试填新版《建设工程施工合同》第三部分专用合同条款
建设工程施工合同通用条款(完整版)共40页
建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1. 工程名称：_______________________________________工程地点：_______________________________________3.工程承包范围承包范围：___________________________________________________________ ________4.计划工期计划开工日期：________年________月________日计划竣工日期：________年________月________日计划工期总日历天数________天。
5.质量标准工程质量标准：________________________计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为________________ 金额：________万元人民币________ 承包人：法定代表人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为投标函的文件。
1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为投标函附录的文件。
施工合同专用条款
施工合同专用条款
合同范本专家。
标题，施工合同专用条款。
在撰写施工合同的过程中，需要特别关注以下专用条款，以确保合同的合法性和有效性：
1. 工程描述和范围，详细描述工程的具体内容和范围，包括工程的地点、规模、材料、设备等，以确保双方对工程的理解一致。
2. 工期和进度，明确规定工程的开始和结束时间，以及工程进度的安排和监督机制，确保工程按时完成。
3. 价格和支付方式，规定工程总价、付款方式和付款期限，包括工程款的分期支付安排，以确保双方权益。
4. 变更和索赔，规定工程变更的程序和条件，以及双方对索赔的处理方式，避免因工程变更和索赔引起的纠纷。
5. 质量和保修，明确规定工程质量标准和保修期限，以及双方对质量问题的处理方式，保障工程质量和双方权益。
6. 安全和责任，规定工程安全措施和责任分工，保障工程施工过程中的安全和责任。
以上是施工合同专用条款的主要内容，根据具体情况可适当调整和完善。
如有任何疑问或需要进一步咨询，请随时与我联系，我将竭诚为您提供专业的建议和指导。
第三部分专用合同条款
第三部分专⽤合同条款第三部分专⽤合同条款1. ⼀般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同⽂件包括：1.1.2 合同当事⼈及其他相关⽅1.1.2.4监理⼈：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电⼦信箱：；通信地址：。
1.1.2.5 设计⼈：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电⼦信箱：；通信地址：。
1.1.3 ⼯程和设备1.1.3.7 作为施⼯现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.9 永久占地包括：。
1.1.3.10 临时占地包括：。
1.3法律适⽤于合同的其他规范性⽂件：（1）现⾏《杭州市建设⼯程⼯程量清单计价实施细则》（2）《关于进⼀步加强杭州市建设⼯程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发【2018】579号）1.4 标准和规范1.4.1适⽤于⼯程的标准规范包括：（1）按通⽤条款约定；1.4.2 发包⼈提供国外标准、规范的名称：；发包⼈提供国外标准、规范的份数：；发包⼈提供国外标准、规范的名称：。
1.4.3发包⼈对⼯程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
1.5 合同⽂件的优先顺序合同⽂件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（或项⽬发承包基本情况表）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专⽤合同条款及其附件；（5）通⽤合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价⼯程量清单或预算书；（9）其他合同⽂件：①施⼯组织设计；②其他：1.6 图纸和承包⼈⽂件1.6.1 图纸的提供发包⼈向承包⼈提供图纸的期限：；发包⼈向承包⼈提供图纸的数量：；发包⼈向承包⼈提供图纸的内容：。
1.6.4 承包⼈⽂件需要由承包⼈提供的⽂件，包括：；承包⼈提供的⽂件的期限为：；承包⼈提供的⽂件的数量为：；承包⼈提供的⽂件的形式为：；发包⼈审批承包⼈⽂件的期限：。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。
1.7 联络1.7.1发包⼈和承包⼈应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指⽰、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书⾯函件送达对⽅当事⼈。
建设工程施工合同协议书、专用条款填写范例
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：××××房地产开有限责任公司承包人（全称）：××××建筑有限责任公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就××××××××工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：××××××××。
2.工程地点：××××××××。
3.工程立项批准文号：××××××××。
4.资金来源：上级补助及自筹。
5.工程内容：换热站300㎡、供热管线1500米。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：换热站及供热管线施工图所示。
（详见工程量清单）。
二、合同工期计划开工日期：2016年6月1日。
计划竣工日期：2013年9月30日。
工期总日历天数：90天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）叁佰叁拾贰万捌仟壹佰元整(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）陆拾万陆仟伍佰贰拾元(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
建筑工程合同专用条款
建筑工程合同专用条款1. 总则本合同是由甲方（建筑施工方）和乙方（业主）签订的建筑工程合同，根据双方自愿、平等和互利的原则，按照相关法律法规，以及国家和地方政府有关建筑工程管理的规定，共同约定以下条款。
2. 工程概况（1）工程名称：建筑工程项目名称（2）工程地点：建筑工程项目地点（3）工程范围：详细描述工程的具体建设内容和要求（4）工程工期：约定工程开始日期和完工日期（5）工程准备：双方约定的工程资料准备和施工条件准备事项3. 合同价款与支付方式（1）合同总价款：合同约定的工程总价款金额（2）价款支付方式：详细说明价款的支付方式、时间和比例（3）价款结算：约定工程进度款和最终竣工结算款的支付时间和方式4. 质量与保修（1）工程质量标准：按照国家和地方有关建筑工程质量标准进行施工（2）竣工验收：约定工程竣工验收标准和程序（3）质量保证期：确保工程质量的保修期限，以及保修期内出现的问题的处理方式5. 变更与索赔（1）变更事项：合同履行过程中，如需对工程范围、设计、材料等进行变更的约定和程序（2）索赔处理：约定双方在工程实施中可能发生的索赔事项和处理方式6. 违约责任（1）甲方违约责任：约定甲方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜（2）乙方违约责任：约定乙方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜7. 保密与知识产权（1）保密义务：约定双方在合同履行过程中对于商业秘密和技术资料的保密义务（2）知识产权：对于工程中涉及的知识产权问题进行约定和处理方式8. 争议解决（1）协商解决：约定双方在合同履行过程中发生争议时，首先进行协商解决（2）仲裁解决：如无法通过协商解决，约定以仲裁方式解决争议的相关事宜9. 合同的生效和解除（1）合同生效：约定合同生效的条件和日期（2）合同解除：约定合同解除的条件和程序10. 其他事项双方对于合同履行过程中未涉及的其他事项进行约定和补充。
