙方应当在收到房屋之日起___日内对房屋进行验收。

4.2 乙方对房屋的验收意见应当书面通知甲方,如乙方未提出异议,则视为乙方对房屋的接受。

第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同约定的,应当承担相应的违约责任。

5.2 若甲方未按本合同约定的时间将房屋交付给乙方,应按每日房屋总价___%的比例向乙方支付违约金。

5.3 若乙方未按本合同约定的时间支付房屋交易价格,应按每日房屋总价___%的比例向甲方支付违约金。

商品房买卖标准合同范本5篇

商品房买卖标准合同范本5篇

商品房买卖标准合同范本5篇篇1甲方(出卖人):__________________乙方(买受人):__________________鉴于甲、乙双方就商品房买卖事宜,根据平等、自愿、公平的原则,经友好协商,达成如下合同:一、合同标的甲方同意将位于______(地址)的商品房(以下简称“该物业”)出售给乙方。

物业具体状况详见附件。

二、房屋价格和支付方式1. 房屋总价:双方商定该物业的总价为人民币______元(大写:______元整)。

2. 支付方式:乙方应按照以下方式支付房款:(1)合同签订之日,支付定金人民币______元(大写:______元整)。

(2)房屋交付前______日,支付余款人民币______元(大写:______元整)。

三、房屋交付1. 甲方应于乙方支付完毕房款后的______日内,将该物业交付给乙方。

2. 交付时,甲方应确保房屋内设施、设备完好,与合同约定一致。

四、产权登记与过户1. 甲方应自房屋交付之日起______个月内,办理完毕该物业的产权登记和过户手续。

2. 过户过程中产生的税费由甲、乙双方按照国家规定各自承担。

五、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付房款,应按日向甲方支付逾期应付款的万分之______作为违约金。

2. 若甲方未按照约定时间交付房屋或办理过户手续,应按日向乙方支付已付款的万分之______作为违约金。

六、保修责任自房屋交付之日起,甲方应对该物业进行保修,保修期限为______年。

保修范围内的问题,甲方应负责修复。

七、其他约定事项1. 该物业的附属设施、设备,包括但不限于家具、电器等,随同该物业一并转让给乙方。

2. 甲方保证在交易过程中,该物业没有任何产权纠纷和财务纠纷。

如因此产生问题,由甲方承担全部责任。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

4. 本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。

协商不成的,可以向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

商品房买卖合同最新范本5篇

商品房买卖合同最新范本5篇

商品房买卖合同最新范本5篇篇1甲方(卖方):___________________身份证号码:_____________________联系方式:_____________________乙方(买方):___________________身份证号码:_____________________联系方式:_____________________鉴于甲、乙双方就位于____________(地址)的商品房交易达成意向,为明确双方权利和义务,保障双方合法权益,特订立本买卖合同。

第一条商品房基本情况1. 甲方自愿将其所拥有的位于____________(地址)的商品房(以下简称“本房产”)出售给乙方。

本房产的具体状况详见附件。

第二条交易价格及支付方式1. 双方经协商一致,同意以人民币________元(大写:____________________元整)的价格成交。

2. 乙方应按照以下方式支付购房款:(1)合同签订之日起______日内,乙方支付定金人民币______元(大写:____________________元整)给甲方。

(2)甲方办理完房产过户手续后的______日内,乙方支付购房余款人民币______元(大写:____________________元整)。

第三条房屋产权及过户1. 甲方应确保本房产的产权清晰,无争议,无债务纠纷。

2. 甲方应在合同签订后的______日内办理房产过户手续,将本房产的所有权转移给乙方。

第四条房屋交付1. 甲方应在房产过户手续办理完成后______日内将本房产交付给乙方。

2. 交付时,甲方应确保房屋内外整洁,设施完好无损。

如有损坏,应及时修复。

第五条违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定办理房产过户手续或交付房屋,应按照购房款的______%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未能按照本合同约定支付购房款,应按照未支付款项的______%向甲方支付违约金。

