社区公共设施建设承包合同
公共设施维修外包合同6篇
公共设施维修外包合同6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________鉴于甲方需将其公共设施维修工作外包给乙方，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在公共设施维修工作方面的合作关系，确保维修工作的顺利进行和完成。
二、承包范围1. 乙方负责甲方公共设施的维修工作，包括但不限于楼宇内外设施、电梯、空调系统、消防设施、给排水设施、电气设备等。
2. 乙方应根据甲方的要求，提供维修服务，确保公共设施的正常运行。
三、服务期限本合同自签订之日起生效，有效期为______年/月。
期满后，双方可协商续签。
四、服务费用1. 甲方应按照约定的标准向乙方支付服务费用。
具体费用标准、支付方式等详见附件。
2. 甲方应按时支付服务费用，如甲方未按时支付，乙方有权要求甲方按照约定支付逾期付款违约金。
五、服务质量与标准1. 乙方应确保服务质量，按照甲方要求进行维修工作。
2. 乙方应遵守相关法规、规范，确保维修工作的安全、质量。
3. 乙方应提供必要的维修记录、报告等资料，供甲方备案。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经甲方同意，乙方不得向第三方泄露甲方商业秘密、技术秘密等信息。
七、违约责任1. 如乙方未按照合同约定履行维修义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 如因乙方原因导致公共设施损坏、损失等，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 如甲方未按照合同约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
八、合同变更与解除1. 本合同一经签订，双方应遵守执行。
如需变更，应经双方协商一致，并书面变更。
2. 本合同在履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
九、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
社区配套设施建设合同协议
社区配套设施建设合同协议1. 引言甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]为了明确双方在社区配套设施建设方面的权利和义务，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：2. 定义2.1社区配套设施：指社区中居民日常生活所需的公共设施，包括但不限于公园、健身器材、儿童游乐设施等。
2.2建设工作：指社区配套设施的规划、设计、施工、维护等工作。
3. 协议内容3.1合同目的：本协议的目的是明确双方对社区配套设施建设工作的责任和义务，保障社区居民的生活质量。
•社区公园的设计、施工和维护；•公共健身器材的选购、安装和维护；•儿童游乐设施的选购、安装和维护。
3.3工期：乙方将根据甲方提供的时间安排，在约定的工期内完成建设工作。
具体工期为起始日期至终止日期。
3.4合同价款：甲方将根据乙方完成的建设工作，支付相应的合同价款。
具体金额为[具体金额]，支付方式为[支付方式]。
3.5质量保证：乙方承诺建设工程符合国家的相关标准和规定。
对于建设工程的任何质量问题，乙方将承担相关修复和维护费用。
3.6变更和解除：如遇特殊情况，需要对协议内容进行变更或解除，双方必须经过友好协商并达成一致意见。
任何一方未经另一方同意单方面变更或解除协议的行为，将被视为违约行为。
3.7保密条款：双方对于在履行协议过程中所取得的对方商业秘密应予以保密，不得向第三方透露或使用。
4. 违约责任4.1乙方违约：如乙方未按照协议约定工期完成建设工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，具体责任包括但不限于罚款、赔偿等。
4.2甲方违约：如甲方未按照协议约定支付合同价款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，具体责任包括但不限于罚款、赔偿等。
5. 协议的生效与解除5.1协议的生效：本协议经双方签署之日起生效，并自终止日期届满起，自动解除。
•经双方友好协商一致；•双方无法就变更事项达成一致意见；•双方发生严重违约行为。
6. 争议解决6.1协商解决：对于因履行协议发生的争议，双方应通过友好协商解决。
居住区配套设施建设合同4篇
