建设工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书模板9篇
房屋建筑工程质量保修书模板9篇第1篇示例：房屋建筑工程质量保修书尊敬的业主：感谢您选择我们的房屋建筑工程服务。
为了保障您的权益，我们特别制定了本质量保修书，以明确工程质量保修责任，保障您的合法权益。
一、保修内容根据相关法律法规规定以及项目实际情况，我们承诺对以下工程质量问题进行保修：1. 主体结构：在法定保修期内，对主体结构出现的质量问题进行无偿保修。
2. 室内设施：对已交付使用的门窗、地板、墙面等室内设施，保修期内在正常使用情况下出现的质量问题进行无偿保修。
3. 设备设施：对于已安装的水电设备以及其他相关设备，在保修期内出现的质量问题进行无偿保修。
二、保修期限1. 主体结构保修期：依据国家有关规定执行，具体时间为_____年。
三、保修责任1. 我方将按照有关国家标准和规定，对工程质量问题进行无偿保修。
2. 在保修期内，业主如发现工程质量存在问题，请及时通知我们，我们将派专业人员进行查验，并进行维修或更换。
3. 若业主私自进行维修或改动，我方将不承担任何责任。
四、保修范围1. 房屋主体结构出现裂缝、变形等问题。
2. 室内设施在正常使用情况下出现开裂、掉漆、脱落等质量问题。
3. 设备设施出现漏水、故障等问题。
五、保修条件1. 业主应当在保修期限内使用房屋，并保持合理使用和维护。
2. 业主应当妥善保管房屋的相关证件和合同，以便日后维权。
六、合同解释权本质量保修书的解释权归我方所有，如有任何疑问，请与我方联系，我们将尽心尽力为您解答。
七、其他事项1. 本质量保修书自双方签字生效，并作为相关合同的附件，具有法律效力。
2. 若业主对本保修书有任何异议或建议，请及时与我们联系，我们愿意与您进行沟通和协商解决。
特此保修书，以资证明。
房屋建筑工程公司（盖章）日期：______________本保修书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上就是关于房屋建筑工程质量保修书的模板，希望能够对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
建设工程合同质量保修书
建设工程合同质量保修书甲方（建设单位）：______________乙方（施工单位）：______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就____________________（工程项目名称）的施工质量保修事宜，达成如下协议：第一条保修范围乙方按照合同约定对以下内容提供保修服务：1. 工程结构安全性；2. 工程使用功能；3. 工程外观质量；4. 双方约定的其他项目。
第二条保修期限1. 保修期自工程竣工验收合格之日起计算，为期____年；2. 各分项工程的保修期限按国家相关规定执行，但不得低于上述期限。
第三条保修责任1. 乙方在保修期内对由于施工质量问题造成的损坏承担免费维修或更换责任；2. 乙方应在接到甲方通知后____小时内响应，并在____小时内到达现场进行维修；3. 对于紧急情况，乙方应提供紧急响应服务。
第四条保修程序1. 甲方在发现工程质量问题时，应书面通知乙方；2. 乙方在接到通知后，应按照第三条规定的时间响应并进行维修；3. 维修完成后，甲乙双方应对维修结果进行验收，并签署验收文件。
第五条费用承担1. 由于乙方施工质量问题导致的维修费用由乙方承担；2. 由于甲方使用不当或第三方原因造成的损坏，乙方可提供有偿服务。
第六条保修金1. 乙方同意在工程款中预留____%作为质量保修金；2. 保修期满后，如无质量问题，甲方应在____天内退还保修金。
第七条违约责任1. 如乙方未按约定时间响应或完成维修，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：____；2. 如甲方未按约定退还保修金，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：____。
第八条争议解决甲乙双方在履行本保修书过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定______________________________________________________________________________第十条本保修书的生效本保修书自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效，并作为原施工合同不可分割的组成部分。
工程建设质量保修承诺书
工程建设质量保修承诺书尊敬的客户：本承诺书由[公司名称]（以下简称“我方”）出具，针对[具体工程项目名称]（以下简称“本工程”）的质量保修事宜，我方作出以下郑重承诺：一、质量保证期我方保证本工程自竣工验收合格之日起，提供至少[具体年限]年的质量保证期。
在质量保证期内，我方将对因施工质量原因导致的任何缺陷或问题负责，并承担相应的维修或更换责任。
