建筑工程施工许可证变更申请表
施工许可证变更
施工许可证变更申请（一）提交材料：重新申领施工许可证的提交：1、建设单位变更的，建设单位重新申领建筑工程施工许可证时，应提交以下材料：（1）变更情况说明及法人委托书；（2）原施工许可证正本、副本原件；（3）重新填写、盖章的施工许可申请表；（4）建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B本、C 本）和《地上、地下管线及建（构）筑物资料移交单》原件（5）已变更的国有土地使用证书、建设工程规划许可证。
房屋装饰装修工程应当提交房屋所有权人同意的证明；（6）在建工程，提交施工、监理合同变更备案表;（7）竣工工程，提交原建设单位与施工单位、监理单位的合同终止备案登记表；（8）需要挖掘道路的，提交道路主管部门、公安机关交通管理部门同意掘路占道证明；（9）需要提交资金证明的，续建工期不足1年的，到位资金不得少于续建工程合同价款的50%；续建工期超过1年的，到位资金不得少于续建工程合同价款的30%；2、施工单位发生变更的，建设单位重新申领施工许可证时，应提交以下材料：（1）变更情况说明及法人委托书；（2）原施工许可证正本、副本原件；（3）建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B本、C 本）原件和《地上、地下管线及建（构）筑物资料移交单》原件（4）重新填写、盖章的施工许可申请表；（5）招投标管理部门出具的施工合同解除备案表；（6）建设单位与原施工单位共同确认的原施工单位已退出施工现场的声明；（7）变更后的施工合同备案表。
变更施工许可证的提交：1、监理单位发生变更的，建设单位提出变更申请时，应提交以下材料：（1）变更事项书面申请及法人委托书；（2）原施工许可证正本、副本原件；（3）《建筑工程施工许可申请表》；（4）与原监理单位合同解除协议；（5）变更后的监理合同备案表。
2、设计单位发生变更的，建设单位提出变更申请时，应提交以下材料：（1）变更事项书面申请及法人委托书；（2）原施工许可证正本、副本原件；（3）《建筑工程施工许可申请表》；（4）建设单位与设计合同解除协议；（5）已变更设计单位的施工图设计文件审查通知书；（6）变更为新设计单位的建设工程规划许可证及附图。
建筑工程施工许可变更施工监理单位申请表
年月日
设计单位（盖章）
项目负责人签名
年月日
勘察单位（盖章）
项目负责人签名
年月日
根据有关法律规定，建设各方责任主体按各自的法律责任，对申请材料实质内容的真实性负责，该工程的变更建设符合国家建设法律法规及设计文件、施工合同的要求，自愿承担由此而产生的一切法律责任。
年月日
变更后的
建设各方责任主体意见
建设单位（盖章）
项目负责人签名
年月日
监理单位（盖章）
总监理工程师签名
年月日
施工单位（盖章）
建筑工程施工许可变更施工（监理）单位申请表
申请人情况
申请人名称
法定代表人
法人代码
法定代表人身份证号码
委托代理人
委托代理人身份证号码
通讯地址及邮政编码
联系电话
申请变更内容
原建筑施工许可证证号
原施工（监理）单位
变更后施工许可证证号
变更后施工（监理）单位
申请变更
的理由
申请人签名：（盖章）年月日
建设各方责任主体承诺
建筑工程施工许可证变更办事指南
建筑工程施工许可证变更办事指南建筑工程施工许可证变更办事指南[年月日更新]一、事项名称建筑工程施工许可证变更。
二、办理内容市住建局核发的建筑工程施工许可证内容变更。
三、办理部门汕头市住房和城乡建设局。
四、办理依据《建筑工程施工许可管理办法》（建设部令第号）。
五、提交材料（除特别说明外，所有材料均提供原件和复印件，原件经核对或登记后退还）(一)工程名称变更、《汕头市建筑工程施工许可证变更申请表》（一式六份，表格可在汕头建筑信息网下载，网址：）和原已领取的施工许可证正、副本原件；、变更工程名称后的《建设工程规划许可证》，项目立项计划。
(二)建设单位名称变更、《汕头市建筑工程施工许可证变更申请表》（表格可在汕头建筑信息网下载，网址：）和原已领取的施工许可证正、副本原件；、变更建设单位名称后的《建设工程规划许可证》、《国有土地使用证》或《房地产证》。
（三）建设规模变更、《汕头市建筑工程施工许可证变更申请表》（一式六份，表格可在汕头建筑信息网下载，网址：）和原已领取的施工许可证正、副本原件；、变更建设规模后的《建设工程规划许可意见表》、《建设工程规划许可证》；、变更建设规模后的施工合同、监理合同或补充协议；、变更建设规模后的施工图审查合格证明文件；、变更建设规模后市公安消防部门出具的《建筑工程消防设计审核意见书》；、变更建设规模后发改部门的项目立项计划审批文件，属招标项目的，应提交增加建设规模部分工程招标核准函；、变更建设规模后比原来规模增加的，增加部分要补交“散装水泥专项资金”、“新型墙体材料专项基金”、“劳保费”等费用；、其他有关证明文件。