居住区配套设施建设合同4篇篇1居住区配套设施建设合同甲方：居住区开发商乙方：建筑施工公司鉴于甲方拟在某地新建一个居住区项目，现在需要乙方进行配套设施的建设工作，为确保双方的利益不受损失，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条工程项目1.1 甲方将委托乙方负责居住区配套设施的建设工作，包括但不限于道路、园林景观、供水供电、排水系统等。
1.2 乙方应按照国家相关法律法规、规范标准以及甲方的要求，按时保质保量完成工程建设任务。
第二条工程进度2.1 乙方应在双方签订本合同后15个工作日内提供工程施工计划，并根据计划及时开展施工工作。
2.2 如遇不可抗力因素造成工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并协商解决措施，延期完成工程工期。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准质量规范及甲方要求，保证工程施工的质量。
3.2 工程竣工验收合格后，乙方应提供一年的免费维护保修服务，对因工程质量问题引起的损失负责。
第四条工程款项4.1 工程费用总额为XXX万元，根据工程进度支付，具体支付方式如下：（1）工程开工前支付XX%的工程款项作为预付款；（2）工程进度达到XX%，支付剩余工程款项的40%；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余工程款项的20%。
4.2 若因乙方施工质量问题导致工程需返工或修补，费用由乙方承担。
第五条合同解除5.1 本合同经双方签字生效，如需解除合同，应提前30天书面通知对方。
5.2 在未经授权或未达成一致意见的情况下，任何一方不得擅自更改合同条款。
第六条法律适用及争议解决6.1 本合同适用中华人民共和国法律。
6.2 因合同履行引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：篇2居住区配套设施建设合同合同编号：XXX-XXX-XXX甲方（承包方）：XXXX 公司地址：XXXXXX电话：XXXXXX乙方（委托方）：XXXX 小区业主委员会地址：XXXXXX电话：XXXXXX鉴于乙方为甲方提供合适的建设场地，并委托甲方进行居住区配套设施建设工程，甲乙双方本着合作共赢的原则，通过友好协商达成以下协议：第一条工程内容1.1 乙方委托甲方负责居住区配套设施建设工程，包括但不限于公园、小区广场、健身设施、停车场等公共设施的建设和改造。
社区公共设施建设合同书
社区公共设施建设合同书甲方：社区居民委员会乙方：建筑公司根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方本着合作、互利、公平、诚实的原则，经友好协商，就社区公共设施的建设事宜达成协议，特订立本合同书，具体内容如下：一、项目名称社区公共设施建设项目二、建设内容1. 建设范围：社区公共设施包括但不限于健身设施、公园绿化、儿童乐园等。
2. 建设标准：按照国家相关规定和社区需求建设，确保符合安全、环保、美观的要求。
三、建设期限本项目计划于合同签订后60天内开工，预计工期120天，具体工期按实际施工情况确定。
四、建设费用1. 总投资：本项目总投资为XXX万元，由甲方承担XX%，乙方承担XX%。
2. 付款方式：建设过程中，工程款按进度支付，最终款项在竣工验收合格后一次性支付。
五、质量保证1. 建设期内，乙方需保证施工质量符合相关标准，确保设施安全可靠。
2. 建设完工后，乙方应对设施进行一年内的免费保修，保证设施正常使用。
六、违约责任1. 若乙方未按照约定时间完成建设，每延迟一天，乙方应按每日合同金额的1%向甲方支付违约金。
2. 若乙方建设过程中出现质量问题，需承担相应的维修费用，并按相关法律规定承担法律责任。
七、争议解决本合同如有任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，任何修改必须经双方书面协商一致。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________签订日期：___________________。
小区公共设施维修承包合同协议书范本模板
小区公共设施维修承包合同协议书范本模板本协议书由以下双方于（日期）签署：甲方：（小区管理委员会/物业公司名称）地址：传真：法定代表人/授权代表：身份证号码：邮编：乙方：（维修公司名称）地址：传真：法定代表人/授权代表：身份证号码：邮编：鉴于：1. 甲方是小区的管理机构，负责维护小区公共设施的运行和维修；2. 乙方是专业的维修公司，具有良好的信誉和经验；3. 双方自愿达成本协议，明确各自的权利和义务。
现协商一致，达成如下条款：1. 合同目的本合同旨在确定甲方委托乙方对小区公共设施进行维修和保养的具体内容和方式。