第六条其他约定1. 甲方应支付本房产的物业管理费、供暖费、税费等费用,确保本房产无欠费。

商品房买卖合同范本格式7篇

商品房买卖合同范本格式7篇

商品房买卖合同范本格式7篇篇1甲方(出卖人):___________________地址:___________________法定代表人:___________________联系方式:___________________乙方(买受人):___________________地址:___________________联系方式:___________________身份证号码:___________________护照号码(如有):___________________鉴于甲、乙双方就商品房买卖事宜,经过友好协商,达成如下协议:第一条合同标的物本次交易的标的物为甲方拥有的位于______的商品房(以下简称“标的物”)。

该商品房建筑面积为______,套内面积为______,具体户型、楼层、朝向等详见合同附件一。

第二条交易价格及支付方式1. 交易价格:双方约定标的物的交易总价为人民币______元整。

该价格包括但不限于房屋本身价值、配套设施费用等。

2. 支付方式:乙方应按照以下约定支付房款:(1)合同签订后______日内,乙方支付定金人民币______元整;(2)房屋交付前______日,乙方支付剩余房款人民币______元整。

第三条房屋交付及产权登记1. 房屋交付:甲方应当在乙方支付完毕房款后的______日内,将标的物交付给乙方。

交付时,双方应当签署房屋交接确认书。

2. 产权登记:甲方应当在房屋交付后______个月内,办理完毕标的物的产权登记手续,并取得不动产权证书。

乙方有义务配合甲方提供相关证件及资料。

第四条违约责任及处理方式1. 若甲方未能按照约定时间交付房屋,应当按照逾期交付的天数,每日向乙方支付总房价款万分之五的违约金。

逾期超过______日的,乙方有权解除合同。

2. 若乙方未能按照约定时间支付房款,应当按照逾期支付的天数,每日向甲方支付应付未付金额的万分之五的违约金。

逾期超过______日的,甲方有权解除合同。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

商品房买卖合同范本签了购房合同,交了首付款,却被告知房子被法院查封,类似让购房者权益受损的荒唐事件,随着明日XX新版《商品房买卖合同示范文本》的启用及预售资金缴存方式的调整,这种情况将会得以改变。

何时采用新版合同?看楼盘《销售许可证》领取时间日前,市房管局发出“关于启用XX版《商品房买卖合同示范文本》及调整相关业务工作的通知”(以下简称《通知》)。

《通知》明确:自XX年1月1日以后取得《商品房预售许可证》进行预售,或取得《商品房现售备案证明书》后进行现售的房地产开发项目,均使用XX版《商品房买卖合同示范文本》订立合同。

之前已预售或现售的房地产开发项目继续使用原合同文本订立合同。

据悉,为了维护购房者权益,相比旧版合同,XX新版《商品房买卖合同示范文本》中很多条款都是强制性规定,开发商将不能再利用附加协议予以否定。

新版合同根据市场情况,分为预售合同和现售合同,其中,“竣工并验收合格”作为判断现售房的标准。

不少购房者关心,采用新版《商品房买卖合同》的时间节点如何判断?记者了解到,按照《通知》规定,是否采用新版《商品房买卖合同》,要看该楼盘拿到《商品房预售许可证》的具体时间。

“某楼盘是在XX年10月份拿到的《商品房预售许可证》,购房者虽在XX年的2月份买房,签订的仍旧还是旧版购房合同。

只有买XX年1月1日以后拿到预售许可证的楼盘,才能享受新版购房合同带来的权益保护。

”市房管局相关负责人提醒。

新版合同有哪些亮点?交房前购房者有权进行查验据悉,明年开始,新版《商品房买卖合同》将正式启用,20多页的内容条款,从源头上规避可能造成购房纠纷的风险,与旧版合同相比,更注重保护购房者合法权益。

法学博士、清华大学法学院副教授、XX年版《商品房买卖合同》文本修订专家组成员程啸介绍,在新版合同中,对商品房的基本情况、商品房价款、商品房交付条件与交付手续、面积差异处理方式、规划设计变更等内容分列十章,进行详细说明。

其中,在房屋基本情况的章节中,除充实“房屋基本情况”的内容外,还新增了“抵押情况”、“房屋权利情况”,对于保护购房者的合法权益,避免纠纷具有很大的益处。

新版合同中,明确规定了两个交付条件,即已经过建设工程竣工验收备案,有相关的证明文件;并取得了房屋的测绘报告。

在办理交付手续前,购房者有权对房屋进行查验,开发商不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验和办理交付手续的前提条件。