二、保修范围我方承诺对本工程的以下方面提供保修服务：1. 结构安全：确保工程结构的稳定性和安全性，符合国家及地方相关建筑安全标准。
2. 施工工艺：保证施工过程中所采用的工艺和材料均符合设计要求和行业标准。
3. 功能性缺陷：对于因施工不当导致的功能性缺陷，如渗漏、开裂等问题，我方将负责修复至满足使用要求。
三、保修响应1. 客户在发现任何质量问题时，可通过电话、书面或电子邮件等方式通知我方。
2. 我方将在接到通知后的[具体时间]小时内响应，并在[具体时间]个工作日内派遣专业技术人员到达现场进行问题诊断。
3. 对于确认属于保修范围内的问题，我方将在诊断后[具体时间]个工作日内完成修复工作。
四、保修条件1. 本工程在保修期内未遭受自然灾害或人为破坏。
2. 客户按照我方提供的使用和维护指南正常使用和维护本工程。
3. 客户在发现问题后及时通知我方，并给予我方必要的配合。
五、保修责任免除1. 因客户使用不当或未按照维护指南操作导致的质量问题，我方不承担保修责任。
2. 因第三方施工或改动导致的质量问题，我方不承担保修责任。
六、其他1. 本承诺书的解释权归我方所有。
2. 本承诺书与本工程合同具有同等法律效力。
我方对本工程的质量承担全部责任，并承诺以最高的专业标准和服务质量，确保客户满意。
我们期待与客户的长期合作，并承诺在保修期内提供持续的技术支持和服务。
此致敬礼！[公司名称][公司地址][联系电话][电子邮箱][日期]。
建设工程合同质量保修书
建设工程合同质量保修书在建筑行业，无论是新建还是翻新工程，质量都是衡量项目成功与否的关键。
为此，承包方通常需要向发包方提供一份《建设工程合同质量保修书》，以明确保修范围、期限及相关责任。
以下是一份典型的建设工程合同质量保修书范本：【建设工程合同质量保修书】甲方（建设单位）：_______________乙方（承包单位）：_______________鉴于甲乙双方就_______________工程（以下简称“本工程”）的施工达成了合作意向，并已签订了相应的建设工程施工合同，现基于该合同的约定及相关法律法规的规定，乙方向甲方提供如下质量保证和承诺：一、保修范围1. 本保修书涵盖本工程的所有施工内容，包括但不限于主体结构、屋面、防水、电气管线、给排水及采暖系统等。
2. 对于本工程使用的所有材料，乙方保证均符合国家及行业标准，且未发生偷工减料现象。
二、保修期限1. 本工程的保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
2. 在保修期内，如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的合理时间内予以修复或更换。
三、保修责任1. 乙方应对本工程的质量问题承担全部责任，并负责免费维修或更换。
2. 若因乙方原因导致质量问题，造成甲方或第三方损失的，乙方应依法承担赔偿责任。
四、争议解决如双方在本保修书中的任何条款执行过程中产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至双方合同约定的仲裁委员会进行仲裁，或者直接向人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本保修书作为原建设工程施工合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本保修书一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
建设工程质量保修书范本doc
建设工程质量保修书范本本文档为建设工程质量保修书范本，旨在为建筑施工、工程建设和房地产开发等行业提供参考模板。
建筑工程质量保修书是指在建筑工程竣工验收合格后，由施工单位或房地产开发商向业主提供的写有施工单位或开发商名称、工程名称、建筑面积、竣工日期、质量保修期限等内容的书面保修承诺。
建设工程质量保修书一、背景及目的本保修书旨在明确施工单位或房地产开发商对于建筑工程质量的保证责任，为业主提供相关建筑质量保修服务期限和保修范围。
本文档作为建设工程质量保修书的范本提供，在使用时请根据实际情况进行修改和补充。
二、保修内容1.建筑工程的质量保修由施工单位或房地产开发商负责。
施工单位或开发商将根据法律法规和相关标准，承诺在交付房屋后的一定期限内对建筑质量进行保修和维修。
2.建筑工程的保修期限为（具体期限）。
在保修期限内，如果业主发现工程质量存在问题，可以提出保修请求，施工单位或开发商将承担相应的保修责任。
3.建筑工程的保修范围包括但不限于以下内容：–主体结构：如墙体、楼板、梁柱等。
–给排水系统：如管道、水泵、水箱等。
–电气系统：如电线、开关、配电箱等。
–门窗系统：如门、窗框、防盗门等。
–室内装修：如地板、墙面、天花板等。
三、保修责任和义务1.施工单位或房地产开发商将对建筑工程质量保持高度的责任和义务，保证交付给业主的房屋具有符合规范和安全可靠的质量标准。
2.在保修期限内，业主发现工程质量问题时，应及时通知施工单位或开发商，并提供相关的证明材料。
施工单位或开发商将在合理时间内进行检查和维修，确保问题解决。