11. 附件本合同的附件是合同不可分割的组成部分，包括详细的工程图纸、设计文件、技术规范等，附件内容与合同正文具有同等法律效力。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款1. 合同目的和背景本合同是根据相关法律法规和双方自愿，为确保建筑工程的顺利进行而订立的。
本合同旨在明确双方的权利、义务和责任，促进合作，确保工程按照约定的质量、进度和成本进行。
2. 合同主体本合同的甲方为建设单位，乙方为承包商。
甲方和乙方在签订合同时，需提供相应的营业执照、资质证书以及组织机构代码证等相关材料。
3. 工程范围4. 工程期限本合同约定的工程期限为_______年/月/日至_______年/月/日。
在工程期限内，双方应按照合同约定的进度和工期完成工程。
5. 合同价款本合同约定的合同价款为_______人民币。
合同价款的支付方式为_______。
6. 工程质量和验收标准乙方需按照相关法律法规和工程技术标准完成工程。
工程验收应符合国家标准和合同约定的验收标准。
若工程不符合验收标准，乙方应承担相应的返工和修复责任，并在规定的时间内完成修复。
7. 变更和索赔若因甲方或乙方之外的原因，导致工程范围、合同价款或工程期限发生变更，双方应及时协商并达成一致意见，按照相关法律法规进行合理的变更。
任何一方要求变更合同的，应提前书面通知对方，并取得对方的书面同意。
8. 违约责任若甲方或乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因违约而产生的损失，并承担相应的法律责任。
9. 合同解除与终止10. 争议解决本合同在履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他事项本合同还约定了其他必要的事项，具体内容如附件所示。
建设工程监理合同填写范例专用条款、协议书
第三章拟签定的合同条款（ＧＦ－2012－0202）建设工程监理合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称）：北京首钢耐材炉料有限公司监理人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：首耐秦皇岛技改工程——两万吨镁碳砖生产线工程监理；2. 工程地点：河北省秦皇岛市祁连山北路11号；3. 工程规模：年产两万吨镁碳砖生产线，主厂房轴线90m*42m ；4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：----万元。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书；2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4. 专用条件；5. 通用条件；6. 附录，即：附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。
五、签约酬金签约酬金（大写）：（¥ ）。
包括：1. 监理酬金：。
2. 相关服务酬金：。
其中：（1）勘察阶段服务酬金：。
（2）设计阶段服务酬金：。
（3）保修阶段服务酬金：。
（4）其他相关服务酬金：。
六、期限1. 监理期限：自2013 年10 月21 日始，至2014 年 6 月30 日止。
2. 相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
工程施工合同专用条款
工程施工合同专用条款一、合同目的该工程施工合同的目的是明确双方对工程施工的责任和权益，保障合同的履行，确保工程按照合同约定的质量、进度和费用进行施工。
二、合同主体1. 甲方：（具体甲方单位或个人名称）2. 乙方：（具体乙方单位或个人名称）三、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：4. 工程内容：四、合同约定1. 工程周期：本合同约定的工程周期为（具体工期）。
2. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工，确保工程质量满足合同约定的标准。
3. 工程费用：本合同约定的工程费用为（具体金额），支付方式为（具体支付方式）。
4. 工程变更：若需对工程内容进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
5. 工程验收：工程竣工后，甲方有权对工程进行验收，乙方应配合并保证工程符合验收标准。
6. 违约责任：若一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
7. 争议解决：合同履行过程中产生的争议，双方应协商解决；如协商无果，双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
8. 合同解除：双方一致同意解除合同的，应签订书面解除协议，并按协议约定处理相关事宜。
五、其他条款除本合同约定的条款外，双方还可以约定其他相关事项，需在合同中明确表述并签字确认。
六、合同生效本合同经双方盖章、签字后生效，并具有法律效力。
合同一式两份，甲方和乙方各持一份。
经甲方申请，分别存放在（甲方单位或个人名称及地址）和（乙方单位或个人名称及地址）。
附件：本合同附件为不可分割的组成部分。
（以下空白无文字，为签字处）甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
试填新版《建设工程施工合同》第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②施工招标文件；③投标文件及其附件④会议纪要及变更联系单1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.2.5 设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：∕。
1.1.3.9 永久占地包括：1.1.3.10 临时占地包括：∕。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件：国家现行的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关规定及市建筑市场执行的有关法律、法规和政策文件。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行《建筑安装工程检验评定统一标准》、《建筑安装工程施工及规范》等。
相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：∕发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
（对于本条，承发包人可以自行约定新标准、具体化和规范要求）1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：①本合同协议书；②中标通知书；③本合同专用条款；④本合同通用条款；⑤施工招标文件；⑥投标文件及其附件；⑦标准、规范及有关技术文件；⑧施工图纸；⑨工程量清单⑩会议纪要及变更联系单。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前14天；发包人向承包人提供图纸的数量：8份；发包人向承包人提供图纸的内容：施工合同范围内。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，施工总进度计划、专项施工方案；承包人提供的文件的期限为：施工组织设计及施工总进度计划在开工前7天；专项施工方案在方案论证前7天；承包人提供的文件的数量为：6份；承包人提供的文件的形式为：书面；发包人审批承包人文件的期限：7天。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：工程现场办公室；发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：工程现场办公室；承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：工程现场办公室；监理人指定的接收人为：。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：未经发包人书面许可，承包人不得外泄。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：承包人发现发包人提供的工程量清单有缺项、漏项的；偏差超出约定的；未按强制性规定计量等，须在中标后月内将缺项、漏项部分等工程量提交发包人或其委托的咨询机构确认。