新版合同针对查验时发现的不同类型的房屋质量问题规定了不同的措施。

如是地基基础和主体结构有问题,则表明房屋质量存在严重缺陷,购房者可以无须经过修复阶段,即行解约,并可请求赔偿损失;如是地基基础和主体结构外的房屋质量问题,则应当先修复或更换,若还不行,则可以解约;装饰装修及设备不符合标准的,则应修理、更换或赔偿,不能解约;如果是空气质量或隔音不达标的,由于关涉购房者健康问题,可先要求整改,不行的可以解约。

如何防堵预售款挪用?多项业务分离避免“猫腻”预售款挪用,向来是个颇具争议的话题。

《通知》对预售资金缴存方式、预售资金查验方式予以调整,并强化了预售合同登记备案工作。

根据《通知》要求,XX年1月1日起所有网签《商品房买卖合同》的,开发企业应根据与预购人约定的购房付款方式及期限等做好缴款计划;预购人应按照合同约定的付款方式及期限将预售款直接存入监管账户。

开发企业不得另设账户收存商品房预售款。

除按认购书约定收取的定金外,网签合同前开发企业一律不得收取预售房款。

对于已收取的购房定金,在双方正式签约后,开发企业应及时将其转为首付款存入监管账户。

据悉,此前关于预售款监管也有明确规定,要求开发商将预售款打到监管账户中,“专款专用”。

但由于我市商品房预售资金的查验、预售合同的登记备案、预售商品房抵押权预告登记等业务是结合在一起办理的,可能导致在办理抵押登记贷款期间,因贷款办理不畅等原因,而延误了预售合同的登记备案,推迟了预售款查验时间。

“因此出现购房者虽然交了首付款,但因为银行审批不及时,开发商借机不到房管局备案,在开发商资金出现问题后,已售房屋却被法院查封、预售资金被另账收存和挪用的情况。

”该负责人所说的情况曾真实发生在业主身上。

此前,在光耀事件的维权案中,34户荷兰小城的业主就曾遭遇了“付了首付款,房子却被查封了”。

《通知》规定,调整业务后,预售资金的查验、预售合同的登记备案和预售商品房抵押权预告登记等业务将分开进行办理。

“开发企业应自网签合同后30日内申请资金查验,并应当在签订商品房预售合同之日起30日内办理预售合同登记备案,两者同时进行,互不影响。

若未在期限内申请资金查验或办理预售合同登记备案的,数房产系统将自动上锁,暂停企业办理其他相关业务。

”该负责人强调,“此外,预售合同登记备案与预售商品房抵押权预告登记也是分开办理,如果银行贷款在一个月批不下来要先办理备案,如果银行贷款在一个月内办下来,业务可以合并办理。

”“之前多项业务合并办理,原本是想减轻企业负担,方便企业办事,没想到在执行过程中会出现一些监管漏洞,调整后,虽然麻烦一点,工作量增加了不少,但可以避免购房者的权益受损。

”该负责人说。

商品房买卖合同商品房买卖合同范本甲方:____________________乙方:____________________甲乙双方为购销________渡假村商品房事宜,经洽商签订合同条款如下,以便共同遵守。

一、乙方向甲方购买座落在________渡假村________组团内________楼房________栋。

建筑面积为________平方米。

其面积以________省《建筑面积计算规则》为准。

二、商品房售价为人民币________元。

其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用,但不包括建筑税和公证费。

三、付款办法:预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%,计人民币________元,(其中10%为定金)。

待房屋建设工作量完成一半时再预付30%。

房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。

房屋建筑税款由甲方代收代缴。

四、交房时间:甲方应于一九____年____月将验收合格的房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。

届时乙方若不能验收接管时,须委托甲方代管,并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。

六、乙方从接管所购房屋之日起,甲方按照国家规定,对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年,水电半年,暖气一个采暖期)。

七、违约责任:1.本合同生效后,如乙方违约,乙方已缴定金不退;如甲方违约,则应双倍退还定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。