2. 维修范围甲方委托乙方负责对小区公共设施进行维修和保养，包括但不限于以下项目：- 绿化带和花坛的修剪和养护；- 小区道路和人行道的修复和维护；- 公共卫生间的清洁和维修；- 社区公园和游乐设施的修缮和检查等。
3. 工作要求3.1 甲方应提供维修工作所需的必要材料和设备。
3.2 乙方应按时按质完成维修任务，并确保维修工作符合相关的安全和质量标准。
4. 工期和费用4.1 维修工作的工期为（具体时间），甲方和乙方应共同协商并确定维修工作的开始和结束时间。
4.2 维修费用由甲方支付给乙方，具体费用以双方签署的《维修费用协议书》为准。
5. 保密条款双方在履行本协议过程中可能接触到对方的商业秘密和机密信息，双方应予以保密并不得向第三方透露。
该保密责任持续有效直至终止本协议。
6. 合同解除6.1 本合同自双方履行完毕各自的义务并经双方签署确认后解除。
6.2 如一方违反本协议条款，另一方有权解除本合同，并有权要求违约方承担相应的损失赔偿责任。
7. 争议解决本合同的履行、解释和争议解决应依照中华人民共和国相关法律法规进行。
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：。
社区建设工程施工合同4篇
社区建设工程施工合同4篇篇1社区建设工程施工合同一、甲方：（委托方）（以下简称甲方）地址：联系电话：法定代表人：二、乙方：（承包方）（以下简称乙方）地址：联系电话：法定代表人：鉴于甲方拟委托乙方承担社区建设工程的施工任务，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，双方经友好协商一致，特订立本合同。
双方约定如下：第一条项目名称、地点和内容1.1 项目名称：社区建设工程施工项目1.2 项目地点：（具体地址）1.3 项目内容：包括但不限于楼房、道路、排水系统、照明设备等工程建设；第二条合同价格2.1 本合同的总价为（具体金额）人民币（以下简称“总价”）。
2.2 支付方式：按照工程进度，分期付款。
具体支付比例和时间由双方另行协商确定。
2.3 付款方式：双方约定为（具体方式）。
第三条工程质量标准3.1 乙方应按照国家有关标准和规定进行工程施工，确保工程质量符合要求。
3.2 如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。
乙方应及时改正，并承担相应费用。
第四条工期及延期4.1 工程工期为（具体时间），自XXX年XX月XX日起至XXX 年XX月XX日止。
4.2 若因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并经双方协商后确定新的工期。
第五条施工安全5.1 乙方负责组织施工人员遵守有关安全生产规定，确保施工安全。
5.2 如发生施工安全事故，乙方应配合甲方和有关部门进行调查处理，并承担相应责任。
第六条竣工验收6.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方有权委托第三方机构进行验收。
6.2 如验收合格，甲方应及时支付尾款；如验收不合格，乙方应整改并按照约定时间重新验收。
第七条违约责任7.1 如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。
7.2 如甲方未按合同约定履行义务，乙方有权要求甲方承担相应违约责任。
第八条争议解决8.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成，可向有关部门申请调解；调解不成，可向人民法院提起诉讼。
承包公共设施合同样本
承包公共设施合同样本承包公共设施合同合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拥有[公共设施名称]的建设权，并有意将其承包给乙方进行运营管理，双方经友好协商，达成如下承包合同：第一条合同目的本合同的目的是明确双方在承包[公共设施名称]的运营管理方面的权利和义务，确保公共设施的正常运行和维护。
第二条承包期限本合同的承包期限为[开始日期]至[结束日期]，共计[承包期限]年。
第三条承包权利和义务3.1 甲方的权利和义务：（1）向乙方提供完整、准确的公共设施相关资料和运营管理要求；（2）按照约定的时间和方式支付承包费用；（3）对乙方提供的运营管理方案进行审核，并提出合理的修改意见；（4）监督和检查乙方的运营管理情况，提供必要的协助和支持；（5）对乙方违反合同约定的行为有权采取相应的处理措施。
3.2 乙方的权利和义务：（1）按照甲方的要求，制定详细的运营管理方案，并经甲方审核通过后执行；（2）按照合同约定的时间和方式履行运营管理职责；（3）保证公共设施的正常运行和维护，确保设施的安全性和可靠性；（4）按照约定的方式向甲方提供运营管理情况的报告；（5）遵守相关法律法规和政府部门的相关规定，不得从事违法违规行为。