3.若业主在保修期限内擅自进行改动或维修，或未经施工单位或开发商同意，擅自委托第三方进行维修工作，将无法享受质量保修服务。
四、保修期限保修期限为建筑工程竣工验收合格之日起（具体天数或月数），期满后将不再承担保修责任。
保修期限根据法律法规和合同约定进行确定，一般不得少于法定保修期限。
五、其他条款1.本保修书仅适用于竣工验收合格的建筑工程，对于因业主不当使用、维护不当等导致的质量问题，保修责任不适用。
建筑工程房屋质量保修书范文9篇
建筑工程房屋质量保修书范文9篇第1篇示例：建筑工程房屋质量保修书一、保修期限1.1 本保修书所规定的保修期限为自交付使用之日起三年内有效。
1.2 在保修期间，保修方将负责修复由于设计、施工、材料质量等因素导致的房屋结构、外观等方面的质量问题。
二、保修内容2.1 房屋结构方面：如发现因设计、施工质量问题导致的房屋结构不牢固、漏水、开裂等问题，保修方将负责修复。
2.2 房屋外观方面：如发现因设计、施工质量问题导致的房屋外墙开裂、涂料脱落等问题，保修方将负责修复。
2.3 房屋设施方面：如发现因设计、施工质量问题导致的门窗漏风、下水道堵塞等问题，保修方将负责修复。
三、保修责任3.1 保修方将在收到保修通知后，及时派遣专业人员对质量问题进行调查，并在72小时内提供修复方案。
3.2 保修方承诺在保修期内，对质量问题进行免费修复，并承担因修复过程中产生的人工、材料费用。
3.3 如果保修方未能在规定时间内修复质量问题，将按照双方协商的修复方案进行赔偿并承担延期造成的损失。
四、保修范围之外4.1 自然灾害导致的损失，如地震、火灾、洪水等，保修方不承担责任。
4.2 人为破坏或未经授权的改动导致的损失，保修方不承担责任。
4.3 房屋长期使用导致的自然老化问题，保修期外不在保修范围之内。
五、其他条款5.1 本保修书未尽事宜，双方应协商解决，如无法达成一致意见，则根据相关法律法规处理。
5.2 本保修书自双方签署之日起生效。
六、签署人保修方：_________________日期：__________用户：___________________日期：__________以上为建筑工程房屋质量保修书范文，双方应遵守以上规定，确保房屋质量问题得到及时有效的解决，维护双方的合法权益。
第2篇示例：建筑工程房屋质量保修书范文尊敬的业主：您好！感谢您选择我们的建筑工程为您提供居住环境。
为了保障您的权益，我们制定了以下的房屋质量保修书，希望对您有所帮助。
工程质量保修承诺书10篇
工程质量保修承诺书10篇工程质量保修承诺书篇1一、质量验收本工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条规定进行了竣工验收条件具备、验收合格，并在建设工程质量监督站进行备案。
二、保修期限在保修期内，在正常使用条件下，土建工程及水、暖、电等设施发生质量问题按表一规定的范围和期限进行保修，并承担所需费用。
1、屋面、外墙面、渗水漏水，三年。
2、厨房、地下室、厕浴间渗水漏水，一年。
3、水泥地面空鼓、裂缝、起砂，一年。
4、内墙抹灰起皮、空鼓、瓷砖脱落、外墙粉刷自动脱落，一年。
5、门窗、壁厨开关不良、缝隙过大或过小，一年。
6、卫生间、厨房地面积水，一年。
7、各种通水管道、截门漏水、通气孔或烟道不通，六个月。
8、电气箱、盘和线路设备给排水管道设备工程质量，六个月。
9、房屋建筑的地基基础工程和主体结构,在合理使用寿命年限内。
10、国家对住宅工程另有规定的按国家规定。
三、保修处理我们自收到客户保修要求后，本着“急用户之所急”的态度，对影响使用的项目随报随修，其它项目在三日内与用户商定时间保证按期完成。
对紧急问题可组织抢修。
对因气候等因素无法在10日内彻底保修者，先进行保证生活条件的措施性处理，一旦具备条件，立即组织处理，并向客户说明解释清楚。
四、保修起始日期自入住通知单通知入住日期开始计算。
五、保修范围内的问题对因自然灾害，不可抗力造成的质量损害，对购房者拆、改、修和使用不当而造成的质量问题不在保修范围内。
六、其它对超过规定期限或超出保修范围者，在力所能及条件下，可进行维修服务，按规定收取成本费和较优惠的人工费。
七、监督投诉凡有关工程人员对保修工作推脱、拖拉、敷衍处理，不负责任、为难用户者，客户可向物业公司、直至本公司投诉。
投诉电话：××××投诉部门：×××八、物业管理本公司已委托___________物业管理有限公司对本商品住宅保修，保修时，请客户直接与该物业管理公司联系。
建设工程质量保修书(范本)
建设工程质量保修书(范本)1. 引言本质量保修书旨在确保建设工程的质量得到保证，并在工程竣工后提供一定期限的质量保修服务。
本文档为建设工程质量保修书的范本，供相关方参考使用。
2. 工程基本信息•工程名称：[填写工程名称]•工程地点：[填写工程地点]•工程施工单位：[填写施工单位名称]•业主单位：[填写业主单位名称]•工程状态：已竣工3. 质量保修期限本质量保修书按照期限提供质量保修服务：•结构保修期：[填写结构保修期限，例如：10年]•非结构保修期：[填写非结构保修期限，例如：2年]4. 质量保修内容4.1 结构保修内容结构保修内容包括但不限于：•主体结构构件的质量问题，例如：裂缝、变形等；•地基及基础的质量问题，例如：沉降、下沉等；•结构安全隐患，例如：钢筋锈蚀、混凝土质量问题等；4.2 非结构保修内容非结构保修内容包括但不限于：•安装、装修等工程设施的质量问题，例如：电线、水管漏水等；•建筑装饰部分的质量问题，例如：瓷砖开裂、涂料剥落等；•其他影响使用功能、安全的质量问题；5. 质量保修流程5.1 质量问题报告在质量保修期内，业主单位发现工程存在质量问题时，须书面报告给施工单位，并提供相关证据和材料。