甲方通过努力交付房屋,乙方又同意提前接管时,以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。

八、乙方需要安装电话,由甲方解决,费用由乙方承担。

九、乙方对所购房屋享有所有权,但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。

十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执,应首先通过友好协商解决,如双方不能达成一致意见时,应提交有关仲裁机关进行仲裁。

十一、本合同一式九份,正本两份,双方各执一份;副本六份,双方各执三份,正副两本具有同等法律约束力。

十二、本合同双方签盖章经公证后生效。

本合同未尽事宜另行协商。

十三、本合同附件:1.房屋平面位置及占用土地范围图(略)2.________渡假村别墅暂行管理方法(略)甲方:(盖章) 乙方:(盖章)代表:代表:地址及电话:地址及电话:开户银行:开户银行:帐号:帐号:____年____月____日 ____年____月____日商品房买卖合同甲方:________________________乙方:________________________甲乙双方为购销度假村商品房事宜,经洽商签订合同条款如下,以便共同遵守。

一、乙方向甲方购买坐落在度假村组团内楼房___栋。

建筑面积为______平方米。

其面积以《建筑面积计算规则》为准。

二、商品房售价为人民币_____元。

其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用,但不包括建筑税和公证费。

三、付款办法预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%,计人民币_____元新版商品房买卖合同明年起实行遇一房两卖最高可获赔一倍房款根据福建省住建厅要求,从XX年1月1日起,全省将开始使用新版《商品房买卖合同示范文本》,原版本停止使用。

昨日,漳州市住建局召开《商品房买卖合同示范文本》宣传贯彻工作会,主要从八个方面解读新版购房合同示范文本。

漳州市房地产交易与权属登记发证中心主任谢宏坤介绍,新版《商品房买卖合同示范文本》分为预售和现售两个版本,预售版有10章29条11个附件,现售版有 8章26条12个附件,对旧版内容进行了扩充。

新修订和增加的内容,大多对购房人有利,对开发商进行制约,特别是在补充协议的约定方面。

交房须取得竣工验收备案证明原版《商品房买卖合同示范文本》对商品房交付条件规定只要具备交付条件即可。

新版本规定,商品房必须已取得建设工程竣工验收备案证明文件,取得房屋测绘报告,才能交付。

此外,合同还详细规定,交付时供水、排水、供电、供暖、燃气等配套设施必须齐全,电话通信、有线电视、宽带网络交付时线路要敷设到户。

其他公共服务及配套设施,如小区内绿地率、幼儿园等,也须达到双方约定的条件,违约按约定方式处理。

在查验房屋方面,新版合同示范文本,特别提到,出卖人不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验和办理交付手续的前提条件。

质量明确四类问题,不合规可解约新版《商品房买卖合同示范文本》,对商品房质量及保修责任进行明确。

把商品房质量问题分为地基基础和主体结构,其他质量问题,装饰装修及设备标准,室内空气质量、建筑隔声和民用建筑节能措施四大类,对于不符合相关标准的问题,购房者有权要求出卖人进行整改、赔偿、解除合同等。

保修开发商不保修,项目单位要担责目前国内房地产开发普遍采用项目公司开发制,而项目公司一旦开发完一个楼盘就被注销。

而当房屋出现质量问题时,却找不到相关责任人来负责。

新版预售合同第十八条及附件八,特别约定了如果开发商不承担质量保修义务,必须由另一家单位来承担连带责任,这另一家单位可以是开发商的股东或者关联公司。

一方面强化了开发商的质量责任,另一方面也解决项目公司注销后的商品房质量责任承担问题。

付款房款存入预售资金监管账户新版合同明确商品房的计价方式可以按套内建筑面积、建筑面积、整套等方式计算。

出售商品房的全部房价款应当存入预售资金监管账户,用于本工程建设。

这避免了开发商将房款挪入私人账户,卷款走人的现象。

买卖一房两卖,最高要赔一倍房款在二手房买卖中,不时碰到一房两卖等情况,购房者损失难以挽回。

预售合同第五条(现售合同第六条),要求开发商或者房东对房屋产权的合法性、不存在一房两卖、不存在司法查封和限制转让三种情形进行承诺。

相关文档
最新文档