超过规定时间提交的，视为已包含在其他报价中，发包人对此不做调整。
对于本条，承包人必须认真审查工程量清单，发现缺项、漏项必须在约定时间内向发包人提出书面意见。
2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：施工范围内的进度、质量、安全、造价管理。
本条可以认为是发包人的授权。
因此发包人代表的权力越大越大，如确定承包人的进度工程量、增加变更工程量、顺延工期的现场签证等。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7 天。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应按《建设工程档案资料规范》等规定及时收集、整理相关工程资料，若工程资料不完整，按工程结算价扣罚5‰的资料损失费。
承包人需要提交的竣工资料套数：6套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收之前10天。
承包人提交的竣工资料形式要求：完整的书面文件及电子文档。
（6）承包人应履行的其他义务：3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本项目进度、质量、安全生产、文明施工、造价管理和生产要素的调配。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：考勤天数按每月22日计，缺勤扣罚元/日，限额为合同总价的%。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：扣除合同总价的% 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权解除或终止合同（改成有权按约定罚款）。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权解除或终止合同（改成有权按约定罚款）。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除或终止合同（改成有权按约定罚款）。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每次元。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意且每月离开现场累计得不超过5天。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除或终止合同（改成有权按约定罚款）。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权解除或终止合同（改成有权按约定罚款）。
3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围：∕。
3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：无。
3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：∕。
如有发包人直接分包的项目的，本合同中约定或另行签订三方协议：进一步明确发包人、总包人、分包人之间的权利、义务。
3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：在未交付发包人之前，承包人负责保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：采用银行保函形式提供工程履约担保及预付款担保。
履约担保期限至工程交工验收之日止；预付款担保期限至预付款全部扣回之日止。
4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予（监理）工程师所有权利。
关于监理人的监理权限：按GB50319-2000建设工程监理规范行使权限，引发投资增加，工期增加和结构建筑外型等工程指令和暂停工程施工指令的下达权，需要获得发包人批准。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。
4.2 监理人员总监理工程师：姓名：；职务：总监理工程师；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。
4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无；5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：无。
5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前72小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格遵守《建筑施工作业安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规范》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》以及其它安全生产的有关规定组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，均由承包人承担，与发包人无涉。
发包人有权随时对承包人的安全防护措施的组织实施行进行监督检查，经检查不符合规定的，承包人应立即无条件整改。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便，并按要求办妥外来务工人员暂住证、务工证、计划生育证等证件，建立门卫制度。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应根据工程特点和现场实际情况编制临时用电施工方案、安全生产管理办法、各项安全防范应急预案。
6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：达到市政府规定的建筑工地文明施工基本要求，并按照市城管局《市市政公用工程文明施工安全生产标准化现场管理规定》和《市建筑施工现场扬尘控制管理（暂行）规定》等相关规定执行，费用包含在承包人报价包干使用的安全防护、文明施工措施费用中。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：工程首月安全文明检查合格后由发包人支付安全防护、文明施工措施费50%的资金，其余部分与进度款同期支付。
该资金须专款专用，并受发包人的监督检查。
7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。
7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后3天。
7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：质监、安监登记备案后3天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：打桩机械设备及相关材料在开工前3天到位。
7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天（这是通用条款规定，是不是太长了，当事人可以约定）内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。
7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。