（四）施工单位名称变更份，表格可在汕头建筑信息网下载，网址：）和原已领取的施工许可证正、副本原件；、变更施工单位名称后的《建筑业企业资质证书》、《安全生产许可证》；、变更施工单位名称后的项目建造师执业证。
（五）监理单位名称变更、《汕头市建筑工程施工许可证变更申请表》（一式六份，表格可在汕头建筑信息网下载，网址：）和原已领取的施工许可证正、副本原件；、变更监理单位名称后的监理单位资质证书；、变更监理单位名称后的项目总监的注册执业证书。
建设工程规划许可证申请表
建设工程规划许可证申请表
（适用于建筑工程）
建设工程规划许可数据信息表（本表由项目设计单位填写）
建设工程规划许可证申请表
（适用于市政工程）
建设工程规划许可证材料清单
（适用于市政工程）
授权委托书
委托单位名称：
地址：
法定代表人姓名：职务：
身份证号码：
电话：
受委托人姓名：职务：
身份证号码：
工作单位：
地址：
电话：
今委托同志为我单位的委托代理人，全权代表我单位办理的相关事宜。
（或者注明委托权限：①代为提出、变更、放弃行政许可申请；②代为提交和接收法律文书；③……）
（附：法定代表人、受委托人身份证复印件）
委托人（盖章）：
法定代表人（签字）：
受委托人（签字）：
日期：
批前公告（批后公布）现场公示照片
拍摄地点：
拍摄时间：
取证人员：
批前公告（批后公布）网站截图
取证时间：
取证人员：。
建筑工程施工许可(提前开工复函)
服务指南之四4.2施工许可（提前开工复函）变更登记、延期、停工登记、复工申请及遗失补办办事指南（2010年3月修订）第一部分申办资料清单特别提示：施工许可（提前开工复函）变更登记等申请材料除注明只提供电子文件外，其余均应提供书面文件。
书面文件中要求提供复印件的，应加盖申请单位公章并提供原件核验；无特别说明的应提供原件。
一、在建工程建设单位、施工单位或监理单位名称变更1．《深圳市建设工程施工许可变更、延期、换领、停复工登记及遗失补证申请表》1份及经办人身份证明资料1份；2．工商部门出具的证明（复印件1份）。
建设单位名称变更的还应提供变更后的《房地产证》（复印件1份）；3．原《施工许可证》正本1份、副本2份（原件）。
（法律依据：根据《深圳市建设局建设工程施工许可实施办法》规定。
）二、在建工程建设单位、施工单位、监理单位发生变更的，应持下列申请材料重新申请施工许可1．《深圳市建设工程施工许可申请表》1份及经办人身份证明资料1份；2．在建工程的建设单位为产权单位时，其产权变更的，应提供国土资源与房产管理局办理产权变更的证明材料（复印件1份）；原施工合同或监理合同终止的，应提供合同终止证明材料（原件）：原施工单位或原监理单位同意终止原合同的证明材料（原件）；如通过拍卖等其他合法方式终止合同的，应提供法院判决书等相应证明材料（复印件）。
3．已取得的施工许可证正本1份，副本2份（原件）；4．指南4.1办理施工许可证应提交申请材料中的第2至9项材料；其中原工程已提交且未发生任何变化的，经书面承诺后可免于提交。
（原件1份，书面承诺范本见附件）。
（法律依据：《建筑工程施工许可管理办法》第五条。
）三、项目经理（项目总监）变更1．《深圳市建设工程施工许可变更、延期、换领、停复工登记及遗失补证申请表》1份及经办人身份证明资料1份；2．变更前、变更后的项目经理（项目总监）资格证书（复印件1份）；3．变更后的项目经理安全生产考核合格证（复印件1份）；4．变更后的项目经理（项目总监）对原《施工组织设计》的书面确认，或重新提供经施工企业技术负责人、项目经理和项目总监签字认可的施工组织设计文件（提供电子文件2套，原件2套）；5．原《施工许可证》正本1份、副本2份（原件）。
施工许可证办事指南
施工许可证办事指南（申领、变更、延期、停工登记、复工申请及遗失补办）一、申办条件（法律依据：《中华人民共和国建筑法》第八条）1.已经办理该建筑工程用地批准手续（取得土地使用权证书）；2.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证（建设工程设计方案核实通知书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证）；3.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；4.已经确定建筑施工企业（中标通知书、施工合同）；5.有满足施工需要的施工图纸及技术资料（施工图纸已经施工图审查机构审查合格并备案）；6.有保证工程质量和安全的具体措施（施工组织设计已经质量安全监督机构审查备案）；7.建设资金已经落实；8.法律、行政法规规定的其他条件。
二、提交材料【特别提示：施工许可申办资料除注明提交原件外，其他可提交加盖申请单位公章的复印件并提供原件核验。