第四条承包费用4.1 甲方向乙方支付的承包费用为人民币[金额]，支付方式为[支付方式]，支付时间为[支付时间]。
4.2 乙方应按照约定的时间和方式向甲方提供运营管理费用的报告，并在报告的基础上进行结算。
第五条合同解除5.1 本合同在以下情况下可以解除：（1）双方协商一致解除合同；（2）乙方严重违反合同约定，经甲方书面通知后，乙方未能在合理期限内改正；（3）甲方严重违反合同约定，经乙方书面通知后，甲方未能在合理期限内改正。
5.2 合同解除后，乙方应按照约定的时间和方式交还公共设施，并向甲方提供相关的交接手续和资料。
城市公共设施建设承包协议
城市公共设施建设承包协议甲方（发包方）： [发包方全称]乙方（承包方）： [承包方全称]鉴于：甲方为城市公共设施建设的业主，乙方为具备相应资质的施工企业。
甲方拟委托乙方进行城市公共设施建设项目的施工工作。
第一条工程概况1.1 工程名称：[具体工程名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程内容：[具体施工内容，包括但不限于道路、桥梁、绿化、照明等]1.4 工程规模：[具体规模描述]第二条工程承包范围2.1 乙方负责本工程的施工、安装、调试等工作。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求进行施工。
第三条工程质量标准3.1 工程质量应符合国家及地方相关标准和规范。
3.2 乙方应保证工程质量达到甲方要求，并接受甲方的监督和检查。
第四条工程期限4.1 工程开工日期：[具体日期]4.2 工程竣工日期：[具体日期]4.3 乙方应合理安排施工进度，确保按时完成工程。
第五条付款方式5.1 甲方按照工程进度向乙方支付工程款。
5.2 付款的具体方式和时间点由双方协商确定。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按时完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
6.2 如甲方未能按时支付工程款，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他条款8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________日期： [签订日期]请注意，这只是一个基本的框架，实际的合同可能需要包含更多的细节和条款，建议在签订正式合同前咨询法律专业人士，确保合同的合法性和有效性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
社区公共设施建设承包合同
一、合同背景
社区公共设施建设是保障居民生活质量和社区发展的重要举措。
为确保社区公共设施建设项目的有效落地和高质量建设，社区管理委员会与建设公司达成了承包合同。
本合同旨在明确双方的权责和合作细则。
二、合同主体
1. 承包方（甲方）
公司名称：
法定代表人：
地质：
联系方式：
2. 发包方（乙方）
社区管理委员会名称：
法定代表人：
地质：
联系方式：
三、合同内容
1. 项目描述
双方经协商一致，确定本次合作的项目为社区公共设施建设。
具体包括但不限于：道路改造和建设绿化带建设公共停车场建设公园和休闲区建设
2. 项目计划和进度
甲方须在年月日前完成项目的初步规划和设计，并提交给乙方审批。
乙方审核通过后，甲方应在年月日前开始施工，并按照合同约定的时间节点完成各阶段的工作。
乙方可对项目进展进行监督和检查，并要求甲方及时提供工作进度报告。
3. 资金支付
甲方应按照乙方的要求提供项目建设所需的资金，并按照双方约定的支付方式进行支付。
乙方在收到甲方支付款项后，应及时开具发票或相关凭证。
4. 质量要求
甲方承诺按照相关法律法规和建设标准，确保项目的质量和安全。
乙方有权对项目进行验收，并要求甲方进行必要的修正或改进。
5. 合同变更
合同变更需经双方书面协商一致，并以补充合同形式进行修改。
任何一方变更合同的请求，应提前天以书面形式通知对方。
6. 争议解决
对于因履行本合同发生的争议，双方应通过友好协商解决。
若协商不成，任何一方均可向所在地法院提起诉讼。
四、合同有效期和终止
1. 合同有效期
本合同自双方签字并盖章之日起生效，有效期为年。
2. 终止条件
合同期满，未发生争议，自动终止。
对方严重违反合同规定，无法达成合理补救；
经法院或仲裁机构判决，确定合同解除。
五、其他条款
1. 合同备案
本合同自签署后，须在相关行政部门进行备案登记。
2. 协议生效
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 附件
附件：
附件1：项目规划图纸
附件2：施工进度计划表
甲方（签字）：_____________________
乙方（签字）：_____________________。