5.2 施工单位处理施工单位收到业主报告后，应及时组织人员前往现场进行核查，并在确认质量问题后，制定质量整改计划。
5.3 质量整改施工单位按照整改计划进行质量整改工作，并在合理的时间内完成整改。
5.4 整改验收施工单位完成质量整改后，应与业主单位协商进行整改验收工作，确保整改达到预期要求。
6. 质量保修责任本质量保修书试行建设工程质量责任保证制度，具体责任如下：•施工单位对工程质量负责，承担质量保修责任；•业主单位负责监督工程质量，并及时报告质量问题；•监理单位应监督施工单位履行质量保修义务；7. 其他事项7.1 变更与解释本质量保修书如有需要变更或解释的事项，应由双方协商一致，并以书面形式进行变更与解释。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程质量保修书发包人（全称）：平南县人民医院承包人（全称）：广西贵港建设集团有限公司为保证平南县人民医院新院围墙工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程（除了包发方原有毛石地基基础工程外）、主体结构工程、装修工程以及电气管线安装工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下：所有承包范围内的工程均属保修范围。
二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为50年；2、土建工程为2年；3、电气管线、给排水管道为2年；4、装修工程为2年；5、其他约定：其余工程保修期均为2年。
三、质量保修保质责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生需紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础和主体工程的质量，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人人身和财产损害的，承包人应承担赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为本协议工程总造价的5%，工程质量保修金由发包人从支付给承包人的工程款中扣除，质量保修金不计利息。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满一年后14天内，支付保修金的50%；质量保修期满5年后14天内，组织复检，未发现属承包方施工质量问题的，即将剩余的保修金返还承包人。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：保修金返还后，在保修期内发包人正常使用情况下，如发生属本保修书规定范围内的保修事项时，承包人应及时按规定时限修理并承担费用，否则，发包人可以通过法律途径追讨。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。
承包人（盖章）：发包人（盖章）：代表人（签字）：代表人(签字)：签订日期：签订日期：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对XXX （工程名称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括：地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装，装修工程，市政道路、桥涵、隧道、给水、排水、燃气与集中供热、路灯、园林绿化，以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏年；3.装修工程为年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6.小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7.其他工程保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
工程质量保修书发包人（全称）：泉州骏景房地产开发有限公司承包人（全称）：福建泰景建设有限公司为保证中骏〃雍景台A139#A140#楼工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下：按国家及建设工程质量管理条例的有关规定执行。