提交的资料中除注明份数外，其他均为一式一份。
】（一）施工许可证申领1．《建设工程施工许可申请表》一式三份及经办人身份证明材料；2．质量监督手续、建筑工程安全条件备案表；3.市劳动监察局出具的张掖市建设领域农民工工资保证金交纳确认书；4.市人防办出具的人防工程结建函；5．行政事业性收费凭证（城市基础设施配套费，每平方米50元）；6．法律、法规规定的其它条件。
备注：申请单位办理施工许可证后还应提供以下存档资料：1．立项批文或项目核准、备案的批文；2．选址意见书（以划拨方式取得土地使用权的项目提交）；3．建设用地规划许可证；4．建设工程规划许可证；5．已备案的建设工程施工图设计文件（原件）及审查合格书；6. 《中标通知书》；7. 施工合同、监理合同；8．建设项目法人责任制落实文件；9．资金存款证明及担保函（资金额当年竣工的达到项目总投资50%、跨年达到项目总投资30%）。
（二）建设单位、施工单位或监理单位名称变更1．《张掖市建设工程施工许可证变更、延期、停复工登记及遗失补证申请表》一式三份及经办人身份证明材料；2．机构名称变更的合法证明文件；3．项目核准、土地使用、规划许可变更文件、证件 (建设单位名称变更的提交)；变更后的《企业资质证书》副本(施工、监理企业名称变更的提交)；4．已取得的《建设工程施工许可证》原件正本一份、副本两份。
山东省建筑施工企业安全生产许可证变更申请表
申请单位名称（章）： 申请日期：年月日
安全生产
许可证编号
发证日期
资质证书编号
ห้องสมุดไป่ตู้发证日期
联系人
联系电话
变
更
内
容
变
更
前
项 目
内 容
变
更
后
项 目
内 容
提
交
材
料
1、变更内容的申请
2、工商局出具的变更证明（原件、复印件）
3、变更后营业执照（原件、复印件）
4、原安全生产许可证（原件、复印件）
市建设（建筑）主管部门或省直有关部门意见：
（盖章）
年 月 日
安全生产许可证颁发管理机关审批意见：
（盖章）
年 月 日
注：将本表与所有上报的复印件装订在一起。
杭州市 施工许可证变更申请表
建筑工程施工许可证变更、中止、恢复、修改、补证
申请表
建设单位名称
法定代表人
建设单位地址
邮编
工程名称
联系人
建设地址
电话
中心项目编号
施工许可证编号
申请事项
□ 1、建设单位名称变更 □ 2、施工单位名称变更 □ 3、பைடு நூலகம்程名称变更
□ 4、监理单位名称变更 □ 5、设计单位变更
□ 6、建设规模变更
□ 7、开竣工日期变更 □ 8、项目经理变更
□ 9、项目总监变更
□ 10、增加施工内容 □ 11、中止施工
□ 12、恢复施工
□ 13、遗失补证
□ 14、监理单位变更
申请理由：
审查意见：
法定代表人（签章）
单位（盖章） 年月日
经办人：
审查人：
批准人：
（发证机关盖章）
年月日
注：1、在申请事项处打√。2、按《杭州市建筑工程施工许可管理实施细则》提供相关资料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
同意
法人代表签名：张XX（公章）
2009年2月5日
监理企业意见：
同意
法人代表签名：陈XX（公章）
2009年2月5日
建设单位承诺：
本表填报的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如有任何虚假，受理机关可终止办理；如因虚假材料引致法律责任，概由申请单位承担，与受理机关无关。
法人代表签名：张XX（公章）
建筑工程施工许可证变更申请表—样表
工程名称
厚街碧水云天花苑1、2、3号楼建设单位建Fra bibliotek房地产开发有限公司
工程地点
厚街镇厚街村
施工许可证编号
4419002008100800201
联系人
方XX
联系电话
138XXXXXXXX
工程名称变更
变更前：厚街碧水云天花苑1、2、3号楼
变更后：厚街枫林苑1、2、3号楼
责任单位变更
项目总监变更
变更前
变更后
变更前
变更后
姓名
李XX
张XX
姓名
刘XX
方XX
资质
等级
一级
一级
资质
等级
一级
一级
资质
证书号
53420
56782
资质
证书号
00107556
00203694
变更后的项目经理同时负责的其他项目的名称：
无（同一项目经理不可同时负责多个项目）
变更后的项目总监同时负责的其他项目的名称：
常平华尔顿公馆1-5栋
2009年 2月5日
分享：
建设单位
变更前：建广房地产开发有限公司
变更后：建华房地产开发有限公司
施工单位
变更前：吴川市建筑安装工程公司
变更后：湛江市第二建筑工程公司
监理单位
变更前：东莞市长虹工程建设监理有限公司
变更后：东莞市鸿业工程建设监理有限公司
设计单位
变更前：东莞市建筑设计院
变更后：东莞市建筑设计院有限公司
责任人员变更
项目经理变更