二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；3、装修工程为贰年；4、电气管线、给排水管理、设备安装工程为贰年；5、供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；7、其他项目保修期约定如下：无；8、质量保修期自工程竣工合格之日起计算。
三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合同使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为工程总造价的3％。
五、质量保修金的返还通用条款执行。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：无。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日空调工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对北京花乡桥奔驰AH250建设项目暖通空调系统分包工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括空调工程、新风工程、采暖工程，锅炉房工程以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期1、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：(1) 采暖、空调工程为 2 年；(2) 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；(3) 其他项目保修期限约定如下：A、在本工程要求对机组设备实行“三包”，整机及压缩机保修期以外再追加三年免费维护保养期，免费维护保养期内除需更换的零部件按厂家出厂价收费外全部免费。
B、定期派人进行回访、检修、维护、保养。
C、不论是何种原因造成的故障，我公司都会先维修、排除故障，再讨论故障原因，以不影响用户使用为原则。
D、接到报修电话后1小时内到达现场检查，于6小时内将维修计划告之用户，并在24小时内排除故障完成维修工作。
E、每年两次对系统进行全面检查。
2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
竣工验收证书所注明之竣工日期为2010年月日。
三、质量保修责任1.在保修期内，若出现质量问题,承包人在接到发包人的通知后，接到报修电话后1 小时内到达现场检查，于6小时内将维修计划告之用户，并在24小时内排除故障完成维修工作。
2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他1、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程保修金为结算总价款之5%，保修期(从竣工验收证书所注明之竣工日期起计贰年)满后一个月内，经双方同意，支付全部尾款。
2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(全称):华电能源富拉尔基热电厂承包人(全称):黑龙江省睿智方圆建筑工程有限公司发包人、承包人根据《建设工程质量管理条例》和《市政管网工程质量保修办法》经协调一致对华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂热网改造工程（工程全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修书范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，具体保修的内容，双方约定如下：建设单位和施工单位应在工程质量保修书约定保修范围，保修期限和保修责任等，双方约定的保修范围，保修其必须符合国家有关规定。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：甲方在本标工程完工并经甲方验收合格后的两个采暖期届满时支付乙方应得的质量保证金，在两个采暖期内因乙方责任发生的质量问题及由此而引起的纠纷均由乙方负责。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。
承包人不在约定期限内保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
本工程质量保修书，由施工合同发人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）2014年 9 月10 日 2014 年9 月10日发包人发包人：承包人：法定代表人/委托代理人（签章）：法定代表人/委托代理人（签章）：2010年月日2010年月日一、合同工程完工验收情况苍南县平原引供水南线供水扩容工程Ⅰ标段于2014年3月26日施工完成，于2014年10月24日下午在苍南县平原引供水有限公司五楼会议室召开了由建设单位主持的单位工程暨合同工程完工验收会议，会议通过了该单位工程暨合同工程完工验收，可移交运行管理单位投入使用。